首页 工程劳务分工合同(汇编24篇)

工程劳务分工合同(汇编24篇)

举报
开通vip

工程劳务分工合同(汇编24篇)Word格式、可编辑排版PAGE\*MERGEFORMAT1工程劳务分工合同〔精选24篇〕工程劳务分工合同〔精选24篇〕工程劳务分工合同篇1本文是由劳动合同频道为大家供给的?20__年工程劳务分工合同范文?,盼望对大家有所关心。发包方:建筑施工有限责任公司,现场平安文明施工甲方:1、甲方有权对乙方进展资格审查,对乙方违背合同条款内容施行惩罚,经济赔偿及辞退的权利。2、甲方根据工程要求,支配乙方施行工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。3、甲方供给给乙方尽可能便利的施工条件,并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务...

工程劳务分工合同(汇编24篇)
Word格式、可编辑排版PAGE\*MERGEFORMAT1工程劳务分工合同〔精选24篇〕工程劳务分工合同〔精选24篇〕工程劳务分工合同篇1本文是由劳动合同频道为大家供给的?20__年工程劳务分工合同范文?,盼望对大家有所关心。发包方: 建筑施工 建筑施工总承包合同建筑施工企业管理制度建筑施工合同书建筑施工合同协议书房屋建筑施工合同 有限责任公司,现场平安文明施工甲方:1、甲方有权对乙方进展资格审查,对乙方违背合同条款内容施行惩罚,经济赔偿及辞退的权利。2、甲方根据工程要求,支配乙方施行工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。3、甲方供给给乙方尽可能便利的施工条件,并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。4、甲方对乙方供给来的施工作业人员实行实名制,建立安康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。。以清包工的形式:包质量、包工期、包平安、包文明施工、包工、包工具、包焊机、铁线甲方:1、甲方有权对乙方进展资格审查,对乙方违背合同条款内容施行惩罚,经济赔偿及辞退的权利。2、甲方根据工程要求,支配乙方施行工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。3、甲方供给给乙方尽可能便利的施工条件,并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。4、甲方对乙方供给来的施工作业人员实行实名制,建立安康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。安装塔式起重机附着时,班组必需无条件全力协作;架工挑架时,必需配好木盒预留孔。,建筑面积按GB/T50353-20xx?建筑工程建筑面积计算 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 进展计算?。2、以上承包价格中已含:人工费,超时工资,设备修理用工、机械操作工、主体构造、装修工程施工期间使用的材料装卸车等。3、工程劳务费按施工图建筑面积办理结算,设计变更工程量另作调整,设计变更增加建筑面积按实际增加面积计算,4、乙方必需乐观协作甲方文明施工检查、质量、平安检查评定。5、乙方必需严格遵守合同和施工定额所含的工作内容进展施工。八、付款方式:每层顶板混凝土浇筑完成后甲方需支付该楼层80%的工程进度款。九、甲方义务:1、根据施工图和相关施工文件向乙方进展施工技术,对质量、平安、进度,文明工地验收标准的交底工作;施工中质量、平安、施工标准化管理等到方面的监视。2、准时向乙方供给施工前必需的技术资料。3、甲方供给现场全部用电,电费由甲方负责。4、甲方供给二级配电以内的配电箱,给水到位。5、甲方供给经伟仪、铅锤仪,大线。乙方自备仪器进展工程测量放线,甲方只负责验收复核。仪器使用期间的修理,检定等一切费用由甲方负责。十、乙方义务:1、乙方进场施工前7日向甲方供给作业人员名单及身份证号码、两寸照片一张。2、乙方确保人员的身体素养和技术程度,职工年龄不得小于18周岁,不得超过50周岁,家属、小孩和非施工人员不能进入工地。严禁使用童工及年龄偏大和有精神类疾病的人工作。3、乙方人员必需按施工图纸,施工方案施工标准。操作规程和验收标准进展施工,保证按期、按质、按量完成甲方制定的消费任务,听从甲方的统筹支配。供给周期计算并参与甲方协调会。6、乙方每月必需在甲方监视之下发放人工工资,签发工资表交甲方备案。由乙方拖欠工资而引起纠纷或劳动力缺乏,乙方自行解决。7、乙方不得以任何理由进展停工或消极怠工。8、乙方负责堆放管理,保证道路畅通,材料堆放整齐,必需确保文明施工现场。9、乙方负责甲方供材的保管和使用,如钢筋、水泥、砂浆等,用完后自行整理干净,如甲方觉察有材料铺张现象,根据铺张程度大小进展现场定价罚款,罚款资金从每月工程进度款中扣取。10、仔细做到活完料净脚下清,尤其楼层拆模后必需7日内将楼层内清理干净,其他分项工程每班次必需清理干净,工完场净清理不干净每次罚款200元。十一、承包质量要求1、乙方必需严格根据施工图,国家建筑施工技术标准和质量标准组织施工,遵守建立部、省建立厅,市建委和其他有关部门颁发的法律、法规和其他有关部门规定。2、工程质量:工程质量必需到达合格标准等级。3、乙方在工程质量、工期、平安文明施工,协作工程管理等。5、分局部项验收乙方在应按甲方质量要求做好自检工作,并提早通知甲方,甲方按通知时间组织验收,对不能保证施工质量的施工班组、个人,甲方有权清退出场,乙方应乐观协作,应无条件承受惩罚。6、乙方承受甲方的各项质量管理和规定,承受甲方的嘉奖及惩罚。乐观协作甲方帮好质量管理工作,在施工前对施工人工进展平安、技术交底,施工中应有专职质检员做好跟踪检查、监视、指导工作。协作甲方和监理检查,准时订正指出的问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。7、特别工种应持证上岗,并承受甲方和上级有监视部门的检查监视,持证人更换,应征得甲方同意。8、严格根据甲方审发的施工方案及技术交底进展操作,否那么造成的返工、材料铺张由乙方承包。十二、平安责任1、细心、管理、留意防范杜绝重大平安事故。2、建立健全平安责任制,责任到人。乙方负责人主管乙方平安,并装备专职平安员,负责乙方施工中平安消费监视和平安检查,自行组织消费,平安防护,组织召开平安消费例会,仔细做好班前平安技术交底,施工中乙方不得违背平安操作规程,3、保险以外的平安事故,甲方担当乙方担当。十三、增加工程量:价格现场协商。十四、各楼层天棚屋面构架、不在本次劳务合同内。十五、根底、直线加速器单项计价。十六、其他事项1、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,合同在执行过程中,如有争议,首先协商解决。如有争议直接向当地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院起诉。2、本合同一式四分,甲方两份,乙方两份,工程完毕及完全履行合同内容后,自动失效。甲方(公章):_________        乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):__________________年____月____日       _________年____月____日工程劳务分工合同篇20甲方:___________乙方:___________按照?_____?、?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、互利、公正和诚恳信誉的原那么,双方就本工程施工劳务承包事项协商全都,订立本合同。一、?工程概况1.名称:?___________2.工程内容:___________3.工程数量:工程数量按实际工程量结算。二、合同工期1.开工日期:___________年___________月___________日2.开工日期:___________年___________月___________日3.在施工中,假设遇人力不行抗拒的自然灾难而造成损失,工期延误等,按建立单位对甲方的有关规定,并在对甲方施行后,甲方对乙方施行。4.如在施工中,乙方未根据甲方及建立方的有关施工进度组织支配施工,造成建立方对甲方工期延误进展罚款,甲方有权对乙方所承包的工程进展分割,并按所罚费用的双倍对乙方进展罚款。三、劳务质量1.乙方必需根据设计文件、国家及有关部门现行技术标准及建立单位要求施工。2.乙方必需听从监理和甲方现场人员的质量管理。3.全部工程质量合格率___________%。四、平安施工与检查1.乙方必需制定平安措施,严格按有关平安操作规程及标准进展施工,保证施工平安。2.乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定,必需听从现场平安管理人员指令和平安管理,并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。3.在施工中,假设乙方违背平安操作规程,或由乙方缘由造成人身伤亡及其他平安事故及第三者责任事故,责任和费用全部由乙方担当。五、平安防护1.乙方在动力设备,输电线路,地下管线,易燃易爆地段以及临街或跨越交通要道施工时,应按规定实行实在可行的平安防护措施。2.乙方在施工现场内使用的平安保护用品〔如平安帽、平安带、平安绳及其它保护用品〕、由乙方提出访用方案,甲方负责供给,费用由乙方担当。六、材料供给1.本劳务承包所用主要材料〔含钢材、水泥、水泥砼等〕由甲方供给,其它材料由乙方自购、自行运输、保管,损坏丧失责任自负。2.劳务承包如需用其它材料由乙方自行选购,全部材料必需满意设计标准和质量要求,并向甲方提交材料合格证〔原件〕,否那么造成不良后果的一切责任和费用由乙方负责。七、设计变更、隐藏工程设计变更、隐藏工程施工中,设计图纸与现场地质不符,乙方应准时报告甲方,未经同意不得进展施工。隐藏工程检查应提早24小时通知甲方质检工程师,未经甲方质检工程师签认,不得进展隐藏工程施工,否那么重做,检查及返工费用均由乙方负责。八、劳务费拔付1.本工程不实行预付款,首月施工费用由劳务方垫资。2.验工计价与工程进度款拔付:①验工计价:本劳务验工由双方有关负责人在现场对设计图纸范围内已完工程进展检查验收,对质量合格者予以验收计量。每月月末由乙方提交工程数量,再由甲方工程质检部审核,合同部按审核资料和协议单价进展验工计价,经甲方负责人签字后验工计价成立。②工程进度款拔付:每月验工计价成立后,甲方从验工计价中扣回垫付的材料款及其他协议商定的费用,并滞留验工计价总额的20%作为工程质保金后,剩余款项即为应付的工程进度款。③假设建立单位因各种因素造成的工程款拖欠、暂无法支付时,甲、乙双方应共同担当风险。九、甲方责任〔根据协商应担当的责任〕1.负责施工图审查,技术交底和现场交付。2.负责施工现场的全部指挥和协调,负责施工技术、施工工艺、平安质量标准和措施的制定并监视乙方施行。3.负责定期施行复核测量,日常施工测量由双方协商确定。4.负责设计变更的数量计算和技术交底,全部设计变更一律以书面形式通知书乙方,作为增减工程数量和工程价款根据,任何口头形式的变更一律无效。5.甲方加强现场管理,负责对工程进度、质量、隐藏工程检查、验收、代办签证,处理应由甲方处理的施工事宜。6.帮助乙方进展事故抢险。7.按时交纳工程营业税。十、乙方责任〔根据协商应担当的责任〕1.乙方必需担当甲方对建立单位的义务及承包风险。2、乙方必需按时支付民工工资,不得有拖欠、克扣民工工资等行为。否那么,甲方有权赐予经济惩罚,直至终止合同。3.乙方给甲方造成声誉影响的,应乐观挽回影响,否那么甲方将对乙方进展___________元的罚款。4.乙方应管理好自己员工,常常进展民风民俗训练,不得与外界发生纠纷影响施工正常进展;否那么后果自负。5.乙方应做好劳务工管理工作,妥当保管、合理使用甲方供给或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。6.乙方不得将施工任务进展转包或分包,乙方与任何第三方发生的纠纷与甲方无关,均由乙方自行解决、责任自负。7.无条件承受甲方工作支配和工作量的调整。十一、合同纠纷解决的商定在本合同消失纠纷时,由双方协商解决,如协商不能解决时,解决纠纷的机构为:甲方所在地人民法院。十二、其它1.本合同自双方共同签字盖章之日起生效。2.合同在执行过程中假设有不完善之处,以双方协商增订补充合同作为本合同之补充,与本合同具有同等效力。3.合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。甲方〔公章〕:___________?供方〔公章〕:___________地?址:___________?地?址:___________电?话:___________?电?话:______________________年__________月___________日?___________年___________月___________日签订时间:___________签订地点:___________工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本工程劳务分工合同篇21甲方:乙方:兹有乙方承包甲方乐山金瑞化工焦炉尾气综合开发利用工程消费性帮助用房、 检修 外浮顶储罐检修方案皮带检修培训教材1变电设备检修规程sf6断路器检修维护检修规程柴油发电机 库工程工程,根据?中华人民共和国民法通那么?、?中华人民共和国合同法?和有关规定,根据公平、自愿、协商全都的原那么,双方签定劳务工程承包合同如下:一、劳务承包工程:消费性帮助用房、检修库劳务承包合同范本二、承包期限:20xx年11月15日20xx年2月8日三、承包费用:钢筋每平方米40元(包括人工费、钢筋制作机械、扎丝、焊条、钢筋对焊和素焊、二次浇筑)、根底钢筋制作安装毎吨500元。四、承包工程量:消费性帮助用房和检修库设计图所包揽的主体构造工程.五、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按每月完成工程量的80%付款与乙方,剩余20%开工验收后一次付清。七、全部施工工程量及费用按设计图纸结算。八、承包期内乙方的职责、任务和要求:(一)、乙方及其所聘人员必需自觉遵守和听从国家、地方政府的法律法规和甲方校内管理规定和各项规章制度,爱惜甲方的公共财物和设施及环境。(二)、在承包期内,对所需人员的聘用、训练 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和对聘用人员的酬劳待遇,由乙方自主负责打算。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和平安事故及处理全部由乙方自行负责。(三)、详细职责、任务和要求:1、严格根据设计图及国家相关质量验收标准施工作业。2、乙方对钢筋制作质量负责。假设由于质量问题发生的经济损失由乙方负责。3、乙方负责自有作业人员的平安卫士安康问题,严格根据国家相关操作规程操作机械,假设觉察平安隐患应准时上报甲方。因迟报或瞒报造成的经济损失由乙方负责。4、乙方务必在合同商定的工期内完成所承包的施工任务,必需在20xx年2月8日前完成消费性帮助用房和检修库的主体构造工程。5、在施工工期内,乙方要加强其自有作业人员的平安训练和自我保护意识训练,时刻留意并确保用电用程度安,共同创立优质安康的工作环境,到达平安文明施工。七、合同的变更、解除或终止:合同已经双方仔细讨论,慎重考虑而达成全都,均必需共同遵守,需要变更、解除或终止,必需经双方协商并全都同意,未经双方协商并全都同意不得变更、解除或终止。八、违约责任:(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。甲方负责人签字:乙方负责人签字(印鉴):(盖章)住址:身份证件号码:年月日年月日工程劳务分工合同篇22甲方:住宅:法人代表:联络:乙方:住宅:法人代表:联络:按照?_____?及有关法律法规规定,遵循公平、自愿、公正和诚恳信誉的原那么,双方就本工程工程劳务用工事项协商全都,订立本合同。一、工程部:二、工程名称:三、工程地点:四、劳务施工内容:五、工期:用工开头日期______年_____月_____日,用工完毕日期______年_____月_____日。六、结算方式:采纳以下第______种结算方式。第一种结算方式:包干单价。根据______预算定额规定计算建筑面积,每平方米单价________元。根据乙方施工的建筑面积乘以包干单价确定最终结算总价。第二种结算方式:计时工资。乙方的工资标准为_____元/天。甲方根据乙方实际出勤天数乘以工资标准后计算乙方最终结算工资。第三种结算方式:计件工资。根据______预算定额规定计算乙方实际施工内容的定额工日,结算标准_____元/工日。根据定额工日数乘以结算标准确     定最终结算总价。〔一〕劳务用工合同总价:2、乙方担当本合同之外的施工内容,事前须征得甲方书面同意,事后7日内向甲方签证确认,否那么甲方不予结算工资。3、乙方人员增加,须经甲方书面同意,否那么增加的人员甲方不予结算工资。4、乙方施工完毕后,假设人工费超过合同总价,超出局部由乙方担当。七、质量:〔一〕________________________;〔二〕__________________________。八、文明施工、标准化管理施工现场乙方必需到达_______级文明工地要求;必需到达________级标化工地要求。九、双方责任〔一〕甲方责任1、编制施工组织设计和施工方案,对乙方进展现场交底、施工交底和_____平安训练,并供给施工图纸。2、供给施工临时设施和水、电源,供给乙方人员的住宿。3、为乙方人员代办暂住证、胸卡等有关证件。〔二〕乙方责任1、乙方须经甲方审核同意后进场,进场前必需向甲方提交或办理有关证件〔身份证复印件、暂住证、务工证、上岗证等〕,保证供给证件的真实性和有效性。2、进场前,乙方须确定其负责人,并订立托付书,受权托付其负责人代为与甲方结算、领取工资以及处理与其相关的事务。3、保证向甲方填报各种资料的真实性,制止弄虚作假,维护公司正常的经营管理秩序。4、严格根据甲方的施工组织设计、交底和方案组织施工,必需更改时应征得甲方的书面同意,否那么甲方有权回绝验收和结算工资。5、乙方人员进消失场、生活区必需佩戴胸卡,不得带无关人员进消失场和生活区,非作业时间,不得进入工地。6、乙方须严格按甲方认可的月节点进度方案组织施工,确保工程进度。如乙方不能按期完成方案,甲方可以实行相应措施以保证进度,所发生费用由乙方担当。假设乙方连续二个月未完成方案,甲方可以单方面终止本合同,由此造成的损失由乙方担当。7、乙方人员在施工中须听从甲方管理和指挥,增加自我管理意识,做到平安施工,文明施工。8、乙方进场前必需照实向甲方告知安康状况,包括有无残疾、传染病等影响从事本工种施工和别人安康的各种疾病。如因乙方残疾而造成的平安事故,其后果全部由乙方担当;进场后甲方觉察乙方人员中安康状况不适于现场施工作业者,必需无条件退场。9、乙方必需遵守甲方关于劳务用工的管理制度,不符合甲方要求的,甲方有权辞退。10、严格根据施工工序组织施工,未经甲方验收合格不得进展下道工序的施工。11、对甲方所提要求存在异议时,可实行协商方法处理。12、乙方违背国家法律和甲方的规章制度,扰乱消费、生活和社会秩序,由此所引起的一切后果,乙方担当全部责任,并无条件退场。十、工程质量与验收〔一〕验收以及国家和地方制订的其他强迫性标准和标准为根据。〔二〕施工中假设国家或地方公布强迫性标准或标准那么执行新标准或标准。〔三〕未到达本合同商定的质量标准,乙方需进展返工,直到到达本合同商定的质量标准,并担当返工费用。甲方向乙方商定的质量标准的费用已包含在本合同价中,乙方不得再要求增加费用。〔四〕乙方应向准时甲方办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。〔五〕甲方一经觉察乙方在施工中未能按验收标准和质量评定标准施工,乙方必需返工;由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当;此类返工不顺延工期。十一、平安施工〔一〕乙方承诺工程期间不会发生重大平安事故。〔二〕乙方应遵守国家有关劳动管理的政策、规定及甲方管理制度。〔三〕对甲方供给的平安消费设施,乙方应检查合格前方可使用。乙方不得擅自撤除或损坏甲方实行的平安防护措施;如遇特别状况需撤除的,必需征得甲方同意,否那么由此引起的一切后果由乙方担当;乙方认为甲方的平安措施不完善的,可向甲方提出,甲方应准时处理。〔四〕全部人员进入施工现场必需穿戴平安防护用品,特别作业必需实行系平安带等平安措施,制止吸烟。十二、产品保护〔一〕在工程尚未验收交付之前,乙方施工区域内已完工程、甲方所供给材料、成品及设备的产品保护工作由乙方负责,期间发生损坏、遗失,乙方自费予以修复和赔偿。〔二〕乙方在施工期间必需做好建筑材料、施工工具、设备的保管和维护工作,以及公共部位的成品保护。十三、违约责任〔一〕施工期间发生以下之一状况,均视为乙方违约,甲方有权单方面终止合同,并追究违约方的责任:1、接到甲方的进场通知未按期进场。2、因乙方缘由造成重大平安事故或存在重大质量事故隐患且不准时整改。3、现场施工管理混乱且不准时整改。4、乙方连续两个月未完成甲方的进度方案。5、乙方不能到达甲方施工要求。〔二〕乙方不得铺张材料,否那么甲方有权要求乙方赔偿铺张的材料款;因乙方使用不当造成材料、设备损坏的,乙方应担当赔偿责任。〔三〕未到达本合同商定的质量、平安、文明施工、标化工地要求,乙方担当违约责任,违约金按乙方结算金额计算。〔四〕乙方发生重大平安事故,视状况乙方担当50-80%的责任。十四、其他事项:〔一〕本合同一式_____份,甲方执____份,乙方执___份。〔二〕本合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方全部施工完毕,甲方结算后终止。甲方〔盖章〕:工程责任人〔签字〕:_______年_____月_____日乙方班组全体成员〔签字、指印〕:_______年_____月_____日工程劳务分工合同篇23发包人:________________承包人:____________________根据?中华人民共和国民法典?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律法规,遵循公平自愿、公正和诚恳信誉的原那么,双方就建立工程劳务合作事项协商全都,订立本合同。第一条:工程概况工作内容:______________________。工程名称:______________________。工程范围:______________________。第二条:作业人员第三条:合同工期风险提示:明确商定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进展的必要条件。另外,承包方假设没有根据商定的时间支付相应的劳务酬劳,劳务发包方也可以据此要求承包方担当违约责任。另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的缘由所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务酬劳的时间商定也会有所转变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能消失工期延误的状况要求特地制定制度作出书面认定,比方增加建立工程、增加工作量、供给原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避开将来发生诉讼时无据可查。开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。第四条:合同价款1、合同价款为:_________元(人民币),大写:_________元。2、合同价款确实定原那么(在确认的方式前划√):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商全都,确认:(1)本合同价款为固定价格,在商定的风险范围内合同价款不再调整。(2)以___年施工预算或____施工概算定额为根据。(3)定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。(以实际发生,书面签证资料为准)第五条:合同价款的结算和支付1、结算、决算资料:(1)发包人向承包人供给工程施工图或工程量清单,承包人根据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,支配作业人员完成作业内容,并获得有效的书面签证单据编制人工结算书。(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。2、合同价款的结算和决算:(1)发包人应于每月____日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。(2)工程交工后_____日内,承包人向发包人递交完好的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进展核实,赐予确认并办理分包工程决算手续。3、合同价款的支付:(1)合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。第六条:平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理1、平安施工:发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布施行的有关平安消费的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工。2、重大伤亡及其他平安事故处理:(1)发生重大伤亡及其他平安事故,承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必需挪动现场设备,须作出书面记录或拍照。(2)根据有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。第七条:工程质量、验收与保修风险提示:工程质量未符合标准的归责因承包人缘由造成工程质量未到达合同商定标准的,由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。因承包人缘由造成工程质量未到达合同商定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同商定的标准为止,并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。1、工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目的。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都,承包人应在获得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工根据。2、承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中觉察设计有误,须马上向发包人提出,获得文字变更洽商手续前方可连续施工。因发包人缘由造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人缘由造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人担当。3、分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为根据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。第八条:工期延误1、对于以下缘由造成完工日期推延的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。2、承包人应在上述状况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其成认此事实。3、非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同商定可顺延的工期)交工的,双方商定。第九条:文明施工1、发包人、承包人应严格执行xx市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定〞,加强科学管理,坚持文明施工。2、发包人应向承包人供给符合标准的施工条件,如发包人不能供给现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的,由发包人根据标准予以补偿。第十条:材料机具供给风险提示:对于选购材料和工程设备的义务与责任承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新选购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人担当。发包人供给的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同商定的,或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的,根据发包人违约的商定办理。1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人供给的机械设备、防护用具由发包人选购并供给到施工现场(400米内)。2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强修理保养。第十一条:发包人的权利及义务1、负责供给场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。2、负责于_______年_______月_______日供给施工图纸_______套,供给必要技术资料和办理施工洽商。3、负责组织施工检查、验收,监视承包人的工程进度、工程质量、平安消费及按图施工状况,材料领用状况及行政管理事务。4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。第十二条:承包人的权利和义务1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查,保证人员的政治素养、身体素养和技术程度,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。3、在施工消费过程中,承包人必需保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,听从发包人的统筹支配,统一调动。4、当发包人因故不能保证连续消费时,承包人在不影响发包人消费任务的前提下,可将队伍进展临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。第十三条:违约责任风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违背合同的行为,并在合同中规定相应的惩办方法,通过明确违约时需要担当的责任,来催促各方真正履行应担当的义务,一旦违约状况发生,也有据可依。1、发包人违约责任:(1)由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算根据。发包人任务缺乏或因故不能连续履行合同时,双方协商后可提早终止合同。(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人担当。(3)发包人超过商定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。2、承包人违约责任:(1)因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进展更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂担忧排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人担当。第十四条:合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进展协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向___________人民法院起诉。第十五条:合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。第十六条:本合同正本一式___份,具有同等法律效力,双方各执___份,备案留存一份,副本____份。发包人:_____________承包人:_____________________年____月____日_______年____月____日工程劳务分工合同篇24甲方:(以下简称甲方):乙方:(以下简称乙方):根据?中华人民共和国合同法?的有关规定,经甲乙双方共同协商,本着互利互惠的原那么,特签订如下协议:一、工程名称:二、工程地址:三、分包方式:(土建劳务分包扫地出门);总体构造工程按建筑面积平方米承包。四、承包面积:以施工蓝图结算为准,承包总面积约为平方米。五、承包内容:1、墙体砌筑、墙面抹灰、主体混凝土浇筑。六、承包价格1、墙体砌筑、墙面抹灰、主体混凝土浇筑承包单价(元/平方米),建筑面积按GB/T50353-20xx?建筑工程建筑面积计算标准进展计算?。2、以上承包价格中已含:人工费。3、工程劳务费按施工图建筑面积办理结算,设计变更工程量另作调整,设计变更增加建筑面积按实际增加面积计算,4、乙方必需乐观协作甲方文明施工检查、质量、平安检查评定。5、乙方必需严格遵守合同和施工定额所含的工作内容进展施工。七、付款方式:两层主体框架浇筑后付80%的工程进度款。八、甲方义务:1、根据施工图和相关施工文件向乙方进展施工技术,对质量、平安、进度,文明工地验收标准的交底工作;施工中质量、平安、施工标准化管理等到方面的监视。2、甲方供给经伟仪、铅锤仪,大线。乙方自备仪器进展工程测量放线,甲方只负责验收复核。仪器使用期间的修理,检定等一切费用由甲方负责。九、乙方义务:1、乙方人员必需按施工图纸,施工方案施工标准。操作规程和验收标准进展施工,保证按期、按质、按量完成甲方制定的消费任务,听从甲方的统筹支配。供给周期计算并参与甲方协调会。2、乙方不得以任何理由进展停工或消极怠工。3、乙方负责堆放管理,保证道路畅通,材料堆放整齐,必需确保文明施工现场。4、乙方负责甲方供材的保管和使用,如水泥、砂浆等,用完后自行整理干净,如甲方觉察有材料铺张现象,根据铺张程度大小进展现场定价罚款,罚款资金从每月工程进度款中扣取。十、平安责任划分:消失平安事故后,费用20xx元以内由乙方支付,20xx元以上的乙方支付10%,甲方支付90%。十一、增加工程量:价格现场协商。十二、其他事项1、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,合同在执行过程中,如有争议,首先协商解决。如有争议直接向当地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院起诉。2、本合同一式贰分,甲方一份,乙方一份,工程完毕及完全履行合同内容后,自动失效。甲方(公章):_________        乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):__________________年____月____日       _________年____月____日
本文档为【工程劳务分工合同(汇编24篇)】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
个人认证用户
幸福自在
暂无简介~
格式:doc
大小:34KB
软件:Word
页数:27
分类:
上传时间:2023-02-23
浏览量:0