首页 宾馆室内装修合同范本

宾馆室内装修合同范本

举报
开通vip

宾馆室内装修合同范本宾馆室内装修合同范本   本文是由rencai网合同频道为你提供的《宾馆室内装修合同范本》,希望能带给您帮助。   甲方:__________________________   乙方:__________________________   按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。   第一条;工程概况   1 工程地点:XX。   2 工程内容:总建...

宾馆室内装修合同范本
宾馆室内装修 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 范本   本文是由rencai网合同频道为你提供的《宾馆室内装修合同范本》,希望能带给您帮助。   甲方:__________________________   乙方:__________________________   按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 具体情况,双方协商达成如下协议。   第一条;工程概况   1 工程地点:XX。   2 工程内容:总建筑面积 平方米。   3 承包范围;装饰装修人工费用;   4 开工日期:20××年 月 日;竣工日期:20××年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。   第二条;合同价款   1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。   2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。   3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。   4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。   5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。   第三条;甲方责任   1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。   2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。   3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。   4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。   5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,   第四条;乙方责任   1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。   2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。   3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。   4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。   5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。   第五条;材料供应   1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。   2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。   3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。   第六条;安全责任   1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。   2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。   3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。   第七条;质量验收   1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。   2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。   3 工程竣工后,承包人应 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。   第八条;工程变更   1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。   2 承包人提出合理化建议变更设计 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。   第九条;工程保修   1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。   第十条;违约责任   1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。   2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。   3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。   4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负   5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。   6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。   7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。   第十一条;争议解决   1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。   2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。   发包方(盖章):_________       承包方(盖章):_________   发包方电话      承包方电话   _________年____月____日        _________年____月____日
本文档为【宾馆室内装修合同范本】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_215732
暂无简介~
格式:doc
大小:130KB
软件:Word
页数:4
分类:企业经营
上传时间:2017-04-25
浏览量:161