《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案

昆明工业职业技术学院《工程招投标与 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理》考试题库1、单选1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员2.下列财产中，（A）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。A、2、B、3C、5D、74.合同争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间8.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告9.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿10.合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系11.经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同12.仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉13.设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A）组织试车。A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位14.根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C）。A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔15.下列各项中，(C)不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实16.施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为(D)。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸17.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化18.委托任务并负责支付报酬的一方称（B）。A承包人B发包人C出资人D出工人19.受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。A建设单位B施工单位C招标代理D设计单位20.工程分包的说法错误的为（A）A是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包21.当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时22.如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（A）给予补偿。A、业主B、承包商C、工程师D、特殊分包商23.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿24.在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是（　C　　）。　A、谈判　　　　B、要约邀请　　　　C、要约　　　D、承诺25.FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（　B　）天内向监理工程师发出索赔意向通知。　A、18　　　　　B、28　　　　　C、36　　　　D、5626.　开标由（　　A　）主持，邀请所有投标人参加。　A、招标人　　　B、行政监督部门　　　C、评标委员会代表　　D、投标人　27.根据规定，一个工程只能编制（A）个标底，一般是在招标前就制定出来的。A.一B.二C.三D.四28.下列关于建筑工程分包的说法中正确的有（D）A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的分包单位B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任29.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（B）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A.投标邀请书B.招标公告C.合同谈判D.行政命令30.从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种（A）。A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺31.中标通知书发出后的（A）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。A．30B.14C.28D.1532.当工程师提出对已经隐蔽的工程进行重新检验时，承包人应按要求进行剥露，如检验不合格，（D）承担发生的全部费用，工期（）。A.承包人，顺延B.发包人，顺延C.发包人，不顺延D.承包人，不顺延33.下列哪项不属于投标担保的担保方式（C）。A.银行保函B.担保公司担保C.保留金D.投标保证金34.甲方就某矿山采矿前期地质情况勘探与乙方签订合同，此合同是（　C　）合同。A、施工合同B、物资采购合同C、勘察设计合同D、监理委托合同35.根据《合同法》规定，只有发生不可抗力才能部分或全部免除当事人的违约责任，其中不可抗力构成条件不包括（B）。A、不能预见B、不能转移C、不能避免D、不能克服36.实行资格预审是在（D）进行资格审查。A.合同签订前B.评标前C.开标后D.投标前37.实行资格后审是在（C）进行资格审查。A.合同签订前B.评标前C.开标后D.投标前38.评标委员会的组成人员中，要求技术经济方面的专家不得少于成员总数的（C）A.1/2B.1/3C.2/3D.1/539.某办公楼施工招标文件的合同条款中规定，预付款数额为合同价的30%，开工后3天内支付，上部结构完成一半时一次性全部扣回，工程款按季度支付。某承包人对该项目投标时考虑到该工程虽有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按招标文件的要求报价外，还建议发包人将支付条件改为：预付款为合同价的5%，工程进度款按月支付，其余条款不变。请问该承包人运用了哪一种报价技巧（B）A．不平衡报价法B.多 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 报价法C.突然降价法D.逐步升级法40.以下文件均构成施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，（C）是错误的。A．合同协议书、中标通知书B.投标书、工程量清单C．施工合同通用条款、专用条款D. 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及有关技术文件、图纸41.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，施工单项合同估算价在（D）人民币以上的项目必须进行招标。A．100万B.50万C.3000万D.200万42.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（A）人民币以上的项目必须进行招标。A．100万B.50万C.3000万D.200万43.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（B）人民币以上的项目必须进行招标。A．100万B.50万C.3000万D.200万44.关于订立合同的要求，下列说法错误的是（B）A.招标人和中标人应该按招标文件和投标文件的内容确定合同内容B.订立合同时，中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的，以招标文件为准签订合同C.书面合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议D.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。45.下列关于定金的说法，错误的是（D）A．定金是指当事人一方向对方给付一定数额的金钱作为债权的担保B.定金罚则既是担保规则，也是违约责任的一种承担方式C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当返还定金46.关于依法必须招标项目的规模标准，下列说法正确的是（C）A．机电产品国际招标一次采购产品合同估算价在120万元人民币以下的，可以不招标B.中央预算单位政府采购货物，单项采购金额在100万元人民币以上的，必须招标C.工程建设项目勘察服务采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的，必须招标D.施工单项合同估算价为在300万元人民币以下的，可以不招标47.下列关于资格预审公告、招标公告、招标文件的说法，符合法律规定的是（D）A．资格预审结束后还必须发布招标公告B.招标公告可以代替招标文件C.招标公告的内容与资格预审公告内容一致D.招标公告的发布可以与招标文件的发出同时进行48.某工程施工项目招标文件发售后，招标人的下列做法中，符合法律规定的是（C）A．由于潜在投标人众多，分两批组织进行现场踏勘B.对其中3家国有大型施工单位进行考察C.电话通知购买了招标文件的潜在投标人修改开标时间D.统一组织购买了招标文件的潜在投标人召开投标预备会49.按照《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列不属于工程建设施工项目投标文件内容的是（B）A．投标函B.投标一览表C.投标报价D.施工组织设计50.以下关于投标文件的撤回的说法正确的是（B）A．投标文件的撤回是投标人收回部分投标文件B.投标文件的撤回是《合同法》中要约的撤销C.投标文件的撤回是投标人放弃已提交的招标文件D.投标文件撤回后，该投标人无权再进行投标51.某项目进行公开招标，递交投标文件的截止日期为3月10日上午9时0分（周四）。某投标人采用快递方式寄送投标文件，招标人于3月11日收到了该份投标文件。投标文件上的邮戳为3月9日，发出邮戳为3月10日。关于是否受理该投标文件，下列说法正确的是（C）A．投标人在投标文件截止之前发出了投标文件，对于投标文件晚到，投标人并无过错，故招标人应受理其投标文件B.投标文件上发出邮戳显示时间并未晚于投标文件截止日期，因此不能视其为迟到，故应当受理C.招标人实际收到的时间晚于投标文件截止日期，招标人应当不予受理D.招标人应提交评标委员会确定是否接受该投标文件52.根据《招标投标法》，关于评标专家身份是否应公开，下列说法符合法律规定的是（D）A．抽取评标专家名单后进行公示，充分体现了“公开原则”，有利于对评标专家的监督B.抽取评标专家名单后不能立即进行公示，只能在开标时进行公示C.评标专家作为评委，其身份特殊，应一直对评标专家的名单进行保密D.在中标结果确定之前，必须对评标专家进行保密53.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列可以担任依法评标的委员会成员的是（C）A．投标单位副总的兄弟B.该招标项目主管部门具体工作人员C.3个月前参加该项目设计招标评标工作的专家D.10年前因评标受贿被判处拘役的人员54.在招标投标过程中，确定中标人的权利归属（A）A．招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.评标专家55.在《合同法》的基本原则中，（A）体现了民事活动的基本特征，是民事关系区别于行政法律关系、刑事法律关系的特有的原则。A．自愿原则B.强制原则C.公开原则D.合理性原则56.下列关于投标人的说法中，错误的是（A）A．投标人可以是法人、其他组织，不可以是自然人B.投标人必须响应招标和参与投标竞争C.国家对不同行业的投标人的资格条件是不同的D.投标人必须满足招标人规定的资格条件57.根据《招标投标法》，下列关于招标的说法中，错误的是（D）A．招标方式分为公开招标和邀请招标B.履行审批手续的项目不一定需要招标C.招标应当具备法定的条件方可进行D.依法进行招标的项目必须委托招标58.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列关于施工招标项目划分标段的说法中，错误的是（C）A．对工程技术紧密联系，不可分割的单位工程不得分割标段B.招标人不得以不合理的标段限制或排斥潜在投标人C.统一施工项目各个标段的招标文件应当统一D.招标文件中应当载明标段分割情况和工期要求59.根据《合同法》，下列关于招标投标行为的法律性质的说法，正确的是（A）A．发出招标公告，属于要约邀请B.投标人购买招标文件，属于要约行为C.投标人提交投标文件，属于承诺行为D.评标委员会推荐中标候选人，属于承诺行为60.招标投标活动中当事人签订合同应遵守（C）原则A．受限B.透明C.自愿D.公开61.下列工程分包行为中，不属于违法分包的是（C）A．主体结构分包B.未经建设单位同意分包专业工程C.专业分包单位进行劳务分包D.分包给不具备相应资质条件的单位62.根据《招标投标法》的规定，下列关于招标代理机构应当具备条件的说法中，不正确的是（C）A．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.具有能够编制招标文件的专业力量C.具备编制工程量清单的能力D.具有能够组织评标的相应专业力量63.根据《工程建设项目施工招标投标办法》及《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，投标有效期从（A）起计算。A．招标文件规定的提交投标文件截止之日B.投标函标明的签章日期C.投标保证金提交之日D.确定中标结果之日64.关于联合体投标，下列说法中不正确的是（D）A．两个以上法人或者组织可以组成一个联合体B.联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标C.必须以一个投标人的身份共同投标D.招标人可以根据项目需要要求投标人组成联合体65.根据《招标投标法》的规定，特殊招标项目的评标专家可以由（A）直接确定。A．招标人B.主管部门C.招标代理机构D.行政监督部门66.具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的工程建设项目的招标，一般使用的评标方法是（B）A．性价比法B.经评审的最低投标价法C.综合评价法D.最低投标价法67.依法必须招标的工程建设项目，所有投标被否决后，招标人应（D）A．协商确定中标候选人B.要求所有的投标人修改投标文件，再次投标C.从投标人中制定中标人D.依法重新招标68.中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目的（B）工作分包给他人完成。A．部分主体、非关键性B.部分非主体、非关键性C.部分主体、关键性D.部分非主体、关键性69.下列关于建设工程施工总承包的说法中，正确的是（C）A．《建筑法》禁止总承包单位转包、分包工程B.总承包单位征得建设单位的同意可将部分主体工程分包C.建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成D.两个以上不同资质等级单位联合共同承包的，可按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程70.《招标投标法》规定，法人、其他组织和个人必须具备（A）条件后，才能成为投标人。A．响应招标和参与投标竞争B.国家规定的投标人资格条件和参与投标竞争C.招标文件规定的投标人资格条件和参与投标竞争D.良好的商业信誉和积极参与投标竞争71.根据《招标投标法》的规定，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的（C）A．政府机构组织B.事业单位组织C.社会中介组织D.社会团体组织72.根据有关规定，下列关于招标文件编制工作的表述中不正确的是（B）A．招标文件应根据项目特点和实际需要进行编制B.招标文件应明确“自招标文件开始发出之日至停止发出之日止，最短不得少于7个工作日”C.规定的评标标准和评标方法不得改变D.应合理划分标段或标包73.根据《招标投标法》的规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（A）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A．15B.30C.45D.6074.《招标投标法》明确规定，投标人应当按照（C）的要求编制投标文件。A．资格预审文件B.合同文件C.招标文件D.实质性条款75.根据《招标投标法》的规定，下列关于联合体投标保证金的提交表述中，正确的是（C）A．只能由联合体共同提交B.只能由联合体的牵头人提交C.可以由联合体共同提交，也可以由联合体的牵头人提交D.由招标人指定的联合体中的一方提交76.根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标保证金有效期的表述，正确的是（C）A．投标保证金的有效期应覆盖投标有效期B.投标保证金的有效期原则上应不少于投标有效期C.投标保证金有效期应当与投标有效期一直D.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算77.根据有关规定，招标人可以不予受理的投标文件不包括（D）A．未通过资格预审的申请人提交的投标文件B.未送达指定地点的投标文件C.不按照招标文件要求密封的投标文件D.邮寄送达的投标文件78.根据《招标投标法》的规定，通过招标投标订立合同的内容应当按照（C）确定。A．招标文件B.投标文件C.招标文件和投标文件D.招标文件或投标文件79.根据有关规定，开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以（A）为准。A．开标一览表（报价表）B.投标文件中明细表C.投标文件中原始 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 D.招标最低评标价80.根据有关规定，招标人不履行与中标人订立的合同的，应当（D）中标人的履约保证金。A．核准B.审查C.备案D.双倍返还81.招标人的下列哪些违法行为将导致中标无效（C）A．招标人不按规定确定中标人B.招标人无正当理由不发出中标通知书C.招标人在评标委员会衣服推荐的中标候选人以外确定中标人D.招标人与中标人订立背离合同实质性内容的协议书82.根据《合同法》的规定，一方以欺诈、胁迫手段订立合同、损害国家利益的应当被认定为（B）A．可撤销合同B.无效合同C.效力待定合同D.违约合同83.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应（B）A．以小写金额为准B.以大写金额为准C.由投标人确认D.由招标人确认84.甲单位的某办公楼工程施工项目经过严格的招标程序后，决定由乙施工单位为中标人，双方经过合同谈判后签订了施工合同，一周后，甲方以合同价过高为由，要求乙施工单位与其另行签订一份价格下降10%的合同，乙施工单位答应并签订了该合同，这两份合同（A）有效A．第一份合同B.第二份合同C.两份合同都有效D.不确定85.下列关于工程索赔的说法中，正确的是（C　）。A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据86.按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（　A）。A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分87.某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（D）A.发包人不予补偿B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿88.建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（D）A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知89.某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人员窝工补贴费12元/工日，含税的综合费率为17%。承包商可得该项索赔为（C）。A．1260元B．1263.6元C．1372.2元D．1474.2元90.在FIDIC合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括(D)。A.对合同中任何工作工程量的改变B.在强制性标准外提高或降低质量标准C.改变原定的施工顺序或时间安排D.增加或缩短合同约定的工期91.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，合同工期为16天。合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承当的工期风险。挖运工程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3，则施工方可提出的工期索赔为(C)天。(结果四舍五入取整)A.1B.4C.17D.1492.某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（C）。A.42B.24C.14D.493.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（B）个月。A、1.5B、0.9C、1.2D、3.694.下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是(B)。A.建设单位未及时供应施工图纸B.施工单位施工机械损坏C.业主原因要求暂停全部项目施工D.因设计变更而导致工程内容增加95.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程费用单价为每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为（C）万元。A.240B.237.5C.228D.21396.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为27万m3。合同中规定，土方工程单价为12.5元/m3；当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价为9.8元/m3，工程结束时实际完成土方工程量35万m3，则土方工程款为(B)万元。A.437.535B.426.835C.415.900D.343.05597.索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A.业主方　B.第三方　　C.承包商　D.合同中的一方98.在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于（C）引起的索赔。A.地质条件的变化　B.不可抗力　　C.工程变更　D.业主风险99.索赔可以从不同角度分类，如按索赔目的分类，可分为（C）。A.单项索赔和综合索赔　　B.工期拖延索赔和工程变更索赔C.工期索赔和费用索赔　　D.发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔100.发包人与承包人对工程变更洽商价款约定不明情况下，其处理原则是（C）A.由工程师裁定　　B.由发包人决定C.按订立合同时履行地的市场价格履行　　D.发包人不予支付101.某宾馆工程由于业主急于开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现，部分客房出现漏水现象，则该质量责任应该由（C）承担。A.总承包人　B.防水分包人C.业主　　D.物业公司102.某建筑工程，在地基基础土方回填过程中，承包人未通知发包人验收情况下即进行了土方回填。事后，发包人要求对已经隐藏的部位重新进行剥离检查，检查发现质量合格要求，在该情况下，所发生的费用应由（A）承担，并应承担工期延误的责任。A.发包人　B.承包人C.发包人和承包人共同　D.监理单位103.因设计图纸存在严重缺陷而导致工程质量事故，则承包人就工程损失应向（B）提出索赔要求。A.设计单位　B.发包人C.发包人和设计单位　D.发包人或设计单位104.下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是（A）A.台风B.施工进度严重滞后C.施工质量存在严重缺陷　D.承包人改变施工顺序105.质押是指债务人或第三人将其（B）或财产权利移交债权人占有，将其作为债权的担保。A.不动产B.动产C.房产　D.土地使用权106.发包人为施工项目购买了建设工程一切险，下列哪种情况建设工程一切险不会给予赔偿（C）A.施工机具损坏　　B.工程车被盗C.设计错误造成了工程损失　　D.人员伤亡107.（B）谈判技巧是当己方准备对某些条件作出让步时，可以要求对方在其他方面也应作出相应的让步。A.优势重复　　B.对等让步C.调和折中　　D.先成交后抬价108.（B）合同分析是针对尚未生效的合同草案的合法性、完备性和公正性的审查。A.合同履行阶段　　B.合同谈判阶段C.合同策划阶段　　D.合同签订阶段109.在风险与影响对象的关系中，下列哪种情况对合同当事人双方不构成风险（D）A.外来风险-内部对象　　B.内部风险-内部对象C.内部风险-外部对象　　D.外来风险-外部对象110.（C）是指合同签约双方在签订合同时或旅行合同时发生争议后，达成协议，自愿将争议交给第三者裁决，双方有义务履行的一种解决合同争议的方式。A.和解　　B.调解C.仲裁　　D.诉讼111.当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时，适宜采用（A）合同形式。A.单价合同　　B.总价合同C.成本加固定酬金合同　　D.成本加浮动酬金合同112.某单位就海滨护岸工程项目向社会公开招标，2011年3月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书，则根据《招标投标法》的有关规定，下列说法正确的有（C）A.中标通知书就是正式的合同　B.双方应在2011年3月15日前订立书面合同C.双方应在2011年3月31日前订立书面合同　　D.建设单位应在2011年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告113.以下不属于开标的程序和内容的是（D）A.密封情况检查　　B.拆封C.唱标　D.确定中标候选人114.甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（）A.甲、乙达成合意时　　B.甲签字、盖章时C.乙收到合同书时　D.乙签字、盖章时115.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出（B）A.回应　B.响应C.回答　D.回复116.评标委员会完成评标后，应当向（A）提出书面评标报告并推荐合同的中标候选人。A.招标人　B.投标人C.监督部门　D.财政部117.下列选项中，属于要约的是（D）A.某校教学楼建筑招标公告　B.某公司招股说明书C.某企业寄送的价目表　D.某施工单位的投标书118.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的（B）A.1%　B.2%C.3%　D.5%119.招标人最迟应当在书面合同签订后（C）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3日　B.30日C.5日　D.50日120.确定中标人的权利属于（A）A.招标人　B.评标委员会C.招标代理机构　D.行政监督机构2、多选题1.建设工程施工招标的必备条件有（ABCD）。A．招标所需的设计图纸和技术资料具备B．招标范围、招标方式和招标组织形式应当履行核准手续的，已经核准C．招标人已经依法成立D．资金来源已落实E．已选好监理单位2.我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式有（AE）。A．公开招标B.议标C.国际招标D.行业内招标E.邀请招标3.招标文件应包含的主要内容有（ABCDE）。A．投标人须知B.图纸C.投标函的格式及附录D.工程量清单E.合同的主要条款4.必须进行招标的项目包括（CDE）。A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目5.某工程项目施工招标，A、B、C、D四家施工企业前来投标，但是各自都出现了一些情况。A单位在开标后30分钟赶到开标现场；B单位未缴纳投标保证金；C单位投标文件忘记加盖单位公章；D单位投标文件没有采取密封措施。出现这些情况可以导致什么结果（AC）A．投标无效，失去中标的机会B.继续开标C.重新招标D.从四家单位中直接选定中标人6.在国际上，对公开招标发布招标公告的资格审查方法有（AD）A．资格预审B.合格制C.有限数量制D.资格后审7.资格预审方法方法主要有（BC）A．资格预审B.合格制C.有限数量制D.资格后审8.评标方法是运用评标标准评审、比较投标的具体方法，主要有（BD）评标方法。A．合格制B.经评审的最低投标价法C.有限数量制D.综合评估法9.属于工程总承包的模式主要有（ABCD）A．建筑工程管理模式B.设计-建造、设计采购施工及交钥匙模式C．建造-运营-移交模式D.项目管理模式10.工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB）。A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、采用改进措施后，必须顺延工期E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准11.施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理12.FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE）。A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的保护不同E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同13.索赔按目的划分包括（CE）。A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔14.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括(AE)。A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作15.按照《施工合同文本》规定，在施工中由于(BDE)造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时16.在施工合同中，(ABCDE)等工作应由发包人完成。A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表17.对于发包人供应的材料设备，(ABDE)等工作应当由发包人承担。A.到货后，通知清点B.参加清点C.清点后负责保管D.支付保管费用E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购18.招标人具备自行招标的能力表现为(BCE)。A.必须是法人组织B.有编制招标文件的能力C.有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的能力19.建设工程施工合同的当事人包括(BD)。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位E.材料供应商20.《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，(CE)发生的费用由承包人承担。A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡21.施工合同按照计价方式的不同可以分为(CDE)等。A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同D.可调价格合同E.成本加酬金合同22.在竣工验收和竣工结算中，承包人应当(ADE)。A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见D.递交竣工结算报告E.移交工程23.被宣布为废标的投标书包括（ABDE）A投标书未按招标文件中规定封标B逾期送达的标书C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E投标人不参加开标会议的标书24.必须进行招标的项目包括（CDE）A私人投资的高级别墅B外国老板投资的基础设施的项目C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目25.不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE）A监理合同可以是个人B监理合同的订立必须符合工程建设程序C监理合同的订立不需符合工程建设程序D委托监理合同标的是服务E委托监理合同的标的物是产生新的物质26.建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）A单项索赔B总索赔C明示索赔D工期索赔E费用索赔27.合同法律关系的构成要素有(ABC)A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务28.被宣布为废标的投标书包括（ABDE）。A、投标书未按招标文件中规定封记B、逾期送达的标书C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E、投标人不参加开标会议的标书29.施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）。A．当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B．在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C．变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D．签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E．当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理30.在建设工程施工合同风险管理中，风险转移的方式有（ABC）A.索赔B.担保C.保险D.完善施工合同31.发生下列哪些情况，业主有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿（BDE）A．已中标的投标人在规定时限内不与业主签订合同B．承包人任意中断工程C．承包人破产D．业主因为资金紧缺，要求承包商暂停施工一个月E．施工过程中，承包人中途毁约32.按项目的发展过程分类，合同控制方法分为（CDE）A.前馈控制B.后馈控制C.事前控制D.事中控制E．事后控制33.在FIDIC土木工程施工合同条件中，期中付款包含哪些内容（ABCDE）A．截止月末已实施的工程和已提交的承包商文件的估算合同价值B．由于法律改变和成本改变，应增减的任何款项C．当月应扣留的保留金D．当月应支付或退还的预付款E．根据合同或包括索赔、仲裁、争端裁决等应该增加或减少的款项34.下列保险哪些属于工程保险（ABCDE）A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机动车辆险D.人身意外伤害险E．货物运输险35.当合同中关于价款或者报酬不明确的，可以（BCD）A．双方自行协商达成一致B．按照订立合同时履行地的市场价格履行C．依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行D．工程价款不明确的，根据国家建设标准定额进行计算36.对于合同文件的解释规则正确的是（BDE）A．一般、笼统的规定优于具体、详细的规定B．合同的专用条件优于通用条件C．图示说明优于文字说明D．数字的文字表达优于阿拉伯数字表达E．手写文件优于打印文件37.业主方的项目管理目标包括（ABC）A.投资目标B.进度目标C.质量目标D.成本目标38.公开招标与邀请招标的主要区别有（ABCDE）A．发布信息的方式不同B．选择的范围不同C．竞争的范围不同D．时间和费用不同E．公开的程度不同39.关于依法必须招标项目中标合同的签订和效力，下列说法中正确的有（BDE）A．中标合同应当按照投标人的投标文件和中标通知书的内容订立B．中标合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的补充协议C．中标合同备案后方可产生合同效力D．中标合同应当自中标通知书发出之日起30日内订立E．订立中标合同必须采用书面形式40.依法必须进行招标的工程建设项目，可以申请进行邀请招标的情形有（BCD）A．资格条件符合要求的潜在投标人少于3家，不能形成有效竞争的B．受自然低于环境限制的C．涉及国家安全、国家秘密而不宜公开招标的D．拟公开招标的费用与项目的价值相比不值得的E．涉及国际秘密不宜招标的41.招标代理机构可在其资格等级范围内承担的招标工作包括（ABCE）A．拟定招标方案B．编制和出售招标文件C．组织开标、评标D．编制评标报告E．草拟合同42.招标投标活动的当事人是指招标投标活动中享有权利和承担义务的各类主体，它主要包括（BCD）A．委托人、投标人B．招标人C．投标人D．招标代理机构E．评标委员会43.下列属于可以不进行招标情况的规定包括（ACDE）A．涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾而不适合招标的B．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万人民币以上的C．承包商、供应商或者服务提供者少于3家，不能形成有效竞争的D．施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的E．供生产企业及科研机构开发用的样品样机44.下列属于需要重新招标情形的是（ABE）A．到投标截止时间，投标人少于3个的B．依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的C．某投标人投标文件没有对招标文件的实质性内容进行响应的D．某投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的E．依法必须进行招标的项目违反法律规定，导致中标无效的45.投标人的下列行为，可能导致废标的是（ABDE）A．评标委员会在评标过程中，发现投标人借用他人名义投标B．评标委员会在评标时，确认投标人的报价属于低于成本投标C．招标人对工期要求为210个工日，投标人投标时报工期为200个工日D．某投标人的投标担保有瑕疵E．某投标人的投标文件没有投标人授权代表签字3、案例分析【案例1】某依法必须招标的工程建设项目位于北方某个城市，采用公开招标方式组织其中4台6t蒸汽锅炉的采购，该锅炉加工周期一般为60日，安装调试60日。招标人对招标过程时间计划如下：（1）2008年8月9日（星期六）-2008年8月14日发售招标文件；（2）2008年8月16日上午9点组织投标预备会议；（3）2008年8月16日下午4点为投标人要求澄清招标文件的截止时间；（4）2008年8月17日上午9点组织现场考察；（5）2008年8月20日发出招标文件的澄清与修改，修改了几个关键技术参数；（6）2008年8月29日下午4点为投标人递交投标保证金截止时间；（7）2008年8月30日上午9点投标截止；（8）2008年8月30日上午9：00—11：00，招标人与行政监管机构审查投标人的营业执照、生产许可证、合同业绩等原件；（9）2008年8月30日上午11：00，开标，共4个投标人；（10）2008年8月30日下午1：30—2008年8月31日下午5：30，评标委员会评标；（11）2008年9月1日—2008年9月3日，评标结果公式；（12）2008年9月4日发出中标通知书；（13）2008年9月5日—2008年9月6日，签订供货合同。【问题】（1）逐一指出上述时间安排、程序中的不妥之处，说明理由。（2）如果该批蒸汽锅炉需要一个半月交货，其安装与系统调试需要3个月时间，招标人与中标人在2008年9月6日签订锅炉供货合同是否可以保证在2008年11月15日供暖？为什么？如需保证，上述计划应怎样调整？【参考答案】（1）招标人组织本次招标的时间计划存在以下不妥之处：1）2008年8月16日上午9:00组织投标预备会议不妥。投标预备会议的目的是澄清潜在投标人在投标过程中对招标文件及相关条件的疑问，一般应安排在投标人现场考察时间之后，以便于统一对投标人在现场考察和招标文件提出的问题进行澄清。2）2008年8月20日发出招标文件的澄清与修改，2008年8月30日上午9点投标截止不妥，因为不满足《招标投标法》至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间15日前发出的规定。如果必须在2008年8月20日发出招标文件的澄清与修改，招标人应相应顺延投标截止时间，即延长到2008年9月4日，以满足法律对招标文件澄清与修改发出时间的规定。3）要求2008年8月29日下午4点前投标保证金递交截止不妥。投标保证金是投标文件的一部分，除现金外，还包括转账支票、投标保函等形式。投标截止时间前，投标人均可与投标文件一起提交。4）2008年8月30日上午9点投标截止，2008年8月30日上午11点组织开标不妥。《招标投标法》第三十四条规定，开标时间为投标截止时间的同一时间。5）2008年8月30日上午9:00-11:00，招标人与监管机构审查投标人的营业执照、生产许可证、合同业绩等原件的做法不妥。依据《招标投标法》，此时应组织开标，其查对的结果不能影响开标。同时查对有关证明证件原件的目的是为了评审投标文件中有关内容的真实性，法律将这一事项赋予了评标委员会，而不是招标人与监管机构。（2）招标人与中标人在2008年9月6日签订锅炉供货合同不能保证2008年11月15日供暖。依据锅炉供货及安装时间，这4台锅炉最快也只能在2009年1月上旬具备供暖条件。如果必须满足2008年11月15日供暖，则须保证于2008年7月1日前签订完供货合同，即招标采购工作最晚须于2008年5月底6月初进行。【案例2】背景：某施工企业通过投标获得了某住宅楼的施工任务，地上18层、地下3层，钢筋混凝土剪力墙结构；业主与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、委托监理合同。施工单位 (总包单位)将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。  施工合同中说明：建筑面积23420m2，工程工期450天，1998年8月1日开工，1999 年11月25日竣工，工程造价3165万元。   合同约定结算方法：合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商；外墙涂料、防水工程的材料费，调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。【问题】合同履行过程中发生下述几种情况，请按要求回答问题。1．总包单位于7月24日进场，进行开工前的准备工作。原定8月1日开工，因业主办理伐树手续而延误至5日才开工，总包单位要求工期顺延4天。此项要求是否成立? 根据是什么?   2．土方公司在基础开挖中遇有地下文物，采取了必要的保护措施。为此，总包单位请他们向业主要求索赔。对否?为什么?   3．在基础回填过程中，总包单位已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质 量表示异议，责成总包单位再次取样复验，结果合格。总包单位要求监理单位支付试验费。对否?为什么?       4．总包单位对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司试验室内进行实验，改进成功用于本工程，总包单位要求此项试验费由业主支付。监理工程师是否批准?为什么?   5．结构施工期间，总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8天。总包单位以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。总监理工程师是否批准?为什么?   6．监理工程师检查厕浴间防水工程，发现有漏水房间，逐一记录并要求防水公司整改。防水公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分房间漏水，需进行返工。问返修的经济损失由谁承担?监理工程师有什么错误?   7．在做屋面防水时，经中间检查发现施工不符合设计要求，防水公司也自认为难以达到合同规定的质量要求，就向监理工程师提出终止合同的书面申请，问监理工程师应如何协调处理?   8．在进行结算时，总包单位根据投标书，要求外墙涂料费用按发票价计取，业主认为应按合同条件中约定计取，为此发生争议。监理工程师应支持哪种意见?为什么? 【参考答案】 1．该项要求成立。因为属于业主责任(或业主未及时提供施工场地)。 2．该索赔要求不对。因为土方公司为分包，与业主无合同关系。 3．总包单位要求监理单位支付试验费不对。因按规定，此项费用应由业主支付。 4．总监理工程师不批准。因为此项支出已包含在工程合同价中(或此项支出应由总包单位承担)。 5．总监理工程师不批准。虽然总监理工程师同意更换，不等同于免除总包单位应负的责任。     6．返修的经济损失由防水公司承担。监理工程师的错误：(1)不能凭口头汇报签证认可，应到现场复验；(2)不能直接要求防水公司整改，应要求总包整改；(3)不能根据分包单位的要求进行签证，应根据总包单位的申请进行复验、签证。 7．防水公司向监理工程师提出终止合同的书面申请后监理工程师应该：(1)拒绝接 受分包单位终止合同申请；(2)要求总包单位与分包单位双方协商，达成一致后解除合同；(3)要求总包单位对不合格工程返工处理。8．监理工程师应支持业主意见。因为按规定，合同条件与投标书条件有矛盾时，解释顺序为合同条件在投标书之先(或按合同约定结算)。【案例3】【背景】某高层商务楼工程，计划开工日期为2002年6月5日，竣工日期为2004年10月20日，合同内约定按月进度支付工程款，在统计报告递交后14天内甲方审定并支付工程进度款的90%。工期按期开工，工程进展顺利，在工程进行到主体结构施工时，出现了下述问题：事件1：二层结构部分完成时，承包人按合同决定，及时向甲方提交了已完工作量统计报告，但是甲方未按合同决定的付款方式和期限支付工程进度款，乙方在此情况下开始停工，直到甲方支付工程进度款和违约赔偿金后乙方才开始复工，工期耽误了180天。事件2：甲方按合同约定支付了工程进度款，乙方按正常管理方式恢复施工。在工程施工到12层时，发生了不幸的事故，某一脚手架工人在施工时因未按规定使用安全设施，不慎从脚手架上坠落，造成死亡，施工单位及时向甲方和国家安全生产管理部门通报，因此工期耽误了20天。【问题】1．在事件1中承包人是否可以向甲方提出工人窝工索赔和施工单位在停工期