首页 工程项目招投标与合同管理 题

工程项目招投标与合同管理 题

举报
开通vip

工程项目招投标与合同管理 题第一章 工程招投标与合同管理基础 一、单选题 1、( )是合同当事人双方权利义务共同指向的对象,即合同法律关系的客体 A、货物 B、标的 C、质量 D、数量 2、工程招标代理机构资质等级分为( )。 A、甲级、乙级、暂定级 B、甲、乙、丙三级 C、一、二、三级 D、特级、一、二.、三级 3、下列关于建设工程交易中心的说法中不正确的是( )。 A、建设工程交易中心是政府管理部门,具备监督管理职能...

工程项目招投标与合同管理 题
第一章 工程招投标与 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理基础 一、单选题 1、( )是合同当事人双方权利义务共同指向的对象,即合同法律关系的客体 A、货物 B、标的 C、质量 D、数量 2、工程招标代理机构资质等级分为( )。 A、甲级、乙级、暂定级 B、甲、乙、丙三级 C、一、二、三级 D、特级、一、二.、三级 3、下列关于建设工程交易中心的说法中不正确的是( )。 A、建设工程交易中心是政府管理部门,具备监督管理职能 B、建设工程交易中心是服务性机构,经批准可收取一定的服务费 C、建设工程交易中心并非任何单位和个人可随意成立,不以营利为目的 D、工程交易行为不可以在建设工程交易中心场外发生 4、招标公告是一种( )。 A、要约 B、承诺 C、要约邀请 D、合同 5、合同订立过程中,承诺自( )时生效。 A、发出 B、要约人了解其内容 C、合同生效 D、达到要约人 6、在诉讼时效期间的最后6个月,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效( )。 A、终止 B、中止 C、中断 D、继续计算 7、诉讼时效中断是指( )。 A.权利人在期间内不行使权利,法律规定消灭其胜诉权的制度 B.在诉讼时效期间内,由于法定事由的出现,导致已经进行的诉讼时效期间归于无效,待时效中断法定事由消除后,诉讼时效期间重新计算 C.在诉讼时效期间进行过程中,由于出现了一定的法定事由,导致权利人不能行使请求权,法律规定暂时诉讼时效期间的计算,已经经过的时效期间仍然有效,待阻碍权利人行使权利的法定事由消失后,继续进行诉讼时效期间的计算 D.在诉讼时效期间届满后,权利人因有正当理由,向人民法院提出请求,人民法院可以把法定时效期间予以延长 8、可撤销的建设 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 合同,当事人应当请求( )撤销。 A建设行政主管部门 B、人民法院 C监理单位 D设计单位 9、下列属于无效合同的是( )。 A.一方以欺诈的手段订立的合同 B.一方以胁迫的手段订立的合同 C.因重大误解订立的合同 D.以合法形式掩盖非法目的的合同 10、下列对于合同免责条款的表述不正确的是( )。 A、因故意造成对方财产损失的免责条款无效 B、因过失造成对方财产损失的免责条款无效 C、因重大过失造成对方财产损失的免责条款无效 D、造成对方人身伤害的免责条款无效 11、与工业产品生产相比,建设工程项目的运作和施工不能标准化,反映了建设工程项目及其生产具有( )的特点。 A、一次性 B、单件性 C、体积庞大 D、预约性 12、下列情形不属于项目特征的是( )。 A、单件性 B、具有一定的约束条件 C、一次性 D、长期性 13、在工程建设中,进行征地、拆迁和场地平整,属于( )阶段的工作。 A、项目建议书 B、可行性研究 C、建设准备 D、建设实施 二、多选题 1、诉讼时效中止的事由包括( )。 A、权利人提起请求 B、提起诉讼 C、因不可抗力不能行使请求权 D、权利人死亡尚未找到继承人不能行使请求权 E、义务人同意履行义务 2.代理的种类分为( )。 A、委托代理 B、法定代理 C、无权代理 D、指定代理 E、超越权限代理 3.无权代理的表现形式有( )。 A、无合法授权的“代理”行为 B、以被代理人的名义同自己实施法律行为 C、代理人超越代理权限所为的“代理”行为 D、代理权终止后的“代理”行为 E、代理人在代理权限内行使代理行为 4、对代理人在代理权终止后而为的代理行为( )。 A、被代理人有拒绝权 B、被代理人应当承担责任 C、相对人有催告权 D、善意相对人有撤销权 E、由行为人承担后果 5、依照我国法律规定,下列各项中,诉讼时效期间为1年的有( )。 A、王五对赵六的丢失寄存物赔偿请求权 B、甲对乙的人身伤害赔偿请求权 C、李四对王五的给付欠款请求权 D、乙对丙的赡养费请求权 E、张三对李四的给付租金请求权 6、合同的内容一般包括条款( )。 A、当事人的名称或者姓名和住所 B、标的 C、数量 D、质量 E、合同签订地点及公证人员姓名 7、下列各项中,未超过诉讼时效期间的包括( )。 A、杨某将其电视机交李某保管,1992年3月的一天李某将电视机摔坏.1993年2月杨某提出赔偿请求 B、1967年5月乙欠丙的3000元债务到期未付,l970年9月丙请求乙偿还欠款 C、债务人应于1988年6月还清欠款,却分文未还。l990年2月债权人提起诉讼 D、1988年4月李某的权利被张某侵害,直至2007年8月李某才知道其权利被侵害,且在这之前李某也不存在应当知道的基础。2009年2月李某提起拆讼 E、1970年3月甲拒付应付乙的租金500元。1982年2月乙为此提起诉讼 8、无效合同的法律责任包括( )。 A、返还财产 B、赔偿损失 C、继续履行 D、追缴财产 E、暂不履行 9、属于可变更或可撤销合同的有( )。 A、甲化工厂使用假的产品合格证同乙企业签订合同,将不符合标准的涂料销售给乙企业 B、甲企业在签订采购合同过程中,误将产品单价写错,与乙单位达成买卖合同 C、一方当事人乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 D、以合法形式掩盖非法目的的合同 E、一方以欺诈、胁迫手段订立,侵害国家利益的合同 10、下列有关格式条款的表述中,错误的有( )。 A、格式条款是经双方协商采用的标准合同条款 B、提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效 C、当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款 D、如果对争议条款有两种解释时,应作出有利于提供格式条款方的解释 E、如果对争议条款有两种解释时,应作出不利于提供格式条款方的解释 第二章 工程项目招标 一、单选题 1、招标文件发售的时间不得少于( )。 A 、3天 B 、5天 C、 3个工作日 D、 5个工作日 2、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,属于工程建设项目招标范围的工程建设项目,重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在( )人民币以上的,必须进行招标。 A、 50万元 B、100万元 C、 l50万元 D、 200万元 3、资格后审是在( )对投标人资格进行审查。 A、开标后 B、发放招标文件前 C、开标后评标前 D、评标时 4、招标项目需要编制标底的,一个工程只能编制( )标底。 A、1个 B、 2个 C 、3个 D 、4个 5、如果招标人改变招标范围应在投标截止日前至少( )前以书面形式通知所有招标文件的收受人。 A、 10天 B、 l5天 C、 20天 D 、25天 二、多选题 1、下列哪些选项是必须进行招标的条件( )。 A、涉及国家机密的工程 B、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 C、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 D、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 E、项目技术难度高的工程 2、建设工程施工招标的必备条件有( )。 A、招标所需的涉及图纸和技术资料具备 B、招标范围和招标方式已确定 C、招标人已经依法成立 D、已经选好监理单位 E、资金全部落实 3、《招标投标法》规定,建设工程招标方式有( )。 A、公开招标 B、议标 C、国际招标 D、邀请招标 E、直接发包 4、招标文件应包含的主要内容有( )。 A、投标须知 B、图纸 C、投标函的格式及附录 D、合同的主要条款 E、已标价工程量清单 三、 案例分析 某办公楼工程全部由政府投资兴建。该项目为该市建设规划的重点项目之一且已列入地方年度投资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ,施工图纸及相关技术资料等已经完成。现决定对该项目进行公开招标。因估计除本市施工企业参加投标外,还可能有外省市施工企业参加。故招标人委托咨询机构编制了两个标底,准备分别用于对本市和外省市施工企业标价的评定。招标人在公开媒体上发布资格预审通告。最终有A、B、C、D、E五家承包商通过了资格预审。根据招标公告的规定,招标人于4月5日一4月7口发放招标文件。到招标文件所规定的投标截止日4月20日下午16时之前,这五家承包商均按规定时间提交了投标文件和投标保证金90万元。 问题: 在该项目的招标过程中哪些方面不符合招标投标的相关规定?并说明理由。 提示: (1) 招标人委托咨询机构编制了两个标底,准备分别用于对本市和外省市施工企业标价的评定;根据相关规定要求,一个工程只能编制一个标底,并且不允许招标人设置不同的条件限制、歧视其他企业。 (2) 招标人于4月5日—4月7日发放招标文件;招标文件的发放不得少于5个工作日。 (3) 到招标文件所规定的投标截止日4月20日下午16时之前,这五家承包商均按规定时间提交了投标文件和投标保证金90万元;按照国家的相关规定,我国的投标保证金般不得高于80万元。 第三章 工程项目投标 一、单选题 1、以下关于工程量清单说法不正确的是( )。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由投标人提供的文件 2、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是( )。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对施工图进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 3、投标单位在投标报价中,对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,在开标后,发现投标单位没有填写单价和合价的项目,则( )。 A、允许投标单位补充填写 B、视为废标 C、退回投标书 D、认为此项费用已包括在工程量清中的其他单价和合价中 4、工程量清单是招标单位按国家颁布《工程量清单计价 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以( )为依据。 A、 工程量清单 B、实际工程量 C、承包方保送的工程量 D、合同中的工程量 5、投标保证金一般不得超过投标总价的( ),但最高不得超过( )万元人民币。 A 、1% 80 B、2% 80 C、 1% 100 D、 2% 100 6、提交投标文件的投标人少于( )个的,招标人应当依法重新招标。 A、1 B、 3 C、 5 D、 7 7、投标预备会结束后,由招标人(招标代理人)整理会议纪要和解答的内容,以书面形式将所有问题及解答向( )发放。 A、所有潜在的投标人 B、所有获得招标文件的投标人 C、所有申请投标的投标人 D、所有资格预审合格的投标人 8、招标文件应当载明投标有效期。投标有效期从( )起计算。 A、发布招标公告 B、发售招标文件 C、提交投标文件截止日 D、投标报名 9、由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级( )的单位确定资质等级。 A、较高 B、较低 C、最高 D、中等 二、多选题 1、投标人在去现场踏勘之前,应先仔细研究招标文件中的有关概念的含义和各项要求,特别是招标文件中的( )。 A、工作范围 B、专用条款 C、工程地质报告 D、设计图纸 E、设计说明 2、投标时投标人应该根据自己的经济实力和管理水平作出( )的选择。 A、投风险标 B、投保险标 C、投盈利标 D、投保本标 E、不定 3、下列( )是投标报价的技巧。 A、不平衡报价法 B、突然袭击法 C、亏本报价法 D、增加建议 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 法 E、多方案报价法 4、投标报价的编制方法有( )。 A、工料单价法 B、估算法 C、头脑风暴法 D、综合单价法 E、企业法 5、下列影响投标决策的因素有( )。 A、技术方面的实力 B、经济 C、管理 D、信誉 E、投标报价 6、下列关于多方案报价法说法错误的有( )。 A、可以修改原设计方案 B、需按原工程说明书合同条款报一个价,如合同条款作某些改变时,再报一个价 C、可以修改原设计方案,并且只报修改后方案的报价 D、利用这种最低标价来吸引招标人,从而取得与招标人商谈的机会,再逐步进行费用最多部分的报价 E、为了在某一地区打开局面,而采取的一种不惜代价只求中标的策略 7、投标报价的构成包括( )。 A、直接费 B、间接费 C、综合费 D、利润 E、税金 三、案例分析 1 、2008年5月,某污水处理厂为了进行技术改造,决定对污水设备的设计、安装、施工等一揽子工程进行招标。考虑到该项目的一些特殊专业要求,招标人决定采用邀请招标的方式,随后向具备承包条件而且施工经验丰富的A、B、C三家承包人发出投标邀请。A、B、C三家承包单位均接受了邀请并在规定的时间、地点领取了招标文件,招标文件对新型污水设备的设计要求、设计标准等基本内容都作了明确的规定。为了把项目搞好,招标人还根据项目要求的特殊性,主持了项目答疑会,对设计的技术要求作了进一步的解释说明,三家投标单位都如期参加了这次答疑会。在投标截止日期前l0天,招标人书面通知各投标单位,由于某种原因,决定将安装工程从原招标范围内删除。之后三家投标单位都按规定时间提交了投标文件。但投标单位A在送出投标文件后发现由于对招标文件的技术要求理解错误造成了报价估算有较严重的失误,遂赶在投标截止时间前l0分钟向招标人递交了一份书面声明,要求撤回已提交的投标文件。由于投标单位A已撤回投标文件,在剩下的B、C两家投标单位,通过评标委员会专家的综合评价,最终选择了投标单位B为中标单位。 问题: (1) 投标单位A提出的撤回投标文件的要求是否合理?为什么? (2) 从所介绍的背景资料来看,在该项目的招投标过程中哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定? 提示: (1) 合理。根据《招标投标法》第29条规定,投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 (2) 在该项目的招投标过程中有以下两方面不符合《招标投标法》的有关规定: ① 招标人不应该在投标截止日期前10天修改招标范围。根据《招标投标法》第23条规定,着招标人需改变招标范围或变更招标文件,应在投标截止日期前至少15天(而不是10天)前以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 ② 不应该仅从剩下的B、C两家投标单位中选择中标人。根据《招标投标法》的规定投标人少于3个时,招标人应当依照本注重新招标。 2、某市越江隧道工程全部由政府投资。该项目为该市建设规划的重要项目之一,且已列入地方年度固定资产投资计划,概算已经士管部门批准,征地工作尚未全部完成,施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外,还可能有外省市施工企业参加投标,故招标人委托咨询单位编制了两个标底,准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。招标人对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复,并以备忘录的形式分发给各投标单位,为简明起见,所采用表格形式见表3-3。 表3-3招标文件的书面答复 在书面答复投标单位的提问后,招标人组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前l0天,招标人书面通知各投标单位,由于某种原因.决定将收费站工程从原招标范围内删除 问题: (1) 该项目的标底应采用什么方法编制?简述其理由。 (2) 招标人对投标单位进行资格预审应包括哪些内容? (3) 该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处?请逐一说明。 注意: 本案例考核施工招标在开标(投标截止日期)之前的有关问题,主要涉及招标方式的选择、招标需具备的条件、招标程序、标底编制的依据、投标单位资格预审等问题。要求根据《招标投标法》和其他有关法律法规的规定,正确分析本工程招投标过程中存在的问题。因此,在答题时,要根据本案例背景给定的条件回答,不仅要指出错误之处,而且要说明原因。为使条理清晰,应按答题要求逐一说明,而不要笼统作答. 提示: 问题1: 答:由于该项目的施工图及有关技术资料齐全,因而其标底可采用工料单价法或综合单价法进行编制。 问题2: 答:业主对投标单位进行资格预审应包括以下内容:投标单位组织与机构和企业概况;近3年完成工程的情况;目前正在履行的合同情况;资源方面,如财务、管理、技术、劳力、设备等方面的情况;其他资料(如各种奖励或处罚等)。 问题3: 答:该项目施工招标存在5方面问题(或不当之处),分述如下: 1.本项目征地工作尚未全部完成,尚不具备施工招标的必要条件,因而尚不能进行施工招标。 2.不应编制两个标底,因为根据规定,一个工程只能编制一个标底,不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。 3.业主对投标单位提问只能针对具体的问题做出明确答复,但不应提及具体的提问单位(投标单位),也不必提及提问的时间(这一点可不答),因为按《中华人民共和国招标投标法》第二十二条规定,招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。 4.根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,若招标人需改变招标范围或变更招标文件,应在投标截止日期至少15天(而不是10天)前以书面形式通知所有招标文件收受人。若迟于这一时限发出变更招标文件的通知,则应将原定的投标截止日期适当延长,以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响,并将其在投标文件中反映出来。本案例背景资料未说明投标截止日期已相应延长。 5.现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前,因为投标单位对施工现场条件也可能提出问题。 第四章 建设工程开标、评标、定标与签订合同 一、单选题 1、评标工作一般按( )程序进行。 A、详细评审一评标报告 B、初步评审一详细评审 C、工作准备一评审 D、工作准备一评标报告 2、招标人可以( )评标委员会直接确定中标人。 A、批准 B、委托 C、授权 D、指定 3、中标通知书由( )发出。 A、招标代理机构 B、招标人 C、招标投标管理处 D、评标委员会 4、没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵,属( )。 A、重大偏差 B、严重偏差 C、细微偏差 D、细小偏差 5、开标的时间应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的( )公开进行。 A、前一时间 B、后一时间 C、同一时间 D、没有任何规定 6、中标人应当就分包项目向招标人负责,接受分包的人就分包项目承担( )。 A、法律责任 B、民事责任 C、单位责任 D、连带责任 7、资格后审是指在( )后对投标人进行的资格审查。 A、投标 B、开标 C、中标 D、评标 8、招标人应当采取必要的措施,保证评标在( )的情况下进行。 A、公正 B、公开 c、公平 D、严格保密 9、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时,除招标文件另有约定外,应当按下述原则进行修正:用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时,以( )为准。 A、数字金额 B、文字金额 C、数字金额与文字金额中小的 D、数字金额与文字金额中大的 10、采用经评审的最低投标价法的,应当在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中,评审出投标价格最低的投标人,但投标价格低于( )的除外。 A、标底合理幅度 B、社会平均成本 C、企业成本 D、同行约定成本 二、多选题 1、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》中规定的无效投标文件包括( )。 A、投标文件未按照招标文件的要求予以密封的 B、投标文件的关键内容字迹潦草,但可以辨认的 C、投标人未提供投标保函或者投标保证金的 D、投标文件中的投标函盖有投标人的企业印章,但未盖企业法定代表人印章的 E、投标文件中的投标函盖有投标入的企业印章和企业法定代表人委托人印章的 2、评标委员会负责人可以由( )。 A、政府指定 B、评标委员会成员推举产生 C、投标人推举产生 D、招标人确定 E、中介机构推荐 3、《评标委员会和评标方法暂行规定》中规定的投标文件重大偏差包括( )。 A、没有按照招标文件要求提供投标担保 B、投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章 C、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 D、提供了不完整的技术信息和数据 E、投标文件附有招标人不能接受的条件 4、关于细微偏差的说法,正确的选项包括( )。 A、在实质上响应了招标文件要求,但在个别地方存在漏项 B、在实质上响应了招标文件要求,但提供了不完整的技术信息和数据 C、补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果 D、细微偏差不影响投标文件的有效性 E、细微偏差将导致投标文件成为废标 5、下列有关招投标签订合同的说明,正确的是( )。 A、应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同 B、招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议 C、招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件、投标文件的实质性内容作出修改 D、如果招标文件要求中标人提交履约担保,招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保 E、中标人不与招标人订立合同的,应取消其中标资格,但投标保证金应予退还 6、《招标投标法》规定,开标时由( )检查投标文件密封情况,确认无误后当众拆封。 A、招标人 B、投标人或投标人推选的代表 C、评标委员会 D、地方政府相关行政主管部门 E、公证机构 7、下列( )情况下,不得担任评标委员会成员。 A、投标人或者投标主要负责人的近亲属 B、项目主管部门或者行政监督部门的人员 C、与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的 D、不拥有注册造价师证的 E、曾因在招标、评标及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政或刑事处罚的 8、评标的程序是( )。 A、评标准备工作 B、初步评审 C、详细评审 D、评标后续工作 E、评标结果 9、评标活动应遵循( )的原则。 A、公正 B、公平 C、科学 D、发展 E、择优 三、案例分析 1、某建设单位准备建座图书馆,建筑面积5 000m2,预算投资400万元,建设工期为10个月。该工程采用公开招标的方式确定承包商。依据《招标投标法》和《建筑法》的规定,建设单位编制了招标文件,并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书,得到了批准。但在招标之前,该建设单位就已经与甲公司进行了工程招标沟通,对投标价格、投标方案等实质性内容达成了一致的意向。招标公告发布后,来参加投标的公司有甲、乙、丙三家。按照招标文件规定的时间、地点及投标程序,三家施工单位向建设单位递交了标书。在公开开标的过程中,甲和乙承包单位在施工技术、施工方案、施工力量及投标报价上相差不大,乙公司在总体技术和实力上是较甲公司好些。但定标的结果是甲公司。乙公司很不满意,但最终接受了这个竞标结果。20多天后,一个偶然的机会,乙公司通过甲公司的一名中层管理人员得知该建设单位在招标之前和甲公司已经进行了多次接触,中标条件和标底是双方议定的,参加投标的其他人都蒙在鼓里。对此情节,乙公司认为该建设单位严重违反了法律的有关规定,遂向当地建设行政管理部门举报,要求建设行政管理部门依照职权宣布该招标结果无效。经建设行政管理部门审查,乙公司所陈述事实属实,遂宣布本次招标结果无效。 甲公司认为,建设行政管理部门的行为侵犯了甲公司的合法权益,遂起诉至法院,请求法院依法判令被告承担侵权的民事责任,并确认招标结果有效。 问题: (1) 简述建设单位进行施工招标的程序。 (2) 通常情况下,招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式? (3) 按照《招标投标法》的规定。该建设单位应对本次招标承担什么法律责任? 1.提示: (1) 建设单位进行施工招标的程序为: ①建设单位工程项目报建; ②审查招标人(业主)资格; ③编制招标文件与送审: ④招标申请报批; ⑤投标资格审查; ⑥召开招标会议; ⑦接受招标文件; ⑧开标; ⑨评标; ⑩定标; ⑾签订合同。 (2)通常情况下,招标人和投标人串通投标的行为有以下表现形式。 ①招标人在开标前开启招标文件,并将投标情况告知其他投标人,或者协助投标人撤换投标文件,更改报价; ②招标人向投标人泄露标底: ③招标人与投标人商定,投标时压低或抬高标价,中标后再给投标人或招标人额外补偿; ④招标人预先内定中标人; ⑤其他串通投标行为。 (3) 依法必须进行招标的项目,招标人违反本法规定,与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的,给予警告,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。以上行为影响中标结果的,中标无效。 2、某工程项目决定进行公开招标。招标人在公开的报纸和网络上发布了招标公告,并于7月1日进行了资格预审,通过预审的共有A、B、C、D、E共5家企业。7月5日—7月6日该招标人在指定地点发放招标文件,7月25日上午9:00为投标截止时间。这5家企业均按照规定的时间提交了投标文件。开标时,招标人邀请了本企业的行政主管部门领导主持,由招标人代表检查标书的密封情况,并在记录表上签字确认,评标专家共7人,其中招标人代表1人、行政主管部门领导2人、评标专家4人。在评标时发现,A企业的投标文件没有投标人授权代表签字且没有加盖公章:B企业的正副本报价不一致。 经过评审,招标人最终确定D企业为中标人,并于7月28日发出中标通知书,最终双方于9月10日签订了书面合同。 问题: (1) 该项目的招标过程中哪些方面不符合招投标的相关规定?并说明理由。 (2) 判断A、B两家企业的投标是否有效,并说明理由 提示: (1) 发放招标文件的时间不够,按照国家规定,招标文件的发放不得少于5个工作日;开标会的丰持人不应由本企业的行政主管部门领导担任,应该由招标人主持;标书的密封情况不应由招标人代表检查,应由投标人代表或者公证机构人员检查;9月l0日签订书面合同的时间不对,按照规定,招标人与投标人应当自发出中标通知书之日起30日内签订书面合同。 (2) A单位的投标无效,因为A单位投标文件没有投标人授权代表签字并没有加盖公章属于重大偏差:B单位有效,因为B单位正副本报价不一致属于细微偏差,可以将报价以正本为主。 3、某综合楼工程项日的施工,经当地主管部门批准后,由建设单位自行组织施工,公开招标。招标工作主要内容确定为:①成立招标工作小组;⑨发布招标公告;③编制招标文件;④编制标底;⑤发放招标文件;⑥组织现场踏勘和招标答疑;⑦投标单位资格审查,⑧接收投标文件;⑨开标;⑩确定中标单位;⑾评标;⑿签订承发包合同;⒀发出中标通知书。 现有A、B、C、D四家经资格审查合格的施工企业参加该工程投标,与评标指标有关的数据见表: 与评标指标有关的数据 投标单位 A B C D 报价(万元) 3420 3528 3600 3636 工期(天) 460 455 460 450 经招标工作小组确定的评标指标及评分方法如下。 (1) 报价以在标底价(3600万元)的(1%士3%)以内为有效标。评分方法是:报价以标底价减去其3%为100分,在标底价减去其3%的基础上,每上升1%扣5分。 (2) 定额工期为500天。评分方法是:工期提前10%为100分,在此基础上每拖后5天扣2分。 (3) 企业信誉和施工经验均已在资格审查时评定。 企业信誉得分:C单位为100分,A、B、D单位均为95分:施工经验得分:A、B单位为100分,C、D单位为95分。 (4) 上述四项评标指标的总权重分别为:投标报价45%,投标工期25%,企业信誉和施工经验均为15%。 问题: 1.如果将上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当?如果不妥,请确定合理的顺序。 2.试在表中填制每个投标单位各项指标得分及总得分。其中报价得分要求列出计算式。请根据总得分列出名次并确定中标单位. 各项指标得分及总得分表 投标单位项目 A B C D 总权重 投标报价(万元) 标价得分(分) 投标工期(天) 工期得分(分) 企业信誉得分(分) 施工经验得分(分) 总得分 名次 参考答案 1.题中所列招标顺序不妥。正确的顺序应当是:①成立招标工作小组;②编制招标 文件;③编制标底;④发布招标公告;⑤招标单位资格审查;⑥发放招标文件,⑦组织现场踏勘和招标答疑;⑧接收投标文件;⑨开标;⑩评标;⑾确定中标单位;⑿发出中标通知书;⒀签订承发包合同。 2.解: (1) 报价得分计算为: A单位:报价降低率=[(3420-3600)/3600]*100%=一5% (注;报价降低率是以标底价为基准,而不是以投标报价为基准计算。) A单位报价降低率已超出有效标(报价降低率最低为一3%) 的范围,因此是废标。 B单位:报价降低率=[(3528-3600)/3600]*l00%= —2% 与报价降低率一3%相比,上升1%,扣5分。 因此B单位报价得分为95分。 同理可求出C单位、D单位报价得分,分别为85分、80分(注:具体计算过程略)。 (2)填入表中。 备项指标得分总得分表 投标单位项目 A B C D 总权重 投标报价(万元) 3420 3528 3600 3636 0.45 标价得分(分) 废标 95 85 80 投标工期(天) 455 460 450 0.25 工期得分(分) 98 96 100 企业信誉得分(分) 95 100 95 0.15 施工经验得分(分) 100 95 95 0.15 总得分 96.5 91.5 89.5 1.00 名次 1 2 3 中标单位为B单位 第五章 工程施工合同 一、单选题 1、按照《标准施工招标文件》的约定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按( )顺序解释。 A、合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书 B、中标通知书、投标函、合同履行中的变更协议 C、合同履行中的补充协议、中标通知书、已标价的工程量清单 D、合同专用条款、合同通用条款、中标通知书 2、施工合同的组成文件中,结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正,使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。 A、协议书 B、专用条款 C、标准条款 D、质量保修书 3、按照《建设施工合同示范文本》的规定,承包人的义务包括( )。 A、协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B、按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C、办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D、组织设计交底 4、按照《建设施工合同示范文本》的约定,工程师接到承包人提交的进度计划后,应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见,则视为( )。 A、工程师已经确认,承包人不再承担计划的缺陷责任 B、工程师已经确认,承包人仍应承担计划的缺陷责任 C、工程师未确认,承包人应修改进度计划 D、工程师未确认,承包人应等待工程师的进一步指示 5、按照《标准施工招标文件》的约定,监理人接到承包人提交的进度计划后,应在合同约定的时间内予以批复或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见,则视为( )。 A、进度计划以批准.承包人不再承担计划的缺陷责任 B、进度计划以批准,承包人仍应承担计划的缺陷责任 C、进度计划未批准,承包人应修改进度计划 D、进度计划未批准,承包人应等待工程师的进一步指示 6、在施工中,承包人按照经过监理人批准的施工方案施工导致事故,所发生的费用应由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、监理人 D、发包人和承包人共同 7、某工程项目施工中,发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷,原因属于材料质量问题,该部分工程需拆除重建,则( )。 A、承包人承担返工费用,工期不予顺延 B、承包人承担返工费用,工期给予顺延 C、发包人承担追加合同价款,工期不予顺延 D、发包人承担追加合同价款,工期给予顺延 8、某施工合同约定,建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时,检验由( )。 A、发包人负责,并承担检验费用 B、发包人负责,检验费用由承包人承担 C、承包人负责,并承担检验费用 D、承包人负责,检验费用由发包人承担 9、某工程项目缺陷责任期内发现存在质量缺陷,监理人出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力,直接联系维修公司进行了维修,则维修费用应由( )承担。 A、发包人 B、监理人 C、承包人 D、维修公司 10、采用工程量清单计价的承包合同中的综合单价,如果由于设计变更引起工程增减,对其超过合同约定幅度部分的工程量,除合同另有约定外,其综合单价的调整办法是( )。 A、由承包人提出,经监理人确认后作为结算依据 B、由发包人提出,经承包人同意后作为结算依据 C、由承包人提出,报工程造价管理机构备案后作为结算依据 D、由承包人提出,经发包人确认后作为结算依据 二、多选题 1、施工合同的当事人包括( )。 A、发包人 B、发包人的法定代表人 C、工程师 D、承包人 E、承包人的法定代表人 2、在施工合同中,发包人的义务通常包括( )。 A、平整施工场地 B、确保施工所需水电供应 C、提供工程进度计划 D、负责施工现场的安全保卫 E、办理施工临时用地的批准手续 3、在施工合同中,承包人的义务通常包括( )。 A、承担白天施上噪音扰民的赔偿费用 B、开通施工场地与城乡公共道路的通道 C、因承包人原因导致的夜间施工噪声罚款 D、施工现场古树名木的保护工作 E、办理施工许可证 4、在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权( )。 A、立即停止施工 B、要求签订延期付款协议 C、在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工 D、追究违约责任 E、立即解除合同 5、下列有关确定变更价款的做法,正确的有( )。 A、变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B、工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C、确定的价款报送造价管理部门备案 D、工程师未在规定时间内作出答复,视为承包人的要求已批准 E、承包人未提出追加价款报告,工程师可单独决定补偿额 第六章 工程施工合同的履行与索赔 一、单选题 1、施工合同中约定,如果发包人不按合同的约定支付工程进度款,承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款,可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的规定。 A、撤销权 B、不安抗辩权 C、后履行抗辩权 D、同时履行抗辩权 2、某设备制造订购合同,约定订购方先支付合同总价的10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,订购方未按时支付预付款,这是订购方行使的( )。 A、同时履行抗辩权 B、后履行抗辩权 C、不安抗辩权 D、合同中止履行的权利 3、某施工合同履行时,因施工现场尚不具备开工条件,已进场的承包人不能按约定日期开工,则发包人( )。 A、应赔偿承包人的损失,相应顺延上期 B、应赔偿承包人的损失,但工期不予顺延 C、不赔偿承包人的损失,但相应顺延工期 D、不赔偿承包人的损失,工期不予顺延 4、当施工过程中发生不可抗力.致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、设备供应人 D、发包人和承包人分别 5、由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。 A、费用由发包人承担,工期给予顺延 B、费用由承包人承担,工期不予顺延 C、费用由发包人承担,工期不予顺延 D、费用由承包人承担,工期给予顺延 6、某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确,双方通过协商又未能达成一致,此时,该部分货物的价款应按( )的市场价履行。 A、订立合同时订立地 B、订立合同时履行地 C、履行合同时订立地 D、履行合同时履行地 7、依据《建设施工合同示范文本》的约定,在施工合同履行中,如果发包人不按时支付预付款,承包人可以( )。 A、立即发出解除合同通知 B、立即停工并发出通知要求支付预付款 C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知7天后停止施工 D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知之日起停止施工 8、据施工合同示范文本的规定,由发包人采购材料交付承包人保管时,下列表述中正确的是( )。 A、材料运抵施工现场后,工程师与发包人共同清点 B、到货材料的种类与合同约定不符,承包人应该代为调剂串换 C、供货商延误到货影响施工时,发包人应赔偿承包人的损失 D、到货材料数量多于合同的约定时,承包人应将多余部分运出工地 9、执行政府定价的合同,当事人一方逾期提取货物,遇到政府上调价格时,应当按( )执行。 A、原价格 B、新价格 C、市场价格 D、原价和新价的平均价格 10、当工程师提出对已经隐蔽的工程进行重新检验时,承包人应按要求进行剥露,如检验不合格,( )承担发生的全部费用,工期( )。 A、承包人,顺延 B、承包人,不顺延 C、发包人,顺延 D、发包人,不顺延 二、多选题 1、关于合同的履行,下列说法正确的是( )。 A、质量要求不明确的,双方的约定不能低于国家强制性标准 B、价款或者报酬不明的,按订立合同时履行地的市场价格履行 C、履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在权利一方所在地履行 D、履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间 E履行费用的负担不明确的,由权利一方承担 2、建设工程施工合同示范文本规定,因( )等原因导致竣工时间延长,经工程师确认后可以顺延工期。 A、不可抗力 B、工程量增加 C、承包商基础施工超挖 D、设计变更 E、工程师延误提供所需指令 3、在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更,此变更( )。 A、需经上程师同意 B、不需经工程师同意 C、发生的费用山发包人承担 D、发生的费用由承包人承担 E、发生的费用由双方约定承担 4、 下列有关确定变更价款的做法,正确的有( )。 A、变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B、工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C、确定的价款报送造价管理部门备案 D、工程师未在规定时间内作出答复,视为承包人的要求已批准 E、承包人未提出追加价款报告,工程师可单独决定补偿额 5、某项目施工过程中,由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害,( )应当由发包方承担。 A、承包方人员伤亡损失 B、发包方人员伤亡损失 C、承包方施工设备损坏的损失 D、运至施工场地待安装工程设备的损害 E、工程修复费用 6、在下列情况下,承包人工期不予顺延的是( )。 A、发包人未按时提供施工条件 B、设计变更造成工期延长,但有时差可利用 C、不可抗力事件 D、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 E、现场工人操作不当引起安全事故,造成工期延误2天 7、下列( )事件承包人不可以向发包人提出索赔。 A、施工中遇到地下文物被迫停工 B、施工机械大修,误工5天 C、发包人要求提前竣工,导致工程成本增加 D、设计图纸错误,造成返工 E、施工方案调整,造成工期延误 8、关于建设工程索赔的说法,正确的是( )。 A、承包人可以向发包人索赔,发包人不可以向承包人索赔 B、索赔意向通知书发出后l4天内,承包人应向工程师正式提交索赔通知书 C、索赔是双向的,承包人可以向发包人索赔,发包人也可向承包人索赔 D、发包人向承包人索赔 E、索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知 9、施工过程中,如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照《建设施工合同示范文本》的约定,( )。 A、发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人 B、工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人 C、承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师 D、承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 E、承包人应在14天内向工程师提出变更工程价款的报告 10、索赔的表述中,正确的是( )。 A、索赔要求的提出不需经对方同意 B、索赔具有惩罚性质 C、在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 D、工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E、承包人必须执行工程师的索赔处理决定 三、案例分析 1、在某房地产开发项目中,发包人提供了地质勘察报告,证明地下土质很好。承包人作施工方案,用挖方的余土作通往住宅区道路基础的填方。由于基础开挖施工时正值雨季,开挖后土方潮湿,且易碎,不符合道路填筑要求。承包人不得不将余土外运,另外取土作道路填方材料,对此承包人提出索赔要求。工程师否定了该索赔要求,理由是,填方的取土作为承包人的施工方案。它因受到气候条件的影响而改变,不能提出索赔要求。在本案例中即使没有下雨,而因发包人提供的地质报告有误,地下土质过差不能用于填方,承包 人也不能因为另外取土而提出索赔要求。 提示: (1) 合同规定承包人对发包人提供的水文地质资料的理解负责。而地下土质可用于填方,这是承包人对地质报告的理解,应由他自己负责; (2) 取土填方作为承包人的施工方案,也应由他负责。(索赔的同时也是反索赔的过程,这也可以称为反索赔的成功) 2、
本文档为【工程项目招投标与合同管理 题】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_254952
暂无简介~
格式:doc
大小:367KB
软件:Word
页数:21
分类:
上传时间:2012-08-10
浏览量:134