土木工程合同管理与索赔（有答案）

土木七班杜维凤&王鸿斌编制 一. 是否判断 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ( 正确的打 √ ，错误的打×)（每题 1.5分，共 15 分） 1. 根据《 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 法》规定，合同一经成立即生效。(×) 2. 可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。(×) 3. 监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务， 则应承担违约误期赔偿责任。(×) 4. 合同对履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务。 (√) 5. FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日 起，到业主颁发“工程移交证书”之日为止。(×) 6. 效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。(√) 7. 在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独 的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”。 (×) 8. 根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中 独立存在的有关解决争议 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 的条款的效力。(√) 9. 根据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发， 因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。(×) 10. 投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业 主 签订合同。(×) 二． 单项选择题 (请选择最符合题义的一个正确答案)（每题 2分，共 20分） 1. 违反合同承担责任的方式中，_2___ 体现了制裁性。 (1) 赔偿金 (2) 违约金 (3) 索赔 (4) 继续履行 2. 《合同法》规定，空缺条款的弥补顺序是 ___3___。 (1) 法定---推定---约定 (2) 推定---约定---法定 (3) 约定---推定---法定 (4) 约定---法定---推定 3. 监理合同自___1___ 开始生效。 (1) 合同签字之日 (2) 监理单位开始执行监理业务之日 （3） 业主要求执行 (4) 监理合同开始执行之日 监理业务之日 4. 施工合同中， __2____ 不是业主应承担的义务。 (1) 获得进入施工现场通行道路的使用权 (2) 建立施工现场的安全保护设施 (3) 组织设计单位图纸会审并进行设计交底 (4) 提供真实的地质和地下水文资料 5. 某项按 FIDIC合同条件实施的工程，其土方工程量为 1000m，挖土单 价为 15元/m。在合同执行过程中，实际土方工程量增加到 1600m， 根据合同规定，工程量增加超出 25%时，双方可以重新确定单价，经双 方协商新的土方单价为 14元/m，则承包商的土方总价格为__2__。 (1) 24000元 (2) 23650元 (3) 22400元 (4) 23400元 6. 某国际工程合同价格为 2000万元。按合同规定，承包商每延误一 天， 则罚款合同价的 0.05%，罚款的最高限额为合同价的 5%，该工程应 承包商自身原因，延误工期 10天，但在合同规定的竣工期前，某一 区段工程监理工程师已签发了移交证书，该区段工程合同价款为 400 万，则承包商逾期罚款额为__4__万，罚款最高限额为___3___万。 (1) 10 (2) 2 (3) 100 (4) 8 (5) 12 (6) 80 7. 业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是___2____。 (1) 固定总价合同 (2) 单价合同 (3) 成本加酬金合同 (4) 可调值总价合同 8. 承包商根据 FIDIC合同条件进行索赔的权力在___1____之后终止。 (1) 结清单生效 (2) 颁发工程移交证书 (3) 递交最终报表 (4) 颁发解除缺陷责任证书 9. 在___1_____情况下，业主应支付额外工作酬金。 (1) 非监理单位原因的暂停或终止监理业务 (2) 监理单位原因的暂停监理业务 (3) 业主原因引起的监理工作受阻 (4) 第三方原因引起的监理工作受阻 土木七班杜维凤&王鸿斌编制 10. 在设计阶段监理中，监理工程师与施工单位的关系为_____3____。 (1) 合同关系 (2) 隶属关系 (3) 合同管理关系 (4) 经济关系 三．多项选择题 (请选出所有正确的答案)（每题 2.5分，共 25分） 1. 属于要约邀请的有_1,3,5_____________。 (1) 招标公告 (2) 中标通知书 (3) 拍卖公告 (4) 投标报价 (5) 商业 广告 2. 同时履行抗辩权的适用条件有_1,3,5,6___________。 (1) 由同一双务合同产生互负的债务 (2) 在两个不同合同中产生的互负的债务 (3) 合同中未约定履行顺序 (4) 合同中约定了先后履行顺序 (5) 当事人另一方未履行债务 (6) 对方的对待给付是可能履行的义务 3. 监理合同标准条件规定：监理单位有建议权的情况有 _1,3,4___________。 (1) 选择工程总设计单位 (2) 选择施工分包单位 (3) 选择施工总承包单位 (4) 可能会影响工程规模和使用功能的设计变更 (5) 按照保质量、保工期和降低成本的原则，对承包商编制的施工组织 设计和技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 进行修改。 (6) 不会提高工程造价和延长工期条件下，对任何第三方合同规定义务 提出变更 4. 我国施工合同示范文本规定，甲方办理的保险有_1,2,4__________， 乙方办理的保险有_3,5,6____________。属于强制保险的有___6_____。 (1) 建筑工程险 (2) 现场甲方人员生命财产险 (3) 施工机械设备险 (4) 第三方人员生命财产险 (5) 乙方在现场人员的生命财产险 (6) 乙方从事高空和危险作业的人员 5.下列因不可抗力发生的费用，在施工合同示范文本中规定由甲方 承担的有_1,2,5,6_________________，由乙方承担的有 __3,4,7_____________。 (1) 工程本身的损害 (2) 甲方人员伤亡 (3) 乙方人员伤亡 (4) 造成乙方设备、机械的损坏及停工损失 (5) 所需清理修复工作的责任与费用 (6) 运至现场的材料和待安装的设备的损坏 (7) 现场围墙损坏 6.在下列索赔事件中，其中的_1,5________________承包商仅能提出工 期延长索赔，其中的__3,6,7_____________承包商既可以提出工期延长 索赔，又可以提出费用索赔。 (1) 恶劣气候条件影响 (2) 承包商推迟开工日期 (3) 业主拖延提交合格的施工现场 (4) 业主指令工程加速 (5) 不可抗力 (6) 工程量增加 (7) 非承包商原因的工程暂停 7.《合同法》规定的合同权利义务终止的方式有 _1,2,3,4,5,6__________________。 (1) 履行 (2) 协议解除 (3) 提存 (4) 抵销 (5) 免除 (6) 混同 8.根据 FIDIC土木工程施工合同条件，工程师在进度管理方面有权 ____2,3,4,5________________。 (1) 审查批准承包商与分包商的施工进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 (2) 指示承包商修改施工进度计划 (3) 发布开工令 (4) 发布暂停施工令 土木七班杜维凤&王鸿斌编制 (5) 发布复工令和赶工令 9. 在我国下列__2,4,5_______________属于工程转包行为。 (1) 总包单位将单项工程中技术复杂的单位工程分包 (2) 总包单位将单位工程的主体包出 (3) 总包单位将占群体工程比例五分之二的单位工程包出 (4) 分包单位将项目的一般装修部分包出 (5) 总包单位将整个工程包出，收取管理费 10. 投标单位有以下行为时__3,5,6_，招标单位可视其为严重违约行为 而没收投标保证金。 (1) 通过资格预审后不参加投标 (2) 不参加开标会议 (3) 中标后拒绝签订施工合同 (4) 不参加现场考察 (5) 开标后要求撤回投标书 (6) 投标截止后要求撤回投标书 四． 简答题 (只要列出回答要点即可)（每题 5分，共 15分） 1. 在 FIDIC土木工程合同条件下，监理工程师颁发的“工程移交 证书 有何作用？ 答：（1）证书中指明的竣工日期，可用于判断承包商提前竣工还是延误 竣工，从而判断按合同规定是奖励还是处罚； （2）颁发证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期； （3）可按合同规定进行竣工结算； （4）业主应释放保留金的 50%给承包商。 2. 试述合同成立与合同生效之区别和联系？ 答：（1）两者性质不同； （2）两者的评判标准与构成要件不同； （3）两者的时间起点不尽相同； （4）两者的后果不同。 3. 竣工结算后如果发包人未按约定支付价款的，根据我国《合同法》规 定， 承包商优先受偿的程序是什么？ 答：发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28天内不支付工程竣工结算 价款，承包人可以催告发包人支付结算价款，发包人在收到竣工结算报 告及结算资料后 56天内不支付的，承包人可以与发包人协议将工程折 价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程 折价或者拍卖的价款优先受偿。 五． 分析题和案例分析题 （一）某钢筋混凝土结构住宅，业主与施工单位，监理单位分别签订了 施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别 分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。 合同规定 2003年 3月 1号开工，2004年 4月 1号竣工，工程造价 3000 万元。 [问题]（该题 8分） （1）总包单位于 2月 25号进场，进行开工前准备工作，电力部门通知 施工用变压器要到 3月 8号才能安装完毕，施工单位因此要求工期顺延 七天。此项要求是否成立？根据是什么？ （2）土方公司在基础开挖中遇到地下文物，采取了必要的保护措施。为 此总包单位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？ （3）在结构施工过程中，总包单位按监理工程师批准的施工组织设计进 行施工，由于施工组织设计本身的缺陷导致现场一度失控，导致封顶时 间延误了七天。总包单位以工程师的同意为由，要求给予七天的工期补 偿。是否恰当？为什么？ 1 成立。(1.0 )因为此责任属于业主责任，将施工所需的电接至专用条 款约定地点是业主应该做的工作，并非承包商的责任(1.0 ) 2 不恰当，(1.0 )因为土方公司是分包单位，与业主没有合同关系，只 能向总包商索赔。(2.0 ) 3 不恰当，(1.0 )因为工程师对施工组织设计的确认或提出修改意见， 并不能免除承包商对施工组织设计本身的缺陷所应承担的责任。(2.0 ) (二）某工程下部为钢筋混凝土基础，上面安装设备。业主分别与土建、 安装 土木七班杜维凤&王鸿斌编制 单位签订了基础和设备安装工程施工合同。两个承包商都编制了相互协 调的进度计划，进度计划已得到监理工程师的批准。基础施工完毕，设 备安装单位按计划将材料及设备运进现场进行准备施工。经监测发现有 近 1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，须返工处理。安 装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。（该题 8分） 1.安装单位的损失应由谁负责？为什么？ 2.安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理？ 3.判断承包商索赔成立的条件是什么？ 答：1：应由业主赔偿，因为安装单位与业主签订了合同，业主未按合同 规定，提供合格的施工现场给安装单位； 2：指令土建单位按图纸要求返工；审核安装单位的索赔要求，包括索赔 依 据和证据；审核安装单位的索赔值（包括工期和费用），在自己授权 范围内与安装单位进行索赔谈判；确认和证明索赔值；向土建单位进行 索赔。 3：与合同相比较，承包商是否发生了实际损失或损害；是否是承包商自 己原因或应承担的风险造成的损失或损害；是否按规定程序提出索赔要 求和报告。 （三）某工程合同规定 1994.10.30日竣工。在实际施工过程中，先后因 下列原因 导致关键线路中的工程延误 93天： 1. 1994.5.10~5.19 日应设计变更等候图纸停工 10天； 2. 1994.5.15~5.25 日因正常阴雨气候影响施工质量，监理工程师下令 停工 11天； 3. 1994.5.20~7.20 日因承包商设备故障而停工 61天； 4. 1994.7.15~7.25 日发生了合同规定的不可抗力事件而停工 11天。 若停工造成承包商的损失为 1.5万元。 问题：（该题 9分） 1.承包商应要求工期延长索赔多少天？费用补偿多少万？ 2.监理工程师应批准承包商展延工期多少天及费用补偿多少万？为什 么？ 3.如果业主仍要求承包商在原定的工期内竣工，监理工程师应如何处 理？ 答：1.承包商可站在自己的立场，提出索赔： 工期索赔=设计变更 10天+不可抗力 11天=21天； 费用索赔=10×1.5=15万； 2．监理工程师可站在业主的立场，批准索赔： 工期索赔=设计变更（5/10~5/14日）5天+不可抗力（7/20~7/25日）6 天=11天； 费用索赔=5×1.5=7.5万。 3． 在此情况下，属于业主要求提前竣工，监理工程师应要求双方签订 提前竣工协议，明确业主为承包商赶工创造条件，指令承包商修改进度 计划，经监理工程师批准确认后实施，监理工程师应进行监督检查。 承包商应要求与业主签订提前竣工协议，修改进度计划，供监理工程师 批准后实施，随时接受工程师的检查监督，确保工程按期竣工。