还建房买卖合同范本

精品文档 还建房买卖 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 范本 还建房是指1973年——1986年期间，由国家计委、国家建委、财政部投资、拨款，北京市组织统一建设、管理的，按国家投资指标(包括“三材”指标)划拨，由中央单位分配使用的住房。你知道还建房买卖合同是怎样的吗?以下是学习啦小编为大家整理的还建房买卖合同范文，欢迎参考阅读。 还建房买卖合同范文1 出卖人(以下简称甲方): 身份证号: 地址: 联系方式: 买受人(以下简称乙方): 身份证号:地址: 联系方式: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙两方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:现一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 第一条 甲方愿将自有座落于 建筑面积为 ? 的还建房屋出卖给乙方。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备，在本合同中均简称为“该房屋”。 第二条 本合同第一条所列该房屋的买卖价格为人民币 元(, 元 )，本合同生效后，乙方向甲方支付房屋买卖 1 / 11 精品文档 预付款，人民币 万元(, 万元 )，交房后以实际面积结算，结算款交房后一次结清。 第三条 甲方按下列方式向乙方交付房屋: 甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方，并配合乙方实际接收该房屋; 第四条 甲方保证，其与开发商公司或村委签订的《房屋拆迁补偿协议》中约定应由甲方承担的义务，甲方已全部履行完毕，甲方享有的该房屋的全部权益一并转让给乙方。 第五条 甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清楚，无任何担保等他项权利设置、查封、债务或其他纠纷。乙方买受该房屋后，因该房屋存在产权纠纷或第三方对该房屋主张权利，致使乙方不能正常使用该房屋，或者不能取得该房屋的所有权，或者给乙方造成其他损失的，由甲方承担全部的赔偿责任。 第六条 该房屋出卖给乙方后，如因房屋存在质量问题或其他问题，需以甲方名义向该房屋开发商公司或者村委主张权利的，甲方应配合向其主张权利。 第七条 甲方出卖给乙方的该房屋，乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构，乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。 第八条 违约责任 2 / 11 精品文档 1、除甲乙双方协商，凡任何一方未能全面履行本合同约定之义务，即构成对本合同的违约，应当向未违约方承担违约责任; 、未违约方有权要求: (1)违约方继续履行本合同约定的义务; (2)违约方于限期内采取补救 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 ; (3)违约方承担因违约行为对未违约方造成的经济损失。 第九条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙两方协商解决。协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十条 本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 第十一条 本合同共2页一式三份，甲、乙双方各执一份，见证人一份。本合同自甲、乙双方签章之日起生效。 第十二条 其他 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 还建房买卖合同范文2 本合同由下列两方当事人 3 / 11 精品文档 于2014年月 日 签定: 出卖人: 身份证号: (以下简称甲方) 地址: 联系方式: 买受人: 身份证号: (以下简称乙方) 地址: 联系方式: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙两方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:现一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 第一条 甲方愿将自有座落于 小区一期第 栋 室建筑面积为80 ? 的还建房屋出卖给乙方，包含附属设施见附件一(附件一:甲方与 公司签订的《房屋拆迁补偿协议》)。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及附件一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备，在本合同中均简称为“该房屋”。 第二条 本合同第一条所列该房屋的买卖价格为5500/m2，合计为:人民币肆拾肆万元(,44万元 )，本合同生效后，乙方向甲方支付房屋买卖预付款，人民币肆拾肆万元(,44万元 )，交房后以实际面积结算，结算款交房后一 4 / 11 精品文档 次结清。 第三条 甲方按下列方式向乙方交付房屋: 1、甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方，并配合乙方实际接收该房屋; 、本合同生效当日，甲方将附件一所列《房屋拆迁补偿协议》等相关资料凭证签名的复印件交付乙方，并将甲方及共有权人的身份证复印件、户口薄复印件交付乙方存档。 第四条 甲方保证，其与开发商 公司签订的《房屋拆迁补偿协议》中约定应由甲方承担的义务，甲方已全部履行完毕，甲方享有的该房屋的全部权益一并转让给乙方。 第五条 甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清楚，无任何担保等他项权利设置、查封、债务或其他纠纷。乙方买受该房屋后，因该房屋存在产权纠纷或第三方对该房屋主张权利，致使乙方不能正常使用该房屋，或者不能取得该房屋的所有权，或者给乙方造成其他损失的，由甲方承担全部的赔偿责任。 第六条 该房屋出卖给乙方后，如因房屋存在质量问题或其他问题，需以甲方名义向该房屋开发商 公司主张权利的，甲方应配合向开发商主张权利。 第七条 鉴于该房屋的房屋所有权证及土地使用权证(以下简称“两证”)须由甲方配合村委会，开发商办理在乙方名下， 办理产权证手续的费用由乙方承担。 5 / 11 精品文档 第八条 甲方出卖给乙方的该房屋，乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构，乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。 第九条 违约责任 1、除甲乙双方协商，凡任何一方未能全面履行本合同约定之义务，即构成对本合同的违约，应当向未违约方承担违约责任; 、未违约方有权要求: (1)违约方继续履行本合同约定的义务; (2)违约方于限期内采取补救措施; (3)违约方承担因违约行为对未违约方造成的经济损失。 、甲方未按本协议约定配合乙方办理该房屋的‘‘两证”手续的，甲方应赔偿乙方的一切损失。 第十条 共有权人 与甲方系夫妻关系， 同意甲方全权处理出卖该房屋的相关事宜，并愿对甲方在本合同中的义务向乙方承担连带责任。 第十一条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙两方协商解决。协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十二条 本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 6 / 11 精品文档 第十三条 本合同共2页一式三份，甲、乙双方各执一份，公证人一份。本合同自甲、乙双方签章之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 还建房买卖合同范文3 出卖方(甲方): 姓名:_______________ 身份证号码:______________________ 地址: ___________________________________ 电话:________ 买受方(乙方): 姓名:_______________ 身份证号码:_____________________ 地址: ___________________________________电话:________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚信的基础上，就乙方向甲方购买房屋事项达成协议，现一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 第一条 甲方自愿将合法取得的坐落于________________________________的还建房壹套出售给 7 / 11 精品文档 乙方，房屋结构为_______________，房屋性质为______________，建筑面积(实用建筑面积)不低于取得房屋其他产权人或利害关系人同意。 第二条 经过双方协商，乙方应向甲方支付的总房款为 三、该房屋需在2014年4月23日前交付，逾期未交付，乙方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。具体利息应自实际付款之日起计算，月利息按照________计算，逾期超过________个月，则视为甲方不履行本合同，甲乙双方同意按照以下 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 处理: 1.终止合同，甲方退还乙方已付房款及利息，并按照累计付款的__________%向乙方支付违约金; .合同继续履行，甲方按照乙方累计付款的__________% 向乙方支付违约金; .如果甲方不履行该合同，乙方有权解除合同; 四、房屋双证(土地证、产权证)需在房屋交付后5年内由甲方负责为乙方办理妥当， 甲乙双方同意按照以下方案处理双证办理事宜: 1.由甲方负责办理双证并支付相关费用，乙方提供相关资料并予以配合; . 若截至2019年4月23日甲方仍未为乙方办理双证，甲乙双方同意按照以下方案处理: .1乙方有权提出终止合同，甲方应在乙方提出退房后 8 / 11 精品文档 __________天内退还乙方支付房款__________元，并支付房价__________%的违约金;乙方愿承担房屋交付后至退房期间的房屋使用费用，该费用的计价方式按照同区域、同类房屋租赁费用计算; .2双证办理过程中出现的包括可能的契约税、增值税由乙方承担; .3乙方因双证未办理成功造成的交易等方面的损失由甲方赔偿; 五、房屋价格按照总建筑面积73.8平方米加超出部分计算，每平方米价格为4740元，总金额为35万元，超出部分在房屋交付后由乙方在一年内付清。 六、乙方按照甲乙双方约定，73.8平方米的房款共计35万元人民币分两次付清，乙方于__________年__________月__________日前向甲方支付人民币__________元和________年__________月__________日前向甲方支付__________元，逾期未支付，甲方有权解除合同，并追究乙方违约利息;具体付款方式由甲乙双方协商确定。 七、甲方保证房屋交易是该房屋不存在产权纠纷，不存在按揭、抵押债务、税项及一房多卖等，如出现产权纠纷事项，由甲方承担全部责任。 八、甲方承诺该房屋无继承、无赠予、无户口，若因甲方原因造成的该房屋存在上述情况的税费由甲方承担。 9 / 11 精品文档 九、尾款于甲方下证后与乙方过户的当天，由乙方支付给甲方。 十、甲乙双方承诺皆不得因今后房价的涨跌而要求增减购房款。 十一、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适透支的物件，乙方接房后物管、装修、水电、气等所有问题自行承担。 十二、本合同履行过程中发生争议，有甲乙双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意由__________仲裁委员会仲裁。 十三、本合同未尽事项，有甲乙双方另行议定，并签订补充协议。 十四、本合同共__________页，一式__________份，甲乙双方各执一份，__________各执一份，均居同等效力。 十五、本合同经甲乙双方签字生效。(本合同自__________日起生效。) 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 10 / 11 精品文档 看了还建房买卖合同的人还看了: 1.还建房房屋买卖合同范本 2.还建房房屋买卖合同范本(2) 3.国有土地买卖合同范本 4.自建房转让合同 5.红木家具个人买卖合同范本 11 / 11