劳务施工合同
劳务施工承包合同
(大清包)
发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙就此工程劳务承包事宜协商达成一致,订立本合同。
第一条:工程概况
工程名称:西华县红花镇红花社区22# 25#楼
工程地点:西华红花镇
第二条工程工期
1、计划开工日期2013年 1 月 7 日
2、实际开工日期: 2013年 9 月 7 日
3、工期要求: 240 天
4、乙方应严格执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划,因甲方原因造成的工期顺延,并承担给乙方造成的损失,因乙方原因造成的工期不顺延,并承担给甲方造成的损失)。不可抗拒因素造成的工期延误,甲乙双方互不追究责任。
第三条:工程质量
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
和保证措施
1、所承包的工程范围内的工程质量必须达到国家验收标准和地方强制性验收标准。
2、严格执行甲方制定的施工现场管理规定及施工组织设计(总进度计划)质量策划、施工方案、施工技术交底,规定视为合同附件与合同具有同等法律效力。
3、工程质量达到河南省“优质主体”或河南省“中州杯”工程质量标准,且乙方保证其完成承包的全部合同内容竣工验收一次通过,若因乙方原因造成二次验收,处罚承包总价0.5%,若因乙方原因达不到验收标准,乙方应无条件返修并承担由此造成的一切直接、间接损失和费用,包括有关赔偿。
4、施工组织设计、施工方案、质量策划视为合同的主要条款。若乙方不按施工组织设计的方案、工艺流程安排施工、检查和报验,按单项承担500元的违约金、仍不整改者,加倍进行处罚或甲方将更换此施工队与班组,但乙方可按现场实际情况,提出科学合理方案,并报甲方、监理等审核调整,如未经甲方同意,乙方私自调整施工方案造成质量缺陷,责任由乙方承担。
5、施工过程中若出现工程质量事故,每出现一次(除赔偿损失外)罚款5000元
第四条:组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1、本合同 2、施工图纸 3、图纸会审记录及变更 4、工程师签发的其他文件 5、各项技术交底
第五条:标准规范
按图纸要求执行国家和地区现行的规范及强制性规范。本合同用标准规范:按国家现行的相关规定及标准执行。
第六条:甲方责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物质需用量计划表,实际对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量
检测
工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训
、实验化验的控制、监督、检查和验收,
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3、根据工程情况要就乙方增减施工人数,满足施工生产需要,对施工质量低劣、纪律差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、其费用由乙方自理。
6、在业主未能按时拨付工程款情况下,甲方如果停工应按乙方责任和义务(10)条执行。
7、及时向乙方转交变更,承担因变更不及时给乙方带来的返工费用。
8、向乙方提供坐标点、水准点本工程所需的图集乙方自理。
9、本工程按甲方双方商定为大清包工程,甲方应及时提供主要材料运到施工现场。
10、甲方及时向乙方书面通报现场危险作业环境和危险情况,对乙方在施工中可能出现的违章、违纪制定相应的安全管理办法、规章制度和安全奖罚办法。
11、对乙方使用的临建设施、安全防护用品进行检查和验收,对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。
12、甲方监督乙方对劳务工资的发放,不准乙方克扣。
第七条:乙方责任和义务
1、遵守国家政策和法律规定:遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、图纸上各构件节点详图、图纸中有关建筑所选用的标准图、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责:根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力;保证工期:承担由于自身责任造成的质量返修,工期拖延损失及各种损失。
3、管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持证上岗,必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%。
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员有效证件、持证上岗情况。
5、提供具备多年经验,技术高超的管理人员、技术骨干,组成管理队伍。负责乙方在合同期内的各项技术。确保建筑物实体、构造、造型、各部节点及内部墙体布局与对应图纸相符合。完成乙方施工过程中放线、测量、验收、校正任务。承担审图不详、看不懂图纸、未按图纸施工造成的返工费用。
6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。
8、为其施工人员配备必要的全部劳动保护和安全防护用品(如胶鞋、工作服、手套、安全带、安全帽、安全绳、防护眼镜及其它相关的用品)安全防护用品必须为国家认定的合格产品。
9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不合法人员,乙方应承担使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拨付工程款的情况下,乙方不得因此影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。(约定节点完成时间15天内)
11、乙方在施工过程中施工质量不合格影响验收并给甲方带来损失,费用由乙方承担,并维修至合格。如甲方派人维修,乙方将双倍支付甲方派工的费用(甲方所用的费用在支付乙方劳务费时扣除)。
12、乙方在施工过程中质量不符合图纸设计要求、达不到国家验收标准及甲方项目部提出的要求时,承担业主、监理或上级部门出具罚款的2倍罚金(罚款在劳务费支付时扣除)。
13、施工过程中乙方擅自退场:甲方将扣除乙方的已完工程量的维修费用、二次施工费用、工程承包差价补贴费用、半成品未完成费用、影响甲方进度费用、甲方损失费用、业主损失费用等给甲方造成的全部费用。
14、施工过程中,如乙方提出合同外的要求时,增加工程量时,甲乙双方协商处理,如达不成协议,甲方按此工程量业主预算的80%支付乙方,此款竣工决算后付清。
15、如乙方在施工过程中不服从甲方的管理或敷衍行事,甲方书面通知乙方后仍无效,甲方将对乙方进行罚款(罚款在工程款支付时扣除)。情节恶劣的甲方有权终止合同。本合同终止后按乙方擅自退场处理。
16、因乙方不服从甲方管理造成的合同终止,除按第13条执行外,乙方还承担合同外的给甲方带来的其他经济损失并承担乙方自身的损失及承担因此合同不能履行双方停工期间给甲方带来的经济损失及业主的罚款。
17、乙方自备与本
工程施工
建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制
图中所选用的标准图及国家现行或行业标准规范。
18、乙方负责各种材料及试拉,试压件制作。乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要求,组织劳动力。农忙季节人员保证正常施工的80%以上,保证连续施工,不影响正常工期。
19、乙方必须为从事危险作业人员办理意外伤害伤残保险。
八条:环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2、施工场貌做到布局合理,堆放整齐场面整洁,道路畅通,排水畅流;警示醒目,各种质量、安全标示牌、安全操作规程和条幅标语,现场文明给人一种舒展感。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
安全事故:(注:本合同中安全事故指人员伤亡与机械损坏)。人员伤亡事故造成的费用包括:住院费、治疗费、护理费、生活补贴费、营养费、误工费、工资、伤残补助费、死亡补偿费、丧葬费、用车费等法律规定的一切费用。机械损坏费用包括:零件费、维修费、保养费及安拆费、运输费。)
eq \o\ac(○,1)、由乙方所有人员造成的安全事故由乙方负责,乙方承担安全事故造成的全部经济费用。
eq \o\ac(○,2)、乙方人员操作、使用施工机械造成的安全事故由乙方负责,乙方承担安全事故造成的全部经济费用。
eq \o\ac(○,3)、施工机械保养不到位、检查不到位、安全措施不到位、不符合安全部门要求规定及突发情况造成的安全事故由乙方负责,乙方承担安全事故全部经济费用。
eq \o\ac(○,4)、乙方施工人员不按安全生产条例施工、野蛮施工、盲目施工所造成的安全事故由乙方负责,乙方承担安全事故造成的全部经济费用。
eq \o\ac(○,5)、乙方人员在施工用电与临时用电过程中所造成的安全事故由乙方负责,乙方承担安全事故所造成的全部经济费用。
eq \o\ac(○,6)、乙方人员在施工过程中不按安全条例施工、不遵守项目部临时口头要求、野蛮施工、盲目施工、高空抛物等原因造成第三方发生安全事故由乙方承担第三方安全事故造成的全部经济费用。
eq \o\ac(○,7)、乙方所有人员在施工过程中不按时间上下班、上班时间内不在施工现场、下班后擅自离开生活区、在生活区外与第三方发生矛盾、发生交通事故及及其他事故和造成第三方安全事故由乙方承担乙方人员和第三方安全事故造成的全部经济费用。
eq \o\ac(○,8)、乙方管理人员应科学妥善合理的人性化的管理所有在场施工人员,由于乙方管理不到位、安全会议不定期开、安全意识不强、防护不到位造成安全事故及造成第三方事故的由乙方承担乙方人员和给第三方造成的全部经济费用。
eq \o\ac(○,9)、乙方所有人员在生活过程中食用的食品、水、药物、水果等原因造成安全事故及第三方发生安全事故由乙方承担乙方人员和第三方安全事故造成的全部经济费用。
eq \o\ac(○,10)、乙方内部各班组发生矛盾导致的流血死亡事件由乙方承担安全事故造成的全部经济费用。
eq \o\ac(○,11)、乙方人员不佩戴劳保用品、安全保护用具,在施工过程中发生的安全事故由乙方承担安全事故造成的全部经济费用。
eq \o\ac(○,12)、乙方人员在食用含有酒精、兴奋剂、含有兴奋药品后禁止进入施工现场强。强行进入施工现场导致的安全事故由乙方承担安全事故造成的全部经济费用。
eq \o\ac(○,13)禁止乙方人员带病或传染病进入施工现场。如带病或传染病进入施工现场,在施工过程中发生的安全事故由乙方承担安全事故造成的全部经济费用。
eq \o\ac(○,14)、乙方在合同期限内发生以上事件除承担所有的费用外还承担公司项目部及上级部门出具的罚款。
eq \o\ac(○,15)、一但发生安全事故,要依据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《工程建设重大事故报告和调查程序的规定》进行办理。乙方应及时通知甲方,并保护现场,将受伤的人员送往最近的医疗机构,防止事故扩大,由甲方安排向有关方面报告,甲乙双方一起组织成立事故调查小组,确定事故责任,按照“四不放过”原则,全面细致的检查,组织人员对查出的所有隐患进行整改直至隐患消除,人员伤亡后乙方应迅速安抚受伤人员家属,协商处理赔偿及抚恤金发放事宜。
eq \o\ac(○,16)、由甲方盲目指挥,让乙方施工人员从事危险作业造成的安全事故由甲方承担。
eq \o\ac(○,17)、总之发生伤亡安全事故及质量事故全部由乙方承担,并积极处理,不得损害甲方信誉。
第九条:材料、设备供应与管理
1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制,根据工程计划需要向乙方提供。
2、乙方就妥善合理使用甲方提供的材料:包括领用、保管、码跺、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放:因保管和使用不善发生丢失、损坏乙方应按照价格赔偿。
3、乙方就建筑主材向甲方报量时不能虚报,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,侧超出部分的费用由乙方承担。
4、乙方妥善保管自备的一切工具、用具、机械设备、材料等,如发生丢失、盗窃现象由乙方承担损失费用。
第十条:承包方式、价格及包含的内容
承包方式及单价:
一次性包干价格。按图纸建筑面积算平方面积,每平方米 元(不包税金)。
1、承包工程范围包括:
eq \o\ac(○,1)基础工程范围 eq \o\ac(○,2)主体工程范围 (土建部分) eq \o\ac(○,3)外脚手架及防护措施范围 eq \o\ac(○,4)砌体工程范围 eq \o\ac(○,5)粉刷工程范围 eq \o\ac(○,6)屋面工程范围 eq \o\ac(○,7)楼地面工程范围 eq \o\ac(○,8)乙方自备施工机械范围 eq \o\ac(○,9)五金材料范围 eq \o\ac(○,10)其它属于乙方的承包工程范围。具体内容如下:
eq \o\ac(○,1)基础工程范围
a、基槽开挖、基槽清理、找平、桩头处理及桩基有关的工作
b、垫层混凝土浇筑、收面找平
c、基础钢筋绑扎、混凝土浇筑
d、砖胎膜砌筑、抹灰工作
e、防水保护层混凝土浇筑、收面找平
f、止水带止水条的安装工作
g、正负零以下施工图纸内容涉及到所有的基础有关的全部工作属于乙方的承包工程范围
h、基础回填土夯实、找平、清理工作
i、基础模板的拼、安、拆工作
j、基础部分的所有工作由乙方按照施工验收规范、技术交底、甲方要求及图纸选用的标准图施工。
eq \o\ac(○,2)主体工程范围
a、钢筋方面:
1、图纸范围内的所有钢筋制作、绑扎搬运工作(包括变更文件)
2、图纸范围内钢筋预留、焊接(电渣压力焊、机械连接)锚拉筋、植筋(含胶)工作
3、钢筋方面的所有工作由乙方按照施工验收规范、技术交底、甲方要求及图纸选用的标准图施工。
4、乙方向甲方提供钢筋下料单,经甲方抽查核后方可下料制作。
5、乙方在施工过程中应合理利用材料、成型钢筋分类堆放、施工层内清理干净。
6、本钢筋方面包括二次结构、装饰工程钢筋,施工图纸内所有钢筋
b、混凝土方面:
1、施工图纸范围内所有混凝土浇筑、振捣、找平、收面覆盖薄膜、养护、成品保护工作。(包括变更文件)
2、乙方在浇混凝土前应核算本次混凝土用量,并在整个浇筑过程中随时掌握混凝土的用量,调度有方,承担多余部分浪费的混凝土费用。(超出部分不得大于一立方)
3、禁止混凝土漏振、烂根、商品混凝土加水,混凝土清理及合理利用。
4、本混凝土方面包括二次结构、装饰工程混凝土,施工图纸内所有混凝土浇筑。
c、模板方面:
1、施工图纸范围内所有构件模板下料、拼装、安装、拆除清理。
2、施工图纸内与面模板安装有关的满堂脚手架、防护架、辅助架的搭拆。
3、模板合理利用、码放整齐、施工层内清理。
4、本模板方面包括二次结构、装饰工程模板,施工图纸内所有混凝土面模板。
d、外脚手架及防护措施范围
1、外架(双排架)的搭设应严格按照规范搭设立杆间距不得大于1.5米、加固、拆除工作
2、临边防护、临时防护棚、提升架、安全通道、楼梯间、施工现场或周边需要防护的搭设、加固、拆除工作。
3、电梯井、通风井周围防护,平面每三层一封闭,电梯井、通风井、外架脚手板的杂物及时清理。
4、卸料平台制作、搭设、拆除工作,卸料平台制作要规范,两侧要封闭、槽钢要刷漆、加固要牢固。
5、连墙钢管不可少,钢管预埋件不可用钢筋代替。
eq \o\ac(○,4)砌体工程范围
1、地基础地下室、各楼层、屋面女儿墙等墙体的砌筑;
2、屋面孔洞、室外台阶、各种井道、坡道、造型需要砌筑的所有墙体。
3、本合同生效后图纸范围内的其它的所有的墙体砌筑。
4、砌体砂浆必须按设计要求,材料合理利用、施工层内的清理
落地灰过筛分类。
eq \o\ac(○,5)粉刷工程范围
1、地下室、标准层墙、柱、梁粉刷及外墙的粉刷。
2、屋面上女儿墙、花架、阳台、线条造型、空调板、楼梯、各种井道、雨棚粉刷。
3、本合同生效后图纸范围内的其它的所有粉刷。材料合理利用、施工层内的清理、落地灰过筛分类,材料合理利用、。
eq \o\ac(○,6)屋面工程范围
1、排水管道管件的预埋与堵漏工作
2、排烟道帽的安装砌筑、排烟道孔的开口与堵漏工作(包括施工层内烟道)
3、屋面找平、保温、挂瓦施工工作
4、屋面排气管道的制作、预埋、二次填堵工作
5、屋面上所有土建工作(水电、防水除外)由乙方按图纸选用的标准图施工。
eq \o\ac(○,7)楼地面工程范围
1、楼层地面、卫生间、阳台楼地面及楼梯粉刷的施工工作,具体施工时按选用的标准图施工(不含地面板砖铺贴);
2、公共部分的楼地面、地下室地面、标准层地面具体施工时按选用的标准图施工;
3、地面的清理工作;
eq \o\ac(○,8)乙方自备施工机械范围
1、起重机:塔吊、施工电梯、垂直提升机、电动吊篮
2、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、混凝土地泵
3、插入式振动棒、平板式振动器、电铲、电镐、电钻、电锯、切割机、大型调直机、弯曲机、截断机、手锯、电焊机、水泵、水塔、。
4、施工中与施工有关的机械全部由乙方自备,
5、乙方所提供的大型机械设备,必须提供合格证并经安监部门检查合格出具合格检查结果后方可使用(乙方提供大型机械设备的安拆方案及安装资质证书、机械操作人员证书)
eq \o\ac(○,9)五金材料范围
1、线锤、木尺杆、铝合金杆、灰桶、灰槽、放线用具和仪器;
2、施工用电电缆、临时用电电缆、配电柜(二级配电)、三级配电箱(一机一闸一保护)、施工水管、照明灯具;
3、铁钉、铁丝、镰刀卡、铁锹、对拉丝、止水条、焊条、钢丝绳、
锁扣、机械预埋件、撑棍、蝴蝶卡、垫块、pvc对拉丝套管;
4、钢管、扣件、槽钢、安全网、脚手板、脚手架、竹芭、密封网;5、植筋胶、运料车、泡沫板、胶带、双面胶、模板、方木;
6、与乙方施工有关的工具、用具、材料由乙方自备;
eq \o\ac(○,10)其它属于乙方的承包工程范围:
1、施工缝的施工工作,具体按选用的标准图集;
2、所有管井、烟道、放线孔、排水管的堵漏工作:(水电管除外)
3、裙房屋面、屋面的排水沟、积水坡的施工工作;
4、底层台阶、散水下排水管的预埋、砌筑、安装;
5、施工洞口的预留、填堵、粉刷工作;
6、机械的维修费用、保养费用、更换零件费用、更换钢丝绳费用、操作费用、安拆费用由乙方承担;
7、成品保护工作(在竣工验收前,所有成品或半成品工程均由乙方负责保护);
8、砌体工程中所有墙体、梁、板、柱的植筋属乙方的工作;
9、粉刷工程中墙体结合浆、贴网等工作;
10、混凝土构件、外墙、内墙、粉刷层、墙体灰缝的养护工作;
11、在施工层与厂区配备消防器材;
12、文明施工:施工区、生活区的场地硬化、各种警示标志、条幅标语、临时用电、用水的管理及维护保养、挖沟、砌筑、粉刷等。
二、承包价格还包括施工期间乙方施工人员工资和调遣费、各类材料的场内二次倒运,自然气候影响停水、停电等不可预见工日费用;(包括周转材料码垛、护棚)等;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工):承包工程范围内的测量放线、机械维修用工、施工用电临时用电、用工;预防一般性与工程有关的自然灾害所采取的措施用工费用。
1、属于承包范围内的内容均由乙方承担施工任务;
2、在整个施工过程中乙方安排专业人员管理技术,对承包范围内的工程质量向甲方负责,甲方只负责抽检乙方的实体质量及施工方案。
3、乙方保证乙方生活区及办公区域、施工现场、作业楼层达到文明管理及文明施工要求;
4、合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十一条:计算方法及付款方式
1、计算方法:按照图纸建筑面积计算。
2、付款方式:
a、本工程付款按照形象进度、分价格、分阶段支付,其付款原则为:主体结构 元/平方米,内、外粉刷 元/平方米。
b、本工程主体分二次付款一次在主体三层封顶第二次主体六层封顶完毕,甲方向乙方支付主体一次结构完成的建筑面积工程量价格的
%,单价 元/平方米。
c、内、外粉刷完毕,甲方向乙方支付完成的建筑面积工程量价格 %,单价 元/平方米。
d、工程竣工验收合格备案后,甲方向乙方支付完成的建筑面积工程量价格 %,单价 元/平方米。余5%作为保修金,待保修期满退回给乙方,保修期为一年。
e、乙方交质保证金 万,主体六层封顶退返还全部质保金。(不计利息)
f、任何变更单项费用(包括调增、调减)在五千元以内的不计。
第十二条:施工验收
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,保质保量的完成施工,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方的成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后在进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格,乙方应负责无偿整改,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失(公司等上级部门验收不合格时每次罚款的2倍罚金由乙方承担)。此验收包括安全文明施工及检查。(因此造成的罚款的2倍罚金由乙方承担)。
2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程节点验收、结构验收;
甲方或第三方的检查工作时乙方应积极配合。
3、工程具备竣工验收条件,甲方提供完整竣工资料报业主,乙方应全力配合甲方,参加业主组织验收的各项活动。业主组织竣工验收后,乙方按要求整改,承担整改的费用。
4、特殊原因,部分单位工程和部位须甩项竣工时,甲方和业主订立甩项竣工协议,明确各方责任,乙方应履行甩项竣工协议中约定的承包商责任、义务。
第十三条:工程保修
1、保修范围、期限;本合同所属工程,自竣工验收后一年;
2、保修期间,乙方应在接到通知后24小时内按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其他施工单位或人员维修,其费用由乙方承担(费用由乙方按实际费用的三倍支付)。
第十四条:争议
1、甲乙双方在履行合同时发生争议,双方本着长期合作的原则协商解决,协商不了时,可以按合同解决,否则双方应在合同签定所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2、发生争议后,除非出现下列情况下双方都应继续履行合同保持工作连续,保护好已完工作成果。
eq \o\ac(○,1)、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
eq \o\ac(○,2)、调解要求停止合同工作,且为双方接受;
eq \o\ac(○,3)、仲裁机构要求停止合同工作;
eq \o\ac(○,4)、法院要求停止合同工作;
第十五条:不可抗力因素
1、不可抗力的标准执行甲方或业主签订的合同,当甲方与业主签订合同没有相应标准时执行国家或者地方政府规定。
2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施,不可抗力延长的工作时间相就顺延。
3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行的相应责任。
第十六条:合同解除、终止与生效
1、具有下列情况之一的,甲方可解除合同:
eq \o\ac(○,1)、乙方在试用期内发现不符合录用条件的:
eq \o\ac(○,2)、乙方不服从甲方的管理和安排,不能保证施工质量、进度,不能保证安全生产、文明施工的:
eq \o\ac(○,3)、乙方严重违反甲方的规章制度和劳动纪律的。
2、具有下列情况之一的,乙方可解除合同:
eq \o\ac(○,1)、甲方宣告破产或频临破产处于法定整顿期间的:
eq \o\ac(○,2)、甲方不履行合同或违反国家法律、法规,侵犯乙方合同法权益,无故克扣或严重拖欠劳动工程款:
eq \o\ac(○,3)、甲方无视安全防护措施,劳动安全生产条件恶劣和生活宿舍无保证,严重危害乙方人身安全和身体健康的。
3、任何一方解除合同时,必须提前十天通知对方。
4、双方履行合同全部义务,劳动报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后,保修期满未发生质量问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
,劳务费付清后本合同即告终止。
5、本合同签订生效,具有法律效力,甲乙双方必须严格履行,任何一方违反本合同规定,给对方造成损失的,应给予经济赔偿。
第十七条:合同份数
本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
第十八条:其它条款
1、在施工过程中,乙方严格按照设计图纸,施工验收规范,有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。
2、为加强
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
,保证工程质量,提高公司形象,如乙方在施工过程中出现下列情况时甲方对乙方承包人进行经济处罚。(处罚标准视当时情况、损失大少决定)并将屡次不服从甲方指挥或对工程不负责任造成的管理人员驱出该项目。
eq \o\ac(○,1)、甲方项目部安排的工程量乙方未能按时完成的;
eq \o\ac(○,2)、需要返工、维修的而乙方在接到甲方工程师口头或书面通知24小时未处理又不能说出合理理由的(不能将资金不到位作为理由)
eq \o\ac(○,3)、未按甲方工程师要求的标准和相关验收标准施工的;
eq \o\ac(○,4)、在甲方工程师抽检过程中发现不达标准,经返工维修仍不达标准的;
eq \o\ac(○,5)、乙方通过欺骗等手段使分项工程达到合格,事后被甲方工程师发现;
eq \o\ac(○,6)、项目部出具整改通知后,在限定时间内未整改的每次罚款不低于2000元并承担因此造成的一切损失。
eq \o\ac(○,7)、严重浪费材料的,在监理、业主及当地相关部门质量、安全抽查检查达不到合格的。
eq \o\ac(○,8)、乙方人员必须遵守法纪,不酗酒、不打架,不聚赌,不偷盗,违反当地治安条例,影响当地生活次序的;违者罚款3000~5000元,不留宿妇女儿童,不在施工现场随意大、小便,违者罚款200~500元。
3、施工过程中,乙方随时接受业主及监理和甲方的管理、抽查,对于有关单位发出的指令与实际不合时,应做出解释,不允许出现顶牛事件。如出现顶撞事件甲方项目部将对乙方开具罚单每次不低于500元。如甲方的指令正确乙方应无条件整改、执行。
4、甲方发现乙方在施工过程中未按操作规程施工,甲方要求乙方马上整改时,乙方无条件执行,如乙方出现藐视不听,后果乙方承担并按本条款第2条执行。
5、乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。乙方从事特殊岗位的工作人员(电工、电焊工、机械操作工、架子工等)必须持有特殊工种操作证,禁止无证人员上岗,违者罚款1000~3000元。
6、乙方应保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度, 不得造成浪费,违者罚款500~1000元。
7、施工期间如乙方窝工、停工超过五日,甲方有权解除合同;乙方三日内撤出工地,甲方另行组织施工队伍,双方结算所完成工程量的70%,乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
8、因甲方在施工过程中造成工程停工,所有的误工,机械设备、周转材料的租赁费用及人工费甲方承担,但特殊情况例外。
发包人(签章): 承包人(签章):
年 月 日 年 月 日
建筑工程劳务大清包施工合同
发包单位:
承包单位:
日 期:
第 1页