建筑
工程施工
建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制
劳务承包合同
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
承包人:洋浦蓝领公寓项目部(甲方)
劳务分包人:本公司直属施工队(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的相关内容,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于工程承包人已经签订施工总承包合同,双方就劳务承包事项达成一致,订立本合同。
一、劳务承包工作对象及劳务内容
(1)工程名称:海南洋浦蓝领公寓
(2)工程地点:海南省洋浦经济开发区
(3)分包形式:包工不包料,乙方需自带斗车、木工加工机械、铁钉铁线、混
凝土施工队振动器、钢筋加工机械、水电安装机械等小型设备工具。
(4)劳务承包范围:土建、通风、水电安装。
(5)劳动承包内容:模板制安、钢筋制安、混凝土浇筑,砖墙砌筑、内外墙抹
灰、楼地面、屋面内墙面打底贴砖、给排水、通风、强弱电安装等全部施工队内容(不包门窗、内外涂料、土方、天面防水隔热、室内穿线、消防系统、卫生洁具、室外管线)。
二、分包工作期限
工作日期为年月至年月,具体实施时间按甲方指令的要求进行。
三、质量标准
工程质量必须按总包合同有关质量的约定和国家现行《建筑安装工程施工及验收
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
》、《建筑安装工程质量评定标准》。
四、总包合同
(1)甲方提供总包合同(有关承包的价格细节除外)供乙方查阅。当乙方要求
时,甲方向乙方提供一份总包合同(有关承包的价格细节除外)的复印件。
(2)乙方应全面了解总包合同的各项规定(有关承包价格细节除外)。
五、图纸
甲方在乙方工作开工5天前,向乙方提供图纸一套,相关的图集由乙方自理。
六、甲方义务
(1)组建工程项目管理班子、全面履行总包合同,组织实施施工管理各项工作,
对工程的工期和质量向发包人负责。
(2)向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。
(3)向乙方提供生产生活设施中的水泥仓、宿舍、卫生间、保护责任为乙方。
(4)负责编制施工组织设计、制定各项管理目标、负责编制生产
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
,
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
供
应计划,实施对工程质量、工期、安全、文明施工的控制、监督、检查与
1
验收。
(5)负责工程测量定位,沉降观测,技术交底,组织图纸会审,统一安排技术
资料的整理及交工验收。
(6)统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临施、工作用水、用电
及现场。
(7)及时组织原材料的供应到位。
(8)按本合同约定向乙方支付劳动报酬。
(9)负责与发包人监理,设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
七、乙方义务
(1)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。
(2)乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,安排与完成上述阶段施工计划
相应的劳动力计划,经甲方批准后严格实施。
(3)严格按设计图纸,施工验收规范,有关技术要求及施工组织、设计精心组
织施工,确保工程质量。
(4)加强自身教育,以查执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措
施,必须按安全施工的有关规定要求做好个人防护工作,凡是违反安全操作规程和违章施工造成安全责任事故者,责任自负。
(5)加强现场管理,严格执行建设行政主管部门及环保,消防、环卫等有关方
面对施工现场管理的规定,做好文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改,返工,工期拖延,安全事故,脏乱造成的损失及各种罚款。(6)按甲方要求统一规划堆放材料,设置标牌、做好自身责任区的管理治安保
卫工作。
(7)负责已完工程的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此
引起的一切经济损失及各种罚款。
(8)保管合理使用周转材及其他设施。
(9)乙方须服从甲方及工程师的指令。
(10)乙方应对作业内容的实施完工负责,乙方承担履行总包合同约定的与劳务
作业有关的所有义务及工作程序。
八、安全施工防护
(1)由于乙方安全拱施不力造成的责任事故和因此而发生的费用,由乙方承
担。
(2)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定施工,因甲方原因导致的安全事
故,由甲方承担相应的责任及发生的费用。
(3)发生工伤事故产生2000元以下的医疗费用由乙方承担,超过2000元以上
由甲方负责。
九、劳务报酬
按建筑面积计算,每平方劳务费为195元。
十、工程量的确认
乙方完成的形象进度,分段(五层以下一次,以后每四层一次)向甲方报送工程量计算资料。甲方在7天内给予确认,因乙方原因造成返工的工程量甲方不予计量。
十一、劳务报酬支付
(1)甲方按形象进度拨付给乙方每段完成的工程量应付劳务费的80%,工程量
确认后7天内支付。
(2)乙方完成全部工作内容并经甲方验收合格后,报送全部结算资料给甲方,
甲方确认乙方的结算资料后30天内支付全部劳务费的90%,剩余款三个月内付清。
十二、工程变更
正常情况下的工程变更,甲乙双方按变更后的工程量计算;因责任方引起的工程变更由责任方承担。
十三、违约责任
(1)甲方不按时向乙方支付劳务报酬,不按约定核实乙方完成的工程量或不按
约定支付劳务报酬,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向乙方支付每日千分之一的违约金。
(2)甲方责任和不可抗力原因造成连续停工10天以上时,甲方无条件一个月
内和乙方结算付清已发生工程量的劳务费。
(3)甲乙双方任何一方均不可单方终止本合同,否则违约方除赔偿对方一切损
失。
(4)乙方必须按总包合同精神和项目部的工期要求完成承包专业工程内容的
施工,如果由于自身原因造成工期延误,需向对方每天支付10000元违约金。不可抗力和甲方原因除外。
(5)乙方不履行或不按约定履行合同义务时,应向甲方付违约金2万元,乙方
尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
(6)乙方无故停工的每天向甲方支付5000元违约金,如果无故停工连续超过
3天时,应无条件退场。已完成的劳务工资待后结算。
(7)一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责
任后仍应继续履行合同。
十四、不可抗力
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施
工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担。
(2)乙方自有机械设备损坏及停工损失,由乙方自行承担。
(3)因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应
责任。
十五、争议
(1)双方在履行合同时发生争议,应自行和解或调解。
(2)当和解调解不成时,向双方商定的仲裁机构申请仲裁或向辖区的人民法院
起诉。
十六、合同终止
双方履行完合同全部的义务,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格和工程款付清后,本合同既当终止。
十七、合同分数
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
十八、合同生效
(1)在甲乙双方签字后。
(2)乙方存30万元质量保证金入甲方账户后(工程结算时无息退还)
合同订立地点:海南省洋浦经济开发区。
合同订立时间:年月日
工程承包人(甲方):劳务承包人(乙方):
住所:住所:
法定代理人:法定代理人:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
年月日年月22日