消防工程劳务分包合同范本-[2015版]

精品文档.消防工程劳务分包 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 书甲方〔发包方〕：上海南晓消防工程设备住所地：上海市普陀区丹巴路28弄9号楼五楼乙方如果与公司签订，公司应具有相应资质；如果与个人签订，对方应提供个人身份信息，不管主体，建议对方提供相应资金作为履约担保。〔承包方〕：住所地：根据《中华人民共和国 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程平安生产治理条例》及其他有关法律、行政法规的相关规定，甲乙双方在公平、自觉、老实信用原则根底上就消防工程劳务分包事项结合具体情况，协商一致，订立本协议，共同遵守。工程概况：〔事业部拟定〕工程名称：消防工程施工地点：第二条承包内容及方法：〔事业部拟定〕承包内容：劳务工作。承包方法：包人工、包辅材〔辅材是指《甲方供给主要材料清单》之外的全部材料〕、包质量、包进度、包工期、包平安文明施工和包验收〔验收是指含配合检测直至通过政府消防部门验收〕、〔包/不包年施工质量维护保养技术效劳〕。〔最终内容由事业部拟定〕第三条本协议施工费总价固定不变及付款方法：施工费总价固定不变人民币〔大写〕：元整(¥元)。本协议施工费总价包含内容如下：〔最终内容由事业部拟定〕1〕辅材费、乙方施工所必需的各类机械机具、工具、用具及劳动防护用品及施工人员的社会保险费和意外伤残保险费、运输费〔含二次倒运费〕、进退场费〔含完工清场费〕、加班费、调试费、技术措施费、临时设施费、调试配合及检测检验费、成品爱护费、治理费、平安防护设施费、文明施工措施费、脚手架人工搭设费及高空作业费、资料整理费、税金等一切到达符合本协议规定、技术标准及质量标准要求采取的全部施工措施相关的费用。2〕施工临时用水用电的水电费、通讯费以及施工现场范围内效劳于工程施工所必需的建设临时通道所发生的费用。3〕乙方派出合格的施工治理人员的薪酬和能保质保量完本钱协议工程的施工人员的薪酬。4〕不可预见的风险因素所致增加的费用：市场物价的不稳定因素；政府部门颁发的各项调价因素；气候等自然条件的不利影响因素〔包含不可抗力因素〕；技术经济条件发生变化〔如：资源、劳动力、交通条件等〕因素；国家宏观经济调控政策的影响因素发生所致增加的费用。付款方法建议视工程情况，要求对方预交肯定数额的履约保证金，对质量、平安等作担保。：(事业部草拟，以双方商定的为准)1〕；2〕。第四条工程变更及价款结算4.1假设发生以下情形之一时，甲乙双方同意工程变更，应由双方指定派驻现场代表人签署技术核定单或签证单，，并且经甲方指定派驻现场代表人现场签字确认以及甲方批准盖甲方公章后，乙方才能按图施工，施工费可作调整：1〕超出包干范围之工程量变更，同时必须有甲方有效的签证单据。2〕超出本协议工程设计图纸的变更，同时必须有甲方有效的签证单据。4.2乙方擅自变更发生的费用和因此导致甲方的损失，由乙方承当，工期不予顺延。第五条工期要求5.1开工日：以甲方 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 乙方进场开工日为准。5.2工期：日历天〔按甲方现场进度要求为准〕。5.3对以下原因造成的工期延误，经甲方和业主方共同确认后可以顺延工期：1〕不可抗力；2〕非因乙方原因导致的对本工程工程的设计变更或工程增加；3〕因其他施工单位原因致使工期延误的。5.4严格按进度要求施工，如完不成的，甲方有权责令乙方限期整改。5.5工期因乙方延误，工期每延误一天，乙方按本协议施工费总额的‰/天付给甲方逾期违约金，逾期违约金总额不超过本协议施工费总额的%上限。第六条质量要求：一次性验收合格。6.1本协议工程施工质量必须符合本协议约定，验收标准按国家标准及工程工程所在地政府消防部门规定的要求执行，因乙方延误致使甲方承包的工程未能提请验收或按时结算的，本协议工程不能评定为合格。6.2本协议工程由乙方按照甲方及消防设计要求进行施工，施工质量符合施工技术验收标准标准，确保施工通过消防验收，双方应及时做好隐蔽工程及系统调试的验收、签证工作。6.3乙方为本协议工程提供的全部材料应对其质量负责，符合设计、施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的规定，具备满足整个消防系统要求的功能。6.4验收中产生纠纷或甲方对乙方施工质量有争议的，由甲方认可的工程质量检测机构鉴定，所需检测费用从乙方应得施工费中先行预扣，因施工质量造成的损失及检测费用，由乙方承当。6.5因乙方施工质量原因返工的，工期不顺延；导致工期延误的，视为乙方违约。第七条保修条款7.1本协议约定保修期为个月，自工程所在地消防治理部门出具正式验收合格汇报之日起计。〔根据国家及工程所在地消防部门要求无需验收的，则从甲方派驻现场代表人签字确认之日起计。此条供参考。〕7.2保修期及保修范围内发生故障，乙方必须在接到通知后的小时内派人员到现场。假设因乙方施工质量、材料质量引起的故障，乙方不收取费用进行更换；假设属业主方使用不当或人为造成故障，乙方向责任方收取更换材料、设备的费用。7.3假设对保修责任有争议，由甲方认可的工程质量检测机构鉴定，所需检测费用从乙方应得施工费中先行预扣，因施工质量造成的损失及检测费用，由责任方承当。7.4在保修期内，乙方至少每个月次派员对现场设备、系统、工程进行维护保养并跟踪了解设备、系统、工程的运行情况，做好跟踪记录。第八条工程监督与验收8.1乙方在施工中必须依照甲方所给的施工图，遵照国家公布的操作规程、标准施工，施工质量依据国家、行业或地方的质量检验评定标准，符合本协议约定的施工标准和验收标准，以上要求和标准不一致时，乙方应以最严格的标准执行。8.2隐蔽工程施工前，乙方应严格预检，预检合格后，积极配合甲方向业主方报检，在隐蔽前由乙方提前24小时通知甲方到现场查验。业主方或甲方有权对隐蔽工程进行复检，并提前24小时通知监理方和甲方共同现场查验。8.3假设有分局部项工程，每次完成时，由乙方指定的派驻现场代表报请甲方现场检验，经检验合格后进入下道工序施工。8.4乙方应按照甲方所给的施工图纸进行施工，并随时接受甲方检查、监督。乙方应配合甲方做好各项检查，对查出的问题，应按甲方要求及时进行返工、修改、乙方自行承当费用，工期不予顺延。8.5非乙方施工工程对工程最后质量评定造成影响，乙方不负责任。天，乙方书面通知并提供验收相关全部文件资料给甲方。乙方施工的工程移交甲方前，乙方负责已完工程爱护工作，工程内容及质量符合要求的，通过消防部门验收，办理移交手续。如因为乙方原因造成消防系统质量不合格或者未能通过消防部门验收，所产生的责任和相关全部费用由乙方承当。第九条平安文明施工及处分方法9.1乙方必须遵守国家及本工程所在地方政府建设施工治理部门、消防治理部门公布的一切有关施工平安、劳动爱护、文明施工、卫生治理等法律、法规规章和甲方对本工程平安施工要求，严格按照平安标准施工，做好本工程的平安治理工作。9.2乙方在施工现场设专职的平安员〔姓名〕，在现场配置必要的平安、文明施工设施和爱护器材，设立平安警告标示牌，保障施工现场人员人身及设备财产等平安。特别工种必须经过专业培训，持证上岗，施工作业人员未经平安生产教育培训，不得上岗操作。9.3乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的平安防护和劳动爱护用品，在施工期间甲方对非甲方人员的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产损失等不承当任何责任，乙方对前述事故负责并承当相应的赔偿责任。9.4平安生产目标：不发生人身死亡事故；不发生重大施工机械设备损坏事故；不发生火灾事故；不发生负主要责任的交通责任事故。9.5乙方在施工过程中不文明施工，导致业主投诉、通报的，由乙方承当全部相应罚款，造成恶劣影响、损坏甲方公司形象的，并视情节轻重处以乙方3000-5000元/次罚款，取消今后其他工程的施工资格。9.6乙方在施工过程中不文明施工，导致媒体曝光的，由乙方承当全部相应罚款，并视情节轻重处以乙方至元/次罚款，取消今后其他工程的施工资格。9.7乙方在施工过程中违反操作规程，导致平安事故的，全部责任及损失由乙方自行承当，并视情节轻重处以乙方至元/次罚款，取消今后其他工程的施工资格。9.8在发生上述9.3-9.7情况之前，乙方指定的派驻现场代表未能发觉隐患或未能及时提示乙方及其工作人员导致上述9.3-9.7情况发生给甲方造成经济损失的，由乙方及其负责人负连带赔偿责任，并按本协议约定对相关责任人员处分。9.9乙方在施工过程中对乙方人员治理不到位，导致与乙方人员或由乙方人员引起的争吵斗殴或者其他不文明情形的，由乙方自行承当相应经济损失，并视情节严峻处以乙方至元/次罚款。乙方人员必须按甲方要求佩戴平安帽、穿好工作服、不得随地大小便、丧失平安帽罚款50元/个，发觉有不文明行为〔比方随地大小便〕罚款100元/次。第十条甲乙双方权利、义务、责任〔最终内容由事业部拟定〕10.1甲方权利、义务、责任1〕负责与设计单位、业主、监理的联系和协调工作，及时传达建设方或业主下达的变更、签证等施工有关资料。2〕负责组织图纸会审，及时提供施工所需图纸，负责施工、平安技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。3〕负责检查验收乙方分包工程的施工及其进度，发觉问题及时指正并责令乙方及时整改，直至到达合格标准，整改费用乙方承当。4〕负责遵照与业主间的约定供给本工程所需的材料和设备。5〕负责依据业主、监理及本工程所在地消防治理部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项治理方法并送达乙方，监督乙方落实执行。6〕甲方指定〔姓名〕作为派驻现场代表履行本协议，联系：，职责：按本协议约定，及时提供给乙方所需指令、图纸，监督乙方施工质量、现场治理、甲方供给材料的签单发放，对不符合技术标准及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的治理规定进行罚款并行使本协议履行本协议约定的其它义务。如甲方对指定的联系人进行变更的，以甲方书面通知为准。7〕甲方有权根据业主对工期的要求及乙方履行本协议情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因工程内容和工程数量调整而可能导致的任何损失向甲方要求赔偿。10.2乙方权利、义务、责任1〕乙方指定〔姓名〕作为派驻现场代表履行本协议，联系：，职责：A〕遵照甲方相关治理体系运行要求及规定，强化相应的质量、环境爱护、职业健康平安治理措施；B〕严格执行甲方的施工图、施工方案和现场安排以及甲方在平安、技术、质量交底的要求，完成所承包的全部工作内容，向甲方提供各工序的原始施工记录凭证。2〕按照甲方通知的时间，依照施工方案需要，自行组织满足施工需要性能的施工机具设备和周转材料准时进场，按甲方的进度要求，编制适宜的施工进度和方案以及详细施工技术措施，报甲方批打算案，按时保质保量完成施工。未经甲方的同意，机具设备和周转材料不得擅自调离现场。否则视作乙方违约，按违约条款处理。3〕假设有隐蔽工程，隐蔽前乙方应提前个工作日通知甲方、业主方、监理方共同验收，经共同验收合格前方可隐蔽，未通知而自行隐蔽的无效，由乙方自行承当返工的损失和责任。4〕按照国家现行法律法规和当地政府规定落实乙方人员劳动合同的签订事宜，乙方人员的工作时间应与施工进度和方案同步；遵照国家规定和劳动合同约定按时支付乙方人员工资，并按甲方要求将发放的工资表上报甲方备案；按照国家或工程所在地政府的规定为乙方人员办理社保，缴纳社保费。按照国家现行法律法规和施工方案自行安排乙方人员加班人次、加班时间、节假日休息，承当相应的费用支出。5〕严格执行甲方的现场治理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 及现场平安应急预案等各项治理要求，确保做到工完料尽场地清，符合甲方和业主方对平安文明施工及验收标准要求；向甲方提供乙方施工人员花名册和所需的相关一切证件，负责乙方人员的平安事故医疗费、交通费、住宿费等相关全部费用。假设甲方完成施工现场清理，则因此而发生的费用由乙方承当，甲方从应付乙方的款项中直接扣除。6〕负责接收、保管甲方供给材料和设备在工地现场的仓储保管，协助配合甲方发放并办理领料、签收等手续。乙方提供的辅材，必须提供相应的出厂合格证、检验合格证。否则，甲方有权要求乙方更换或甲方自行更换，费用由乙方承当。7〕乙方自行解决承包内容中规定的由乙方完成的临时设施的施工、治理和维修，以及完工后撤除工作。临时房屋、工棚、场地的修建服从业主方和甲方的统一安排。乙方自行解决施工人员居住和生活设施，按规定为乙方人员提供必要的劳动爱护用品，并承当相应费用。8〕负责本协议已完工程移交给甲方前的看管和爱护。按照本工程的施工需要提供夜间或非夜间施工照明、看守、维护和警卫。9〕本协议工程履行中，与其他分包人进行交叉配合时，按照甲方的指令进行施工，对甲方指令进行复核及确认，未经甲方书面授权，不得以甲方名义从事任何活动。乙方与第三方签订经济合同而产生的纠纷，最终由乙方自行承当法律责任。10〕因乙方原因致使业主给甲方的罚款最终由乙方承当，罚款在甲方应付给乙方的款项中等额扣除。11〕乙方不得以任何理由中途退场，不得以任何理由自行停工、罢工，不得任意解除本协议，不得将所承包的工程再分包。否则甲方有权扣除相应款项并追究乙方的违约责任。第十一条违约责任11.1因乙方的原因导致工程质量达不到约定标准的，乙方应向甲方人支付本协议施工费总价款%的违约金。11.2因乙方原因以致甲方承包的工程工期逾期的，乙方应向甲方支付逾期违约金总额不超过本协议施工费总额的%。11.3乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工个工作日以上的，甲方有权解除本协议，乙方应向甲方支付本协议总价款的%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予以赔偿。乙方不得随意离开施工现场，更不得以任何理由单方终止本协议，假设乙方需要终止本协议，需要提前一个月以书面的形式通知甲方，否则乙方要承当因其单方终止本协议给予甲方造成的全部损失。假设乙方不服从治理或有浪费材料情况发生的，甲方一经发觉，甲方有权给予乙方每次至元不等的罚款。假设乙方未经甲方同意，擅自更换工程主要负责人、工程治理人，或乙方工程治理人不配合甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起日内更换。否则甲方有权要求停工或解除本协议，由此造成的工期延误及甲方的其他损失由乙方承当。11.6乙方擅自把本协议工程分包或转包给其它任何单位或者个人，甲方有权解除本协议，乙方应按本协议总价款的%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。11.7乙方与甲方人员串通、虚构事实或适用其他方法虚报工程量和签证单据的，乙方应返还因虚报所获得的价款，并按虚报的数额向甲方支付违约金。11.8乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权从应付给乙方的款项中直接扣除，违约金缺乏以弥补甲方损失，甲方有权继续向乙方追索，由乙方继续承当赔偿责任。因乙方原因以致甲方需向建设方或业主方承当的违约责任和经济损失，由乙方负担。11.10乙方在施工过程中，非甲方或业主原因造成的乙方退场，甲方将不返还乙方履约保证金约定了履约保证金才适用，并对乙方处以本协议总价%的罚款。第十二条本协议的解除12.1甲乙双方协商一致，可以解除本协议。12.2因不可抵抗力致使本协议无法履行，可以解除本协议。12.3乙方将其承包的全部工程转包给他人，或将其承包的全部工程肢解以分包的名义转包给他人，甲方有权解除本协议。12.4本协议其他条款约定解除本协议的。12.5一方要求解除本协议应以书面形式告知对方。本协议解除后有过错的一方应当赔偿因解除本协议给对方造成的全部经济损失。第十三条争议的解决13.1在本协议履行期间如发生争议，由双方本着公平、合理的原则协商解决，协商不成时，双方自觉约定：任何一方可向本协议工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条其他14.1无论何种原因造成乙方人员、机械设备停窝工，所发生的损失均由乙方自行承当。14.2如果乙方有违约事件发生，在此前提下甲方有权指令乙方按要求的时间和方法临时停止本工程或局部工程的施工，在临时停工期间，乙方应妥善爱护本工程或其局部工程的施工，并保障已完工的局部不受损，因此而发生的工期延误和费用损失，乙方无权要求甲方予以赔偿。14.3本协议未尽事宜双方可另订书面补充协议。份，其中甲方份，乙方份，具有同等效力。本协议自双方盖章之时生效，工程竣工验收合格，工程价款结算完毕，除保修条款外，其余条款自动终止，保修条招待保修期满后自动终止。【以下无正文】附件一《工程量清单》附件二《甲方供给主要材料清单》附件三《廉洁承诺书》甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：年月日年月日