[注册监理工程师考试密押资料]建设工程合同管理模拟43

[注册监理工程师考试密押资料]建设工程合同管理模拟43PAGE1/NUMPAGES1[注册监理工程师考试密押资料]建设工程合同管理模拟43建设工程合同管理模拟43一、单项选择题(每题的备选项中，只有一个最符合题意)问题:1.建筑材料、建筑设备等，属于法律关系客体中的。A.行为B.物C.权利D.智力成果答案:B问题:2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有答案:A问题:3.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是。A.物B.行为C.智力成果D.活动答案:C[ 知识点 高中化学知识点免费下载体育概论知识点下载名人传知识点免费下载线性代数知识点汇总下载高中化学知识点免费下载 ]合同法律关系的客体问题:4.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是。A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织D.依法成立的协会答案:C问题:5.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师。A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任答案:B问题:6.缔约过失责任的构成必须具备的条件不包括。A.缔约一方有损失B.缔约一方有违约行为C.缔约当事人有过错D.合同尚未成立答案:B[解析]缔约过失责任是针对合同尚未成立应当承担的责任，其成立必须具备一定的要件，否则将极大地损害当事人协商订立合同的积极性。缔约一方受有损失；缔约当事人有过错；合同尚未成立；缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。问题:7.要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示是。A.新要约B.要约撤回C.要约撤销D.承诺答案:B[知识点]要约问题:8.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是的具体体现。A.公平B.诚实信用C.自愿原则D.公开答案:C问题:9.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定。A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效答案:B[解析]合同的形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。一般认为，合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。口头形式是以口头语言形式表现合同内容的合同。书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。其他形式则包括公证、审批、登记等形式。本题中的合同为口头形式的合同。一般来说，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效；法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。问题:10.设计合同约定于某日发包人向设计人提供设计依据文件和相关资料。在实际实施过程中，发包人提供相关文件和资料延迟了11天，则设计人。A.交付设计文件的时间顺延11天B.可以重新确定提交设计文件的时间C.可以主张追究发包人违约责任D.可以要求终止合同答案:A[解析]发包人向设计人提交设计依据文件和相关资料超过规定期限15天以内的，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延。问题:11.《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，监理人承担违约责任的原则是。A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则答案:D问题:12.下列选项中，并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。A.承诺B.要约邀请C.公证D.要约答案:B问题:13.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时。A. 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 业主后即可调换B.无需通知业主可自行调换C.取得业主书面同意后才能调换D.合同签订后不允许调换答案:C[知识点]双方的权利问题:14.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，是处理无效合同的主要方式。A.赔偿损失B.赔礼道歉C.返回财产D.追缴财产，收归国有答案:C问题:15.某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效答案:B问题:16.最高人民法院的司法解释认为，民间借贷(包括公民与企业之间的借贷)约定的利息高于银行同期同种贷款利率的倍，为显失公平。A.1.5B.2C.3D.4答案:D问题:17.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判C.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改答案:C问题:18.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是。A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保险期满为止答案:C问题:19.当事人一方要求变更或解除合同时，应当在日前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。A.18B.24C.42D.56答案:C问题:20.下列各项中不属于投标须知内容的是。A.委托监理的范围B.投标文件的格式C.招标文件D.必要的设计文件答案:D问题:21.依据设计合同的规定，发包人的义务包括。A.为设计人员提供工作和生活条件B.保护设计人的知识产权C.向施工单位进行技术交底D.遵循合理设计周期的规律E.提供设计依据资料答案:A[知识点]设计合同的订立问题:22.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可。A.发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发出14日内到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止D.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止介同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同答案:D[解析]依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同。问题:23.当保留金已累计扣留到保留金限额的60%时，可以允许承包商提交代换保留金。A.保留金B.保留金保函C.履约保函D.预付款保函答案:B[解析]当保留金已累计扣留到保留金限额的60%时，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，可以允许承包商提交保留金保函代换保留金。问题:24.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议，协议未达成之前，原合同仍然有效。A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定答案:B问题:25.依照监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是。A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作B.合同专用条款内约定的监理人工作C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作答案:C问题:26.有关监理合同酬金的叙述，不正确的说法是。A.额外监理工作酬金按实际增加工作的天数计算补偿金额B.一般情况下，新建、改建、扩建的工程，工程建设监理费的计算都应采用按监理工程概预算百分比计收C.按照参与监理工作的年度平均人数计算工程建设监理费是国际上常用的方法D.监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，所获得经济奖励=工程费用节省额×报酬比率答案:C问题:27.设计人有权向发包人提出索赔的是。A.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目B.发包人要求设计人进行设计变更C.施工图设计未达到设计深度D.设计人对外商的设计资料进行审查答案:A问题:28.委托人和监理人签订合同的根本目的是。A.选择合适的监理单位B.确定监理的范围C.监理报酬的计算D.明确双方的权利和义务关系答案:D[知识点]双方的权利问题:29.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，如果是。A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用答案:A[解析]按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由责任者依法承担相应责任。问题:30.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前天，以书面形式向工程师提出延期形式和要求。A.1B.2C.7D.14答案:C问题:31.某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各个申报手续和费用承担的表述中，正确的是。A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用答案:D问题:32.通用条款规定，指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。A.承包人B.发包人C.设计人D.工程师答案:B问题:33.在工程施工中，工程师及其委派人员对工程的检查检验，如影响到施工正常进行，检查检验合格时承担影响正常施工的费用。A.发包人B.工程师C.承包人D.监理单位答案:A[知识点]对施工质量的监督管理问题:34.不属于建设行政主管机关对施工合同的监督管理的主要职责的是。A.对工程参建各方主体质量行为的监督B.颁布规章C.对建设活动实施监督D.批准工程项目的建设答案:A[解析]建设行政主管机关对施工合同的监督管理的主要职责有：颁布规章；对建设活动实施监督；批准工程项目的建设。问题:35.招标人与中标人签订施工合同时，以为准。A.评标价B.投标价C.平均报价D.协议价答案:B问题:36.不可抗力事件结束后d内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A.7B.14C.28D.34答案:B问题:37.依照《合同法》相关规定，要约生效条件为。A.要约人向受要约人发出要约B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人答案:C[解析]本题考核的是要约的生效条件《合同法》规定，要约到达受要约人即时生效。问题:38.某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由承担。A.发包人B.监理单位C.承包人D.维修公司答案:C问题:39.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于履约担保的保证期限，表述不正确的是。A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务，而非到工程师颁发工程接收证书为止B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明，承包商还应承担的义务仅为保修义务C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止D.范本中推荐的履约保函格式内说明，如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比答案:C问题:40.依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则。A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担答案:D问题:41.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由。A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延答案:A问题:42.监理合同生效日指的是。A.合同签字日B.合同履行日C.合同磋商日D.合同起草日答案:A[知识点]合同履行中涉及的几个期限的概念问题:43.FIDIC施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从内开支。A.承包商的工程款B.暂列金额C.预备费D. 工程量清单 某市政道路工程量清单公路工程清单计量规则市政工程工程量计算表工程量清单计价范例水利工程清单计价规范 中相应的工作内容项答案:B问题:44.因索赔得到的补偿款将计入中。A.本月的工程进度款的支付证书B.下月的工程进度款的支付证书C.第三月的工程进度款的支付证书D.第四月的工程进度款的支付证书答案:B[知识点]承包人的索赔问题:45.因地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔叫做。A.工程变更索赔B.合同被迫终止索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔答案:D问题:46.是指分析索赔事件的影响。A.分析索赔事由B.事态调查结果C.实际损失分析D.损害事件原因调查答案:C[知识点]承包人的索赔问题:47.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致作出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中答案:C[知识点]工程师对索赔的审查问题:48.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照进行的分类。A.合同目的B.索赔事件的性质C.索赔起因D.索赔的合同依据答案:D问题:49.分包商在施工过程中，因自身责任原因而受到损害时，应向提出索赔要求。A.工程师B.业主C.承包商D.责任人答案:C[知识点]分包合同的履行管理问题:50.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为。A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已成立D.需等待发包人批准答案:C[知识点]承包人的索赔二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项)问题:1.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有。A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料ABCDE答案:ADE问题:2.根据《中华人民共和国合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括。A.要约人依法撤回要约B.要约人依法撤销要约C.拒绝要约的通知到达要约人D.受要约人对要约内容作出变更E.承诺期限届满，受要约人未作出承诺ABCDE答案:BCE问题:3.施工合同履行过程中，由于原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。A.工程量增加B.合同内约定应由承包人承担的风险C.发包人不能按专用条款约定提供开工条件D.设计变更E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时ABCDE答案:ACDE问题:4.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是。A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件E.对监理单位的要求ABCDE答案:ABDE问题:5.在的情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金。A.投标人在投标有效期内撤销投标书B.施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程C.投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后，在投标有效期内未能按“投标人须知”规定递交履约保函D.投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后，在投标有效期内未能按“投标人须知”规定签订合同协议E.投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后，在投标有效期内拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函ABCDE答案:ACDE问题:6.建筑工程一切险的保险责任自之时起，以先发生者为准。A.第一批工人进入保险工程工地B.保险工程工地动工C.双方签订施工合同D.水电接通E.用于保险工程的材料、设备运抵工地ABCDE答案:BE问题:7.《中华人民共和国合同法》规定，在采用格式条款合同时，。A.提供者应提请对方注意免责条款B.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款C.合同条款必须经与对方协调一致后确定D.提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系E.当对格式条款有两种以上解释发生争议时，应当做出不利于非提供方的解释ABCDE答案:AD问题:8.无标底的综合评分法常采用作为 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 值。A.最高报价B.最低报价C.平均报价D.评标价E.复合标底ABCDE答案:BC问题:9.对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑。A.所签合同的合法性B.所签合同的经济性C.所签合同的真实性D.履行的可能性E.违约的承担能力ABCDE答案:ACD问题:10.为了保证招标行为的规范化，以及科学地评标，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足()等要求。A.有组织开标、评标、定标的能力B.有技术资料能满足招标投标的能力C.有审查投标单位资质的能力D.有组织编制招标文件的能力E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员ABCDE答案:ACDE问题:11.在材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有。A.采购方在合同内填错到货地点B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点D.运输部门错送到货地点E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方ABCDE答案:ACE问题:12.根据《中华人民共和国招标投标法》要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括。A.国家融资项目B.省级重点项目C.大型基础设施项目D.公用事业项目E.外国政府援助资金的项目ABCDE答案:ACDE问题:13.关于因不可抗力无法履约的责任承担的说法中，正确的有。A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任B.当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任C.当事人必须在合同中约定不可抗力的范围D.在有些情况下应当约定不可抗力的风险分担责任E.当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供证明ABCDE答案:ABDE本题考核的知识点为因不可抗力无法履约的责任承担。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影向，部分或全部免除责任。当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任。当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供证明。当事人可以在合同中约定不可抗力的范围。为了公平的目的，避免当事人滥用不可抗力的免责权，约定不可抗力的范围是必要的。在有些情况下还应当约定不可抗力的风险分担责任。问题:14.监理工程师对索赔的预防和减少要做到。A.正确理解合同规定B.为承包人提供力所能及的帮助C.建立和维护监理工程师处理合同事务的威信D.做好日常监理工作，随时与承包人保持协商E.始终以业主的利益为重ABCDE答案:ABCD问题:15.下列关于暂停施工的说法，正确的是。A.只能由监理工程师发出指令后才可停止施工B.承包人在监理工程师收到其复工要求后48小时后未予答复可自行复工C.施工中遇到文物时，监理工程师可发出暂停施工指示D.承包人可在其发出预付通知后7天停止施工E.承包人没有暂时停工的权利ABCDE答案:BCD问题:16.要约应当具备的条件是。A.内容具体确定B.接受要约邀请C.希望收到承诺D.合同的一般条款E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束ABCDE答案:ADE问题:17.依据FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法正确的有。A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求ABCDE答案:ABE问题:18.设计合同示范文本规定，设计人的责任包括。A.负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见B.对提交的设计文件质量负责C.参加有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容D.完成初步设计、技术设计和施工图设计E.负责现场施工指导ABCDE答案:ABCD问题:19.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括。A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E.开通施工现场与城乡公共道路的通道ABCDE答案:ACE[知识点]发包人的义务问题:20.依据勘察合同示范文本的规定，勘察合同履行过程中，勘察人的违约责任包括。A.勘察人不履行合同时，应返还定金B.勘察人不履行合同时，应双倍返还定金C.由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过1日，应减收勘察费的1%D.由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过1日，应减收勘察费的1%。E.由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担ABCDE答案:BDE问题:21.设计合同示范文本规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有。A.建筑设计B.结构设计C.专业设计的协调D.提出技术设计计划E.编制技术设计文件ABCDE答案:DE问题:22.招标人根据确定工程项目发包的范围A.施工图设计B.工程建设总进度计划C.工程特点D.招标人的管理能力E.招标广告ABCDE答案:CD问题:23.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满ABCDE答案:ACDE问题:24.撤回要约的通知应当在到达受要约人。A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.要约到达受要约人同时D.承诺到达对方之前E.要约在发生效力之后ABCDE答案:AC问题:25.FIDIC《分包合同条件》规定，关于划分分包合同责任基本原则的表述，正确的是。A.为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函B.没有征得业主同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去C.任何不应由分包商承担的责任事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费用，均应由承包商给予补偿D.业主应保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿E.不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商，均不允许与业主有任何私下约定ABCDE答案:ACE问题:26.在建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有。A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D.项目监理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底ABCDE答案:ABCD[解析]委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。问题:27.工程进度款的计算内容包括。A.实际完成的工程量价款B.工程师批准的索赔款C.本期应扣回的预付款D.设计变更调整的合同款E.保修金的退还ABCDE答案:ABCD问题:28.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括等。A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常不利的气候条件D.业主或其他承包人的干扰E.后续法规的调整ABCDE答案:ABE问题:29.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有。A.识别可能发生不可抗力的因素B.督促当事人转移不可抗力风险C.督促承包人采取有效防范措施D.审核不可抗力对承包商造成的损失E.发生不可抗力采取的有效手段ABCDE答案:ABCE问题:30.FIDIC合同内作为约束承包商忠实履行合同义务的措施包括。A.保证金B.履约保函C.定金D.违约金E.保留金ABCDE答案:BE