.
.
GF—2015—0210
合同编号:
建设工程设计合同示范文本
(专业建设工程)
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一部分 合同
协议
离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载
书
发包人(全称):河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂
设计人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂易地技术改造项目设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂易地技术改造项目 。
2.工程批准、核准或备案文号: 。
3.工程内容及规模: 。
4.工程所在地详细地址:漯河市经济技术开发区内 。
5.工程投资估算: 。
6.工程进度安排: 。
7.工程主要技术标准: 。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围:具体内容包括但不限于以下内容:编制及修改完善项目总体规划设计
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
及估算、初步设计及概算、施工图设计、非标准设备设计文件、工艺设计、审核施工单位竣工图文件,配合项目管理、进行设计技术交底、提供现场设计服务、配合施工、试生产和竣工验收等工作 。
2.工程设计阶段: 。
3.工程设计服务内容:根据委托人委托,提供“编制及修改完善项目总体规划设计方案及估算、初步设计及概算、施工图设计(必须提供满足工程量清单编制要求的施工图纸)、审核施工单位竣工图文件;配合项目管理、进行设计技术交底、提供现场设计服务、配合施工、试生产和竣工验收工作”等服务 。
4.其他内容:本项目二期建设内容如果委托人委托设计人进行设计的,按本合同设计金额与投资金额的折算费率执行,双方另行签订《补充设计合同》。
部分特殊项目委托人另行委托第三方单位二次优化设计的,设计人应履行配合、审核、把关义务。屋面钢结构、建筑幕墙等涉及建筑安全的二次优化设计方案,设计人必须组织本专业专家进行论证、审核、签章。拒绝履行此项义务的,委托人另行发生的该项设计费用的50%金额(以委托人另行签订的专项设计合同金额为准),从设计人第四次应收设计费中扣除。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期
计划开始设计日期:年月日。
计划完成设计日期:年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价
1.合同价格形式:固定总价合同 ;
2.签约合同价为:
人民币(大写) (¥ 元)。
五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表: 。
设计人项目负责人: 。
“发包人对发包人代表授权”及“设计人对设计人代表授权”的范围须详细说明。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)专用合同条款及其附件;
(2)通用合同条款;
(3)中标通知书(如果有);
(4)投标函及其附录(如果有);
(5)发包人要求;
(6)技术标准;
(7)发包人提供的上一阶段图纸(如果有);
(8)其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订地点
本合同在 签订。
十、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同自 生效。
十二、合同份数
本合同正本一式 2 份、副本一式 13 份,均具有同等法律效力,发包人执正本 1 份、副本 9 份,设计人执正本 1 份、副本 4 份。
发包人: (盖章) 设计人: (盖章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)
组织机构代码: 组织机构代码:
纳税人识别码: 纳税人识别码:
地 址: 地 址:
邮政编码: 邮政编码:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
电子信箱: 电子信箱:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
时 间: 年 月 日 时 间: 年 月 日
第二部分 通用合同条款
房屋建筑和市政工程等工程设计项目招标可以使用《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)、《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1合同
1.1.1.8 其他合同文件包括:
。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》,国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章; 烟草行业对卷烟生产企业设计、建设的规范性文件。
。
1.4 技术标准
1.4.1适用于工程的技术标准包括:
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《砌体结构设计规范》GB20003-2011
《建筑结构制图标准》GB/T50105-2010
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2011
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
《建筑物抗震构造详图》03G329-1
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
《公用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
《建筑工程设计文件编制深度规定》建设部建质〔2008〕216号
《环境空气质量标准》GB3095-2012
《城市区域环境噪声标准》GB3096-2008
《关于加强公用建筑节能管理的通知》
《城市规划编制办法》
《城市规划编制办法实施细则》
《中华人民共和国城市规划法》
其他有关建筑节能的国家、行业、地方规范、标准、规程、构造图集,行政法规和规范性文件。
。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方: /
;
提供国外技术标准的名称: /
;
提供国外技术标准的份数: /
;
提供国外技术标准的时间: /
;
提供国外技术标准的费用承担: /
。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: 烟草行业对卷烟生产企业设计、建设的规范性文件
。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:(1)中标通知书、(2)合同协议书、专用条款、通用条款、(3)招标文件、(4)投标文件 。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人和设计人联系信息
发包人接收文件的地点: ;
发包人指定的接收人为: ;
发包人指定的联系电话及传真号码: ;
发包人指定的电子邮箱: 。
设计人接收文件的地点: ;
设计人指定的接收人为: ;
设计人指定的联系电话及传真号码: ;
设计人指定的电子邮箱: 。
1.8 保密
保密期限: 。
2)对专用条款中“保密期限”建议通过保密协议进行具体约定。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.3 发包人其它义务: (1)委托人按本合同规定的内容,在规定的时间内向设计方提交资料及文件,并对其完整性及时限负责;委托人对自己有能力提供的文件、资料的正确性负责;配合设计方对委托人引用第三方提供文件、资料的正确性进行甄别;委托人不得要求设计方违反国家有关强制性标准进行设计。(2)委托人为设计方派赴现场的工作人员免费提供不少于一间的独立办公室并配备办公桌椅,提供安全帽等安全防护用品;提供电话、网络、食宿等便利条件,费用由设计方负担;设计方代表在现场服务期间的办公设备、安全及其他事宜由设计方自行负责。(3) 委托人应保护设计方的投标文件、设计方案、文件、资料、图纸、数据、计算软件等,不得向第三方转让。(4) 委托人应在桩基施工图正式交付前30天向设计方提交地质详勘报告 。
2.2 发包人代表
发包人代表
姓 名: ;
身份证号: ;
职 务: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: 。
发包人对发包人代表的授权范围如下:
。
发包人更换发包人代表的,应当提前 天书面通知设计人。
2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人 需 配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务: (1)设计人应按照本合同要求开展设计工作,设计成果达到本合同要求的质量标准。设计人按本合同规定的内容、进度及份数向委托人交付资料及文件,并对其负责。
(2)主体结构设计合理使用年限应不少于50年。
(3)设计人需根据委托人技术需求的要求,完成并达到设计目标,如果不能满足目标要求,设计人应采取有效措施包括邀请第三方有专长的人员参与方案优化,满足施工要求。
(4) 设计人负责对委托人提交的第三方资料进行甄别,发现问题及时反馈给委托人,由委托人协调第三方进行修正。如因引用第三方资料出现问题没有及时发现并造成损失的,由设计人负全责。
(5) 按国家及行业要求,设计人交付设计资料及文件后,应积极配合有关的设计审查及第三方评审,并负责根据审查和评审结论对相关内容进行调整和补充。
(6) 设计人负责向委托人及施工单位进行设计交底、图纸会审、处理有关设计问题(出现问题时,24小时内须有答复)并参加一切需要设计人参加的项目验收工作。
(7) 项目施工过程,设计人必须派出至少1名具有一定项目管理经验的人员,作为设计人的项目管理代表全过程参与项目的建设,代表设计人参与委托人的项目管理工作,并根据本项目要求,协调和调动设计人的相关资源;在项目实施高峰期,根据项目不同进度,派驻不同的项目组进驻现场,提供现场技术服务、解决施工中的技术问题。
设计人技术人员参与项目现场服务过程中,自行履行现场签到制度,考勤记录不全导致现场设计服务费无法支付的,由设计人自行承担。
(8) 本项目设计方案为设计人受委托人委托创作的作品,其著作权、版权和设计使用权归委托人所有,委托人可在本项目工程中使用; 设计人应保护委托人的知识产权,不得向第三人泄露、转让委托人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给委托人造成经济损失,委托人有权向设计人索赔;设计人保证设计文件及资料均未侵犯他人的知识产权,否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任;若设计人的设计使用了他人的专利、专有技术,涉及的责任、费用由设计人负责;设计人不得把本次设计方案用于其它任何项目的投标和设计,不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。
(9) 设计人必须对设计中采用的设备提供明确技术依据,对委托人的设备选型提供技术支持,根据项目进度参与委托人的工艺调试、工艺评价工作。
(10) 在设计中应当考虑施工安全和防护需要,对涉及施工安全的重点部位和环节,在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程以及特殊结构的工程,设计人应当提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施意见。
(11) 对设计人参加本建设项目主要设计人员(专业组长)名单作为本合同附件,项目实施过程中未经委托人同意不得更换。项目总设计师在承担本项目设计期间,不再承担其他项目任务。
(12)设计人以中标的总体规划设计方案为基础,吸取评标委员会专家和委托人各部门的优化意见,并分析采纳其他投标方案的优点,与委托人配合,深化、完善总体设计的构思,在集思广益的基础上进行项目的优化方案设计,进一步体现设计方案的先进性、适用性和经济性。
优化设计过程中和完成后,设计人根据需要会同委托人向国家局及地方政府上级主管部门
汇报
关于vocs治理的情况汇报每日工作汇报下载教师国培汇报文档下载思想汇报Word下载qcc成果汇报ppt免费下载
,必要时对优化设计方案进行修改、调整和补充。
(13) 在审批通过的优化方案的基础上,会同委托人广泛开展调研,博采众长,分析采纳国内外烟草行业和相关技术领域中先进、成熟、适用的技术、工艺和设备、材料,以“高起点、高标准”进行项目的初步设计。
初步设计完成后,设计人将由其主要领导带队,率领项目总设计师和主要专业负责人参加初步设计审查,认真听取各方面的观点,按照初步设计审查的意见和要求,必要时对初步设计进行修改、完善。
(14) 施工图设计完成后,设计人应配合委托人完成主要工程和设备的发标、招标工作。安排各专业设计人员向委托人和施工单位、监理单位进行设计技术交底和图纸会审。施工图设计经审查发现问题后15日内完成补充、完善或修改。
(15) 按照设计质量责任终身制的要求,定期进行设计回访,认真听取委托人意见,遇有遗留问题及时妥善加以解决。
(16) 工程实施过程中,及时配合施工,协助委托人处理好项目实施过程中的技术难点,工程实施过程中若有需设计方解决的技术问题,24小时之内给予答复或派人赴现场解决问题。
。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓 名: ;
执业资格及等级: ;
注册证书号: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: ;
设计人对项目负责人的授权范围如下:
。
3.2.2 设计人更换项目负责人的,应提前 天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任: 在项目施工图审查、完善结束之前,不得变更总设计师,必须专职从事本项目设计工作,如有变更,设计人将向委托人支付本合同总设计费的 2%作为违约金;设计人应保证总设计师有足够的时间、精力从事本项目设计工作,原则上不再兼任其他大型项目总设计师,在设计过程中,出现总设计师无法参加技术会议、主持日常设计工作、设计项目组织、管理混乱等情况的,以委托人发出的《整改通知函》为准,每发出一次,按本合同总设计费的1% 作为设计人违约金。
主要设计方人员在项目施工图审查、完善结束之前不得变更,如因特殊原因确需调整,需履行相应的程序,经委托人同意后,方可变更。未经委托人认可的,设计人将向委托人支付其负责项目单项设计费的2%作为违约金。
。
3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:
。
3.3 设计人人员
3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限:
。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任:
。
3.3.4项目施工过程,设计人必须派出至少1名具有一定项目管理经验的人员,作为设计人的项目管理代表全过程参与项目的建设,代表设计人参与委托人的项目管理工作,并根据本项目要求,协调和调动设计人的相关资源;在项目实施高峰期,根据项目不同进度,派驻不同的项目组进驻现场,提供现场技术服务、解决施工中的技术问题。
设计人技术人员参与项目现场服务过程中,自行履行现场签到制度,考勤记录不全导致现场设计服务费无法支付的,由设计人自行承担。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
禁止设计分包的工程包括:
。
主体结构、关键性工作的范围:
。
3.4.2设计分包的确定
允许分包的专业工程包括:
。
其他关于分包的约定:
。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括:
。
3.4.4 分包工程设计费支付方式:
。
3.5 联合体
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式:
。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求: 烟草行业对卷烟生产企业设计、建设的规范性文件
。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准:
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《砌体结构设计规范》GB20003-2011
《建筑结构制图标准》GB/T50105-2010
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2011
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
《建筑物抗震构造详图》03G329-1
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
《公用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
《建筑工程设计文件编制深度规定》建设部建质〔2008〕216号
《环境空气质量标准》GB3095-2012
《城市区域环境噪声标准》GB3096-2008
《关于加强公用建筑节能管理的通知》
《城市规划编制办法》
《城市规划编制办法实施细则》
《中华人民共和国城市规划法》
其他有关建筑节能的国家、行业、地方规范、标准、规程、构造图集,行政法规和规范性文件。 。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.3 工程设计文件深度规定:
。
5.3.5 工程的合理使用寿命年限: 主体结构设计合理使用年限应不少于50年
。
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间:
。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容:
。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限: 。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
(4)因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形:
。
设计人应在发生进度延误的情形后 天内向发包人发出要求延期的书面通知,在发生该情形后 天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后,应在 天内进行审查并书面答复。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励: 。
7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为: 。
8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 天。
8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 天内,向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排:
。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括: 委托人为设计方派赴现场的工作人员免费提供不少于一间的独立办公室并配备办公桌椅,提供安全帽等安全防护用品;提供电话、网络、食宿等便利条件,费用由设计方负担;设计方代表在现场服务期间的办公设备、安全及其他事宜由设计方自行负责 。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付
10.2 合同价格形式
(1)单价合同
单价包含的风险范围: /
。
风险费用的计算
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
: /
。
风险范围以外合同价格的调整方法: /
。
(2)总价合同
总价包含的风险范围:
。
风险费用的计算方法:
。
风险范围以外合同价格的调整方法:
。对项目设计合同为固定总价合同,建议明确总价风险范围,具体包括规模、内容、物价上涨等。
(3)其他价格形式:
。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例 / 或预付款的比例 / 。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付时间: / ,但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前支付。
11. 工程设计变更与索赔
11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的 天内,予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.2 设计人 (需/不需)有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权
13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:本项目设计方案为设计人受委托人委托创作的作品,其著作权、版权和设计使用权归委托人所有,委托人可在本项目工程中使用; 设计人应保护委托人的知识产权,不得向第三人泄露、转让委托人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给委托人造成经济损失,委托人有权向设计人索赔;设计人保证设计文件及资料均未侵犯他人的知识产权,否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任;若设计人的设计使用了他人的专利、专有技术,涉及的责任、费用由设计人负责;设计人不得把本次设计方案用于其它任何项目的投标和设计,不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:
。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属:
。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求:
。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式: (1) 设计人需根据委托人技术需求的要求,完成并达到设计目标,如果不能满足目标要求,设计人应采取有效措施包括邀请第三方有专长的人员参与方案优化,满足施工要求。
(2)设计人负责对委托人提交的第三方资料进行甄别,发现问题及时反馈给委托人,由委托人协调第三方进行修正。如因引用第三方资料出现问题没有及时发现并造成损失的,由设计人负全责。 。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人违约金: / 。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金: /
。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 设计人支付发包人的违约金: 。
14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金: 除委托人原因或不可抗拒因素外,设计人延误了本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应扣除该项目应收设计费的千分之二,该项违约金累计最多不超过合同金额的2%
。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限: 合同金额的2%
。
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限: 设计人负责对设计资料及文件出现的遗漏或错误进行修改或补充。由于设计人原因造成委托人损失的,设计人除负责采取补救措施外,应扣除损失部分的设计费;损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向委托人支付赔偿金,赔偿金为实际损失的30%,最高不超过该单项工程设计费总额。
14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任: 由于设计人原因造成的工程总投资超出概算,或在建安工程清单招标过程中,由于设计原因造成项目特征描述不清及漏项引起的工程造价成本增加等费用,由设计人承担一定责任,按增加费用的5 %金额,在第四次付款中予以审计、扣除。
。
15. 不可抗力
15.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: 。
16. 合同解除
16.2 有下列情形之一的,可以解除合同:
(3)暂停设计期限已连续超过 天。
16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 天内。
17. 争议解决
17.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:
。
17.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定: 。
选定争议评审员的期限: 。
评审所发生的费用承担方式: 。
其他事项的约定: 以国家烟草专卖局派驻的第三方审计主管单位审计意见为准 。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定: 。
17.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 种方式解决:
(1)向 漯河 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向 漯河 人民法院起诉。
18. 其他(如果没有,填“无”)
18.1履约保证金(1) 履约保证金缴付形式:转账或银行保函。
(2) 履约保证金缴付金额:合同总价的5%。
(3)履约保证金缴付时效:设计方应于合同生效后五个工作日内提供银行保函,有效期限应截止于本合同执行完毕。
18.2设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计方负责解决。如果委托人在合同履行过程中,要求设计方交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的数量,设计方可另收工本费。
18.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计方不得指定生产厂、供应商。
18.4委托人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计方参加。
附件:
附件1:工程设计范围、阶段与服务内容
附件2:发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表
附件3:设计人向发包人交付的工程设计文件
目录
工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录
附件4:设计人主要设计人员表
附件5: 设计进度表
附件6: 设计费明细及支付方式
附件7: 设计变更计费依据和方法
附件1:
工程设计范围、阶段与服务内容
一、本工程设计范围
具体内容包括但不限于以下内容:编制及修改完善项目总体规划设计方案及估算、初步设计及概算、施工图设计(必须提供满足工程量清单编制要求的施工图纸)、非标准设备设计文件、工艺设计、审核施工单位竣工图文件,配合项目管理、进行设计技术交底、提供现场设计服务、配合施工、试生产和竣工验收等工作。
二、本工程设计阶段划分
方案设计阶段、初步设计、施工图设计、施工配合、试生产和竣工验收六个阶段。
三、各阶段服务内容
1.方案设计阶段
(1)与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通,深入研究项目基础资料,协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力;
(2)完成总体规划及估算和方案设计,提供满足深度的方案设计图纸,并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件,协助发包人进行报批工作;
(3)根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整,以通过政府部门审查批准;
(4)协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作,对其设计方案和技术经济指标进行审核,提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下,接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整;
(5)配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网、非标准设备设计、工艺设计等方面的咨询工作;
(6)负责完成人防、消防等规划方案,协助发包人完成报批工作。
2.初步设计阶段
(1)负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合、非标准设备设计、工艺设计等专业的初步设计文件及概算,设计内容和深度应满足政府相关规定;
(2)制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸,配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作,提供相关的工程用量参数,并负责有关解释和修改。
3.施工图设计阶段
(1)负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合、非标准设备、工艺等全部专业的施工图设计文件;
(2)对发包人的审核修改意见进行修改、完善,保证其设计意图的最终实现;
(3)根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸,协助发包人进行报审工作,根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整,直至审查通过,并最终向发包人提交正式的施工图设计文件;
(4)协助发包人进行工程招标答疑
4.施工配合阶段
(1)负责工程设计交底,解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题,项目负责人及各专业设计负责人,及时对施工中与设计有关的问题做出回应,保证设计满足施工要求;
(2)根据发包人要求,及时参加与设计有关的专题会,现场解决技术问题;处理有关设计问题(出现问题时,24小时内须有答复);
(3)协助发包人处理工程洽商和设计变更,负责有关设计修改,及时办理相关手续;
(4)参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作,并及时办理相关手续;
(5)提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作;
(6)应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见,以保证其与总体设计协调一致,并满足工程要求。
附件2:
发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
1
项目立项报告和审批文件
各1
2
发包人要求即设计任务书(含对工艺、土建、设备等专业的具体要求)
1
3
厂址选择报告、土地使用协议、建筑红线图,建筑钉桩图
各1
4
当地规划部门的规划意见书
1
5
自然资源、气象条件、地形地貌、水文及工程详细地质勘察报告
各1
6
各阶段主管部门的审批意见
各1
7
初步设计确认单(含非标准设备设计图开工令)
1
8
非标准设备设计确认单(含施工图设计开工令)
1
9
工程所在地地形图(1/500)电子版及区域位置图
1
10
交通、原料、外部供水、排水、供电、电信等位置、标高、坐标、管径或能力等资料
1
11
其它设计资料
1
12
竣工验收报告
1
(上表内容仅供参考,发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举)
附件3:
设计人向发包人交付的工程设计文件目录
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
1
总体规划设计优化方案(含估算)
合同签订后15日历天内
2
初步设计(含概算)
优化方案审查确定后30日历天内
3
勘察任务书
初步设计审查批准后5日历天内
4
全部施工图设计(25日历天内提交桩基施工图设计
提供地质勘探报告后110日历天内
5
补充、修改图纸
施工图设计经审查发现问题后15日历天内
6
项目竣工图纸审核,出具审核意见
收到竣工图后15日历天内
总工期合计:175 日历天,不含第6项。
特别约定:
1.在发包人所提供的设计资料(含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等)能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。
2.上述设计时间不包括法定的节假日。
3.图纸交付地点:设计人工作地(或发包人指定地)。发包人要求设计人提供电子版设计文件时,设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。
4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件,则设计人仍应按发包人的要求提供,但发包人应向设计人支付工本费。
附件4:
设计人主要设计人员表
名 称
姓名
职务
注册执业资格或职称
承担过的主要项目
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、项目组成员
项目负责人
项目
副负责人
工艺专业
负责人
土建专业
负责人
设备专业
负责人
其他专业
负责人
附件5:
设计进度表
附件6:
设计费明细及支付方式
一、设计费总额:
二、设计费总额构成:
1.工程设计基本服务费用:固定总价:
固定单价/(实际投资额×费率 / %)
2.工程设计其他服务费用:
3.合同签订前设计人已完成工作的费用:
4.特别约定:
(1)项目施工过程,设计人必须派出至少1名具有一定项目管理经验的人员,作为设计人的项目管理代表全过程参与项目的建设,代表设计人参与委托人的项目管理工作,并根据本项目要求,协调和调动设计人的相关资源;在项目实施高峰期,根据项目不同进度,派驻不同的项目组进驻现场,提供现场技术服务、解决施工中的技术问题。
设计人技术人员参与项目现场服务过程中,自行履行现场签到制度,考勤记录不全导致现场设计服务费无法支付的,由设计人自行承担
(2)超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用(包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等)和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为 。(建议参照本单位年人均产值确定人工费标准)
(3)其它: 。
三、设计费明细计算表
四、设计费支付方式
设计方提交各阶段合格设计文件后,投标人开具相应的增值税专用发票,按下表支付各阶段设计费(付款取整数万元):
付费次序
付费比例
金 额
付费时间
第一次付费
10%
万元
签订合同后30日内
第二次付费
20%
万元
初步设计通过国家局审查后30日内
第三次付费
45%
万元
全部施工图审查通过后30日内
第四次付费
25%
万元
竣工验收后,以审计结算金额为准,结清设计费(含审计后的现场服务费等)。
合计
100%
万元
附件7 :
设计变更计费依据和方法
欢迎您下载我们的文档,后面内容直接删除就行
资料可以编辑修改使用
资料可以编辑修改使用
致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面,
打造全网一站式需求
ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等,
公司秉着以优质的服务对待每一位客户,做到让客户满意!
感谢您下载我们文档
.
PAGE
30
.