2017年二级建造师考试《建筑工程》终极冲刺试卷(二)

2017年二级建造师考试《建筑工程》终极冲刺试卷（二）一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的平面位置放线测量方法是（）。直角坐标法极坐标法距离交会法角度前方交会法无粘结预应力混凝土施工时，无须进行的工序是（）。预留孔道和灌浆预应力筋铺设就位混凝土浇筑、养护预应力筋的张拉、锚固防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高（）MPaTOC\o"1-5"\h\z0.10.2O.30.4在预应力混凝土结构中，不允许掺用（）。氯盐早强剂硫酸盐早强剂乙醇胺复合早强剂三异丙醇胺早强剂高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是（）。水平杆水平剪刀撑立杆竖向剪刀撑关于建筑幕墙防雷构造的说法，错误的是（）。幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm勺铝塑板制造在有镀膜层的构件上进行防雷连接，应除去其镀膜层使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀如图所示，用吊索起吊重为w的构件，两斜索与构件所成的角度为口，吊点对称，则斜TOC\o"1-5"\h\z索内力最大时的角度％为（）。3045日海德埶肓www.hvdeJAS-C（XT）HYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.comTOC\o"1-5"\h\z60°75°防水混凝土养护时间不得少于（）。7d10d14d21d民用建筑工程验收时，进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格，抽检数量可减半，但最少应检测（）间。2346关于无粘结预应力施工的说法，正确的是（）。在预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是先张拉楼面梁、后张拉楼板板中的无粘结筋应同时对称张拉梁中的无粘结筋应依次张拉正式张拉之前宜用千斤顶先往复抽动1〜2次后再张拉某项目招标人拟采用邀请招标方式招标，应当至少向（）个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。TOC\o"1-5"\h\z2356砖墙结构上安装铝合金门窗时，可采用（）连接。射钉连接件焊接预埋件金属膨胀螺栓独立柱柱顶受集中荷载如图所示，柱底a-a截面的受力状态为（）。压力和剪力压力和弯矩弯矩和剪力压力、剪力和弯矩建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于（）。TOC\o"1-5"\h\z-5C0C5C10C屋面细石混凝土防水层与基层间宜设置隔离层，隔离层不宜采用（）。纸筋灰麻刀灰高强度等级砂浆干铺卷材关于普通混凝土小型空心砌块的说法，正确的是（）。施工时先灌水湿透施工时底面朝下正砌出厂龄期14d即可砌筑施工时底面朝上反砌立面铺贴防水卷材时应采用（）。空铺法点粘法条粘法满粘法下列图示中，属于悬臂梁剪力图示的是（）。楼层测量放线最常用的距离测量方法是（）。全站仪测距经纬仪测距水准仪测距钢尺量距建筑物高度相同、面积相同时，耗热量比值最小的平面形式是（）。正方形长方形圆形L形二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。））。根据《招标投标法》的规定，下列项目中可以不进行招标的工程有（WWW.hydffJ&SXomHYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.com抢险救灾工程利用扶贫资金以工代赈工程国家秘密工程世界银行贷款工程国外政府援助项目并对招标投标具体条件和程序有专门规定的工程常用的钢筋连接方法有（）。焊接连接铆钉连接化学粘接机械连接绑扎连接TOC\o"1-5"\h\z关于填充墙砌体工程的说法，正确的有（）。填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位，应在填充墙砌筑14d后进行砌筑蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时，应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润转角及交接处应同时砌筑，不得留直槎，留斜槎时，斜槎高度不宜大于1.2m厨房采用轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度宜为200mm砌块进场后应按品种、规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2m静力压桩施工过程中应检查（）。压力桩垂直度接桩间歇时间压人深度桩的承载力露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有（）。水水泥石子砂子粉煤灰根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013年版）》GB50325--2010，下列工程中，属于n类民用建筑工程的有（）。商店图书馆体育馆幼儿园餐厅对首次使用的配合比应进行开盘鉴定，开盘鉴定的内容包括（）。混凝土的原材料与配合比设计所采用原材料的一致性出机混凝土工作性与配合比设计要求的一致性混凝土强度混凝土凝结时间HYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.comHYPERLINK"http://www.hvde3A5.com"www.hvde3A5.com混凝土扩展度TOC\o"1-5"\h\z关于墙面饰面砖粘贴工程的说法，正确的有（）。水泥砂浆应满铺在饰面砖背面，一面墙一次粘贴到顶粘贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处每面墙不宜有两列（行）以上非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3粘贴前应进行挑选，并浸水2h以上，晾干表面水分在墙面突出物处，可用非整砖拼凑粘贴关于建筑幕墙防火构造技术要求的说法，正确的有（）。幕墙与各层楼板之间的水平防火带应采用岩棉或矿棉等材料填充，其厚度不应小于100mm防火层应用厚度不小于1.Omm的镀锌钢板承托防火层的填充材料应与玻璃紧密接触，不得留有缝隙同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火区1.Oh高度不低于0.8m的不燃实）°无窗槛墙的幕墙，应在楼板外沿设置耐火极限不低于体裙墙下列各项中，属 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 检查评定保证项目的有（安全教育安全技术交底持证上岗分包单位安全管理应急救援三、案例 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 题（共4题，每题20分）（一）背景：框架一剪力墙结构，主体结构采用泵送混凝土等新技术。在工程施工中发生如下事件:由某企业承建的某多功能现代化商务综合大厦，地上46层，地下3层，全现浇钢筋混凝土事件一：本工程地下水位较高，约为-0.5m开挖范围位于淤泥质土体内，含水量大，施工必须事前采取降水措施，因基坑围护是采用地下连续墙，具有较好的挡水和抗渗性能。结合实际情况，决定采用井点降水并编制了降水施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。事件二：该工程按全月规定的总工期计划，应于某年某月某日开始现场搅拌混凝土。因承包商的混凝土搅拌设备迟迟不能运往工地，承包商决定使用商品混凝土，但被业主否决。而在承包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 中未明确规定使用何种混凝土。承包商不得已，只有继续组织混凝土搅拌设备进场，由此导致施工现场停工，工期拖延和费用增加。事件三：根据地质勘察资料、上部结构形式、荷载和施工条件等情况，基础施工采用人工挖孔扩底灌注桩与平板式筏形基础，板厚2m桩基承台连同地下室的筏形基础同时展开施工。基础底板厚2m,桩基承台厚1.8m,混凝土强度等级C40,抗渗等级P8°由于承台和筏板混凝土浇筑量大，在开始阶段施工中出现了少许裂缝。为确保施工质量，项目部制定了以下控制裂缝的措施：（1）优先选用普通硅酸盐水泥拌制混凝土，并适当加入木质素磺酸钙减水剂。（2）在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当提高水灰比，减少水泥用量。⑶降低混凝土的浇筑温度，控制混凝土内外温差在30C以内。（4）分层分块逐步浇筑，加强养护，及时对混凝土进行覆盖保温、保湿材料。（5）预埋冷却管，通入循环水将混凝土内部降温。www,h¥de3&5XomHYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.com事件四：在进行办公楼大厅顶盖模板支架预应力混凝土空心板现场浇筑施工时，发生模板支撑体系坍塌事故，造成6人死亡、12人受伤。经有关部门调查，造成事故主要原因是模板工程缺乏专项施工方案，搭设质量不符合要求。事后，建设行政主管部门对该施工企业作了相应的行政处罚，公安机关依法对有关责任单位的涉案人员追究刑事责任。问题：•结合事件一说明井点降水施工方案的内容主要包括哪些？2•对于事件二，承包商是否可以提出索赔要求？并说明理由。请指出事件三中有哪些不妥之处，并说明理由。4•结合事件四中模板工程的安全事故，模板工程专项施工方案应包括哪些内容？（二）背景：某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160m2总造价408万元，工期10个月。部分陈列室采用木龙骨石膏板吊顶。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2015年9月18日提交工程验收 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。问题：•大学城建设单位将展览馆项目直接委托给某公司是否合法？说明理由。•该工程采用固定总价合同模式是否妥当？给出固定总价合同模式适用的条件？除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些（至少列出三项）?3•指出事件一中校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处，并分别给出正确做法。4•事件二中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理？说明理由。写出本工程合理的竣工日期。（三）背景：某广场地下车库工程，建设面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF--2013--0201签订了施工承包合同，合同工期140d。工程实施过程中发生了下列事件：事件一：施工单位将施工作业划分为A、BC、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进www-hyd&J6$«CcmHYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.com行施工，每天一班T作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：施工段流水节拍（d）施工过程ABCDI12182512n12202513出19182015IV13222214事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6d特大暴雨（超过了当地近10年来该季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：（1）工程清理、恢复费用18万元；（2）施工机械设备重新购置和修理费用29万元；（3）人员伤亡善后费用62万元；⑷工期顺延6d。问题：?能否满足合同工期要求？?说明理由。1•事件一中，列式计算AB、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天3•事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处4•事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。（四）背景：某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上11层，建筑檐高48m；实验楼6层，建筑檐高22m建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。施工过程中，发生了如下事件：事件一：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件二：针对某分部工程，施工单位编制如下进度计划时标网络图，并在第6个月底和第11个月底对实际进度进行检查，绘制进度计划前锋如下图（单位：月）。A)Sfi3肓*r*^*-h¥dB365XOniHYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.com事件三：办公楼主体结构施工至六层时，工程所在地发生了持续2h的暴雨，并伴有短时6〜7级大风。风雨结束后，施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架再次进行检查验收，排除隐患后恢复了施工生产。事件四：办公楼建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加。总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。问题：1事件一中，除了国家标准发生重大修改的情况外，还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批？根据事件二中时标网络图进度前锋线，分析6月、11月底各被检查工作的实际进度情况。.事件三中，是否应再次对脚手架进行检查验收？说明理由。还有哪些情况需对脚手架及其地基基础进行检查验收？事件四中，节能分部工程验收应由谁主持？还应有哪些人员参加？www,h¥de3&5XomHYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.com参考答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）TOC\o"1-5"\h\zAABACBACBDBDDACDDADC二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。）ABCEADEABCEABCDACDABCEABCDBCDADEABE三、案例分析题（共4题，每题20分）（一）【参考答案】基坑降水应编制降水施工方案，其主要内容为：井点降水方法；井点管长度、构造和数量；降水设备的型号和数量；井点系统布置图；井孔施工方法及设备；质量和安全技术措施；降水对周围环境影响的估计及预防措施等。【考点解析】本题考查的是施工降水的相关内容。降水即在基坑土方开挖之前，用真空（轻型）井点、喷射井点或管井深入含水层内，用不断抽www,h¥de3&5XomHYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.com水方式使地下水位下降至坑底以下，同时使土体产生固结以方便土方开挖。基坑降水应编制降水施工方案，其主要内容为：井点降水方法；井点管长度、构造和数量；降水设备的型号和数量；井点系统布置图；井孔施工方法及设备；质量和安全技术措施；降水对周围环境影响的估计及预防措施等。［参考答案】对于事件二，承包商可以要求工期和费用索赔。原因如下：合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土(施工方案不是合同文件),则商品混凝土只要符合合同规定的质量标准也可以使用，不必经业主批准。在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选择更为经济合理的施工方案，业主不得随便干预。在这个前提下，业主拒绝承包商使用商品混凝土，是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。［考点解析】本题考查的是关于施工索赔的问题。建筑工程施工合同索赔指在合同履行过程中，无过错的一方要求存在过错的一方承担责任的情况。承包人在建设工程施工合同实施过程中根据合同及法律规定，对并非由于自己的过错(应承担的风险)，而且属于发包人承担责任的情况所造成的实际损失，通过一定的合法程序，根据提供的有关证据向发包人提出请求给予补偿的要求。施工合同索赔包括经济补偿和3-期补偿两种情况。合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土(施工方案不是合同文件),则商品混凝土只要符合合同规定的质量标准也可以使用，不必经业主批准。因为按照惯例，方法由承包商负责。在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选择更为经济合理的施工方案，业主不得随便干预。在这个前提下，业主拒绝承包商使用商品混凝土，是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。［参考答案】不妥之处：控制裂缝的措施前三项不妥。①普通硅酸盐水泥水化热较高，应尽量选用低热或中热水泥，如矿渣水泥、粉煤灰水泥等拌制混凝土，并适当加入缓凝减水剂；②施工时适当提高水灰比不妥，因为混凝土的干缩受水灰比的影响较大，水灰比越大，干缩越大。应在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量；③将控制混凝土内外温差在30C以内不妥，温差过大会产生过大的温度应力。我国规范规定：在设计无具体要求时，大体积混凝土浇筑应控制混凝土内外温差在25C以内。［考点解析】本题考查的是大体积混凝土裂缝的控制。大体积混凝土裂缝的控制措施：优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂。在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量。⑶降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差(当设计无要求时，控制在25C以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水)；骨料用水冲洗降温，避免暴晒。及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。可在基础内预埋冷却水管，通入循环水，强制降低混凝土水化热产生的温度。在拌合混凝土时，还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的收缩变形。设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇缝，以减小外应力和温度应力；同时，也有利于散热，降低混凝土的内部温度。www,h¥de3&5XomHYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.com大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。【参考答案】模板工程应编制专项施工方案，专项施工方案一般包括下列内容：模板及支架的类型；模板及支架的材料要求；模板及支架的计算书和施工图；模板及支架安装、拆除相关技术措施；施工安全和应急措施(预案)；文明施工、环境保护等技术要求。【考点解析】本题考查的是模板工程专项施工方案的相关内容。模板工程：主要包括模板和支架两部分。模板及支架是施工过程中的临时结构，应根据结构形式、荷载大小等结合施工过程的安装、使用的拆除等主要工况进行设计，保证其安全可靠，具有足够的承载力和刚度，并保证其整体稳固性。模板：直接接触新浇混凝土的模板面板、支承面板的次楞和主楞以及对拉螺栓等组件统称为模板。其中，面板的种类有钢、木、胶合板、塑料板等。通常按面板的种类来定义模板体系的分类。支架：指模板背侧的支承(撑)架和连接件等，统称为支架或模板支架。模板工程应编制专项施工方案，专项施工方案一般包括下列内容：模板及支架的类型；模板及支架的材料要求；模板及支架的计算书和施工图；模板及支架安装、拆除相关技术措施；施工安全和应急措施(预案)；文明施工、环境保护等技术要求。滑模、爬模等工具式模板工程及高大模板支架工程的专项施工方案，应进行技术论证。(二)【参考答案】大学城建设单位直接将展览馆项目委托给某公司合法。理由：在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的，可以不进行施工招标。【考点解析】此题考查施工招标投标管理要求。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部令第89号)第十条的规定，工程有下列情形之一的，经县级以上地方人民政府建设行政主管部门批准，可以不进行施工招标：停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的；施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；法律、法规、规章规定的其他情形。根据《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委令第30号)第12条规定，依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列情形之一的，可以不进行施工招标：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设；采购人依法能够自行建设；在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求；⑹国家规定的其他情形。根据背景资料，建设单位追加新建的校史展览馆，紧邻在建大学城项目，可以认定校史展览馆为大学城项目追加的附属小型工程，且原中标人仍具备承包能力，故不用招标。www,h¥de3&5XomHYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.com【参考答案】该工程采用固定总价合同模式妥当。固定总价模式适用的条件：工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；工程结构和技术简单，风险小；投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量、分析招标文件、拟定施工计划。常用的合同计价模式还有：变动总价合同(可调总价合同)；固定单价合同；变动单价合同(可调单价合同)；成本加酬金合同(成本补偿合同)。【考点解析】此题考查施工合同的组成与内容。总价合同的风险是偏于承包商，相对发包方有利，常被发包方所采用，通过公开招标(邀请招标)选择满意的承包商。固定总价合同模式适宜用于以下项目：工程前期工作充分、扎实，设计依据和基础资料翔实而准确，设计工作比较细，设计图纸正确而完整，表述工程内容、工程规模和项目划分清楚、明确。建设单位根据这些技术资料进行投资准备和发包工程心中有数，而承包商据此投标报价也有基础。总价合同更适于工程量小、结构简单、工期短、估价方便的中小型建筑工程项目。招标的前期工作做得好，公开招标(邀请招标)时留给承包商的时间相对充足。承包商就获得充裕时间研究招标文件及相关资料，到现场实地考察、了解、核实和收集有关资料，从而使招标作价和编制施工方案更接近实际，不会失控和被动。设计图纸及技术资料完备，合同条件公平、合理，尤其是在关键条款上对承包商更有利，如支付、税收、保险、调价、变更、索赔、仲裁等。【参考答案】校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处及正确做法分别如下：不妥一：施工单位仅编制了安全用电和电气防火措施；正确做法：施工现场临时用电设备在5台及以上者，应编制《用电组织设计》(或临时用电专项施工方案)。不妥二：临时用电设备从分配电箱连接供电；正确做法：用电设备从开关箱取电，开关箱再从分配电箱取电(或"一机一闸一漏”模式或“总一分一开”模式或“三级配电”模式)。不妥三：机械工进行用电管理；正确做法：应由持上岗证的电工进行管理。【考点解析】此题考查施工用电安全管理。仔细审题，涉及施工现场临时用电管理的主要有如下四点：依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》；不单独设置总配电箱，直接从大学城项目总配电箱引出分配电箱；临时用电设备直接从分配电箱连接供电；安排了一名有经验的机械工进行用电管理。HYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.com《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005第3.1.1条规定：施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。第3.1.6条规定：施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。关于总配电箱，考虑到展览馆项目紧临大学城项目，且用电负荷较小，在原总配电箱满足要求及相关规定的前提下，可以不单独设置。第81.3条规定：每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。第3.2.1条规定：电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员均必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。【参考答案】施工单位对竣工验收日期提出异议：合理。理由：建设单位提前投入使用的工程，其合理的竣工日期应为施工单位提交工程验收报告之日。合理竣工日期为：2015年9月18日。【考点解析】此题考查单位工程竣工验收。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）“第二部分通用条款”的32.8条之规定：“工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。”最高人民法院的《施工合同司法解释》（法释[2004]14号）第13条：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”也就是说，建设工程未经竣工验收，擅自使用视为验收合格。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）“第二部分通用条款”的13.2.2条中规定：“（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。”根据背景资料，施工单位于2015年9月18日提交工程验收报告，建设单位将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，已超过15天时限，视为竣工验收已通过，故合理竣工日期为提交工程验收报告的日期，即2015年9月18日。（三）【参考答案】（1）A、B的流水步距KAB为：IZ2418A3547S吃If■1KAB=12d(2)B、C的流水步距KBC为:185&23701813V--址KBC=18d(3)C、D的流水步距KCD为:2550J2703240A4&5£2KCD=52d【考点解析】这是一道施工进度控制方面(流水施工方法在建筑工程中的应用)的试题，主要涉及无节奏流水施工的流水步距的确定。对于无节奏流水施工，确定流水步距的方法是：(1)对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；(2)将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；(3)在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。【参考答案】计划工期T=刀K+tn=(12+18+52)+(12+13+15+14)=136d.计划工期136d小于合同工期140d，满足合同工期要求。【考点解析】这道题主要涉及无节奏流水施工的计划工期的计算与合同工期的比较。对于无节奏流水施工，在不考虑技术间歇时间、插入时间等条件下，计划工期等于最后一项工作在各个施工段的流水节拍的和加上所有流水步距的和，即计划工期=刀最后一项工作的流水节拍+刀流水步距=Etn+刀Ko只要计算出来的计算(计划)工期不超过合同工期，就算满足合同工期要求。【参考答案】事件二中的不妥之处和相应理由分别如下：不妥之处一：专项施工方案经施工项目负责人批准后开始实施；理由：根据有关规定，专项施工方案要经施工单位的技术负责人和总监理工程师签字后方可实施。不妥之处二：仅安排项目技术负责人进行现场监督；理由：根据有关规定，应由专职安全生产管理人员进行现场监督。【考点解析】这是一道施工组织设计方面的试题，主要涉及危险性较大工程的专项施工方案的编制、审批与实施方面的规定。根据《建设工程安全生产管理条例》和《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)，对于达到一定规模、危险性较大的工程，需要单独编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。【参考答案】工程清理、恢复费用18万元：索赔成立；理由：根据合同约定，不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人承担。施工机械设备重新购置和修理费用29万元：索赔不成立；理由：根据合同约定，不可抗力导致施工机械设备的损毁由承包人承担。人员伤亡善后费用62万元：索赔不成立；理由：根据合同约定，不可抗力导致施工单位自己人员的伤亡损失由承包人承担。⑷工期顺延6d：索赔成立；理由：根据合同约定，不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。www,h¥de3&5XomHYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.com【考点解析】这是一道施工合同管理方面的试题，涉及施工合同文件的组成和施工合同索赔的处理。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201，不可抗力事件造成的时间及经济损失，应由双方按以下方法分别承担：（1）运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人的施工设备损坏由承包人承担；（3）发包人、承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（4）影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；（5）引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；（6）施工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。判定承包人索赔成立的条件为：（1）与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误：（2）造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。此三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。在本题中，不可抗力发生后，“工程本身的损失及清理、恢复费用”由发包人承担，是其合同义务（责任）；延误的工期可以顺延，因此这两项索赔成立。“施工机械设备的损毁”与“施工单位自己人员的伤亡损失”由承包人承担，是其合同义务（责任），是承包人自己应承担的风险，因此向业主（建设单位，发包人）提出的索赔不能成立。（四）【参考答案】除国家标准发生重大修改的情况外，也需要修改施工组织设计并重新审批的情况还有：（1）工程设计有重大修改；（2）主要施工方法有重大调整；（3）主要施工资源配置有重大调整（或施工部署有重大调整）；（4）施工环境有重大改变（或施工条件有重大改变）。【考点解析】根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502--2009第3.0.6条，施工组织设计应实行动态管理，并符合下列规定：（1）项目施工过程中，发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：1）工程设计有重大修改；2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；3）主要施工方法有重大调整；4）主要施工资源配置有重大调整；5）施工环境有重大改变。（2）经修改或补充的施工组织设计应重新审批后实施；（3）项目施工前，应进行施工组织设计逐级交底；项目施工过程中，应对施工组织设计的执行情况进行检查、分析并适时调整。【参考答案】根据时标网络图上进度前锋线，可知：（1）6月底检查结果：工作E进度超前一个月，工作C进度滞后一个月，工作D进度滞后一个月。www,h¥de3&5XomHYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.com（2）11月底检查结果：工作E进度滞后一个月，工作I进度与原计划一致，工作J进度滞后三个月。【考点解析】所谓前锋线，是指在原时标网络计划上，从检查时刻的时标点出发，用点划线依此将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。前锋线比较法就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差，进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度的一种方法。以工作E为例，6月底检查时，工作E已完成6个月工作总量中2个月的工作量，而原计划6月底只完成1个月工作量，即工作E进度超前一个月。其余工作以此类推。【参考答案】（1）风雨结束后对脚手架再次进行检查验收：正确；理由：符合规范“遇有6级及以上大风与大雨后应进行检查和验收”的规定。（2）需对脚手架及其地基基础进行检查验收的情况还有：1）基础完工后及脚手架搭设前。2）作业层上施加荷载前。3）每搭设完6〜8m的高度后。4）达到设计高度后。5）寒冷地区土层开冻后。6）停用超过一个月的，在重新投入使用之前。【考点解析】根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130一2011第8.2.1条之规定，脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收：1）基础完工后及脚手架搭设前；2）作业层上施加荷载前；3）每搭设完6〜8m高度后；4）达到设计高度后；5）遇有六级强风及以上风或大雨后，冻结地区解冻后；6）停用超过一个月。［参考答案】节能分部工程验收的主持应为：总监理工程师（或建设单位项目负责人）；参加验收人员还应有：施工单位项目技术负责人、相关专业的施工员、施工单位技术负责人、设计单位项目负责人、设计单位节能设计人员。［考点解析】这是一道关于节能工程质量验收的试题，主要考核两个方面：一是节能工程验收组织，二是节能工程验收的参加人员。根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411--2007第1.0.5条规定，单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格之后进行。也就是说，节能工程按分部工程来进行验收，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013，分部工程的验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人主持。在《建筑节能工程施工质里验收规范》GB50411--2007第15.0.2条第3款中规定：节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加；设计HYPERLINK"http://www.hvdeJiSxom"www.hvdeJiSxom单位节能设计人员应参加。HYPERLINK"http://www.hyde365.com"http://www.hyde365.com