君梦缘宾馆装修协议甲方:乙方: 根据《中国协议法》、《中国建筑法》、《室内装饰装修管理措施》及其她相关法律、行政法规要求,遵照平等、自愿、公平和老实信用标准,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成以下协议。第一条;工程概况 1 工程地点: 2 工程项目:房间,地面铺设,卫生间
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
装修（包含坐便、洗手盆在内）3 承包范围:装饰装修材料费和人工费用。 4 开工日期:年月日;完工日期:年月日;总工期（包含法定节假日）:个工作日。 第二条;协议价款 1 装饰装修人工费用总金额（人民币大写）:元;￥:。 2、签署协议当日甲方支付装饰装修工程人工总费用30%;￥: 3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,￥: 4、工程完工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,￥: 乘于5%做为工程质量确保金,确保金在工程完工验收后一年内支付,￥:第三条;甲方责任1 指派_________为发包人驻工地代表,负责协议推行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检验,和其她事宜。2 向承包人提供施工所需水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围邻里关系。4 开工前应确定施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。5 负责装饰装修所产生垃圾处理工作,第四条;乙方责任1 指派_________为承包人驻工地代表,负责协议推行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。2 严格根据图纸进行施工,做好各项质量检验统计,严格实施施工
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
、安全
操作规程
操作规程下载怎么下载操作规程眼科护理技术滚筒筛操作规程中医护理技术操作规程
、防火安全要求、环境保护要求。3 严格遵守要求装饰装修施工时间,降低施工噪音,降低环境污染。处理好因为施工带来扰民问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
及与周围单位、住户关系。4工程完工未移交发包人之前,负责对现场一切设施和工程成品进行保护。5 确保装饰装修现场整齐,完工前做好卫生清扫和处理工作。第五条;材料供给1 装饰装修工程使用材料和设备必需符合国家标准,有质量检验合格证实和有汉字标识产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。严禁使用国家明令淘汰建筑装饰装修材料和设备。2 由发包人供给材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方负担。3 凡由承包人采购材料、设备应根据设计、规范和样品要求采购工程需要材料,如不符合质量要求或规格有差异,应严禁使用。若已使用,对工程造成损失由承包人负责。第六条;安全责任1 发包人违反相关安全操作规程、消防要求和防火设计规范,造成发生安全或火灾事故,发包人应负担由此产生一切经济损失。2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,根据要求采取必需安全防护和消防方法,不得私自动用明火和进行焊接作业,确保作业人员和周围住房及财产安全。3 因为承包人在施工过程中违反相关安全操作规程,造成发生安全事故(包含人身事故),应负担由此引发一切责任。第七条;质量验收1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2 发承包双方应立刻办理隐蔽工程和中间检验与验收手续。发包人不按时参与隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予认可。3 工程完工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。第八条;工程变更1 发包人对工程项目及施工方法如需变更,双方均应立刻沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据对应变更价款及工期。2 承包人提出合理化提议变更设计
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
和材料换用,必需经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条;工程保修1 验收合格后,承包人应该出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。第十条;违约责任1 因为发包人原因造成延期开工或中途停工,应负担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按协议约定拨付款,每拖期一天,按付款额5%支付滞纳金。2 因为承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定质量标准,扣除工程总价_________％。3 承包人应妥善保护发包人提供设备及现场堆放家俱、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。4 未经发包人同意,承包人私自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生损失或事故（包含罚款）由承包人负责并负担损失。5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准装饰装修材料,造成空气污染超标,应依法负担赔偿责任。6 未办理验收手续,发包人提前使用或私自动用,造成损失由发包人负责。7 因一方原因,协议无法继续推行时,应通知对方,办理协议终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成经济损失。第十一条;争议处理1本协议正本两份,含有相同效力,由发包人、承包人分别保留一份。2在推行过程中发生争议,由双方协商处理;也可由相关部门调解;协商或调解不成,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方（盖章）:_________ ________年____月____日 承包方（盖章）:_________ _________年____月____日
浙公网安备 33021202002483