砌筑班组劳务作业合同

-PAGE\*MERGEFORMAT#-劳务承包协书碧桂园•儒林印象一期总承包工程（砌筑班组）协议书发包人：江西新锦劳务分包有限公司（简称甲方）承包人：砌筑班组（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规和公司制度的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就碧桂园・儒林印象一期总承包工程砌筑班组劳务作业事项，经协商一致，订立本协议。一、工程概况1、工程名称：碧桂园•儒林印象一期总承包工程2、工程地点：滁州市全椒县十字镇纬五路与经一路交叉口东南侧二、承包范围、工作内容1、本工程：楼施工图纸（含设计变更单、工程联系单等）中所示的墙体砌筑、半成品、成品保护（包含管道井砌体砌筑）；2、施工组织设计、专项施工方案、技术交底、安全生产和文明施工等要求应由砌筑班组劳务作业完成的工作。3、所有预制构件制作及安装。4、所有二次结构的砼浇筑。5、业主和甲方项目部管理人员安排应由砌筑班组劳务作业完成的工作。三、承包方式包清工、一次包干四、承包单价元人民币/立方米本协议约定零星用工按点工计价，普工150元人民币/天，技工_元人民币/天。承包单价已包含本协议第二条承包范围工作内容及本协议后述各条款中由乙方承担的各项费用。签订本协议前，乙方已认真阅读了全套施工图纸，并充分考虑了现场施工的不利环境、人工工资涨价、履约保证金、赶工措施、高温补贴费、节假日加班、地方政府行为（如交通管制等）引起的误工窝工停工、不可抗力因素导致的误工停工窝工以及甲方介绍的各种不利因素等风险。承包单价已包括了此类风险的费用，乙方不得以未看清图纸和未考虑上述风险为由提出调高承包单价的要求。上述综合单价包含了职工基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、职工基本养老、医疗、失业、工伤及加班费等全部费用。五、结算办法按实结算+签证1、每月25日前乙方报已完工作量报表交甲方审核，一周内甲方审核完毕，逾期视为认可。2、乙方承包范围内工作内容全部完成，经甲方及上级部门检查验收合格后，一个月内双方进行结算并确认。3、如因乙方原因导致班组中途退场，则其已完工作量按60%进行结算。六、付款办法1、自乙方进场正式施工后第_三个月的五日前开始支付经审核的乙方第一个月已完成合格工程量的60_%，依次类推。2、与甲方仓管部门清欠手续完毕后付至结算价的—％，余额作为工程质量保修金，自乙方正式移交甲方之日起一年后付清净额。3、如因乙方原因导致中途退场，视为乙方违约，则按乙方已完合格工作量的60%相对应的款额予以支付。七、双方权利和义务甲方：1、宿舍实行有偿使用， 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 间每间居住6人，租费每间每月四百元人民币、项目部无偿提供标准间每月用电额度标准40度，超出部分按每度贰元人民币计取，当月租费及超额用电费用于下月生活费发放时一并扣除。2、项目部不提供项目承包人及班组长住宿，上述人员确需入住生活区，按以下标准收取费用：标准间每间每月400元，夫妻间（半标准间）每间每月200元，用电标准按上述第1项规定执行。3、负责提供塔式起重机、人货两用电梯、物料提升机等大型机械及水电资源。4、负责提供安全劳动保护用品。5、负责提供砌筑工程所需的加气混凝土块、砖、沙、水泥等主要材料。6、按本 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 组织设计提出阶段性施工进度、技术、质量、安全交底。7、采纳乙方提出的科学合理建议。8、对乙方施工质量、安全采取过程监督检查，对已完工作内容及时组织验收。9、负责按双方约定按时足额支付乙方费用。10、其他属于甲方负责的工作范畴。乙方：1、负责提供本班组所有人员身份证明及花名册交甲方登记备案。2、遵守业主、甲方制定的一切管理规章制度。3、砌筑作业施工所需的小型工具、自行使用的三级配电箱、电动机具、照明器具及其配套的电线、电缆等的购置、使用、保管等费用均包含在承包单价中由乙方自理。4、服从甲方、监理、业主、上级主管部门相关人员的检查监督，配合甲方做好职工岗前培训工作。5、按图纸设计要求和现行施工规范规定，依据甲方下达的阶段性进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、技术、质量、安全交底要求组织相关人员进行施工。6、由于乙方原因造成工期延误，且未按甲方要求增加砌筑班组劳务作业人员的情况下,甲方有权另行增加劳务作业人员，由此产生的费用由乙方承担，甲方安排工人以题元人民币/天赶工计算，费用从乙方工程款中扣除。甲方给予第一次书面警告，由于乙方原因出现第二次工期延误，说明乙方没有实力承揽本工程，甲方有权责令乙方退场，由此造成的一切损失由乙方承担，已完工作量按60%进行结算。7、由乙方原因发生的质量事故造成的一切经济损失由乙方承担，由甲方在乙方工程承包款中予以扣除。8、其他属于乙方完成的工作范畴。八、履约保证金1、本协议签订前天内，乙方向甲方交纳履约保证金，交纳金额按承包工程款—%。施工过程中，若发生不切实履行行为，甲方将按协议约定比例扣减。（注：乙方未按约定交纳履约保证金，应向甲方支付违约万元整，甲方有权在承包费中扣取履约保证金和违约金。）2、履约保证金在本工程主体结构验收合格后日内退还乙方。履约保证金留置期间均无利息。九、施工进度1、年月日进场，计划完工日期:年月日，具体开、完工日期以实际开完工日期为准。实际完工后，乙方必须留有一定数量的作业人员（原则上不少于人）负责施工应由砌筑班组劳务作业完成的零星作业。2、乙方的施工进度必须严格按总承包单位项目部编制的施工总进度计划及月、周进度计划执行。由总承包单位项目部根据实际情况及时调整的进度计划，乙方必须执行，否则视为违约。因乙方原因造成工期延误，应赔偿甲方一切经济损失。十、工程质量1、工程质量满足承包人（江西省福潞祥建筑集团有限公司）和发包人（安徽榆林湾置业有限公司）签订的建设工程施工合同第七册的《工程质量技术手册（第一版）》中对于工程实体质量和管理行为的要求。2、工程质量一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级。3、工程质量达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）。4、乙方应严格按有关施工规范、操作规程、施工图纸、施工方案等组织施工，合理安排施工顺序；否则，乙方应承担一切经济损失和法律责任，且处以2000-5000元/次（处）罚款。5、乙方应按总承包单位项目部要求认真做好''自检、互检、交接检〃三检工作，做好书面记录并及时交总承包单位项目部质量员进行复检。施工过程中，乙方未严格执行三检工作，则处以1000-2000元/次罚款。6、根据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300-20⑶及其它有关标准、规范组织验收。⑴因乙方原因造成其他班组返工、修补，由此产生的全部工料费用及其他一切经济损失均由乙方承担。⑵因乙方原因导致工程质量不合格，由乙方负责返工返修，承担相应费用；若返工返修后仍存在质量缺陷以致影响本工程质量目标的实现，乙方应承担一切经济损失和法律责任。7、乙方指定为本工程专职质量检查员。十^一、安全生产和文明施工1、乙方进入施工现场必须严格遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，对存在安全隐患的及时向甲方有关人员提出合理化的书面建议，且及时整改。2、对新来的职工，乙方必须及时收集身份证报给安全员登记给财务，并进行书面安全教育，并由职工签字后上报甲方安全员，再进行安全教育。进行“三级安全教育”后，乙方方可安排职工上班，否则一切安全事故由乙方自负，甲方有权对违反者进行罚款或令其停工，直至中止协议。如果出现安全事故及时 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 安全员，查清楚是否进场时出示身份证登记过，如果未登记，项目部不认可是本工地工人，一切责任由乙方承担，如果已登记过，出现事故的损失和善后处理费用5万元以内由乙方承担。如果超出5万元以上班组要及时积极配合项目部报保险，如医药费、务工补偿费超过保险费部分甲、乙双方各承担一半费用。3、乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，进行“三上岗、一讲评”并及时做好记录，并设立兼职安全员同志，督促本班组安全生产、文明施工等工作。4、甲方必须及时对乙方兼职的安全员做好督促工作，协组乙方做好安全教育、安全检查和验收工作，消除安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。对万一发生的安全事故，分清责任，由责任人负责一切经济损失责任。5、乙方人员进入甲方项目部必须安全文明施工，不得打架、聚众斗殴，有事情找项目部解决，如果乙方打架、聚众斗殴，项目部对乙方每次罚款3000元，情节严重的移送司法机关处理，甲方不负任何责任。十二、施工机具和材料管理1、业主和甲方项目部提供的机具和材料，乙方应认真爱护和保管，如有丢失、损坏，乙方负责赔偿。乙方自有机具和材料进场后报总承包单位项目部仓库备案，且派专人看管，如有失窃、损坏等责任自负。2、业主和甲方项目部提供的机具和材料，乙方应根据施工进度计划，提前7天向业主和甲方项目部上报需用计划，设专人向业主和甲方项目部办理限额领用手续。施工过程中，乙方肆意浪费或不合理使用而超出限额，其浪费或超出限额的费用由乙方承担。3、乙方自有机具和材料的机械性能、安全性能必须符合有关规定，具有合格证，并确保能安全和正常使用；进场后，乙方需及时将相关资料逞报业主和甲方项目部，由业主和甲方项目部统一向监理工程师报验。4、乙方应按相关部门要求和规范使用''三相五芯〃电缆线、开关箱，严禁花线、护套线、多用插座进场；否则，对乙方处以1000元/处罚款。5、工程材料、周转材料等应分类堆码，分类使用，做到工完场清，保持现场整洁。若工程材料、周转材料到场后，乙方未及时卸货或未在指定地点堆码整齐，则处以1000元/次罚款。6、由于返工或用料不当造成材料损失和浪费均由乙方承担，甲方视情节轻重，处以1000-2000元/次罚款。7、业主和甲方项目部提供的机具和材料出现机械故障、供应紧张等情况，可能造成短暂误工窝工停工时，乙方应持真诚合作态度，合理调整施工程序，适当调配作业人员，做好作业人员思想工作，不得向业主和甲方项目部提出任何补偿要求。十三、其他约定1、乙方应全面了解进场作业人员情况，所有进场作业人员必须持有本人身份证、滁州市暂住证、计划生育证（育龄妇女）以及当地政府规定需持有证书，进场前由乙方负责上报甲方备案，甲方留存证件复印件。（注：特殊工种必须持证上岗。）2、乙方负责进场作业人员办理上述证件，所有费用均由乙方承担；因乙方作业人员证件原因受到有关部门处罚，乙方应承担一切经济损失和法律责任。3、乙方必须按总承包单位项目部要求安排作业人员入住现场宿舍，总承包单位项目部未做具体要求的，乙方作业人员入住率为总人数的皿％以上。4、乙方班组负责人应统一安排其全部作业人员每天到总承包单位项目部做考勤登记。5、乙方根据总承包单位项目部考勤登记情况按月提交《月考勤登记表》，并将每月工资发放表上报甲方财务。甲方财务造册发放工资，乙方作业人员领取工资需携带身份证和工作证；否则，甲方有权拒绝支付工资十四、违约责任1、协议签订后，甲乙双方均不得单方面变更或解除协议，协议中约定的除外；否则，责任方应赔偿对方一切经济损失。2、乙方不得将本协议项下的劳务作业转包给他人或中途退出，否则，甲方有权解除协议，没收全部履约保证金并清退其出场，乙方已完工程量承包费按60%结算。3、乙方无故撤走部分或全部劳务作业人员，影响施工进度，甲方以书面形式通知乙方，乙方在48小时内未予书面答复，且未按甲方要求增加劳务作业人员的情况下，甲方有权解除协议，拒付承包费并索赔。4、乙方必须在协议约定的工期或总承包单位项目部根据工程实际施工情况调整的工期内完成阶段性和总体目标施工任务；否则，每逾期一天罚款2000元。5、乙方作业人员不服从业主和甲方项目部管理人员管理，则处以1000-2000元/次罚款。6、乙方作业人员在施工区、办公区、生活区发生辱骂、打架、斗殴、闹事等事件，不论何因，均处以2000-5000元/次罚款。7、因乙方原因导致甲方或总承包单位项目部受到当地政府、建设单位、监理单位等部门和单位通报批评，则处以2000-5000元/次罚款。十五、附则1、业主和甲方项目部所有明示的'' 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 〃均视为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。2、本协议未尽事宜，双方协商解决；经协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3、本协议在履行过程中发生争议时，由双方协商解决；协商不成，依法向甲方注册地人民法院起诉。4、本协议一式肆份，甲方三份，乙方一份；双方签字盖章后生效，费用结清后终止。乙方：（签字）身份证号：（手印）电话：签订日期:年月日甲方：（盖章）江西新锦劳务分包有限公司甲方代表：（签字）电话：签订日期:年月日