建筑工程师建设工程法规及相关知识考试

２０２１年度全国二级建造师执业资格考试？建立工程法规及相关知识？试卷及答案　　一、单项选择题〔共６０题，每题１分。每题的备选项中，只有１个最符合题意〕　　１．在我国法律体系中，？建筑法？属于〔　〕部门。　　A．民法B．商法C．经济法D．诉讼法　　２．关于民事法律行为分类，以下说法错误的选项是〔　〕。　　A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为　　B．订立建立工程 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 应当采取要式法律行为　　C．建立单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为　　D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为　　３．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是〔　〕。　　A．合同B．扶养C．不当得利D．无因管理　　４．根据？物权法？规定，下例关于抵押权的表述中错误的选项是〔　〕。　　A．在建工程可以作为抵押物　　B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物　　C．建立用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产　　D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权　　５．根据？物权法？规定，一般情况下动产物权的转让，自〔　〕起发生效力。　　A． 买卖合同 二手车买卖合同 免费下载二手设备买卖合同协议免费下载房屋买卖合同下载房屋买卖合同免费下载车位买卖合同免费下载 生效B．转移登记C．交付D．买方占有　　６．某工程工程建立工期为三年，为保证施工顺利进展，开工前的到位资金原那么上不得少于工程合同价的〔　〕。　　A．２０％B．３０％C．５０％D．８０％　　７．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建立单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取〔　〕。　　A．建立用地规划许可证B．建立工程规划许可证C．施工许可证D．平安生产许可证　　８．按照建筑法规定，以下正确的说法是〔　〕。　　A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程　　B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程　　C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程　　D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人　　９．关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的选项是〔　〕。　　A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包　　B．未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进展分包　　C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任　　D．发包方有权将单位工程的地基与根底、主体构造、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位　　１０．甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建立单位索赔，各自承担索赔额的５０％。后来甲建筑公司施工局部出现质量问题，建立单位索赔２０万元。那么以下说法正确的选项是〔   〕。　　A．由于是甲公司的原因导致，故建立单位只能向甲公司主张权利　　B．因约定各自承担５０％，故乙公司只应对建立单位承担１０万元的赔偿责任　　C．如果建立单位向乙公司主张，那么乙公司应先对２０万元索赔额承担责任　　D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任１１．按照？招标投标法？及相关规定，必须进展施工招标的工程工程是〔   〕。　　A．施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程　　B．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程　　C．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程　　D．经济适用房工程　　１２．根据？招标投标法？规定，投标联合体〔　〕。　　A．可以牵头人的名义提交投标保证金　B．必须由一样专业的不同单位组成　　C．各方应在中标后签订共同投标协议　D．是各方合并后组建的投标实体　　１３．按照建筑法及其相关规定，投标人之间〔　〕不属于串通投标的行为。　　A．相互约定抬高或者降低投标报价　B．约定在招标工程中分别以高、中、低价位报价　　C．相互探听对方投标标价　D．先进展内部竞价，内定中标人后再参加投标　　１４．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为〔　〕。　　A．公开招标　B．邀请招标C．议标D．定向招标　　１５．招标人采取招标公告的方式对某工程进展施工招标，于２００７年３月３日开场出售招标文件，３月６日停售；招标文件规定投标保证金为１００万元；３月２２日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年３月２５日。上述事实中错误有〔　〕处。　　A．１B．２C．３D．４　　１６．根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其平安生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是〔　〕。　　A．施工企业的总经理B．施工工程的负责人C．施工企业的技术负责人D．施工企业的董事　　１７．施工单位违反施工程序，导致一座１３层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达７０００余万元人民币，根据？生产平安事故报告和调查处理条例？规定，该事件属于〔　〕事故。　　A．特别重大　B．重大C．较大D．一般　　１８．某建立 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 过程中发生较大事故，根据？生产平安事故调查处理条例？规定，该级事故应由〔　〕负责调查。　　A．国务院　B．省级人民政府C．设区的市级人民政府D．县级人民政府　　１９．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在平安事故隐患，那么监理工程师应当〔　〕。　A．要求施工单位整改B．要求施工单位停顿施工C．向平安生产监视行政主管部门报告D．向建立工程质量监视机构报告　　２０．甲公司是某工程的总承包单位，乙公司是该工程的建立单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的平安生产管理，最终造成平安生产事故，那么〔　〕。　　A．甲公司负主要责任B．乙公司负主要责任C．乙公司负全部责任D．监理公司负主要责任２１．平安生产许可证的有效期为〔　〕年。　　A．２B．３C．４D．５　　２２．以下关于建立单位质量责任和义务的表述中，错误的选项是〔　〕。　　A．建立单位不得将建立工程肢解发包　B．建立工程发包方不得迫使承包方以低于本钱的价格竞标　　C．建立单位不得任意压缩合同工期　D．涉及承重构造变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案　　２３．根据相关司法解释的规定，建立工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的〔　〕工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。　　A．主体构造B．电气C．装饰　D．暖通　　２４．根据？建立工程质量管理条例？规定，以下关于监理单位的表述错误的选项是〔　〕。　　A．应当依法取得相应等级的资质证书　　B．不得转让工程监理业务　　C．可以是建立单位的子公司　　D．应与监理分包单位共同向建立承担责任　　２５．施工单位于６月１日提交竣工验收报告，建立单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年１０月８日建立单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进展；１０月２０日建立单位实际使用该工期。那么施工单位承担的保修期应于〔　〕起计算。　　A．６月１日　B．８月３０日C．１０月８日D．１０月２０日　　２６．？建立工程质量管理条例？中确定的建立工程质量监视 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，其主要手段不包括〔　〕。　　A．工程质量保修制度B．施工许可制度C．竣工验收备案制度D．工程质量事故报告制度　　２７．建立单位应当自建立竣工验收合格之日起〔　〕日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建立行政主管部门或者其他有关部门备案。　　A．１０　B．１５C．３０D．６０　　２８．按照我国？产品质量法？规定，建立工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是〔　〕。　　A．购置的电气材料B．购置的塔吊设备C．现场制作的预制板D．商品混凝土　　２９．根据？产品标识与标注规定？，对所有产品或者包装上的标识均要求〔　〕。　　A．必须有产品质量检验合格证明　　B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址　　C．应当在显著位置标明生产日期和平安使用期或失效日期D．应当有警示标志或者中英文警示说明　　３０．某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的是〔   〕。　　A．将建筑垃圾倾倒在季节性枯槁的河道里　B．对已受污染的潜水和承压水混合开采来源：考试大　　C．冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖　　D．直接从事收集、处置危险废物的人员必须承受专业培训３１．以下关于民用建筑节能的表述正确的选项是〔   〕。　　A．对不符合节能强制性标准的工程，建立行政主管部门不的颁发建立工程规划许可证　　B．对既有建筑实施节能改造，优先采用向阳、改善通风等低本钱改造措施　　C．国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统　　D．企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准　　３２．某建筑公司在工地采取的以下消防平安措施中，正确的选项是〔　〕。　　A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火　　B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里　　C．制止仓库保管员晚上在仓库里居住　　D．为防丧失，将消防器材锁在铁柜里　　３３．根据？劳动争议调解仲裁法？的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为〔　〕，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。　　A．２个月B．６个月　C．１年D．２年　　３４．李某今年５１岁，自１９９５年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据？劳动合同法？规定，企业〔　〕。　　A．应当与其签订固定期限劳动合同　　B．应当与其签订无固定期限的劳动合同　　C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同　D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工　　３５．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过〔　〕个月。　　A．１B．２C．３D．６　　３６．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为〔　〕。　　A．随时解除B．预告解除　C．经济性裁员D．刑事性裁员　　３７．按照劳动合同的规定，企业的集体合同由〔　〕与企业订立。'　　A．企业工会代表企业职工B．企业每一名职工C．企业１０名以上职工D．企业绝大局部职工　　３８．重大建立工程档案验收应在竣工验收〔　〕个月前完成。　　A．１B．２　C．３　D．４　　３９．根据？税收征管法？规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的〔　〕的滞纳金。　　A．０.１‰　B．０.５‰C．１‰D．５‰　　４０．以下属于行政处分的是〔　〕。　　A．没收财产　B．罚金C．撤职D．责令停产停业４１．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，１２名工人被砸死。该行为涉嫌触犯〔　〕。　　A．重大责任事故罪B．重大劳动平安事故罪　　C．工程重大平安事故罪D．以其他方式危害公共平安罪　　４２．以下属于我国？合同法？调整的法律关系是〔　〕。　　A．收养关系　B．劳动合同C．税款代扣合同D．赠与合同　　４３．以下关于？合同法？中格式合同的表述，错误的选项是〔　〕。　　A．适宜合同由提供方事先拟定，可以重复使用　　B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效　　C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释　　D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释　　４４．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括〔　〕。　　A．寄送的价目表B．投标书C．拍卖公告D．招股说明书　　４５．甲企业于２月１日向乙企业发出签订合同的信函。２月５日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的，甲企业发出，通知信函作废的行为属于要约〔　〕的行为。　　A．发出B．撤回C．撤销D．变更　　４６．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工工程，开工在即，建立单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担〔　〕。　　A．违约责任　B．侵权责任C．缔约过失责任D．行政责任　　４７．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，那么其民事法律后果不可能是〔　〕。　　A．返还财产B．赔偿损失C．罚金D．折价补偿　　４８．根据？合同法？规定，对效力待定合同的理解正确的选项是〔　〕。　　A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效　　B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年　　C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果　　D．超越代理权签签订的合同，假设未经被代理追认，那么必定属于效力待定合同　　４９．某建筑公司为承揽一工程施工工程与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，那么该合同是〔　〕。　　A．附条件合同，条件成就合同解除B．附条件合同，条件成就合同生效　　C．附期限合同，期限届满合同解除D．附期限合同，期限届满合同生效　　５０．甲公司向乙公司购置钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由〔   〕承担违约责任。　　A．甲公司向乙公司B．乙公司自己　　C．丙公司向乙公司D．甲公司和丙公司共同向乙公司５１．某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为４０００元／吨，约定６月１日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，８月下旬，国家调整价格为３４００元／吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。以下说法正确的选项是〔   〕。　　A．应按合同约定的价格４０００元／吨结算　　B．应按国家确定的最新价格３４００元／吨结算　　C．应当按新旧价格的平均值结算　　D．双方协商确定，协商不成的应当解除合同　　５２．甲公司欠刘某１００万元，丙公司欠甲公司１５０万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。以下关于代位权的说法正确的选项是〔　〕。　　A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求　　B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权　　C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担　　D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭　　５３．以下情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是〔　〕。　　A．施工单位因严重平安事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误　　B．因拖延民工工资，局部民工停工抗议导致工期延误　　C．地震导致已完工程被爆破撤除重建，造成建立单位费用增加　　D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付５４．建立工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是〔　〕。　　A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书　　B．双方签收的仲裁调解书　　C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书　　D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书５５．民事诉讼的证据不包括〔　〕。　　A．书证B．物证　C．视听资料D．科学实验　　５６．根据？民事诉讼法？规定，〔　〕可以作为民事诉讼证人。　　A．本案审判员　B．涉及本案的鉴定人员C．本案原告诉讼代理人D．本案被告的亲属　　５７．对民事诉讼的根本特征表述正确的选项是〔　〕。　　A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权　　B．除简易程序外均采用合议庭制　　C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开　　D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结　　５８．以下关于诉讼管辖的表述正确的选项是〔　〕。　　A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖　　B．建立工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖　　C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院　　D．房屋买卖纠纷实行"原告就被告"原那么　　５９．当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明"全权代理"。那么张律师有权代为〔　〕。　　A．陈述事实、参加辩论B．成认、放弃、变更诉讼请求C．进展和解D．提起反诉或上诉　　６０．以下关于？仲裁法？中规定的仲裁制度的表述正确的选项是〔　〕。　　A．仲裁委员会由当事人自主选定　　B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位　　C．仲裁审理以公开审理为原那么　　D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销二、多项选择题〔共２０题，每题２分。每题的备选项中，有２个或２个以上符合题意，至少有１个错项。错选，此题不得分；少选，所选的每个选项得０.５分〕　　６１．根据？行政复议法？规定，以下选项中不可申请行政复议的有〔　〕。　　A．建立行政主管部门撤消建筑公司的资质证书　　B．人民法院对保全财产予以查封　　C．监察机关给予机关工作人员降级处分　　D．建立行政主管部门对建立工程合同争议进展的调解　　E．行政拘留　　６２．根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括〔　〕。　　A．在法律面前一律平等　　B．有言论、出版、游行和示威的自由　　C．有宗教信仰的自由　　D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权　E．有维护祖国的平安、荣誉和利益的权利　　６３．以下各选项中，属于民事法律关系客体的是〔　〕。　　A．建立工程施工合同中的工程价款　　B．建立工程施工合同中的建筑物　　C．建材买卖合同中的建筑材料　D．建立工程勘察合同中的勘察行为　　E．建立工程设计合同中的施工图纸　　６４．国有建立用地使用权的用益物权，可以采取〔　〕方式设立。　　A．出租B．出让C．划拨D．抵押E．转让　　６５．根据？建立工程施工许可管理方法？，以下工程工程无需申请施工许可证的是〔　〕。　　A．北京故宫修缮工程B．长江汛期抢险工程　　C．工地上的工人宿舍D．某私人投资工程　E．部队导弹发射塔　　６６．在工程建立工程招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是〔　〕。　　A．银行保函B．银行承兑汇票C．企业连带责任保证D．现金　E．实物　　６７．按照？招标投标法？及相关规定，在建筑工程投标过程中，以下应当作为废标处理的情形是〔　〕。　　A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议　　B．交纳投标保证金超过规定数额　　C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人　　D．投标人在开标后修改补充投标文件　　E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应６８．生产经营单位保证平安生产必须的资金由〔、〕予以保证，并对由于平安生产所需的资金投入缺乏导致的后果承担责任。　　A．公司董事会B．公司法定代表C．个人经营的投资人D．公司股东　E．公司工会　　６９．施工单位的工程负责人的平安生产责任主要包括〔   〕。　　A．制定平安生产规章制度和操作规程　　B．确保平安生产费用的有效使用　　C．组织制定平安施工措施　　D．消除平安事故隐患　　E．及时、如实报告生产平安事故　　７０．以下选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的选项是〔   〕。　　A．总承包单位不得将主体工程对外分包　　B．分包单位应当按照分包合同的约定对建立单位负责　　C．总承包单位与每一分包单位就各自分包局部的质量承担连带责任　　D．施工单位在施工中发现设计图纸有过失时，应当按照国家标准施工　　E．在建立工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务７１．建立工程需要配套建立的环境保护设施，必须与主体工程〔　〕。　　A．同时规划B．同时设计C．同时施工D．同时竣工验收E．同时投产使用　　７２．以下属于承担民事责任的方式是〔　〕。　　A．赔偿损失B．返还财产C．支付利息D．支付违约金E．支付定金　　７３．以下关于承诺的表述中，正确的有〔　〕。　　A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交　　B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力　　C．承诺一经送达要约人即发生法律效力　　D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人　　．　　E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出　　７４．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人〔　〕，撤销权消灭。　　A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的　　B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的　　C．自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的　　D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的　　E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的　　７５．致使承包人单位行使建立工程施工合同解除权的情形包括〔　〕。　　A．发包人严重拖欠工程价款　　B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准　　C．发包人坚决要求工程设计变更　D．工程经理与总监理工程师积怨太深　E．要求承担保修责任期限过长　　７６．某建立工程施工合同履行期间，建立单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，那么以下说法正确的选项是〔　〕。　　A．建立单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格　　B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建立单位索赔　　C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任　　D．只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺　　E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更　　７７．６月１日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为１００万元，约定由买方支付定金３０万元。由于资金周转困难，买方于６月１０日交付了２５万元，买方予以签收。以下说法正确的选项是〔　〕。　　A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同　　B．买卖合同自６月１０日成立　　C．买卖合同自６月１日成立　　D．假设卖方不能交付货物，应返还５０万元　　E．假设买方不履行购置义务，仍可以要求卖方返还５万元　　７８．根据最高人民法院？关于民事诉讼证据的假设干规定？，当事人无需要举证证明的事实有〔　〕。　　A．太阳自东方升起，自西方落下　　B．人受重伤后假设得不到及时救治，会有生命危险　　C．人所共知的某企业偷工减料　　D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实　　E．已被人民法院生效裁判所确认的事实　　７９．根据？仲裁法？和？民事诉讼法？规定，的情形包括〔　〕。　　A．约定的仲裁协议无效　　C．适用法律确有错误　　E．申请人死亡对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决　　B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围　　D．原仲裁机构被撤销８０．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有〔　〕。　　A．只有注册以后才能执业　　B．一次注册终生有效　　C．均需承受继续教育　D．不得同时注册于两家不同的单位　E．均有各自的职业范围２０２１年度全国二级建造师执业资格考试？建立工程施工管理？试卷一、单项选择题(共７０题，每题１分。每题的备选项中，只有１个最符合题意)１．编制工程建议书属于建立工程工程全寿命周期()。A．决策阶段的工作B．实施阶段的工作C．设计准备阶段的工作D．施工阶段的工作２．在建立工程施工总承包管理模式下，施工分包合同的主体一般是施工分包方和工程()。A．总承包管理方B．业主方C．设计方D．咨询机构３．某住宅小区工程施工前，施工工程管理机构绘制了如下框图。该图是()。A．工程构造图B．组织构造图C．工作流程图D．合同构造图４．组织构造模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的()。A．逻辑关系B．协作关系C．合同关系D．指令关系５．以下图反映的是某建立工程业主、工程总承包人、分包人之间的()。A．协作关系B．指令关系C．管理关系D．合同关系６．施工工程管理机构编制工程管理任务分工表之前要完成的工作是()。A．明确各项管理工作的工作流程B．落实各工作部门的具体人员C．、对工程管理任务进展详细分解D．对各项管理工作的执行情况进展检查７．某建立工程工程施工前，业主方制定了工程款支付审批程序：施工方申报一监理方审批一业主现场代表审查一业主工程负责人审核～业主分管副经理审批支付。该程序属于()。A．本钱控制工作流程B．投资控制工作流程C．信息处理工作流程D．物资采购工作流程８．对整个建立工程工程的施工进展战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文件是()。A．施工总平面图B．施工组织总设计C．１施工部署及施工方案D．施工图设计文件９．施工工程技术负责人每天在施工日志上对当天的施工质量和进度情况进展详细记载，属于工程目标动态控制过程中()的工作。A．准备阶段B．收集工程实际值C．进展目标方案值和实际值比较D．纠偏环节１０．在施工本钱动态控制过程中，当对工程合同价与实际施工本钱、工程款支付进展比较时，本钱的方案值是()。A．工程合同价B．实际施工本钱C．工程款支付额D．施工图预算１１．施工企业工程经理是()。A．工程的全权负责人B．工程法定代表人C．施工合同当事人D．工程管理班子的负责人１２．按照？建立工程工程管理标准？(GB／T５０３２６--２００６)中风险评估等级，以下图所示的事件风险量区域中，风险等级最低的区域是()。损失量A．风险区AB．风险区BC．风险区CD．风险区D１３．以下建立工程施工风险因素中，属于组织风险的是()。A．承包人管理人员的能力B．公用防火设施的可用性C．岩土地质条件D．工程机械的稳定性１４．？建立工程平安生产管理条例？第十四条规定，工程监理单位和监理工程师对建立工程平安生产承担()。A．领导责任B．经济责任C．监理责任D．刑事责任１５．以下各项工作任务，属于施工准备阶段建立监理工作任务的是()。A．审查施工单位选择的分包单位的资质B．组织设计单位向施工单位进展技术交底C．编制单位工程施工组织设计D．检查和确认运到现场的材料的质量１６．按照？建筑安装工程费用工程组成？(建标[２００３]２０６号)，建筑安装工程费用的组成为()。A．直接工程费+间接费+规费+利润+税金B．直接工程费+企业管理费+措施费+利润+税金C．直接费+间接费+规费+利润+税金D．直接工程费+措施费+企业管理费十规费+利润+税金１７．以下建筑安装工程费用，属于材料费的是()。A．对建筑构件进展一般鉴定、检查所发生的费用B．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费C．搭建临时设施所耗材料费D．跳板、脚手架等的摊销费１８．某施工工程地下水位较高，需要人工降水，由此产生的费用属于()。A．不可预见费B．措施费C．营业外支出D．管理费１９．在建筑安装工程费用的工程组成中，工具用具使用费属于()。A．施工机械使用费B．材料费C．措施费D．企业管理费C．１２１.９６２１．以下定额中，属于企业定额性质的是()。A．施工定额B．预算定额C．概算定额D．概算指标２２．在工人工作时间消耗的分类中，必须消耗的工作时间不应包括()。A．有效工作时间B．休息时间C．不可防止中断时间D．偶然工作时间２３．某施工机械的台班产量为５００m３３３３D．０．８工日/１００m３２４．施工本钱管理的每一个环节都是相互联系和相互作用的，其中()是本钱决策的前提。A．本钱预测B．本钱方案C．本钱核算D．本钱考核２５．实施性施工本钱方案应当以()为主要依据编制。A．预算定额B．施工定额C．概算定额D．估算指标２６．以下有关施工预算和施工图预算的说法，正确的选项是()。A．施工预算的编制以预算定额为主要依据B．施工预算是投标报价的主要依据C．施工图预算既适用于建立单位，也适用于施工单位D．施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件２７．以下施工本钱控制依据中，能提供工程实际完成量及工程款实际支付情况的是()。A．工程承包合同B．施工本钱方案C．进度报告D．工程变更文件２８．确定施工本钱偏差的严重性和偏差产生的原因，是施工本钱控制过程中()阶段要解决的问题。A．比较B．分析C．预测D．纠偏２９．用曲线法进展施工本钱偏差分析时，在检测时间点上已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离表示()。A．累计费用偏差B．累计进度偏差C．局部进度偏差D．局部费用偏差３１．根据？建立工程施工合同(示范文本)？(GF—９９—０２０１)，假设合同中约定有工程预付款，那么预付时间应()。A．不迟于约定的开工日期前７天B．不迟于约定的开工日期前３０天C．不迟于实际开工以后的７天D．不迟于首次支付工程款前７天３２．建立工程工程的总进度目标是在工程的()阶段确定的。采集者退散A．决策B．设计C．招标D．施工３３．业主方工程进度控制的任务是控制()的进度。A．工程设计阶段B．整个工程实施阶段C．工程施工阶段D．整个工程决策阶段３４．以下施工进度方案中，属于实施性施工进度方案的是()。A．施工总进度方案B．单体工程施工进度方案C．工程年度施工方案D．工程月度施工方案３５．编制控制性施工进度方案的主要目的是()。A．分解承包合同规定的进度目标，确定控制节点的进度目标B．指导施工班组的作业安排C．确定承包合同的工期目标D．参与投标竞争，提高投标竞争力３６．横道图方案的特点之一是()。A．适用于大的进度方案系统B．能方便地确定关键工作C．工作之间的逻辑关系不易表达清楚D．方案调整只能采用计算机进展３７．在工程网络方案中，关键工作是指网络方案中()。A．总时差为零的工作B．总时差最小的工作C．自由时差为零的工作D．自由时差最小的工作３８．某单代号网络方案如以下图所示，工作D的自由时差为()。A．０B．１C．２D．３３９．某旆工工程部决定将原来的横道图进度方案改为网络进度方案进展进度控制，以防止工作之间出现不协调情况。该项进度控制措施属于()。A．组织措施B．管理措施C．经济措施D．技术措施４０．工程工程的质量终检存在一定的局限件，因此施工质量控制应重视()。A．竣工预验收B．竣工验收C．过程控制D．事后控制４１．在工程工程施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是()。A．人B．材料C．机械D．方法４２．施工企业质量管理体系文件中，说明质量政策、质量体系等的文件是()。A．质量手册B．程序文件C．质量方案D．质量记录４３．对进入施工现场的钢筋取样后进展力学性能检测，属于施工质量控制方法中的()。A．目测法B．实测法C．试验法D．无损检验法４４．某根底工程一次连续浇筑同配合比的混凝土１１００m３，按规定该根底工程的混凝土每()m３取样不得少于一次。A．１００B．２００C．３００D．４００４５．对于地基根底设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩所形成的地基及复合地基，应采用()进展检验。A．静载荷试验的方法B．低应变法C．高应变法D．动载荷试验的方法４６．检验批质量验收时，认定其为质量合格的条件之一是主控工程质量()。A．抽检合格率至少到达８５％B．抽检合格率至少到达９０％C．抽检合格率至少到达９５％D．全部符合有关专业工程验收标准的规定４７．某工程的质量事故，造成人员死亡４人、直接经济损失２０万元。那么该事故属于()。A．一般质量事故B．重大质量事故C．严重质量事故D．特别重大事故４８．某混凝土构造工程施工完成２个月后，发现外表有宽度０.２５mm的裂缝，经鉴定其不影响构造平安和使用，对此质量问题，恰当的处理方式是()。A．修补处理B．加固处理C．返工处理D．不作处理４９．政府对建立工程质量进展监视的主要手段是施工许可制度和()制度。A．实体检测B．竣工验收备案C．施工方案审查D．验收会议５０．施工平安技术保证体系包括：①平安可靠性技术；②平安保(排)险技术；③平安限控技术；④平安保护技术四个保证环节。该体系从第一关到第四关的排列顺序是()。A．①③②④B．②④①⑧C．③④①②D．④①②③５１．实行总分包模式的施工工程，对分包工程平安方案的管理方式是( )。A．分包人编制后直接报送业主，业主负责管理B．分包人编制后直接报送监理方，监理方负责管理C．纳入总包工程平安方案，分包人服从总承包人的管理D．分包人自行编制分包工程平安方案，并自行负责管理５２．建筑施工企业的三级平安教育是指( )。A．公司层教育、工程部教育、作业班组教育B．进场教育、作业前教育、上岗教育C．最高领导教育、工程经理教育、班组长教育D．最高领导教育、生产负责人教育、工程经理教育５３．我国政府对平安生产的监视管理机制是( )。A．综合管理 B．综合管理和部门管理相结合C．综合管理为主，部门管理为辅 D．部门管理为主，综合管理为辅５４．根据GB／T２４００１(中国环境管理体系)——S０１４００１标准的应用原那么，在组织的管理体系中，环境管理体系( )。A．应在组织整个管理体系之外独立存在B．不必成为独立的管理系统，应纳入组织整个管理体系中C．应融入组织的质量和职业安康平安管理体系中D．应在组织的整个管理体系之上，作为其他管理体系的根底５５．施工现场发生平安事故后，首先应该做的工作是( )。A．进展事故调查 B．对事故责任者进展处理C．抢救伤员，排除险情 D．编写事故调查报告并上报５６．某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了２１周。根据？企业职工伤亡事故分类标准？(GB６４４１--８６)，该工人的伤害程度为( )。A．轻伤B．重伤C．职业病 D．失能伤害５７．根据？建立工程施工现场管理规定？，对施工现场泥浆水进展处理的要求是( )。A．未经处理可直接排入河流，但不得直接排入城市排水设施B．未经处理不得直接排入城市排水设施和河流C．在无其他污染物的情况下，可直接排入城市排水设施和河流D．在泥浆水中不含砂石的情况下，可直接排入城市排水设施和河流５８．施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是( )。A．施工单位数量较少，对业主合同管理有利B．业主只需要一次招标，合同管理量较小C．业主要负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大D．符合“他人控制〞原那么，对业主合同管理有利５９．某工程工程采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程局部具体工程的施工任务，那么其可通过( )。A．监理单位委托取得任务B．投标竞争取得任务C．施工总承包人委托取得任务D．自行分配取得任务６０．根据？建立工程施工合同(示范文本)？(GF—９９—０２０１)，发包人提供给承包人的地质勘察资料和水文气象资料的准确性应由( )负责。A．监理单位 B．发包人C．承包人D．设计单位６１．一般情况下，验收合格工程的实际竣工日期为()。A．组织工程竣工验收的日期B．承包人实际完成工程的日期C．承包人提交竣工验收申请报告的日期D．工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期６２．现场监理工程师检查发现业主指定分包人施工的防水工程存在质量问题，对此质量问题发出整改指令的正确做法是()。A．业主向分包人发出质量问题整改通知单B．监理方向分包人发出质量问题联系单C．监理方向总承包人发出监理通知单D．监理方向业主发出监理工作联系单６３．某土石方工程实行混合计价。其中土方工程实行总价包干，包干价１４万元；石方工程实行单价合同。该工程有关工程量和价格资料如下表。那么该工程结算价款为()万元。 估计工程量／m３实际工程量／m３承包单价／(元／m３)土方工程４０００４２００ 石方工程２８００３０００１２０  A．４７.６B．C．５０.０６４．以下合同形式中，承包人承担风险最大的合同是()。A．固定单价合同B．本钱加固定费用合同C．最大本钱加费用合同D．固定总价合同６５．某施工合同实施过程中出现了偏差，经过偏差分析后，承包人采取了夜间加班、增加劳动力投入等措施。这种调整措施属于()。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施６６．施工合同履行过程中发生工程变更时，应由()向承包人发出变更指令。A．工程业主B．设计单位C．监理方D．变更提出方６７．以下情形中，承包人不可以提起索赔的事件是()。A．法规变化B．对合同规定以外的工程进展检验，且检验合格C．因工程变更造成的时间损失D．不可抗力导致承包人的设备损坏６８．工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是()。A．向监理工程师提交索赔证据B．提出索赔意向通知C．提交索赔报告D．与业主就索赔事项进展谈判６９．工程工程信息管理的核心指导文件是()。A．信息编码体系B．信息分类标准C．信息管理手册D．信息处理方法７０．以下工程施工技术资料中，不属于施工记录文件的是()。A．工程定位测量检查记录B．沉降观测记录C．施工检查记录D．交接检查记录二、多项选择题(共２５题，每题２分。每题的备选项中，有２个或２个以上符合题意，至少有１个错项。错选，此题不得分；少选，所选的每个选项得０．５分)７１．以下关于施工文件立卷的表述，正确的有()。A．一个建立工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷B．案卷内不应有重份文件，不同载体的文件应分别组卷C．卷内图纸应按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列D．卷内备考表排列在卷内文件的尾页之前E．案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容７２．以下有关施工组织设计的表述，正确的有()。A．施工平面图是施工方案及施工进度方案在空间上的全面安排B．单位工程施工组织设计是指导分局部项工程施工的依据C．只有在编制施工总进度方案后才可编制资源需求量方案D．对于简单工程，可以只编制施工方案及施工进度方案和施工平面图E．只有在编制施工总进度方案后才可制订施工方案７３．根据？建立工程工程管理标准？(GB/T５０３２６——２００６)，工程经理的权限有()。A．全权负责组建工程经理部B．主持工程经理部工作C．制订工程内部计酬方法D．决定工程分包人E．在授权范围内协调工程内外关系７４．工程工程施工风险管理过程中，风险识别工作包括()。A．收集与施工风险有关的信息B．确定风险因素C．分析风险因素发生的概率D．分析各种风险的损失量E．编制施工风险识别报告７５．以下费用中，属于建筑安装工程措施费的有()。A．社会保障费B．环境保护费C．文明施工费D．平安施工费E．工程排污费７６．按照？建立工程工程量清单计价标准？(GB５０５００——２０２１)，其他工程清单一般包括()。A．暂估价B．计日工C．暂列金额D．总承包效劳费E．工程排污费７７．制定材料消耗定额时，确定材料净用量的方法有()。A．理论计算法B．测定法C．图纸计算法D．评估法E．经历法７８．编制施工本钱方案时，施工本钱包括()。A．直接工程费B．措施费C．规费D．企业管理费E．税金７９．施工本钱分析的根本方法有()。A．比较法B．比率法C．平衡法D．因素分析法E．差额计算法８０．常用的建筑安装工程费用动态结算方法有()。A．调值公式法B．分部结算法C．竣工调价系数法D．按主材计算价差法E．按实际价格结算法８１．月度施工进度方案的主要作用有()。A．确定控制性节点的时间目标B．确定施工作业的具体安排C．确定一个月度的人工需求D．确定一个月度的材料需求E．确定一个月度的资金需求８２．在工程工程网络方案中，关键线路是指()。A．单代号网络方案中总时差为零的线路B．双代号网络方案中持续时间最长的线路C．单代号网络方案中总时差为零且工作时间间隔为零的线路D．双代号时标网络方案中无波形线的线路E．双代号网络方案中无虚箭线的线路８３．施工进度方案的调整包括()。A．调整工程量B．调整工作起止时间C．调整工作关系D．调整工程质量标准E．调整工程方案造价８４．建立工程工程施工质量保证体系的主要内容有()。A．工程施工质量目标B．工程施工质量方案C．工程施工质量记录D．工程施工程序文件E．思想、组织、工作保证体系８５．以下施工现场质量检查，属于实测法检查的有()。A．肉眼观察墙面喷涂的密实度B．用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度C．用直尺检查地面的平整度D．用线锤吊线检查墙面的垂直度E．现场检测混凝土试件的抗压强度８６．以下引发工程质量事故的原因，属于技术原因的有()。A．构造设计计算错误B．检验制度不严密C．检测设备配备不齐D．地质情况估计错误E．监理人员不到位８７．施工过程中政府质量监视检查的内容主要包括()。A．工程实体质量B．质量控制资料的完成情况C．施工组织设计文件D．质量管理组织架构E．参与工程建立各方的质量行为及质量责任制的履行情况８８．施工平安的技术保证体系由()等类别构成。A．专项工程B．专项制度C．专项技术D．专项管理E．专项治理８９．以下有关建立工程生产平安事故报告的说法，正确的有()。A．施工现场最先发现事故的人员应立即用最快的手段向施工单位负责人报告B．施工单位负责人接到报告后应当在１小时内上报事故情况C．特别重大事故应逐级上报至国务院建立行政主管部门D．重大事故应逐级上报至省级建立行政主管部门E．任何情况下，建立主管部门均不得越级上报事故情况９０．为防治施工环境污染，正确的做法有()。A．尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的机械B．撤除旧建筑物前，先进展洒水湿润C．将有害废弃物集中后做土方回填D．对土方的运输，采取封盖措施E．现场设置专用油料库，并对地面作防渗处理９１．施工总承包管理与施工总承包相比，其在工作开展程序方面的不同主要表现在()。A．施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图B．施工总承包管理单位的招标与设计无关C．工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进展分包D．施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建立周期E．施工总承包管理模式下，每完成一局部施工图就可以分包招标一局部９２．以下有关？标准施工招标文件？(２０２１版)“通用合同条款〞内容的表述，正确的有()。A．发包人要对其提供的地质勘探、水文气象资料的准确性负责B．监理人应组织设计单位向承包人进展设计交底C．承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任D．监理人应在开工日期７天前向承包人发出开工通知E．在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，应由承包人按合同规定进展修复９３．根据？建立工程施工专业分包合同(示范文本)？(GF—２００３—O２１３)，分包人的工作包括()。A．对分包工程进展施工、保修B．向承包人提供详细施工组织设计C．向监理方提交季度、月度进度报告D．负责未交付的已完分包工程的成品保护工作E．向业主按月提交工程款结算报告９４．对于采用变动总价计价的施工合同，在合同中通常可以约定调整合同价款的情况有()。A．估计工程量误差B．设计变更导致工程量发生变化C．设计变更导致工程条件发生变化D．通货膨胀使工料本钱增加超过一定幅度E．政府政策变化影响到合同价款９５．以下图所示的工程组织构造模式的特点有()。A．每一个部门可根据其职能对其直接和非直接的下属部门下达指令B．每一个部门可能得到其直接和非直接的上级部门下达的工作指令C．每一个部门可能会有多个矛盾的指令源D．上下级指令传递的路径较长E．矛盾的指令会影响工程管理机制的运行２０２１年度二级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务〔建筑工程〕　　一、单项选择题〔共２０题，每题１分。每题的备选项中，只有１个最符合题意〕　　１．某建筑物，地上二层作为临时仓库，房间内按统一高度堆满水泥，按荷载作用面分类，该建筑物二层楼面上分布的荷载是〔A〕。P２　　A．均布面荷载　　B．线荷载　　C．集中荷载　　D．分散荷载　　２．如下图，用吊索起吊重为W的构件，两斜索与构件所成的角度为ɑ，吊点对称，那么斜索内力最大时的角度ɑ为〔A〕。P２　　A．３０°　　B．４５°　　C．６０°　　D．７５°　　３．根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的〔C〕构件。P８　　A．受压　　B．受拉　　C．受弯　　D．受扭　　４．多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过〔A〕m时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。P１５　　５．钢构造用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于〔B〕mm为厚板，主要用于构造。P２１　　A．３　　B．４　　C．５　　D．６　　６．当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用〔A〕进展建筑物细部点的平面位置测设最为方便。P４２　　A．直角坐标法　　B．极坐标法　　C．角度前方交会法　　D．距离交会法　　７．浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过〔B〕m。P４３　　８．砖根底施工时，砖根底的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置〔D〕。P４６　　A．直槎　　B．凸槎　　C．凹槎　　D．斜槎　　９．某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是〔A〕。P４５　　A．柱基、墙角、承重墙下　　B．槽壁、槽底的土质情况　　C．基槽开挖深度　　D．槽底土质构造是否被人为破坏　　１０．常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是〔B〕。P４９　　A．木模板　　B．组合钢模板　　C．钢框木胶合板模板　　D．钢大模板　　１１．一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于〔C〕mm时，不宜采用绑扎搭接接头。P５１　　A．２２　　B．２５　　C．２８　　D．３２　　１２．砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在３０℃以内时，水泥混合砂浆最长应在〔C〕h内使用完毕。P５５　　A．２　　B．３　　C．４　　D．５　　１３．卷材防水施工中，厚度小于３mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用〔A〕施工。P６１　　A　热熔法　　B．自粘法　　C．冷粘法　　D．机械固定法　　１４．符合吊顶纸面石膏板安装的技术要求是〔B〕。P６７　　A．从板的两边向中间固定　　B．从板的中间向板的四周固定　　C．长边〔纸包边〕垂直于主龙骨安装　　D．短边平行于主龙骨安装　　１５．室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于６m，横向缩缝最大间距不得大于〔D〕m。P７２　　A．３　　B．６　　C．９　　D．１２　　１６．湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工的技术要求是〔B〕。P７４　　A．宜采用１：４水泥砂浆灌浆　　B．每层灌浆高度宜为１５０-２００mm，且不超过板高的１／３　　C．下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆　　D．每块饰面板应一次灌浆到顶　　１７．地面水泥砂浆整体面层施工后，养护时间最少不应小于〔B〕d.P５４　　A．３　B．７　　C．１４　　D．２８　　１８．采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是〔D〕。P８８　　A．钢化玻璃　　B．夹层玻璃　　C．净片玻璃　　D．钢化夹层玻璃　　１９．工程施工过程中，边长在〔B〕的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位固定措施。洞口　　A．２.５～２５cm　　B．２５～５０cm　　C．５０～１５０cm　　D．１５０cm以上　　２０．民用建筑工程室内装修采用的某种人造木板或饰面人造木板面积最少大于〔B〕㎡时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进展复验。P２６８　　A．２００　　B．５００　　C．７００　　D．１０００　二、多项选择题〔共１０题，每题２分。每题的备选项中，有２个或２个以上符合题意，至少有１个错项。错选，此题不得分；少选，所选的每个选项得０.５分〕　　２１．以下关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有〔ADE〕。P２１５　　A．高度超过２４m的建筑工程，每层必须设消火栓口　　B．一般临时设施区，每１００㎡配备一个１０L的灭火器　　C．临时木工加工车间，每３０㎡配置一个灭火器　　D．油漆作业间，每２５㎡配置一个灭火器　　E．堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于３０m　　２２．以下关于主体构造混凝土：工程施工缝留置位置的说法，正确的有〔ADE〕。P５３　　A．柱留置在根底、楼板、梁的顶面　　B．单向板留置在平行于板的长边位置　　C．有主次梁的楼板，留置在主梁跨中１／３范围内　D．墙留置在门洞口过梁跨中１／３范围内　　E．与板连成整体的大截面梁〔高超过lm〕，留置在板底面以下２０～３０mm处　　２３．内墙饰面砖粘贴的技术要求有〔ABE〕。P７５　　A．粘贴前饰面砖应浸水２h以上，晾干外表水分　　B．每面墙不宜有两列〔行〕以上非整砖　　C．非整砖宽度不宜小于整砖的１／４　　D．结合层砂浆采用１：３水泥砂浆　　E．在墙面突出物处，不得用非整砖拼凑粘贴　　２６．针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进展论证审查的有〔ABC〕。　　A．高度超过８m　　B．跨度超过１８m　　C．施工总荷载大于１０kN／㎡　　D．集中线荷载大于１２kN／㎡　　E．均布面荷载大于８kN／㎡　　２７．某工程经理部质检员对正在施工的砖砌体进展了检查，并对水平灰缝厚度进展了统计，以下符合标准规定的数据有〔BCD〕mm。　　A．７　　B．９　　C．１０　　D．１２　　E．１５　　２８．某工程外墙采用聚苯板保温，工程经理部质检员对锚固件的锚固深度进展