11#、13#楼建筑工程劳务合同

建筑工程施工劳务合同发包方:（以下简称甲方）承包方:（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程具体情况，在平等互惠的原则下，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条：工程概况工程名称：东高国际花园11#、13#楼工程工程地点：驻马店市文明大道与金雀路交叉口工程承包范围：按施工图纸、招标文件规定、图纸会审纪要及甲方提出的变更范围以内的所有内容。（扣除挖土、防水、水、电、暖安装、门窗制作、门窗安装、油漆、涂料、外墙保温）质量要求：天中杯（市优质工程）安全文明：杜绝重大伤亡事故，创市级文明工地。第二条：劳务承包内容与范围劳务承包方式：包清工、包辅材、包机械。采用固定单价合同，税后单价每平方米包工价为元（建筑面积按国家规定计算，基础按实际面积一层的70%面积计算。）劳务承包范围及工作内容：（一）人工费：结构主体：和室外回填土工程，基础（不包括防水层）、主体框架结构模板、钢筋、砼、土建预埋件制安。2．砌体：建施图中砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶及零星构件部分的土建人工费。3．粉刷部分：室内（抹面）、地坪（毛面）、散水、台阶、屋面、外墙抹面、磁砖、人工配合外回填土。（公共部分地面毛面）4．现场安全：按规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏或空间安全防护脚手架。搭拆和维护四口、五临边安全防护，施工用电按 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 防护和维护。5．文明施工：施工区、生活区的场地硬化，临时用电、给排水、临时用电、用水的管理及维修保养。挖沟、砌筑、粉刷等；现场所用材料的二次搬运。6．配合其他承包进行的预埋（外墙装饰性预埋件除外）、预留孔洞及吊洞封填。（二）施工机械工具费：1．主要机械：塔吊、施工电梯、砼搅拌站、砼运输泵、砂浆机械、上料机械、砼搅拌站。2．辅助机械：砂浆机、钢筋加工机械、木工加工机械、手提电锯、电钻、振动器材、照明灯具、斗车、电焊机、闪光对焊机等。（三）材料费：1．周转材料：模板、方木、钢管、竹笆、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺栓制作加工。2．小型材料：二、三配电用电线、配电盘、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帚、海绵胶带、丝锤、冲击钻头、绝缘绞布、安全帽、安全带、麻绳、砂轮片、金刚片、能带走的耗材施工用电由甲方提供至一级配电柜，施工用水由甲方将总水管引致施工现场，乙方负责支路水管的材料及安装。承包内容中不含项目及材料：不含项目：降水、基坑护坡、安装工程(水、电、消防、电梯)、门窗工程、防水工程、机械土方工程、外墙保温、涂料、油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、阳台金属栏杆制作及安装、精装修工程。不含材料：钢筋、水泥、砌块、砖、砂、石子、白灰、外加剂材料，临建工程材料等。第三条：工期本工程根据业主要求，总工期为天日历天，自—年月日开工，年月日封顶，—年月日竣工。乙方需保证工程进度符合业主、甲方的要求、根据甲方的进度计划推进，在甲方材料保证供应前提下，乙方每延误工期一天罚款3000元。符合以下条件，工期经甲方、监理工程师认可后可相应顺延工期：甲方不能及时供应施工材料的出现设计变更而影响工程的在施工中因停水、停电连续影响24小时以上的（4）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度的第四条：工程结算随业主大合同，乙方垫资到地上六层，以后每六层付一次工程款，直至封顶。在地上六层施工中，不得无故障停工闹事，否则无条件退出工地。付款方式：主体（单价元/川），每次付款按所干工程量的80%支付，剩余部分主体验收合格后，除保修金外一次付清。砌体（单位元/m2）内外粉工程（单位元/m2）付款方式同主体，即垫资到地上六层，以后每六层付款一次至封顶，剩余3%的保修金到本合同施工完成后三个月内一次付清。如因甲方原因造成停建、缓建、一个月内甲方付清乙方所完成工程量的工程款及全部合同保证金。图纸变更部分经甲方现场签订，如增加面积，应支付乙方增加费用，如减少面积，相应减少乙方费用。其它变更不增减费用。如甲方工程款暂不到位，七天内乙方不能停工，，由甲乙双方共同协商决定。甲方付款到位情况下，乙方保证民工不发生工资纠纷，如发生民工工资次纠纷，由乙方承担一切经济 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 。在合同约定款项支付前，发生的各项人工费及相关费用由乙方支付。第五条：材料及设施供应1.本工程所需的建筑材料（钢筋、水泥、石子、河沙、机砖、砌块、外加剂不能带走的耗材等）由甲方供应（不含施工设备、周转材料）乙方应用料前三天书面提出用料单，交付甲方材料员，如不按期提供用料单，造成乙方停工，由乙方自行承担责任。2．本工程所需要大型机械设备由乙方负责如：包括各种施工设备，如模板、木方、钢管、大型搅拌机、配料机、砼输送泵、塔吊、施工电梯、钉子、铁丝、胶带、钢刷、扫帚，隔离剂，双拉丝，焊条，电焊机，安全帽，安全网，小推车，扳手，手提锯，电线，铁锹，平板振动器，包括小五金，钢筋制作机械和能带走的耗材等小型工具或设备。3.二级、三级电源配电的材料及设备安装均由乙方负责。乙方设专人收领甲方到场的各种建材，合理利用，接受甲方现场人员监督，不得浪费，如材料使用超出有关规定的损耗率2%（其中钢材损耗率不超过1%时）超出部分费用由乙方承担，已进场的物资末经甲方许可签署出场证书，不得运出场外，砂、石子、水泥、外加剂、粉煤灰按预算量，超出部分由乙方负责。第六条：工程质量1.乙方必须严格按照施工图纸、乙方包括配合施工放线，说明文件和国家频发的有关规范、工程进行施工、并接受甲方现场监理的监督和检查。质量等级：优良工程乙方在施工中应按时按质进行施工，期间按进度书面向甲方提出质量勘验申请，经甲方验收后如出现质量达不到 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，经甲方第一次和第二次的要求纠正后，如还达不到业主质量要求，甲方有权单方终止施工合同，并且不赔偿一切损失。乙方在施工中因质量不合标准所造成的返工、修理或重做等其工费损失应由乙方承担，另外应赔偿甲方的原材料费用。乙方确定的施工现场负责人、技术负责人、专门技术人员及管理人员必须有书面形式将其姓名、身份证、所分担的工作通知甲方工程师或监理工程师。乙方应按工程进度及说明提供关于工程质量的技术资料。工程质量：按图纸、按规范施工，一切工程质量按国家验收标准。乙方接受甲方现场指挥部、监理公司的管理。第七条：现场管理及安全生产1.乙方负责现场施工的各项安全管理工作，做好安全防范，并对施工人员进行遵守法规及现场规范 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、安全生产教育。保证工程所需的施工人员，并具备施工人员上岗技能及生产技能，各工作班组长不能任意变动。原则上中途不换人，施工中乙方更换负责人必须报请项目部批准。2.乙方进场后，乙方的日常生活，炊具用自行解决，生活费用乙方承担，须保证现场清洁卫生，乙方绝对保证施工现场的安全和按文明施工标准进行规范，如遇相关部门的检查造成罚款等应由乙方承担。3．乙方必须为所有进场施工人员签订劳动合同。所产生费用由乙方承担。4．在施工过程中，如不按安全管理造成的人身安全伤亡事故由乙方负责，并承担由此造成的经济损失和有关部门的罚款，因乙方原因造成的火灾等事故，由乙方负责，并赔偿甲方损失。5．甲方必须为所有进场施工人员购买意外伤害保险，如出现安全事故，由甲乙双方共同协商处理，其费用由责任方承担。6．乙方提供的工程所需机具设备、因乙方提供的周围材料质量不符合要求生产的安全事故由乙方负责全部损失。7．施工一切必须安全防护设备由乙方自理购买。8．乙方必须遵守甲方项目部的规定，甲方有权按照项目部管理规定对违反规定的人员进行处罚。第八条：双方责任一、甲方：1．提供施工用水、用电、施工场地。2．及时提供所需建筑材料并及时到位。3．合同签订、向乙方提供施工图纸两套。4．现场管理人员、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证。5．按合同约定及时足额给乙方结算支付工程款。6．如该工程因甲方责任造成停建、缓建、甲方应向乙方支付相关的人工费及机械设备租赁费。费用双方协商。7．非乙方原因造成停工三天内，超过三天甲方应向乙方支付相关人工费及机械、材料租赁的一切费用。二、乙方：1．施工现场的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工。2．乙方在工地施工期间应节约用水、用电、不浪费材料。如发现施工人员故意浪费，甲方工地监督人员可对其进行处罚。3．编制施工组织 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，施工进度计划，需要甲方供应建筑材料、设备进场计划，用水、用电计划，开工通知等，并及时送达甲方。4．严格按照施工图与说明施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。5．乙方原因造成的停工三日内，超过三日乙方应赔偿甲方相应的费用。第九条：违约责任一、甲方违约：甲方不按时支付工程款，因甲方无正当理由，不支付工程款。二、甲方不履行合同义务：甲方承担违约责任，赔偿因违约给承包人造成经济损失，延误的工期。三、1．乙方自行将承包转包的或违反本合同第五条、第六条、第七条相关规定的，甲方有权单方终止合同及另行组织施工队伍，由此造成的甲方损失也由乙方负责。2．乙方原因，不以按合同约定期限交工的，每逾交付一天向甲方偿付违约金1000元（按天计算）为提前一天奖500元/天3．合同签订后，末经双方同意，任何一方不得随意变更或解除，若任何一方单方解除合同，应赔偿守约方全部经济损失。4．乙方在甲方进场以前所发生的工程量，劳务纠纷，经济纠纷与甲方无关，由乙方自己解决，乙方不能影响甲方的名誉，经济损失及甲方的工程进度，否则乙方赔偿甲方所有经济损失。第十条：其它经甲乙双方协商，甲方支付乙方伍万元人民币，作为乙方负责立向电弧压焊接此项施工费用。合同签订后甲方钢筋进到现场，乙方向甲方交纳人员保证金叁拾万元整。保证金退还按结构主体支付点退还（按每层壹万元退还，结构主体全部完成退还余下保证金。）第十一条：争议的解决方式合同执行过程中，如发生争议，双方协商解决，协议不成可直接向工程所在地人民法院起诉。1．其它合同末说明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。2．本合同一式四份，双方务执二份，双方以盖章签订后生效。本合同完成后，账清时，自动失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：年月日