合同管理风险防范及纠纷处理

建筑施工企业 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理风险防范及纠纷处理姜兴国二OO九年十一月前言工程合同管理是工程项目管理的核心，现代工程项目的复杂性高、项目的参与方多、建设周期长，致使工程项目的风险因素多、风险大，而实践中，这些风险通过合同都大部分转移给了承包商，给承包商的合同风险管理带来更多的困难和挑战。近年来，由于合同风险分配不合理、合同文件内容多、合同文件不规范等原因，合同纠纷案件逐年上升，其及时处理和解决显得越来越重要。因此，合同的风险管理已越来越多地受到国内施工企业的重视。成也合约，败也合约一、识别工程项目风险二、防范、转移、化解工程合同风险（一）合同签订之前建立合同风险预控体系★投标及合同签订阶段—招投标文件评审和合同评审（二）合同履约过程中的合同风险管理体系（三）工程结束后合同风险管理的总结和合同风险预控指标体系的修正和纠偏本次讲座的主要内容（一）工程项目具有多风险的特征1、在该项目的不同阶段，项目参与各方所面临的风险不同，具有较强的阶段性；2、在该项目实施过程中，不可控制风险可能会逐渐变得可以控制，并且随时可能会出现新的风险；3、项目的建设时间越长，项目所面临的风险因素越多，可能带来的风险越大；一、识别工程项目风险4、对于承包商而言，风险控制的成本随工程项目的进展而增大，与此相反的是，控制风险所带来的效益随工程项目的进展而减小，如下图所示。所以，工程承包企业必须重视工程项目前期（如投标和合同谈判阶段）的项目风险管理工作，做好项目风险预控管理；5、整个合同过程中，业主与承包商心理优势的对比将产生较大的变化，一般业主在招投标阶段具有绝对的心理优势，而随着项目的进展而逐渐失去这些心理优势，直到工程竣工之后又逐渐恢复；承包商心理优势的变化与此相反，如下图(示意图)所示。在项目执行过程中，承包商成功地进行合同风险管理，应注重充分利用这种优势对比的变化，采取灵活的阶段性风险补偿策略，将风险补偿问题在工程执行过程中得到解决。1、投标报价阶段风险（1）投标报价信息失误风险（2）报价策略失误的风险①合同类型选择的风险②低价夺标高价索赔的风险（3）报价漏项或多项的风险（二）工程承包合同寿命周期内的主要风险合同类型业主风险承包商风险总价合同单价合同成本补偿合同设计一建造、交钥匙合同2、合同签订和履行过程中的风险（1）工程款支付的风险（2）业主方管理能力的风险（3）合同条款方面的风险①合同条款不完备②合同条款所规定的权利义务不平等③合同定义不准确（4）其他承包合同所带来的风险（5）分包合同的所带来的风险（6）工程变更风险（7）承包商不注意合同履约管理所带来的风险3、竣工验收与交付阶段或合同终止后的风险二、防范、转移和化解工程合同风险“两评审一交底，两策划一手册”建立合同风险控制体系（一）合同签订之前建立合同风险预控体系由于在合同签订后，整个合同文件中包含了近90%招投标文件中的内容，合同条件在招投标和合同谈判过程中已经确定，所以，合同的大部分风险在签订之前就已经确定，要成功地进行合同的风险管理，应注重合同签订之前合同风险预控指标体系的建立和执行，即对招投标文件和拟投标项目进行评审和论证。主要有以下几个方面：（1）根据项目的不同类型、承发包方式等，建立公司的合同风险预控指标体系。（2）合同投标阶段确定投标报价策略和合同谈判策略。（3）合同谈判阶段争取风险转移或风险补偿的具体合同条件。（4）根据合同投标阶段和合同谈判阶段的结果，编制合同履约过程中的项目合同风险预控计划体系。★投标及合同签订阶段——招投标文件评审和合同评审（1）仔细审查业主的财务状况（2）深入调查工程所在国（地）的政治和经济环境　（3）在投标时尽可能留有选择的余地（4）详细进行现场调查（5）合同风险的总评价承包商在合同谈判和签订阶段时必须对项目的合同风险有一个总体的评价。对工程合同来说如果存在以下问题，则风险很大。①工程规模较大，工期较长，而业主采用固定总价合同形式。②业主要求采用固定总价合同，但工程招标文件中的图纸不详细、不完备，工程量不准确，范围不清楚等。③业主将做标期压缩得很短，承包商没有时间详细分析招标文件，而且招标文件为外文，采用承包商不熟悉的合同条件。④工程环境不确定性大。如物价和汇率大幅度波动，水文地质条件不清楚，而业主要求采用固定价格合同。大量的工程实践证明，如果存在与上述情况类似的问题，特别当一个工程中同时出现上述问题，则这个工程可能彻底失败，甚至有可能将承包商企业拖垮。（6）加强对建设工程合同的审查和会签①仔细审查合同文件的完备性②仔细审查合同文件的优先顺序③仔细审查合同文件所确定的工程范围④仔细审查合同价款和支付A、仔细审查合同价款问题：合同价款的构成和计价货币；合同价款的调整办法。B、仔细审查合同支付方式：主要审查合同价款的分段支付是否合理；⑤仔细审查合同条款中关于保函的规定⑥仔细审查合同条款中关于误期损害赔偿费的规定⑦仔细审查合同条款中关于承包商违约罚款金额和责任限额的规定⑧仔细审查合同条款中税费条款和保险的规定⑨仔细审查合同条款中关于业主责任的规定⑩仔细审查合同条款中争议解决条款的规定（7）合同审查后的建议或对策（二）合同履约过程中的合同风险管理体系★我局项目管理原则：标价分离，包死基数风险抵押，过程控制监督到位，超额分成风险共担，兑现及时★项目管理举措合同履约过程是合同风险管理的具体措施的实施过程，主要应注重两个方面、四个环节：（1）两个方面：已分析风险和临时出现风险的应对措施。（2）四个环节：①合同文件的风险及风险条款审查、阅读和交底。使合同风险管理的控制措施落实到人；②合同进度付款和竣工结算的及时申请和办理；③合同变更和索赔的及时办理；④合同风险发生时的处理，索赔的及时办理。1、制定合同执行战略——合同交底与履行策划2、强化项目合约经理职能，强化项目基础管理工作3、全面贯彻企业总法律顾问 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，试点项目法律顾问，深化法务工作对项目的过程服务职能。——三个到位、两个提高、一个健全总法律顾问岗位、机构、职责到位；依法办事水平和竞争力得到进一步提高；依法决策、依法经营管理、依法维护企业合法权益的规章制度健全。（1）做好结算策划书（2）强化中间结算，贯彻“二十字方针”“先算后干”：标价分离，确定责任成本，制定项目策划书；“边干边算”：中间计量，收入确认；“边干边结”：中间结算，签证、索赔同步；“干完结完”：竣工结算完成后28天或合同约定的时间内报出；“结完审完”：28天或合同约定的时间内审完。4、重视工程结算——工程靠干，效益靠算（结算策划）（3）在约定期限内提交竣工结算文件：合同法“286”司法解释规定了建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，因此结算完成时间不能超过工程竣工或合同约定的竣工日期起6个月，以保证发包人不依约履行义务，拖欠工程款时，承包人可行使优先受偿权。依据有关法律法规，建议企业规定：在工程竣工验收报告经认可后28天内或合同约定的期限内，将竣工结算报告和完整的结算资料递交业主，并办理签收手续。为保证结算质量，项目经理部必须在递交业主或上包的7天前将结算初审报告上报公司的结算管理部门，公司结算管理部门应在收到初审结算报告后3天内完成复审。这样可以保证在日后可能出现的诉讼中处于有利地位。（4）在结算核实过程中，要引入经营公关理念，运用好“一二三四”原则：“一主动”：主动做好业主的工作，争取业主的配合；“二勤”：勤发问，勤发函；“三不怕”：不怕业主刁难，不怕辛苦，不怕麻烦；“四讲”：讲策略，讲方法，讲技巧，讲语言艺术；5、慎视合同期限菲迪克合同条件有48个期限规定，14天的有9处，28天的有21处，84天的有7处。香港文本有36条，涉及期限规定的45处。我国的示范文本有41条，涉及期限规定的有64处。提高履约的可操作性应注意的五大问题：（1）严密规定施工期限，避免开工日期设而不定；（2）确切表述每一期限的开始和结束时间，对期限规定要经常使用“之前”、“之后”、“之内”来表述，减少因期限的“前”无开始，“后”无截止的不规范表述而造成的合同履行期限的不可操作性和不确定性。（3）事后明确履约期限的文件要作为合同组成部分。（4）对市场条件下出现的新情况，要增加相应的期限规定。（5）不断完善签署的承包合同，使之更切合实际施工现场的情况。6、建立完整、详细、准确的项目资料档案★合同及附件（1）招标文件（2）投标书（包括其附属文件）（3）中标通知书（4）合同（协议书、专用条款、通用条款）（5）合同补充条款和协议（6）质量保修协议书（7）业主许可的施工组织设计★施工过程 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 （1）发函登记薄（包括发函原件）（2）收函登记薄（包括收函原件）（3）图纸、图纸会审、图纸变更及技术交底的供应记录（4）建设单位设计变更通知单及变更工程价款报告（14天内）（5）签证单及签证工程价款报告（14天内）（6）会议纪要（与会人员签字盖章）（7）工程师（监理）指令、通知及对该指令和通知的复函（48小时）（8）发生违约事件的原始资料（9）索赔意向通知（28天内）（10）索赔报告及依据资料（56天内）（11）停、送水、电，道路开通、封闭的日期记录（12）干扰时间影响的日期及恢复施工的日期记录（13）气象记录（14）质量事故记录（15）甲供材料进场记录（16）实际工程预付款、进度款拨付的数额及日期（17）催付工程款通知（18）经业主审查的形象进度月报表、年报表(合同要求期限内)（19）经审查的劳务及分包进度月报表、年报表（20）报送公司的已完成工程量报告（月、年）（21）开工报告（22）中间验收报告（通知）（23）竣工验收报告（28天内）（24）停工（复工）通知（报告）（25）工期延误报告（26）竣工验收证明（27）工程交接证明（28）工程预算书（29）竣工结算报告（28天内）（30）竣工结算书（按合同约定分期、分段结算书）（31）审定的工程结算书（含总分包结算）（32）国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等7、过程中纠纷的处理——以和为贵，全面履约★承包商违约□工期：未按时进场、开工；节点工期与合同约定不符；延迟竣工。□质量：工程质量未达到合同约定 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、法律或行业规定的标准。□先履行义务：未在合同约定的时间内提交工程形象进度报量；未在时限范围内提交竣工报告、结算报告；针对发包人的不适当指令、函件以及履行合同不适当未能及时提出异议等。□对分供方的支付价款义务不及时。☆应对工期违约应收集资料□合同约定的应由发包人承担“三通一平”等各项义务的完成时间；□包人交付施工图纸的时间；□施工许可证的取得时间；□发包人下达开工指令时间；□发包人变更、补充合同足以引起工期变更的各类签证、协议等；□承包人工程进度申报时间与发包人审查与支付时间，批复的工作量与支付数额；□按照合同约定或法律规定能够引起工期顺延的雨、雪、风等自然力与政府的强制性行为以及停水、停电等事件发生的书面证据（政府部门或发包人、监理方等权威方出具）；□合同中对方各项“先履行义务”的约定时间以及实际履行时间（以发包人、监理方或其它权利对应的权威方的签收时间为准）；□申请验收（中间验收与竣工验收）时间和验收时间；□其它相关资料。☆应对质量违约应收集的资料□有效的隐蔽验收单及相关证据；□发包方指定或提供材料，且在质量方面有过错的证据；□发包人指定分包，且在质量方面有过错的证据；□发包人下达不合理赶工指令，且经承包人劝阻无效的证据；□工程未经验收或验收不合格，发包人擅自提前使用的证据；□发包人组织验收时间超出合同约定或国家规定而引发质量问题的证据；□发包人其它足以引起质量问题的不合理指令或行为方面的证据；□设计方面的证据。☆应对先履行义务违约公司及项目经理部各岗位人员按照合同约定或法律规定的时间和时限，全面履行了承包人义务的证据。☆应对分供方价款支付的违约□合同明确约定“根据发包人的付款时间和数额按比例支付”，不约定延期付款的违约责任；□合同履行过程中，与分供方加强沟通，及时协商变通付款时间和付款数额；□发生违约后，积极应对。★发包人违约□未按时计付承包人工程款项；□其它相应的合同义务履行不完全或不适当。发包人违约的处理：□收集相关的书面证据资料，及时催告，必要时采取停工或索赔等应对措施。□对足以影响承包人义务履行的部分，及时要求发包人对原有约定予以书面变更或补充，必要时解除合同或采取法律手段解决。★分供方违约□进度缓慢、超合同工期完工、质量不合格；□提供材料、设备不及时，质量、数量不符合约定；□分供方未履行其他法律义务。分供方违约的应对：□合同中加大分供方相应的违约责任；□事件发生后，及时致函分供方纠正其违约行为，直至解除合同或采取法律手段，并要求其承担相应损失。（三）工程结束后合同风险管理的总结和合同风险预控指标体系的修正和纠偏（1）对项目合同风险管理结果进行总结，编制项目合同风险预控计划体系执行情况总结表。（2）根据项目合同风险预控计划体系执行情况总结表对公司同类项目的合同风险预控指标体系进行修正和纠偏，作为今后该类项目的合同风险预控计划体系编制和执行的基础。（3）根据项目的不同类型、专业特殊性等，建立公司合同风险管理案例信息库，作为公司今后项目合同风险管理的重要信息资源。1、高度重视工程款清欠——理债就是理财，催收就是创收，要把清欠工作摆到与生产经营同等重要的位置推行重大项目法律事务跟踪制度，严把“八关”：“经营源头关”；“付款手续关”；“收入确认关”；“印信管理关”；“履约证据关”；“队伍选用关”；“材料采购关”；“工程结算关”。2、诉讼（仲裁）★起诉可行性分析与决策（1）必要性考虑因素□发包人的态度；□确保工程价款优先受偿权的需要；□根据项目具体情况诉讼与非讼协商手段的比较；□政府工程项目等情形诉讼对市场的影响等因素。（2）胜诉和执行可能性考虑□证据资料完备性；□发包人等责任主体可供保全的资产状况。（3）成本与效益的对比考虑□律师费；□诉讼费；□保全费；□鉴定费；★可实现债权的预测□执行费；□其它费用支出★应诉案件的处理（1）防范□劳务、分包、材料采购、料具租赁，需要签订合同的，严格按照本手册有关规定办理；□合同价款支付条款应慎重约定，应能确保按约履行价款支付义务；□劳务工人工资支付监控严格按照局有关办法执行；□作好材料款等应付债务的管理工作，项目经理部财务人员按月编报应付账款报表，报公司财务、资金部门的同时，报公司法务部门。□可能发生诉讼的项目，项目经理、材料、财务等责任和业务人员的第一责任，包括及时向公司报告，采取积极措施化解矛盾、防范纠纷。（2）准备□调查、了解情况，合同、款项数额是否属实；□做好证据资料的准备和提交，特别注意举证期间的限制；□制定并实施应对 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。（3）审理和执行的应对□与原告积极磋商，商谈切合实际的履行方式和期限；□采取积极有效的措施应对执行法官，防止出现被查封等不良后果的出现；□对于协商不能的，积极履行，防止风险和损失的进一步扩大；□法院强制执行的，配合执行，减免损失。结束语建筑施工行业是多风险行业，除了项目本身的风险外，合同风险也是工程承包的重要风险来源。工程合同的风险管理可以通过建立和实施完整的合同风险控制体系，抓好投标及合同签订之前的风险分析、审查和会签；狠抓合同实施过程中的合同交底、合同执行战略选择、合同变更与索赔管理；以及合同实施后的工程款清欠、诉讼等工作，以此实现全项目、全员和全过程的合同风险管理，降低损失、实现企业和项目的利润目标。让我们在市场经济的洪流中，强化事前风险防范和过程风险控制，乘风破浪，携手向前，为把我局发展成为“国内著名、国际知名、员工满意、各方认同”的现代化建设集团而拼搏、奋进。祝愿各位一切顺意！谢谢大家！