工程施工图审查合同通用版

工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 图检察 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 通用版为进一步强化____市轨道交通工程施工图检察管理,保证施工图检察质量,住房城乡建设部近日下发通知,要求强化____市轨道交通工程施工图制定文件检察管理工作。那么工程施工图检察合同怎么写呢以下是在华律网为大家整理的工程施工图检察合同范X，感谢您的欣赏。工程施工图检察合同范X一发包人：检察人：发包人:检察人:发包单位委托检察机构承当施工图制定文件的检察，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条本合同依据以下文件签订1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察制定管理条例》《房屋建筑工程____市政基础设施工程施工图制定文件检察管理办法》;《建设工程质量管理条例》;1.2____市建委关于转发《房屋建筑工程____市政基础设施工程施工图制定文件检察管理办法》的通知(渝建发211号);1.3政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步制定批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程建设地点：2.3工程类别:(房建市政规模米;2.4施工图制定文件检察工作范围:查;第三条检察的主要内容按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行检察，是否符合工程建设强制性 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ;3.1是否按照批准的初步制定文件原则进行施工图制定，施工图是否达到规定的制定深度要求;3.2抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍制定等是否符合工程建设强制性标准;3.3地基基础和主体结构的安全性;3.4勘察制定企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;3.5制定企业和注册人员资质及证章是否符合规定;3.6其他法律、法规、规章规定必需检察的内容。第四条发包单位应及时向检察机构提供以下文件资料、并对准确性，真实性负责：表一第五条、施工图制定检察机构应向发包单位交付以下资料及文件，并对其质量负责：表二第六条收费标准及付费方式：6.1本工程检察费按建筑面积单价：2.5元2计算，总额为共计元(即圆)整人民币;6.2双方合同生效后预付检察费40%计6.3检察机构提交检察合格书时，发包单位向检察机构付清全部检察费。第七条发包单位、检察机构责任：7.1发包单位责任：(1)发包单位应对报送检察机构的检察资料的完整性、真实性负责，发包单位不得要求检察机构违反国家有关标准进行检察，如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承当。(2)检察机构提交合格书后，发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改善行重新检察，造成检察机构重新检察时，双方应另行协商，签订补充条款，按检察机构所耗工作量向检察机构增付检察费;(3)发包单位因工程规模、功能变化必需要重新进行检察，应报原批准部门同意，并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图检察机构重新检察，双方应另行协商并签订补充条款。7.2检察机构责任：(1)检察机构应当依据国家与市(地方)有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准，认真履行建设行政主管部门授予的检察使命。建设工程经施工图检察合格后，仍有违反工程强制性标准，给建设单位造成损失的，检察机构应承当相应的赔偿责任;(2)检察机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图检察，对超越检察资质及类别范围检察造成建设工程检察合格书无效，给建设单位造成经济损失，检察机构应承当直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任;(3)检察机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。第八条违约责任8.1发包单位应按合同约按时间和金额向检察机构支付检察费.假设超期延误支付,按每个工作日承当检察费总额0.5违约金;8.2检察机构由于自身原因延误了按本合同约定的检察资料交付时间，假设超期延误按每个工作日承当检察费的0.5的违约金。第九条其它约定事项9.1本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决;9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决，协商不成，可按以下第()种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十条本合同自发包单位、检察机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止。本合同一式份，发包人份，检察人份。发包单位名称：(盖章)检察机构名称：(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)工程施工图检察合同范X二建设方(甲方)检察方(乙方)甲方委托乙方承当工程施工图检察，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据以下文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑____市政基础设施工程施工图制定文件检察管理办法》(建设部令第134号)、关于落实执行《房屋建筑____市政基础设施工程施工图制定文件检察管理办法》过程中有关细则的通知(穗建技317号)。1.2国家及地方有关建设工程勘察制定管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同检察项目的基本状况：名称、规模、投资及检察费等见下表：第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件：第四条乙方向甲方交付的检察资料文件：第五条检察费的支付详见下表。第六条双方责任：6.1甲方责任：6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图制定文件进行检察。甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条规定交付检察 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 时间顺延。6.1.2在未签合同前甲方已书面同意，乙方为甲方所做的各项施工图制定文件检察工作，应按收费标准，相应支付检察费。6.1.3甲方应保护经乙方检察的施工图制定文件、资料、图纸。未通过乙方同意，甲方对乙方交付的施工图制定文件检察报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。6.2乙方责任：6.2.1乙方应按____省建设厅公布的《____省建筑工程施工图制定检察暂行办法》和____市建设委员会印发的《____市建设工程施工图制定文件检察实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行检察。按合同规定的进度要求提交质量合格的检察报告，并对检察的图纸质量负相应的责任。6.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付检察报告。6.2.3乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的制定图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。第七条违约责任7.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始检察工作时，不退还甲方已付的定金;已开始检察工作的，甲方应依据乙方已进行的实际工作量，不够一半时，按该阶段检察费的一半支付;超过一半时，按该阶段检察费的全部支付。7.2.甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付检察费，每逾期支付一天，应承当支付金额千分之二的逾期违约金。7.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的检察资料文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收检察费的千分之二。7.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。第八条其他8.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.2本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由广州仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.3份。报建设行政主管部门存一份。8.4本合同经双方签章后生效。8.5本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、、会议纪要等资料，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。建设方(甲方)：检察方(乙方)：________年____月____日：工程施工图检察合同范X三委托人：(甲方)受托人：(乙方)检察项目合同号：签订地点：签订日期：________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日依据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律法规的规定,本合同双方就(以下称项目)事宜,经协商一致,签订本合同。一、项目概况1、项目名称：2、项目地点：3、项目面积：4、项目 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 开完工日期：年____月开工，年____月完工。5、制定单位：6、勘察单位：7、建设单位：二、检察范围和内容程序性检察的主要范围和内容为：技术性检察的主要内容为：三、乙方服务措施：1、乙方委派进行本合同项下初步制定、施工图制定文件检察的人员均为具有相关资质和能力的专业人员。2、针对项目的建设特点，为保证约定项目能够在计划的完工日期顺利完成，除在乙方的《报价书》中已作出的服务承诺外，乙方应与制定单位和甲方坚持密切沟通联系，提供跟踪咨询服务，具体如下：(1)与制定单位密切配合(2)与甲方的配合四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式：(1)乙方初步制定检察工作周期：不多于个工作日。(2)乙方施工图检察工作周期：第一阶段：即0.000以下建筑空间的施工图检察阶段，初审不多于个工作日，第二阶段：即整个建筑空间的施工图检察阶段，初审不多于个工作日(3)初审完成后，乙方各专业检察人员应按程序和检察要点分别填写各专业检察看法书交甲方或原制定单位，原制定单位依据审图看法修改后返回乙方进行复审，复审看法应在收到制定单位修改文件后____日内提出。复审合格项目应由乙方负责检察的专业人员填写《____市建筑工程施工图制定文件检察报告》一式三份提交甲方。(4)经乙方检察合格的项目，向甲方提交《____市建筑工程施工图制定文件检察通知书》一式两份，并在检察过的施工图文件盖章(三套)。勘察报告及结构计算书返还甲方。(5)本合同生效后即开始程序及技术性检察(含技术咨询服务),检察工作按规定工作日数完成(见本条第一、第二款)并提交检察报告。五、委托方(甲方)的协作事项：甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供以下文件和资料的复印件：⑴规划管理部门核发的《建设工程规划许可证》;⑵有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批看法书;⑶工程勘察成果报告及勘察检察报告(详勘);⑷施工图制定全套图纸文件一套(结构专业计算书一份，);⑸另提供总平面一张;⑹检察必需要提供的其它资料。六、技术情报和资料的真实性、保密、甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的制定文件、计算书等对其真实性、完整性负责。乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任，未通过甲方许可，不得向第三方透露。七、验收、评价方法检察报告应符合本合同及相关法律法规的要求。____市规委对委托的检察单位的工作进行监督。____市建设工程勘察制定质量监督总站负责日常工作。评价方法：八、报酬及其支付方式：本项目检察费固定为人民币元，大写：元整。支付方式为(一次性支付或分期支付)：分期支付具体为：初步制定检察(含技术咨询工作)完成并出具正式检察看法书后个工作日内：元。施工图第一阶段检察并出具正式检察看法书工作完成(含初审和复审)并出具正式检察看法书后个工作日内，支付人民币元。施工图第二阶段检察(含技术咨询工作)工作完成(含初审和复审)并出具正式检察通过文件后个工作日内，支付元。假设阶段发生变化，则双方另行商量支付方式。九、违约金或者损失赔偿额的计算：违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承当违约责任。(一)违反本合同第四条约定，乙方应承当违约责任，每延误一天应减收项目检察费2。(二)违反本合同第八条约定，甲方应承当违约责任，每延误一天，应按商业银行同期贷款利率支付逾期违约金。十、解决合同纠纷的方式在履行本合同的过程中发生争吵，双方应友好协商，协商不成时，任何一方均可向仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁。十一、其它关于检察不合格的项目，乙方将由检察单位负责人和检察人员签字并盖章的《____市建筑工程施工图制定文件检察报告》交甲方，原制定单位修改后，甲方重新送审。复审不合格项目交____市建设工程勘察制定质量监督总站处理。复审时间与初审时间详见本合同第四条。施工图一经检察批准,不得擅自进行修改。如遇特别状况必需对已检察过的主要内容进行修改时,必需重新报请原检察单位批准后实施。甲方与乙方对检察看法存在重大分歧时，甲方可向市规划委提出复审申请，市规划委可另行委托检察单位或组织专家论证，做出仲裁决定。本合同生效后，任何一方不得单方终止本合同，假设甲方要求单方终止合同，原缴的检察费不退，乙方的检察工作超过一半时，甲方应支付全部检察费。本合同如有未尽事宜，合同双方应协商并签定补充协议，作为本合同附件。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，本合同自全部内容履行完毕后截止。本合同正本一式本份及副本份，甲乙各方持正本份，及副份。委托人：(甲方)受托人：(乙方)________年____月____日：返