[注册监理工程师考试密押资料]建设工程合同管理模拟236

[注册监理工程师考试密押资料]建设工程合同管理模拟236PAGE1/NUMPAGES1[注册监理工程师考试密押资料]建设工程合同管理模拟236建设工程合同管理模拟236一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指______。A.物B.行为C.智力成果D.货币答案:A[解析]合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。问题:2.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是______。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 D.经过鉴证的还款协议答案:D[解析]按照《民事诉讼法》的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力，在诉讼中仍需要对合同进行质证，人民法院应当辨别真伪，审查确定其效力。问题:3.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下______。A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代理D.代理权终止后的代理行为答案:C[解析]无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理包括以下三种情况：①没有代理权而为的代理行为；②超越代理权而为的代理行为；③代理权终止后的代理行为。问题:4.担保方式中的保证是指______。A.保证人和债权人的约定B.保证人和债务人的约定C.债务人和债权人的约定D.公证人和债权人的约定答案:A[解析]保证是指保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。问题:5.某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是______。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权答案:C[解析]先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。在本题中，采购方为应当先履行合同一方，但当其有确切证据证明供货方经营状况严重恶化时，根据规定可以暂停支付货款，这种行为即为行使先履行抗辩权。问题:6.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是______。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任答案:B[解析]用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。本题的合同工期为20个月，施工期为21个月，所以工期延误1个月。工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。问题:7.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循______。A.公正原则B.诚实信用原则C.团结互助原则D.公平原则答案:B[解析]当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 、协助和保密的义务。当事人首先要保证自己全面履行合同约定的义务，并为对方履行义务创造必要的条件。当事人双方应关心合同履行情况，发现问题应及时协商解决。一方当事人在履行过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。问题:8.关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是______。A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同答案:B[解析]可变更合同与可撤销合同订立的情形相同，人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同，当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同而合同变更的法律后果则不同于无效合同。问题:9.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是______。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议对合同当事人没有约束力D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权答案:C[解析]仲裁协议的作用包括：①合同当事人均受仲裁协议的约束；②它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；③它排除了法院对纠纷的管辖权；④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。问题:10.合同解除是______而使债权债务关系提前归于消灭的行为。A.必须经双方协议B.必须因为当事人一方的意思C.因不可抗力D.因当事人一方的意思或双方的协议答案:D[解析]合同解除，是指对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为。合同解除可分为约定解除和法定解除两类。问题:11.评标委员会一般按照择优的原则推荐______名中标候选人。A.1～3B.2C.1D.1～2答案:A[解析]招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会一般按照择优的原则推荐1～3名中标候选人。问题:12.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则______。A.无论上涨还是下降均按新价格执行B.无论上涨还是下降均按原合同价执行C.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行答案:B[解析]合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。问题:13.下列关于委托代理的叙述中，不正确的是______。A.被代理人所做出的授权行为属于单方法律行为B.代理人无权随时辞去所受委托C.被代理人有权随时撤销其授权委托D.代理人辞去委托时，不能给代理人和善意第三人造成损失，否则应承担赔偿责任答案:B[解析]在委托代理中，被代理人所做出的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方的意思表示，即可以发生授权的法律效力。被代理人有权随时撤销其授权委托。代理人也有权随时辞去所受委托。但代理人辞去委托时，不能给被代理人和善意第三人造成损失，否则应承担赔偿责任。问题:14.关于合同终止的说法，不正确的是______。A.债务已经按照约定履行B.债务人依法将标的物提存C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止答案:C[解析]合同终止是合同关系的消灭，不可能恢复。按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵销；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。问题:15.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是______。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.保险工程在工地上动工答案:D[解析]建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。问题:16.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致，应当______。A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认答案:D[解析]商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。如果投标人拒绝签字，则按投标人违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。问题:17.______一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的项目。A.综合评估法B.价格折算法C.最低价评标法D.评分法答案:A[解析]综合评估法是综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满意程度，按照统一 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 (分值或货币)量化后进行比较的方法。采用综合评估法，可以将这些因素折算为货币、分数或比例系数等，再作比较。综合评估法一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的项目。问题:18.下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是______。A.资格预审与资格后审不同时使用B.公开招标的项目，实行资格预审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别答案:D[解析]对于公开招标的项目，实行资格预审。邀请招标的项目，实行资格后审。资格预审和资格后审不同时使用，二者的审查时间是不同的，但二者的审查内容是一致的。问题:19.依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是______。A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式B.违约金和定金不可以同时选用C.承担违约责任的条件采用严格责任原则D.违约金和赔偿损失可以同时使用答案:D[解析]承担违约责任的方式包括：①继续履行。②采取补救措。③赔偿损失，这种方式是承担违约责任的主要方式。④支付违约金。违约金与赔偿损失不能同时采用。⑤定金罚则。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则。问题:20.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括______。A.城市规划许可文件B.工程勘察资料C.限额设计的要求D.经批准的项目可行性研究报告答案:C[解析]设计依据文件和资料具体包括：①经批准的项目可行性研究报告或项目建议书；②城市规划许可文件；③工程勘察资料等。选项C是项目设计的要求。问题:21.下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是______。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有丰富的政府机关人脉C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”答案:B[解析]招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系。为了保证完满地完成代理业务，必须取得建设行政主管部门的资质认定。招标代理机构应具备的基本条件包括：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；③有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。问题:22.材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，不正确的是______。A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间关系C.资金计划D.人员配备答案:D[解析]划分合同包时应主要考虑的因素包括：①有利于投标竞争；②工程进度与供货时间关系；③市场供应情况；④资金计划。问题:23.仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的______。A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则答案:A[解析]仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则。其中，自愿原则是指解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力。当事人采用仲裁方式解决纠纷时，应当贯彻双方自愿原则，达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的，仲裁机构即无权受理合同纠纷。问题:24.下列选项中，不属于招标准备工作的是______。A.招标资格与备案B.确定招标方式C.资格审查D.发布招标公告答案:C[解析]招标准备工作包括招标资格与备案、确定招标方式和发布招标公告(或招标邀请书)。这些准备工作应该相互协调，有序实施。问题:25.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当______。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标答案:D[解析]评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据。如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以否决所有投标。出现这种情况后，招标人应认真 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 招标文件的有关要求以及招标过程，对招标工作范围或招标文件的有关内容作出实质性修改后重新进行招标。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)问题:1.在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有______。A.投标人提供投标保函B.中标人提供担保公司出具的履约保证书C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函D.发包人提供的在建工程留置权担保E.承包人提交的预付款保函ABCDE答案:ABCE[解析]在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式，如施工投标保证、施工合同的履约保证、施工预付款保证等。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人，由于对保证人的信誉要求比较高，建设工程中的保证人往往是银行，也可能是信用较高的其他担保人，如担保公司。这种保证应当采用书面形式。在建设工程中习惯把银行出具的保证称为保函，而把其他保证人出具的书面保证称为保证书。问题:2.施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的是______。A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任ABCDE答案:AD[解析]合同的生效应当建立在诚实信用原则的基础上，未经施工企业授权的分公司是没有权利与材料供应商提供连带责任保证的，所以该保证合同无效。由于分公司是为建设单位购买材料，所以材料供应商可以要求建设单位付款。担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。由于分公司并未经施工企业的授权，所以施工企业不承担担保责任。问题:3.在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括______。A.火灾引起的电气装备的毁坏B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏E.气温变化造成精密仪表毁坏ABCDE答案:AC[解析]建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。其中，保险人的责任范围包括：①自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。大气(气候或气温)变化造成财产自身的损失和费用属于建筑工程一切险的除外责任，保险人对此损失不负责赔偿。问题:4.建设工程监理合同属于______。A.建设工程合同B.委托合同C.居间合同D.技术合同E.双务合同ABCDE答案:BE[解析]双务合同是当事人双方相互享有权利和相互负有义务的合同。建设工程监理是双务合同、委托合同。问题:5.指定代理和法定代理可以因为______原因终止。A.被代理人取得或者恢复民事行为能力B.被代理人或代理人死亡C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定D.作为被代理人或者代理人的法人死亡E.监护关系消灭ABCDE答案:ABCE[解析]指定代理和法定代理可以因为以下原因终止：①被代理人取得或者恢复民事行为能力；②被代理人或代理人死亡；③指定代理的人民法院或指定单位撤销指定；④监护关系消灭。而选项D是委托代理关系终止的原因。问题:6.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定______。A.合同主体不变仍为甲、乙两公司B.甲公司需征得乙公司同意C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务ABCDE答案:BCDE[解析]《民法通则》规定：“合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当取得合同另一方的同意，并不得牟利。依照法律规定应当由国家批准的合同，需经原批准机关批准。但是，法律另有规定或者原合同另有约定的除外。”合同的权利、义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位。债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。问题:7.《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有______。A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.收归国有E.对经办人进行行政处分ABCDE答案:ABD[解析]合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同，也是返还财产，赔偿损失，追缴财产、收归国有三种。问题:8.《合同法》规定的合同生效条件包括______。A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B.当事人意思表示真实C.合同当事人签字或盖章D.合同应当采用书面形式E.不违反法律或社会公共利益ABCDE答案:ABE[解析]合同生效应当具备的条件包括以下几个方面：①当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；②意思表示真实；③不违反法律或者社会公共利益。问题:9.某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则______。A.参加现场考察投标人的费用自行承担B.参加现场考察投标人的费用由招标人承担C.未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任D.参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任E.未参加现场考察的投标人将被取消投标资格ABCDE答案:ACD[解析]招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。设置此程序的目的，一方面让投标人了解工程项目的现场情况、自然条件、施工条件以及周围环境条件，以便于编制投标书；另一方面也是要求投标人通过自己的实地考察确定投标的原则和策略，避免合同履行过程中投标人以不了解现场情况为理由推卸应承担的合同责任。参加现场考察投标人的费用自行承担。问题:10.下列对设计人员设计错误的处理，正确的是______。A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款E.赔偿金累计总额应不超过设计费用ABCDE答案:ACD[解析]由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算；当事人双方订立合同时，需在相关条款内具体约定百分率的数额。问题:11.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有______。A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标附有招标人不能接受的条件E.投标报价明显低于市场价格的ABCDE答案:BCD[解析]在初评阶段，评标委员会以招标文件为依据，审查各投标书是否为响应性投标，确定投标书的有效性。检查内容包括：投标人的资格、投标保证有效性、报送资料的完整性、投标书与招标文件的要求有无实质性背离、报价计算的正确性等。未作实质性响应的重大偏差包括：①没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；②没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；③投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；④明显不符合技术规格、技术标准的要求；⑤投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；⑥投标附有招标人不能接受的条件；⑦不符合招标文件中规定的其他实质性要求。所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。问题:12.《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的义务包括______。A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人ABCDE答案:BCE[解析]《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的义务包括：①委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件。②与监理人做好协调工作。委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理人联系。更换此人要提前通知监理人。③为了不耽搁服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。④为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。其中，协助工作包括；将授予监理人的监理权利，以及监理人监理机构主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确；在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料；为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。问题:13.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括______。A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额ABCDE答案:ADE[解析]在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任。任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则包括：①委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人经济损失；②因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)；③当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。问题:14.关于合同生效的说法，正确的有______。A.口头合同自受要约人承诺时生效B.书面合同自当事人双方签字时生效C.书面合同自当事人双方盖章时生效D.书面合同不能通过合同的履行生效E.办理批准手续不会对合同生效产生影响ABCDE答案:ABC[解析]一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效。法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的，可以视为合同有效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。问题:15.对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括______。A.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理B.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平C.造型是否美观大方D.主要建筑物、构筑物的结构是否合理，造型是否美观大方并与周围环境协调E.投资是否超过限额ABCDE答案:ABCD[解析]设计方案的评审内容主要包括：①设计指导思想是否正确；②设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平；③总体布置的合理性，场地利用系数是否合理；④工艺流程是否先进；⑤设备选型的适用性；⑥主要建筑物、构筑物的结构是否合理，造型是否美观大方并与周围环境协调；⑦“三废”治理方案是否有效；⑧其他有关问题。