首页 银行保函反担保保证书

银行保函反担保保证书

举报
开通vip

银行保函反担保保证书银行保函反担保保证书 精品文档 银行保函反担保保证书 编号:长保深 建反2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司: 鉴于: 与 拟就 工程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同约定的义务,承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》;你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请开立银行《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。 我以我本人的信用和全部财产为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你...

银行保函反担保保证书
银行保函反担保保证 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 精品文档 银行保函反担保保证书 编号:长保深 建反2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司: 鉴于: 与 拟就 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 签订工程施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ;发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同约定的义务,承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》;你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请开立银行《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。 我以我本人的信用和全部财产为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下保证: 一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同,主合同无效,本反担保保证书依旧有效。 二、我本人的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下保函金额的本金人民币 元整、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用。 三、我本人履行保证责任的方式:当你方凭本反担保书 1 / 18 精品文档 和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时,我本人将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任,我本人无条件地立即承担对你方的赔偿责任。 四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。 五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。 六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任: 个人身份证复印件; 个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他; 个人财产清单及权属证明文件复印件; 本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。 保证人: 日期: 年 月 日 2 / 18 精品文档 个人反担保保证书 编号:编号:长保深 支 建反2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司: 鉴于: 与 拟就 工程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证发包人履行上述施工合同约定的工程款支付义务,发包人须向承包人提交上述工程的银行《工程款支付保函》;你方已接受发包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请开立《工程款支付保函》, 你方为发包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。 我以我本人的信用和全部财产为发包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下保证: 一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同,主合同无效,本反担保保证书依旧有效。 二、我本人的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下保函金额的本金人民币 元整、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用。 三、我本人履行保证责任的方式:当你方凭本反担保书 3 / 18 精品文档 和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时,我本人将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任,我本人无条件地立即承担对你方的赔偿责任。 四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。 五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至发包人履行完毕上述施工合同规定的工程款支付义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。 六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任: 个人身份证复印件; 个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他; 个人财产清单及权属证明文件复印件; 本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。 保证人: 4 / 18 精品文档 日期: 年 月 日 保函反担保保证书 编号:长保深 建反[ ]2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司: 鉴于: 与 拟就 工 程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同约定的义务,承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》;你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请开立《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。我方愿为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下保证: 一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为 本反担保保证书的主合同,主合同无效,本反担保保证书依旧有效。 二、我方的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金 额的本金人民币 元整、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而 5 / 18 精品文档 支付的全部费用。 三、我方履行保证责任的方式:当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任 或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时,我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任,我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。 四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约 金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。 五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述 施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。 六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的,你方依据本反担保保 证书主张权利当然构成对我方任何相关权利的有效抗辩。 七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过, 6 / 18 精品文档 符合《公司法》和 公司章程 公司章程在哪里可以下载公司章程下载公司章程模板下载深圳公司章程下载工商局公司章程下载 的 规定。 八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和 有效的,并承担相应法律责任。 保证人: 法定代 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 人: 签发日期: 年 月 日 工程款支付保函反担保保证书 编号:编号:长保深 支 建反2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司: 鉴于: 与 拟就 工程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证发包人履行上述施工合同约定的工程款支付义务,发包人须向承包人提交上述工程的银行《工程款支付保函》;你方已接受发包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请开立《工程款支付保函》, 你方为发包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。 我方愿为发包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下 保证: 7 / 18 精品文档 一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为 本反担保保证书的主合同,《出具分离式保函协议》无效,本反担保保证书依旧有效。 二、我方的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金 额的本金人民币 元整、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用。 三、我方履行保证责任的方式:当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任 或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时,我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任,我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。 四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约 金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。 五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至发包人履行完毕上述 施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其 8 / 18 精品文档 他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。 六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的,你方依据本反担保保 证书主张权利当然构成对我方任何相关权利的有效抗辩。 七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过,符合《公司法》和公司章程的 规定。 八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和 有效的,并承担相应法律责任。 保证人: 法定代表人: 签发日期: 年 月 日 反担保书 交通银行,,,,,分行: ,,,,,与,,,,,于,,,年,,,月,,,日就,,,,,项目签订了第,,,,,号合同。应甲方要求,贵行与甲方于,,,年,,,月,,,日签订了第,,,,,号担保契约,并于 ,,年,,,月,,,日开立了 9 / 18 精品文档 以乙方为受益人,金额为,,,,,元整的第,,,,,号保函同意出具反担保,特在此不可撤销地和无条件地向贵行作出下述保证事项: ,(我们同意上述担保契约和保函的全部条款;我们保证甲方按期履行“合同”和担保契约的全部义务;对甲方在担保契约项下的一切应付款项,包括贵行按保函规定向保函受益人支付的任何或全部款项及由此产生的垫付利息和费用,我们保证承担连带偿付责任或,和连带赔偿责任。 ,(如乙方未按契约规定履行支付义务,贵行即有权直接向本保证人索偿,而无须先向甲方追偿或,和处理抵押品,本担保人保证在收到你行第一次书面索付通知后十天内,即无条件按通知要求将上述甲方所欠款项,以担保契约规定的币种主动支付给贵行,其中垫付利息额计算至本担保人实际支付日。上述索付通知书作为付款凭据,对本担保人具有法律约束力。 ,(如果本担保人未能按前条规定期限履行上述连带保证责任,由此造成对你行的延付利息及其它经济损失概由本担保人承担;同时,你行有权从本保证人存款帐户中扣收上述所欠款项及延付利息,本担保人保证不提出任何异议和抗辩。 ,(如果甲方未能按期履行合同,而贵行以贷款方式间接履行担保责任,我们保证无条件对该贷款按贵行规定格式 10 / 18 精品文档 另行出具担保书。 律师365 ,(如果发生下列任何一种或数种情况时,无论是否事先通知本担保人,本保证书第,、,、,条规定的连带责任丝毫不受影响,本保证书继续有效。 本保证项下所有当事人变更各自名称、地址、合资合同、章程、法定代表人、经营范围、企业性质,或乙方合并、分立、被撤销或破产等; 贵行延缓行使担保契约项下的任何权利,或对“应付款项”的偿付给任何宽限; 保函项下权利被转让; 保函有效期应甲、乙双方要求而延展; 担保契约的任何修改和补充。 ,(如果保函金额发生更改,本担保书的担保责任不变,按最高不超过原保函金额承担担保责任。 ,(在上述“应付款项”全部得到清偿以前,本担保人不能行使由于履行本担保书义务而获得的求偿权。如果甲方向本担保人提供抵押品,非经贵行书面同意,本担保人也不应行使抵押项下的权利;如果经贵行同意处理抵押品,其所得全部款项保证首先用于向你行偿付上述“应付款项”。 ,(本担保人将按你行要求定期提供有关的财务报表,并将第,条第款中本担保人的变更情况及时通知贵行。 11 / 18 精品文档 ,(本担保书自开之日起生效,直至贵行在上述保函项下的担保责任完全解除或担保契约项下应付款全部得到清偿之日终止。 ,,(本担保书在履行过程中如有争议时,应尽量协商解决,如协商不成,将向贵行所在地法院提起诉讼。 本担保书正本一式四份,贵行执二份,甲及本担保人各执一份。 担保人名称: 法定代表人签字:,,,,, 签发日期:,,,,, 开户行及帐号:,,,,, 文档 编号: 致:公司 根据贵公司与 签署的编号为___ 的《委托担保协议书》的规定,贵公司为债务人向 所申请的期限为 金额为万元的 提供担保。 本人 应债务人的请求,愿意以反担保人的身份向贵公司提供反担保,现出具以贵公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证书: 1、本反担保书担保的债权种类为: 依据债务人与贵公司签订的《委托担保协议书》的约定, 12 / 18 精品文档 由贵公司为债务人向债权人提供的金额为 ___ 万元的 项下债务担保而对债务人享有的债权。具体的内容以债务人与债权人签订的合同或协议、贵公司与债权人签订的保证合同或保函以及债务人与贵公司签订的委托担保协议书之约定为准。、本反担保书担保的范围包括: 2(1 贵公司为债务人担保的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用以及担保费、逾期担保费、滞纳金、利息、违约金、贵公司实现债权的费用等。 2(债权人及贵公司实现债权的费用包括但不限于诉讼或仲裁费、财产或证据保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费、调查取证费等。、本反担保书的保证方式为连带责任保证;在反担保人按反担保书约定承担责任之情况下,如还有其他保证反担保人的,各反担保人承担连带共同保证责任。、本反担保书项下的保证期间为:自本反担保书生效之日起,至贵公司代债务人向债权人偿还担保债务之日后两年止。 5、本反担保人保证对债务人的上述全部债务负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任。若债务人未能按约履行其与债权人签订的借款合同或相关合同或协议以及其与贵公司签订的委托担保协议中约定的义务,本反担保人保证 13 / 18 精品文档 在收到贵公司通知书后五个工作日内无条件地代为清偿,不得有任何异议。 6、本反担保人特别保证:如贵公司还同时享有由债务人或其他任何第三人提供的物的反担保或连带责任保证反担保,不论贵公司是否向上述物的反担保人或其他连带责任保证反担保人提出承担反担保责任的请求,本反担保人自愿优先承担对贵公司的连带保证反担保责任,并承诺放弃一切抗辩权。 本反担保书所担保的债权同时存在债务人提供物的担保的,贵公司有权要求本反担保人先于物的担保承担保证担保责任。 债务人提供了物的担保的,贵公司放弃该担保物权、担保物权顺位或者变更担保物权的,本反担保人同意继续按照本反担保书的约定提供并承担连带责任保证。、若贵公司在保证期间依法将债权转让给第三人的,则本反担保保证债权同时转让,本反担保人在原保证担保的范围内对受让人承担反担保保证责任。若在保证期间,贵公司为债务人担保的债务的主合同发生变更的,则本反担保人同意继续对变更后的主合同项下债务向贵公司承担连带保证责任。、本反担保书的效力独立于债务人与债权人签订的合同或协议、贵公司与债权人签订的保证合同或保函以及债务人与贵公司签订的委托担保协议等相关合同或协议,本反担保书不受上述合同 14 / 18 精品文档 或协议效力的影响,上述合同或协议无效不影响本反担保书的效力。 9、本反担保人在此确认并保证: 9(1 反担保人的财务状况足以保证反担保人有能力履行此项反担保;(反担保人愿以拥有的全部资产承担连带保证责任;(反担保人同意向贵公司提供全部资产清单,如贵公司认为有必要,可对清单中所列财产进行评估,评估费用由反担保人承担; 9(反担保人保证对清单中所列财产拥有完全的所有权。从本合同签订之日起,反担保人非征得贵公司同意,不再自行处分以上财产。如贵公司认为有必要,可对其中部分财产进行保险、设定抵押、质押,反担保人保证协助办理有关登记手续。如以上资产尚不足以承担对贵公司的反担保责任,则反担保人保证对不足部分继续承担清偿责任,直到本反担保书第2条所述款项及费用全部还清为止。 10、本反担保是反担保人的连续性义务和责任,其连续性不受任何争议、索赔和法律程序的影响,也不因债务人分立、合并、重组、改制、破产、无力清偿、丧失企业资格、更改组织章程或发生其他任何变化而有任何改变。对本反担保人的违约情形,贵公司有权向有关部门或单位予以通报,有权通过新闻媒体进行公告催收。 11、本反担保书适用中华人民共和国法律。因反担保书引起或与之相关的任何争 15 / 18 精品文档 议,首先协商解决,协商不成的,应按以下第 项规定的方式解决: 向本反担保书受益人所在地人民法院提起诉讼。 向仲裁委员会申请仲裁。 12、本反担保书自反担保人签字之日起生效。 反担保人: 身份证号码: :地址: 电话: 年 月 日 反担保人配偶声明: 作为_____________的配偶,本人同意反担保人以我们夫妻共有财产及本人的个人财产为上述连带责任保证反担保提供财产保证。 反担保人配偶签字: 年 月 日 身份证号码: 财 产 清 单 本人保证上述清单所列财产真实且合法。 签名: 日期: 编号: 反 担 保 函 : 鉴于贵行依据与申请人 圣华元国际融资租赁有限公司出具金额为整的 ,应申请人要求,我方特向贵行提供如下反担保: 16 / 18 精品文档 一、对申请人在>项下的所有债务向贵行承担连带保证责任,包括但不限于垫付款项其利息、手续费、担保费、违约金及申请人应付的所有其他费用。 二、我方保证对贵行提出的索偿要求不以任何理由拒付,同时授权贵行无需征得我方同意即可直接从我方在贵行开立的所有帐户中扣收上述款项。我方放弃一切抗辩和追索的权利。 三、我方保证,下述任何情况的出现,不影响我方在上述第一、二条项下担保义务的履行: 1、 贵行担保的申请人义务履行期提前或延期; 2、 由于任何纠纷导致保函受益人索赔; 3、 申请人组织机构变更及关闭、撤销、破产等; 4、 其他影响付款或项目进行的任何事件发生。 四、本反担保函是独立的、不可撤销的,不因>的无效而无效。 五、 本反担保函保证期间为:自贵行开始履行 六、本反担保函自签字或盖章之日起生效,至申请人在>项下的债务全部清偿后失效。 反担保人: 法定代表人: 年 17 / 18 精品文档 18 / 18
本文档为【银行保函反担保保证书】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_591137
暂无简介~
格式:doc
大小:31KB
软件:Word
页数:0
分类:
上传时间:2017-09-17
浏览量:36