黄埔区2014政排水井维修工程

黄埔区2014年度市政排水井维修工程 交易文件 建  设 单 位： 广州市黄埔区水务设施管理所 招标代理单位（如有）：  广州市黄埔建设监理有限公司 日        期： 2014 年 3 月 目录 目录    2 第一章、交易须知    2 一、交易须知前附表    2 二、交易须知修改表    5 一、摇珠办法修改表    7 二、摇珠办法    8 第三章  合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 条款    11 第四章  技术条件（工程建设 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ）    12 第五章  图纸及勘察资料    13 第六章  发包价及其工程量清单    14 第一章、交易须知 一、交易须知前附表 声明：本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本《交易须知通用条款》和《摇珠办法》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。 项目 内容 说明与要求 1 定义 建设单位（即发包人）：广州市黄埔区水务设施管理所 招标代理（如有）： 广州市黄埔建设监理有限公司 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 单位： \ 监理单位： \ 2 工程名称 黄埔区2014年度市政排水井维修工程 3 建设地点 广州市黄埔区 4 建设规模 排水井随时发现损坏随时维修。 5 承包方式 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。 6 质量标准 合格 7 承包范围 排水井随时发现损坏随时维修。 8 工期要求 2014年 4 月16日计划开工，施工总期：1年 9 资金来源 财政投资 10 报名资料收取方式 报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。 11 报价以及单价和总价计算方式 工程量清单计价。按建设单位公布的《2012年度市政排水井维修工程单价审核表》作为承包意向人的承包价及承包价的清单报价。 12 承包意向有效期 60 日历天（从报名截止之日计起） 13 领取发包价（含工程量清单）及图纸 由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。 14 踏勘现场 时间：自2014年4月1 日起具备现场踏勘条件； 方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘； 现场详细地点：广州市黄埔区 15 报名资料组成 报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》二部分组成。 16 报名资料份数 一份。 17 报名的时间和地点 1.报名起始时间： 网上报名时间：从2014年4月4日0时0分至2014年4月11日23时59分，现场递交报名资料时间：2014年4月14日9时0分。截止时间：2014 年4月14日11时0分。 2.地点：广州公共资源交易中心报名窗口01。 3.上述时间是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。 18 摇珠时间和地点 1.摇珠时间：2014年4月14日14时30分 2.地点：广州公共资源交易中心第07开标室。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。 19 履约担保 承包人提供的履约保函为承包价款的10%。 20 发包价 更换车行道检查井井环盖2127.99元/座；更换人行道检查井井环盖1927.26元/座；更换平入式进水井篦子1343.02元/座；更换侧入式进水井篦子859.49元/座，维修总费用不超过40万元。 21 保修期 按照《建设工程质量管理条例》规定 22 合同价款的调整办法 23 建设工程质量检测管理办法 根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次交易范围。交易文件中与此条不一致的，以此条为准。       二、交易须知修改表 声明：本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。 条款号： 3.1            修改类型：修改 原文：报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部分组成。 现文：报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》二部分组成。 条款号：    3.4      修改类型：修改 原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳    万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。 现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。 条款号： 12.2          修改类型：修改 原文：发包 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市              承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 现文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市给排水工程施工类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 条款号：13.2        修改类型：修改 原文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市            承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 现文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市广州市给排水工程施工类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 （以下无正文） 第二章  摇珠办法 一、摇珠办法修改表 声明：本摇珠办法使用GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。 条款号：            修改类型：增加 现文： 条款号：            修改类型：删除 原文： 条款号：            修改类型：修改 原文： 现文： 注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 （以下无正文） 二、摇珠办法 16．摇珠所依据的规则 16.1《广州市小额建设工程交易管理办法》（穗纪字[2013]33号）。 17．摇珠程序： 17.1 将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为摇珠时的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件，并出示本人身份证。 17.2承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。 17.2建设单位摇珠随机抽取3个序号，依先后顺序确定为1至3名承包候选人。 18．确定承包人 18.1 建设单位按照交易须知前附表第18条规定的时间和地点组织摇珠，根据摇珠结果，最终确定承包候选人。 18.2摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人，依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人,并编制摇珠报告。 18.3建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。 18.4排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的，建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。 18.5如果所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法重新组织交易。 18.6摇珠结果应按原公告发布方式进行公示，公示期为3天。承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出。 附表一 摇珠序号确认表 工程名称： 序号 承包意向人名称 摇珠序号 承包意向人签名确认                                         建设单位代表：                                                                                          招标代理机构代表：                                                                          日期： 附表二 摇珠结果确认表 工程名称： 摇珠结果 摇珠序号 对应的承包意向人名称 承包意向人签名确认 第一候选人       第二候选人       第三候选人               建设单位代表：                                                                                            招标代理机构代表：                                                                                      日期： 第三章  合同条款 注：按《广州市建设工程施工合同》示范文本（穗建筑〔2013〕598号）执行，另册。 第四章  技术条件（工程建设标准） 注：本章由建设单位自行制定。 第五章  图纸及勘察资料 注：本章由建设单位自行制定，另册。 第六章  发包价及其工程量清单 注：小额建设工程的发包价及其工程量清单应当在发出交易文件时发布。发布的工程量清单应当包括下列内容： 一、工程总价 二、编制说明 三、工程概况 四、工程项目发包价汇总表 五、单项工程发包价汇总表 六、单位工程发包价汇总表 七、分部分项工程计价表 八、措施项目计价表（一） 九、 措施项目计价表（二） 十、 其他项目计价表 十一、规费和税金项目计算表 十二、人工、主要材料设备、机械台班价格表 （上述 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 格式按广州市造价站的规定执行，发包价及其工程量清单应由有资质的中介机构编制，财政资金项目应经财政评审部门审核）。