内部承包协议
甲方:
乙方:
为了明确甲方与乙方之间的责、权、利关系,强化内部承包管理,提高经济效益,现经甲、乙双方协商,达成如下工程承包施工协议,双方共同遵守。(共页)
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程造价:
4、承包内容:
5、承包范围:甲方与业主签订的《建设工程施工
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
》、业主的施工图纸。
6、承包方式:包工包料,包安全文明施工,包质量。
工程由乙方自行施工,未经甲方同意,乙方不得转包或分包。
7、工程垫资部分由乙方自行解决。
二、管理费与结算方式
1、管理费:甲方提取工程总造价的%(以结算为准)作为该工程的公司管理费用及税金;
2、结算方式:按甲方与业主签订的结算方式为准。工程竣工后天内乙方向甲方递交工程结算
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
及完整的结算资料,由甲方出面同业主结算乙方协助配合;
3、本工程所有工程款均由甲方与业主结算,乙方不得以任何方式、任何名义从业主处结算支取工程款,否则甲方有权解除本合同。
4、保证金:本工程保证金由乙方向甲方缴纳,然后由甲方直接缴纳业主,业主保证金甲方在7个工作日内退给乙方。
5、付款方式:按甲方与业主签订的合同中的付款方式,并且业主支付的工程款到位后,甲方扣留进账款的%管理费后,其余部分归乙方使用。甲方有权监督乙方工程款的资金流向,确保专款专用,乙方应积极配合。
6、工程款支付:乙方应办理好相关付款资料的签字、签章手续。付款时需提供相应的材料发票。
7、付款方式:
三、质量与工期
1、乙方保证工程项目全部一次性验收合格,包括中间及主体竣工验收。如验收不通过,乙方自行整改至通过验收,由此造成的损失乙方自行承担。
2、乙方必须按合同工期完成施工,甲方与业主签订的合同及补充合同,乙方必须无条件遵守。如因工期被业主扣款,则甲方将按业主扣款数额的双倍对乙方进行扣款。
四、双方职责
(一)甲方职责:
1、负责指挥并督促乙方加强施工队伍素质建设,促使乙方不断提高工程管理水平和经营能力;
2、对乙方各项工作进行检查、知道、帮助协调解决施工中的技术难点,协助乙方个性工作的顺利开展;
3、督促乙方认真履行合同,在发现乙方确实无力履行合同时,采取应急
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
,包括调整和撤换施工队伍。由此造成的经济损失由乙方承担;
4、督促乙方贯彻执行安全生产和文明施工的法律法规和规章制度,必要时对违章按公司规定进行处理;
5、及时向乙方拨付到账的工程款,不得无理由截留和挪用。
(二)乙方职责
1、实行独立核算,自负盈亏。对甲方与业主签订的施
工合同、补充合同、招标文件及工程造价等相关文件全部无条件接收;
2、绝对服从甲方管理,遵守甲方相关规章制度。按合同和施工组织设计的
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
,精心组织施工;
3、处理好业主、监理单位的协调关系,维护公司形象;
4、根据总包合同要求及时收集和整理竣工资料,竣工图,决算报告,在竣立后一个月内送业主审核,并承担由于资料收集不及时或达不到规定要求而产生的后果(注:竣工资料的内容及数量见总承包合同);
5、安全及文明施工方面:乙方必须严格拉安全操作规程、文明施工的规定、主管部门及甲方要求执行。按规定自己置项目专职安全员,认真建立安全台账,杜绝一切事故的发生,自行处理施工中发生的任何事故,并自行承担相应的后果。乙方施工现场如出现野蛮施工、安全隐患等情形,被有关部门罚款,其费用由乙方承担;
6、应要求对现场进行合理规划,按文明施工标准进行施工。对于这项工作,一旦乙方不积极配合时,甲方强制干预,其费用由乙方承担。
7、乙方应及时支付工人工资和材料款,不得拖欠。如因拖欠而发坐民工或材料供应商去业主及政府部门上访,其后果出乙方承担。
8、质检员、施工员、安全员等六大员及特殊工种都要
持证上岗。
9、乙方对所属员工(含临时工、农民工)计划生育工作全部负责。
10、乙方必须切实做好施工人员的安全教育,进入施工现场必须戴好安全帽,并扣紧帽带;
11、乙方要加强思想教育工作,开展精神文明活动,服从驻地管理,杜绝法乱纪和犯罪活动。
12、,工程质量保修工作有乙方负责到底,属于保修范围和内容的项目,在接到通知不能及时派员修理的,甲方有权代为办理,费用由乙方承担。
五、债权债务处理
1、乙方在承包施工经营过程中所发生的一切债权债务由乙方承担,若因连带责任造成甲方静怡损失的由乙方补偿。
2、若因乙方在本工程上的债权债务设计诉讼或仲裁,由甲方安排甲方的常年法律顾问律师处理,按相关标准支付的诉讼费(仲裁费)、律师费由乙方承担。
六、其他
1、甲方与业主签订的施工合同、
协议书
婚内约定的财产协议书家庭养老协议书pdf意向性划转协议书商业银行关联方授信摔伤一次性补偿协议书
及补充条款与本合同具有同等法律效力。
2、围巾是因,甲乙双方协商解决。
3、本合同附件:安全承诺书
4、因履行本合同发生的纠纷由甲方所在地法院处理。
5、本合同一式四份,甲方执二份,乙方执一份,乙方担保人执一份。
甲方(签字或盖章):
乙方(签字或盖章):
年月日
承包协议书