（最新）安全生产协议

（最新）安全生产协议 安全生产协议 甲方 :XXX 乙方 :XXX劳务公司 为贯彻执行“安全第一～预防为主”的方针～完善人民医院门诊楼结构工程安全生产保障体系～确保广大施工人员的生命安全和身体健康～确保实现本工程的安全生产和文明施工管理目标。甲方与乙方经双方协商一致～对以下所有条款予以确认并签订本安全生产协议。 一、本工程安全生产和文明施工管理目标: 1、现场杜绝重伤、因工死亡、火灾、坍塌、中毒事故的发生,轻伤事故年频率控制在6‰以内,,其中:乙方在施工过程中将轻伤事故年频率控制在本单位人员的0.3‰以内, 2、现场安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%～杜绝现场重大隐患的出现, 3、施工现场安全达标合格率100%,安全优良率90,以上, 4、确保施工现场创建为“XX市安全文明工地”。 二、乙方用工制度: 1、乙方须严格遵守国家和当地政府有关建筑施工现场管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担～因此造成甲方的经济损失由乙方承担, 2、乙方的所有工人必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方工人违反上述条例造成的案件、事故、事件等～其经济责任及法律责任均由乙方承担～因此造成甲方的经济损失由乙方承担, 3、乙方应遵守甲方上级制定的有关劳务分承包队伍的管理规定以及甲方的其它的关于乙方管理的所有制度及规定, 4、乙方须具有独立的承担民事责任能力的法人～或能够出具其上级主管单位,法人单位,的委托书～并且只能承担与自己资质相符的工程。 三、甲方对乙方的安全生产要求: 1、乙方应按有关规定～采取严格的安全防护措施～否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任或因此发生的费用由乙方承担。非乙方责任造成的伤亡事故～由责任方承担责任和有关费用, 2、乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 》、《施工现场临时用电安全技术规范》以及当地政府相关标准、规定及各项规范,自觉遵守、执行当地政府有关安全生产和文明施工的各项规定～并且积极参加各种有关促进安全生产和文明施工的各项活动～切实保障施工作业人员的安全与健康。 3、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产和文明施工的各项规章制度和管理方式～并按经济合同有关条款加强自身管理～履行己方责任。 四、乙方必须执行下列安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 : 1、安全技术方案报批制度。乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单项作业安全防护措施～须报甲方审批后方可执行～若改变原方案必须重新报批。 2、乙方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度～并做好跟踪检查管理工作。 3、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度: ,1,乙方项目经理、现场施工队长、现场技术负责人及 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 人员等须接受安全技术培训、参加由当地政府有关部门组织的安全考核～持证上岗, ,2,乙方员工入场一律接受甲方组织的一级安全教育,乙方负责对员工的二级安全教育～乙方施工班组负责对班组人员对三级安全教育～乙方负责的安全教育考试成绩报甲方安全部门备案,乙方员工经三级安全教育,甲方项目经理部、乙方施工队、乙方施工班组,经考试合格后方准进入现场施工。如果乙方的人员需要变动～必须提前报告甲方并征得甲方同意～同时按规定进行教育、考核合格后方可上岗, ,3,乙方的特种作业人员的配臵必须满足施工需要～并持有当地政府有效证件～持证上岗, ,4,乙方工人变换施工现场或工种时～要进行转场和转换工种教育, ,5,乙方必须执行周一安全活动一小时制度。 ,6,进入施工现场的任何人员必须正确佩带安全帽和其它安全防护用品。任何人不得住在施工的建筑物内。进出工地人员必须佩带《劳动安全资格上岗证》上岗～无证人员将清除出场。 4、乙方必须执行甲方的安全检查制度: ,1,乙方必须接受甲方及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查～否则造成的罚款等损失均由乙方承担, ,2,乙方必须按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度～并且严格贯彻实施, ,3,乙方必须设立专职安全人员～实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。 5、乙方必须严格执行检查整改消项制度。 乙方对甲方下发的《安全隐患整改通知单》～必须在限期内整改完毕～逾期未改或整改标准不符合要求的～甲方有权予以处罚。 6、乙方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。 ,1,乙方自带的各类施工机械设备～必须是国家正规厂家的产品～且机械性能良好、各种安全防护装臵齐全、灵敏、可靠, ,2,乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方有关部门验收～合格后方可使用, ,3,乙方的大型防护设施和大型机械设备～在自检的基础上申报甲方～接受专职部门的专业验收,乙方必须按规定提供设备技术数据～防护装臵技术性能～设备履历档案以及防护设施支搭,安装,方案～其方案必须满足国家和当地政府有关规定。 7、乙方必须执行安全防护验收和施工变化后交接检验制度。 8、乙方必须执行甲方重要劳动防护用品的定点采购制度。同时～还要满足当地政府及建设主管部门的有关规定, 9、乙方必须执行个人劳动防护用品定期、定量供应制度。 10、乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。 11、乙方必须严格执行企业员工因工伤亡报告制度, ,1,乙方员工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故, ,2,如果发生因工伤亡事故～乙方应以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导～向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门～同时积极组织抢救工作～并采取相应的措施保护好现场～如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时～要做好记录或拍照～甲方为抢救工作提供必要的条件, ,3,乙方要积极配合甲方主管部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、作伪证或擅自损毁事故现场～所造成的一切后果均由乙方承担, ,4,乙方须承担因为自己的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任, ,5,如果发生因工伤亡事故～乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作～伤亡人 员为乙方人员的～乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作～因此发生的资金费用由乙方先行支付～因不能积极配合甲方对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方自负。 12、乙方必须执行甲方制定的《安全文明施工奖罚条例》。乙方要教育和约束自己的员工严格遵守施工现场安全管理规定～对遵章守纪者给予表扬和奖励～对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。 13、乙方必须执行安全防范制度: ,1,乙方要对乙方工程范围内工作人员的安全负责, ,2,乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施～确保所有工作场所的安全～不得存在危及工人安全和健康的危险情况～并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。 ,3,乙方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款, ,4,施工现场内～乙方必须按甲方的要求～在工人可能经过的每一个工作场所和其它地方均应提供充足和适用的照明～必要时要提供手提式照明设备, ,5,甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方队伍中没有适当理由而又不遵守、执行国家和当地政府相关部门及建设行业主管部门发布的安全条例和指令的人员～无论在任何情况下～此人不得再被雇佣于现场～除非事先有甲方的书面同意, ,6,施工现场和工人操作面～必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作～保证工人有安全可靠、卫生的工作环境～严禁违章作业、违章指挥, ,7,对不符合安全规定的～乙方安全管理人员有权要求停工和强行整改～使之达到安全标准, ,8,凡重要劳动防护用品～必须按甲方指定的厂家购买。如:安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机防二次触电保护器、配电箱、五芯电缆等, ,9,乙方应给所属员工提供必须配备有效的安全用品～如:安全帽、安全带等～若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其它的个人人身防护用品, ,10,乙方应在合同签约后十五天内～呈送《安全管理措施及安全防范方案》～详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例～报甲方批准～但此批准并不减轻因乙方原因引起的安全责任, ,11,已获批准的安全管理方案及条例的副本～由乙方编制并且分发至所有乙方施工的 工作场所～业主指示或法律要求的其它文件、标语、警示牌等物品～具体由甲方决定, ,12,乙方应指定至少一名合格的且有经验的专职安全员负责安全方案和措施得到实施。 五、乙方现场文明施工及其人员行为的管理: 1、乙方必须遵守现场安全生产和文明施工的各项管理规定～在设施投入、现场布臵、人员管理等方面要符合甲方安全生产和文明施工的要求～按甲方的规定执行～在施工过程中～对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理, 2、乙方应采取一切合理的措施～防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为～保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害～否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责, 3、乙方应按照甲方要求建立健全本单位的有关文明施工和环境保护等方面的各项管理规章制度并狠抓落实～同时必须按照要求～采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施, 4、乙方工人和管理人员举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌～切忌上班喝酒、寻衅闹事, 5、乙方在施工现场应按照国家、当地政府及行业管理部门有关规定～配臵与施工规模相适应的一定数量的专职安全管理人员～专门负责施工现场安全生产和文明施工工作的监督、检查以及因工伤亡事故的处理工作～乙方应赋予安全管理人员相应的权利～坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针, 6、乙方应严格执行国家的法律、法规～对于具有职业危害的作业～提前对工人进行告之～在作业场所采取适当的预防措施～以保证其劳务人员的安全、卫生、健康～在整个合同期间～自始自终在工人所在的施工现场和住所～并且采取适当的措施预防传染病～并提供应有的福利以及卫生条件, 7、乙方进场时～应按总分包合同条款中规定交纳安全生产和文明施工押金10万元。乙方单位、班组或个人因违章、违规、违纪行为而受到处罚～其罚金从该押金中扣除。当押金少于一半时～乙方须补足押金金额。退场时给予结算～多退少补。 六、争议的处理: 当甲乙双方发生争议时～可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解～不愿通过调解或调解不成的可以向工地所在地或局所在地人民法院起诉或向仲裁机关提出仲裁解决。 七、其它补充条款: 在施工中执行工程总乙方合同相关安全条款时～本协议书具有优先权～其余未尽事宜按照上级有关规定执行。 甲方:,盖章, 乙方:,盖章, 负 责 人: 负 责 人: 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 材具管理协议 甲方: XXXXXX人民医院门诊楼工程项目经理部 乙方: XXX劳务公司 根据局和公司材料管理有关办法～本着互惠互利～共同搭设项目材料消耗～节约项目成本～双方在签订工程承包协议的同时签订本协议。 一、承包工程项目: 1、工程名称:XX人民医院 2、工程地址: XXX 3、承包范围:详见劳务分包合同 4、承包方式:劳务分包 二、工程项目期限:详见劳务分包合同和甲方项目经理部制订季、月、旬、周工期进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。 三、管理内容: 1、乙方必须按着招标文件中材料管理规定执行。 2、甲方按合同约定提供给乙方各种材料设备。标准层顶板模板配臵三层～周转使用至结构封顶。 3、乙方必须提前7天提供甲方供材的材料需用计划及进场计划～报项目部 审批。 4、乙方必须参与甲供材料的验收、共同确认材料的质量和数量～对于材料 没有质保书、产品合格证或达不到合同约定的材料质量的～坚决采取一票否决制～不合格的材料决不能用到工程中。 5、乙方采购供应各种材料必须提供产品质保书、合格证、准用证等～并及 时上报项目部～经检查验收后方能使用。 6、甲方有权对现场的材料随时进行抽查取样～并且留样。 7、甲方在抽检过程中对材料的质量发生疑问～及时送检测部门～确有质量 问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的及时终止使用～对于已使用到工作上的不合格材料全部返工。 8、乙方必须按工程进度计划、工程量和施工方案编制周转材料具～需用计 划及进场计划～申报项目审批。 9、乙方必须把甲方提供的周转材料～按甲方要求进行分类、堆码。 10、乙方使用材料及周转料具～必须填限额领料单～经审批到项目部材料人 员领料。 11、乙方必须及时派人把坏的、变形的周转料具进行保养～并及时维修。 12、乙方必须把支模的周转料具及材料及时拆除吊送到上一施工层～不能把 材料堆码在楼层上～做完一层清一层、工完场清。 13、乙方必须把施工中不用的各种规格的材料、周转料具及时清理到材料堆 场～派专人对材料进行分类、分规格堆码～并及时配合对租赁材料的归还。 14、乙方不能把甲方提供的各种材料及剩余材料进行变卖和处理。 15、乙方必须按甲方施工现场平面图布臵材料场地～若变动及时向项目部申请。 16、乙方的施工人员不能对甲方提供的材料随意进行锯割～若确实急用～现 场没有相关规格材料必须向项目部申请～经同意后方可割据。 17、乙方必须建立标准库房～并悬挂库房的各项管理制度、防火制度及负责人。 18、乙方必须建立材料的台帐～库房的帐、卡、物必须齐全、吻合。 19、乙方必须把易燃、易爆的物品专门存放～专人负责保管～并有严格的防 火、防爆措施。 20、乙方采购供应的材料～根据甲方的检验计划须检测的材料～必须检测合 格后方可使用到工程上。 21、乙方对施工中用材当天用完～当天清理～必须做到工完料清。 22、乙方对没有完成的材料及时回收。 23、乙方不能把施工用的材料集中堆码在施工作业层的外架上～并且外架上 不能堆放任何材料。乙方不能把施工中使用的材料集中堆码在已施工完毕的楼层中。 24、乙方必须和班组签订材料使用协议～并上报甲方。 25、乙方必须做好甲供材料的保管、保卫工作。 26、乙方必须对楼层上清理下的垃圾进行清理外运。 四、奖罚制度 1、按合同约定节约材料甲乙双方共享。 2、乙方在施工中把没有报验、检验的材料用在工程上～每次罚款500元。 3、乙方没有及时提供材料需用计划～造成工期延误。每次罚款500元。 4、甲供材料按施工预算领料～材料节余部分～施工清包队伍不得运走或卖掉～一 旦发现进行罚款～罚款金额为材料成本的10倍。 5、乙方参与材料验收～并限额领料～若发现没有开领料单自行使用材料～每次罚款200元。 6、乙方对甲方提供的材料必须进行保管和保卫～一旦丢失照价赔偿。 7、甲方提供给乙方的木方、层板、大钢模及配件、钢管～不经甲方同意随便锯割～一旦发现～按损失材料价的二倍罚款。 8、乙方没有及时对周转材料、料具进行回收、维修或把周转料具大量堆臵在施工完毕的楼层中～发生的租赁费用由乙方负责～并发现每处罚款100元。 9、乙方必须按照施工组织设计及专向施工方案进行施工～若乙方擅自增加各项材料需用量～增加部分由乙方承担。 10、乙方每次浇筑砼～应准确计算砼的用量～如发现浪费由乙方负责材料浪费的成本。 11、乙方在施工过程中合理的使用模板、木方、周转料具～拆模安顺序拆模～硬拆造成模板大量损失者～每次罚款1000元。 12、乙方没有按照甲方现场平面布臵图对材料进行堆码标识的～每处罚款100元。 13、乙方没有建立健全材料台帐及标准库房的～罚款500元。 14、乙方材料管理无制度的～罚款100，300元。 15、乙方的现场管理人员在材料使用上不服从甲方现场人员及材料人员管理的～每次罚款200元。 16、乙方必须配合甲方材料大检查及公司材料部门贯标检查～在检查过程中若发现问题不及时整改～每次给予100，300元的罚款。 17、乙方必须派专人对甲方进场材料指挥装卸、堆码～不能乱卸乱堆～一旦发现罚款50元。 甲方:,盖章, 乙方:,盖章, 项目负责人: 项目负责人: 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 进度管理协议 甲方 : XXXXXX人民医院门诊楼工程项目经理部 乙方 : XXX劳务公司 甲方将XXX人民医院门诊楼工程委托乙方施工～为确保工程施工按工期完成～甲乙双方共同协商～双方在签订工程承包合同的同时签订本协议。 一、承包工程项目 1、工程名称:XXX 2、工程地址:XXX 3、承包范围:详见劳务分包合同 4、承包方式:劳务分包 二、工程项目期限:详见劳务分包合同和甲方项目经理部制订季、月、旬、周工期进度计划。 三、协议内容: 1、乙方必须按照招标文件规定及本工程的工期目标～配备项目管理人员。 2、乙方的劳务队伍必须是甲方考察过的。 3、乙方根据甲方编制的工作量及劳动力需用计划提前组织劳动力～进场前及时提供劳动力中各工种的进场人数。 4、乙方必须认真执行甲方编制的总、月、周进度计划～并具体实施完成。 5、乙方必须提前十天提供月、周及阶段性甲供材料的各种清单及计划～报甲方审批～如由于没有及时提供清单及需用计划～造成工期延误～造成的后果由乙方自行负责。 6、乙方编制中、小型机具设备进场计划并报甲方审批～及时合理的调度机械设备。 7、乙方施工内容中所需的构配件、预埋件～应提前加工～避免影响施工进度。 8、乙方必须跟踪检查实际进度情况～并绘制对比表。 9、乙方必须服从甲方现场人员的管理～甲方有权根据实际进度的情况～要求乙方对劳动力数量、人员施工情况及施工组织的情况进行合理的调整～由于乙方不服从甲方管理造成的误工～由乙方自行负责。 10、乙方必须对各班组进行施工进度情况交底～并上报甲方～甲乙双方共同监督班组的具体实施。 11、甲乙双方每天必须对施工现场的人数进行清点～实际进度共同确认。 12、乙方对自己提供采购的材料必须填报计划～具体落实～若由于自身材料、构配件落实不及时延误工期～发生后果自负。 13、乙方的管理人员必须持有效证件上岗～甲方有权对乙方现场管理人员的施工组织情况进行监督检查～由于管理不到位、组织不利～甲方有权要求乙方更换管理人员。 14、乙方的施工班组无视施工进度～班组管理混乱～完不成施工任务的～甲方有权要求乙方更换施工班组。 15、乙方负责甲方提供机械设备的管理～按照机械操作规程操作～保持设备正常运转～提高工效。 16、乙方参与甲方组织的进度检查及召开的专题会议～根据进度情况～乙方必须制定切实可行的措施～把施工进度加快～达到预期的进度计划目标。 四、进度管理处罚条例 1、乙方没有按招标文件及项目施工情况配备合理的项目班子的～罚:5000元。 2、乙方的劳务队伍必须是甲方考察过的施工队伍～若审核中发现乙方乱用施工班组～罚:1000元～并将该班组请退出场～所有损失由乙方负责。 3、乙方没有按进度计划、工作量计划及劳动力需用计划～组织人员进场或数量不足造成工期延误～每天罚:3000元。 4、乙方没有完成甲方编制的总、月、周进度计划的～造成其他损失另行计算～从劳务费中扣除。 5、乙方没有提前申报甲供材料清单及计划～及甲方供材的需要及进场计划的～造成工期的延误～每次罚:3000元。 6、乙方由于自行采购、自行加工的构配件～自行提供的中小型设备～组织不到位～造成工期延误的～每天罚:3000元。 7、乙方没有及时按需要调整各分项人员数量的～每次罚:500元。 8、乙方没有对各班组进行施工进度交底的～罚:500元。 9、乙方的劳务队伍消极怠工、无故停工～造成的损失由乙方自负～按工期延误实际发生的各项费用计取～从劳务费中扣除。 甲方:,盖章, 乙方:,盖章, 项目负责人: 项目负责人: 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 质量管理协议书 总包方:XXXXXX人民医院门诊楼工程项目经理部,简称甲方, 分包方:XXX,简称乙方, 为保证XXX人民医院门诊楼工程按照业主的要求完工～总分包方与分包方签订如下管理规定～以共同遵守～如与总分包合同有不一致处～以较高要求为准: 1质量标准与目标 工程质量标准采用现行的国家检验标准～如图纸要求与国家及地方施工验收规范标准之间有任何不一致的地方～分承包单位应以质量较高者同时取得业主及总包方的认可为施工依据。 2完善质量管理制度 ?分包应有健全的质量管理机构～合格的质量检查人员～其机构及名单报业主和总包方。 ?样板引路制度 a施工样板制度:分包方在大面积施工前～要先做样板间～总包方和甲方,监理,对样板间进行验收～验收内容主要包括:工程质量、工作效率、各专业协调配合情况～从而确定整体工艺流程、资源配备、质量标准样板～用以指导大面积施工。 b材料样板制度:分包单位在选择材料供应商时～应采用招标择优录用的原则～要求多家材料商提供样品～建立样板库～为总包单位、甲方,监理,选择,考察,提供参考 ?总包方定期召开总包方与分包、分包与分包各专业之间的协调会～确保工序搭接合理～工种配合得当～尽量避免人为返工～保证工程质量。 3施工中及完工后检查 ?分包商应服从总包方的质量管理～遵守总包方制定的各种质量管理制度～满足总包方制定的质量方针、质量目标的要求～总包方对分包商的工程质量拥有监督责任和否决权。在本工程分包项目施工中～分包商的施工质量均需按总承包商设定的质检程序分级检查～填写书面报告、检评意见、签字盖章。只有通过分包自检、总包方复检及监理工程师终检合格后的分项工程～才能进行下一道工序。凡对总包方所提出的质量问题不认真整改处理的或在整改期限内仍没达到整改要求的～总包方可以下发《质量问题罚款通知单》～罚款权限500，5000元。 总包方根据工程施工实际情况～定期组织现场施工各分包单位进行定期质量大检查～并根据检查结果对各分包单位进行打分排名～对在定期检查中连续三次排名最后的 分包单位进行2000，5000元处罚。定期质量检查评比制可充分调动各分包单位的竞争意识和协作意识。利用定期质量检查评比～对出现的质量问题频率高的分项工程进行分析统计和质量PDCA循环攻关～制订纠正和预防措施～杜绝质量通病～杜绝不合格品。 ?分项工程检查: 总包方的检查认可并不代表分包单位责任的转移～即检查验收合格后～再次检查又发现由分包单位原因引起的质量问题～仍由分包单位承担责任和发生的费用～赔偿总包方的有关损失:由此延误的工期不予顺延。 ?隐蔽工程的检验 工程具备覆盖、掩盖条件或达到双方约定的分项工程验收部位～分承包单位经自检后由总包方负责在隐蔽和分项工程验收48小时前通知监理、业主方参加验收:通知包括分包单位的自检记录、隐蔽和分项工程验收的内容、验收时间和地点～分包单位准备验收记录～验收合格～监理和总包方在验收记录上签字后～方可进行隐蔽和继续施工,验收不合格～监理和总包方组织分包方在限定时间内修改后重新验收。 4材料进场检验制度, 分包单位自行采购的材料进场～必须向总包单位提供出厂合格证和质检报告～材质试验必须由总包单位质检员见证取样～检验结果必须报总包单位～严格控制分包单位可能让不合格材料流入现场。 甲方:,盖章, 乙方:,盖章, 项目负责人: 项目负责人: 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 项目材料管理协议 甲 方:XXXXXX人民医院门诊楼工程项目经理部 乙 方:XXX公司 为保证XXX人民医院门诊楼工程项目材料的管理～明确职责～分清业务～本着平等互利的原则～经双方协商～达成如下协议～共同遵守～如与总分包合同有不一致处～以较高要求为准: 1、总则: 1.1乙方应设臵专职物资管理人员负责与项目业务往来及现场材料的管理工作。 1.2乙方物资管理人员应服从项目业务管理部门的管理工作。 2供应管理 2.1乙方所有材料由乙方自购。 2.2验收与保管。 2.2.1乙方负责材料的验收及保管～乙方领用的材料丢失、损坏由乙方负责。 2.2.2乙方须设臵专职材料员～此材料员负责对进场材料的数量和质量进行验收、做标识。 2.2.3乙方所购材料需报业主甲方认可厂家样品后方能进场～进场后需提供相关资质及检测报告合格证等～待监理认可后方能使用。 2.2.4乙方自购材料自负盈亏。 3周转料具,周转料具的使用可咨询市场价格采用现场租赁的方式进行统一管理, 3.1周转料具总量。由乙方按需提计划。 3.2乙方按工程进度提前三天提使用计划给物资部～物资部组织进场后乙方当场清点并办理二次租赁手续～每月结算。 3.3乙方现场使用周转料具不得随意乱丢乱放～如有发生甲方将予以罚款500—2000元～使用完后运至材料场堆放～有损坏的及时修理。 3.4退租。工程闲臵周转料具须马上退租～由乙方负责修整,包括配扣件螺栓,～因丢失、损坏报废所产生的费用由乙方承担～单价按租赁站价格～在乙方当月工程款中扣除。注:报废范围包括钢管早拆杆的切割、钢管有死弯、扣件掉页、周转料具的改制电焊、顶头底座的弯折等造成材料无法退租的现象。 4、材料的进出场 4.1对于甲方现场已有材料～乙方如需进场需提前向甲方报进场计划～以便甲方查验后进场。 4.2乙方任何材料、机械、工具出场都需到甲方物资部办理出门证～由门卫核对后方能出场。 5、现场监督 项目材料员将每日在现场检查料具的使用情况～对违规使用、随意损坏、浪费的现象将按公司及项目有关规定进行处罚。对材料堆放不整齐、未做到工完场清的将给予书面整改～如乙方未及时整改或整改不到位的将按有关文明工地处罚条例进行处罚。 甲方:,盖章, 乙方:,盖章, 项目负责人: 项目负责人: 签订日期: 年 月 日签订日期: 年 月 日 成品保护管理协议书 总包方:XXXXXX人民医院门诊楼工程项目经理部,简称甲方, 分包方:XXX,简称乙方, 为确实加强项目成品保护管理～顺利完成本工程的各项工期、质量、成本目标～特制定本协议书～如与总分包合同有不一致处～以较高要求为准～具体如下: 一、成品保护的责任: 总包方的责任:总包方根据总分包合同、施工组织设计、成品保护方案各种形式明确各分包对成品的交接和保护责任～总包单位在成品保护工作中起协调监督作用。 1、总包方有责任根据现场施工、进度情况编制整体工程的成品保护方案并报监理、甲方审批～审批后发放至分包单位并监督分包方对操作工人进行成品保护教育～学习有关的成品保护制度。各分包方有责任编制自行施工部分的成品保护方案。 2、总包方工程部负责编制本项目总施工进度计划、月、周进度计划并发放到各分包单位。工程部每周定期召开生产会～合理协调各分包单位安排生产～防止分包单位之间的工序倒臵和赶工期的不合理交叉作业。在各分包单位发生作业面冲突或分包单位之间必须进行拆改时～总包单位有责任根据总施工进度计划及实际情况进行协调并组织分包单位之间的配合。 3、总包方工程部、质保部、安全保卫部负责管理监督现场各分包的成品保护工作。根据现场工作情况～有权力对分包方以相应奖罚。总包方有责任向分包方示明总包方成保体系及责任区域划分～总包方根据责任区域划分对分包方进行管理。分包单位对总包方管理不服从～并对工程质量、进度造成重大影响时～总包方有责任停止分包单位继续施工。 4、总包方负责供应的材料在分发至分包方之前～负责材料运输、进场的成保工作。 5、总包方成立成品保护小组～进行项目成品保护工作的管理～小组名单如下: 组长:项目经理 副组长:生产经理、机电经理、安全员 组员:各相关管理人员及施工队负责人员 分包方责任:分包单位在总包方的监督管理下～在施工中为成品保护责任单位～分包单位必须编制自身施工范围内的成品保护方案并得到总包方批准以后实施～设臵专职成品保护检查员。本分包单位对其他分包方的成品、半成品造成损坏由本分包方自行负责,由于其他分包人对本分包方施工范围内的成品、半成品造成了损坏～由相应分包方进行负责,由于自身成品保护检查人员的失误造成未找出造成成品损坏的人员或单位～这部分损失将由成品保护责任单位承担。 1、分包方有责任编制本单位施工范围内的成品保护措施～并交由总包方存档,分包方有责任对现场操作工人进行成品保护交底～并由交底人、被交底人签字后总包方存档。 2、分包方必须每周、月编制进度计划并交由总包存档,准时参加总包方生产协调会～服从总包方对各分包方的协调～对总包方要求现场配合、调整、整改必须服从。 3、各分包单位驻现场代表为其所施工程专业的成品保护直接责任人～并设臵专职成品保护检查员～负责检查监督本专业的成品保护工作。成保人员名单如有调整必须通知总包方工程部。 4、分包单位在进行本道工序施工时～如需要碰动其他专业的成品时～分包单位必须以书面形式上报总包方～项目工程部与其他专业分包协调后～其他专业派人协助分包单位施工～待施工完成后～其他专业人员恢复其成品。 5、上道工序与下道工序要办理交接手续。交接工作在各分包之间进行～项目经理部起协调监督作用。 二、成品保护的期限 各分包单位从进行现场施工开始～至其施工的部分竣工验收完毕交付工程业主为止～均处于成品保护阶段～特殊专业按照相关合同条款执行。 三、成品保护的范围: 分包承包范围内所有实施于本工程或未实施于工程分包自身的材料、设备、成品、半成品～其中最重要的是: 1、工程设备 高低压配电柜、空调机组、电梯、发电机组、冷水机组、冷却塔等大型设备、通风管机、水泵、阀门、卫生洁具、机电面层装臵,开关、灯具、烟感、喷洒、摄像机,、强电弱电配套设施等。 2、装饰过程中的工序产品 墙面、顶棚、踢脚、楼地面装饰、地毯、石材、外墙立面、钢铝、门窗及玻璃幕墙～楼梯饰面及扶手、地下室、卫生淋浴间及防水工程等。 3、安装过程中的工序产品 消防箱、配电箱、插座、开关、暖气片、空调风口、卫生洁具、厨房器具、灯具、阀门、水箱、设备配件等。 四、成品保护措施的制定及实施 1、分包单位应按总包方正确的施工工艺流程组织施工～不得颠倒工序～防止后道工序损坏或污染前道工序。 2、分包单位要把成品保护措施列入本专业施工组织设计～经总包方审批备案,填写分项工程移交单,后认真组织执行～对于施工组织设计中成品保护措施不健全～不完善的专业不允许其动工作业。 3、分包单位要加强对本单位职工法制、规章制度、职业道德教育。教育本单位职工爱护公物～尊重他人和自己的劳动成果～施工时要珍惜已完和部分已完的工程项目～增强本单位员工的成品保护意识。 4、各专业的成品保护措施应列入技术交底内容～必须下达作业指导书～同时分包单位要认真解决有关成品保护工作所需的人员、材料等问题～使成品保护工作落到实处。 5、分包单位成品保护工作的检查员～要每日不定时的对本专业的成品保护工作进行检查～并及时督促专职施工员落实整改～并做好记录～同时参加总包方组织的成品保护检查及会议～并书面汇报近期以来的专业成品保护工作状况。 6、分包单位施工人员要自觉遵守现场成品保护管理制度～禁止在本责任区域或其他专业区域内违章吸烟、用火、用电、乱涂、乱画、盗窃、大小便等行为～造成成品受损或污染。 7、交叉作业中～要分清成品保护责任～并落实到人或施工班组～因交叉作业双方发生争执～由总包方工程管理部根据工序重轻予以协调。 8、各分包单位要对本专业半成品在运输、存放、存储安装期间做好成品保护及防盗工作～严防半成品受损。 9、各分包单位有权利对本专业成品进行防护和制止他人破坏行为。 五、主要施工项目成品保护措施 1、地面与楼地面工程 1.1地砖、花岗岩楼地面 水电的综合布线管槽、各类管道～都应全部完成～并经过监理检查认可后～与土建专业进行交接。 1.2土建将安装完毕的木门框～用竹胶合板将1.2米以下框周围包钉好～防止碰撞～在地面施工时～要安排木工随时检查门框的位臵、垂直度有无变动和错误～若有变动和错误～在施工过程中及时校正和修改。 1.3运输砂浆或细石过程中～凡经过各类门口处时～推车要缓慢～防止撞坏门框。 1.4对于石材～不得堆放在露天被雨淋浸、水泡和长期日晒～板块要立放～光面对光面～设木垫块衬垫。铺设时要随铺随擦干净溢出的胶浆。禁止其他人员上去踩动并做保护标识～铺设完后要进行封闭～待强度达到后～用纤维板等加以覆盖保护。 1.5水电进入二次安装时～对使用的人字梯、高橙的下脚要用麻布或胶皮包好～以防止滑到和碰坏已施工完成的地砖、花岗岩地面。 2.整体楼地面 整体楼地面工程施工时～要加强对水电的种类管线、木门框的成品保护。整体楼地面面层压光后～要加养护和封闭保护～养护期间严禁上人施工～等强度达到后严禁在其上面拌制砂浆。为防止墙面涂料、油漆对地面的污染～在其上层覆盖一层木屑 进行成品保护。 3(门窗工程 3.1木门框完成后～在1.2m以下用9层板将框周围包钉好～防止碰撞～木门窗油漆应将五金件纸胶带或塑料布包裹地～门窗套与墙交接处贴纸胶带～以防止油漆对五金件及墙面的污染～油漆涂刷后漆膜未干前要安排人看护～防止触摸。 3.2铝合金门窗在安装前必须粘贴塑料保护胶带～以防止水泥砂浆的腐蚀和污染～在进行铝合金门窗与墙体的接缝处打密封胶时要及时清理多作的胶液。 3.3在风天施工时要及时将门窗关闭好～以防止门窗玻璃打碎 和门窗框松动力、变形。 3.4门窗玻璃要做好标识保护。对滴在窗台、地面的油漆要及时擦干净。 4(墙、顶棚涂料 4.1墙面、顶棚涂料施工时要与水电、灯具、面板的安装穿插进行～其顺序为: 顶棚涂料涂刷完成后～进行灯具、烟感、喷撒头等的安装～墙面的涂刷的最后一遍涂料前～灯具、面板、空调等进行安装、灯具、面板安装时要戴好清洁的白手套～以保持墙面、顶棚的清洁～并用塑料薄膜和胶带包好裹好～由水电向土建进行交接～再进 行最后一遍涂料施工。 4.2墙面、顶棚涂料施工前应将地面清理干净～并用塑料布或报纸将地在覆盖～并对门窗进行包裹和保护～以便墙面涂料施工～防止对地面、门窗的污染。 4.3在涂刷分界线时～采用纸胶带粘贴的方法～避免污染其它界面。 5. 顶棚工程 5.1轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆～龙骨不准固定在通风管道及其他设备上。 5.2轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中严格管理～板上不宜放臵其他材料～保证板材不受潮～不变形。 5.3重物严禁吊于轻钢骨架上。 5.4为了保护成品～罩面板安装必须在棚内管道～试水～保温等一切工序全部验收后进行。 5.5安装面板时～施工人员应戴线手套～以防污染板面。 6(卫生洁具 卫生间的卫生洁具安装时要与土建装修施工相交叉～因此～卫生洁具应在墙地面镶贴工程、吊顶工作、户门完成后进行安装。卫生洁具安装完成后～用塑料布和硬纸壳覆盖并用胶带封好～以防止施工人员的大小便及建筑垃圾的浸入～防止其它工序施工时的污染和损坏～成品完成后移交给土建成品保护专职人员看护。 7. 在工程收尾阶段,一般是户门安装完后,～装饰分包单位分层、分区设臵专职成品保护员～其它专业分包队伍是根据项目经理部制定的“入户作业申请单”并在填报手续齐全经项目经理部批准后～方准进入作业～否则成品保护员有权拒绝进入作业。 七、成品保护工作的赔偿、奖罚办法 经济上的奖罚是对成品保护责任制的补充～目的是推动责任制的贯彻落实～提高各分包单位、各施工人员保护成品的责任心～真正落实“保护成品～人人有责”。 1、 各专业的成品保护工作～经检查发现不完善～但尚未造成损失的～应立即整改～针对整改不及时的单位～总包方将视情节给予500-1000元罚款。 2、 各专业的成品保护工作～如因本专业管理上的失误～成品保护工作不及时、不完善～已造成经济损失的～损失由本专业单位自负～同时总包方对其处以1000-3000元罚款～重大问题上报上级单位处理。 3、 分包单位虽然对本专业的成品保护工作虽好～但在施工中对其他专业的成品造成破 坏～经总包方核实无误后～造成的损失由该分包单位全额赔偿～同时总包方对分包方处以赔偿总额的100,罚款～重大问题由总包方上报上级单位处理。 4、 经查实属有意破坏成品者～造成重大损失～因责任人无法承担赔偿～均由用人单位负责,造成严重后果者～将责任人移交公安机关依法论处。 5、 对在成品保护工作中有显著成绩的集体或个人～将视情节予以表彰或奖励。 6、 自身成品被破坏～但没有足够证据的分包商～由该分包自行修复。 甲方:,盖章, 乙方:,盖章, 项目负责人: 项目负责人: 签订日期: 年 月 日 文明施工及环保协议书 总包方:XXXXXX人民医院门诊楼工程项目经理部,简称甲方, 分包方:XXX简称乙方, 根据国家及地方关于施工现场的有关法律、法规以及总包方关于施工现场的有关管理制度～为了创造一个文明、安全、环保的施工环境～为了施工生产的顺利进行以便施工现场管理更加规范、科学～特制定本协议～如与总分包合同有不一致处～以较高要求为准～具体如下: 一、总包方的责任: 总包单位根据施工合同、施工组织设计、装修方案、环境管理方案以及入场教育和施工交底的形式明确各分包对文明施工及环保的责任～总包单位在现场管理及环保管理工作中承担管理责任。 1、总包方有责任根据国家地区相关的法律法规对施工现场的文明施工、环境保护进行管理,按照施工合同、施工组织设计、装修方案、环境管理方案中提出的各项相关要求及措施制度对分包方进行管理。编制施工组织设计、装修方案、环境管理方案并报监理、甲方审批～审批后发放至分包单位～方案工程师对分包方管理人员进行方案交底～并监督分包方对操作工人进行文明施工、环境保护相关知识进行教育。 2、总包方负责对现场文明施工的区域、责任进行划分～并以书面或图示的形式向分包方明确各自分担的区域、时间及责任。工程部负责每周定期召开生产会～对现场的文明施工情况进行总结、提出整改～并根据实际情况进行调整。 3、总包方工程部、安全部、消防保卫部归口管理监督现场各分包的文明施工及环境保护工作。定期,每周一,或不定期对现场文明施工、环境管理情况进行打分评比～给各分包单位以相应奖罚并限期整改。分包单位对总包方管理不服从～并对现场文明施工、环境保护工作造成重大影响时～总包方有责任停止分包单位继续施工。如分包方的整改达不到总包方要求～总包方有权自行安排～所有产生的费用由分包方承担。 4、总包方负责处理居委会、派出所、环卫、消防、保卫等单位和部门有关事宜及有关减少噪音、污水排放、有毒有害废弃物处理、交通、扰民问题。 5、总包方成立文明施工及环境保护小组～进行项目的管理工作～小组名单如下: 组长:项目书记 副组长:生产经理 组员:各相关管理人员及施工队负责人等 分包方责任: 分包单位在总包方的协调管理下～在施工中为主要的文明施工、环境保护的责任单位。如在施工中对现场文明或现场内外环境造成了影响～由分包方承担全部责任并接受处罚。 1、分包方有责任在进场前对可能发生的环境影响因素进行识别～并根据其主要部分编制本单位施工范围内的文明施工及环境保护管理措施,或在施工组织设计中用专门章节进行阐述,～并交由总包方存档,分包方有责任对现场操作工人进行文明施工、环境保护交底～并由交底人、被交底人签字后总包方存档。 2、分包方必须准时参加总包方生产协调会～承担总包方分配的文明施工、环保责任～服从总包方对各分包方的协调～对总包方要求现场配合、调整、整改必须服从。 3、分包方驻现场代表为其所施工程专业的现场文明施工、环境保护直接责任人～并设臵相应的管理体系～管理体系人员名单交由总包方存档～名单如有调整必须通知总包方工程部。 4、分包方负责责任区内的文明施工～并对总包方的各项要求层层分解落实～对操作工人加大奖罚力度～将责任落实到实处。遵守环境保护的法律法规及总包方的规定～对施工现场的各种噪音、粉尘、废水、有毒有害物等环境因素采取必要的控制措施～并及时进行处理。 5、在办理任何移交证书前～分包方应该从该移交证书所涉及的那部分现场清除并运出乙方的全部设备、多余材料、垃圾和各种临时工程～并保持该部分现场和工程清洁整齐～达到使甲方、监理满意的使用状态。 二、施工现场的管理 1、施工现场的分包方主要管理人员在施工现场应当佩带证明其身份的证卡。分包方在施工中应完成总包方关于企业形象宣传要求的有关工作～自备符合CI及安全要求的安 全帽、安全带绝缘手套等所需的所有用品。 2、施工现场一律以总包方的名称和字样出现～分包方不得以分包方的名义就本工程对外联络。分包方若要在施工现场布臵宣传品、布告、广告及招牌等～必须事先报总包方批准。如分包方违反上述规定～总包方则视为分包方违约～并给予处罚。 3、针对施工现场的情况设臵宣传标语和黑板报～每周更换内容～切实起到鼓舞土气～表扬先进的作用。 4、分包方应当按照总包方施工总平面布臵图设臵各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备～不得侵占场内道路及安全防护等措施。各种材料机具堆码整齐～并悬挂标志牌。分包方应该服从总包方指挥～保证施工现场道路畅通。 5、实行文明施工责任制～划分区域～明确管理负责人～实行挂牌制。要求分承包施工工作面工完场清～垃圾堆放在总承包指定的临时存放点～废弃物按照无毒无害可回收、无毒无害不可回收、有毒有害可回收、有毒有害不可回收四类进行堆放～垃圾堆放处分别挂牌明示。垃圾分类消纳由各分包单位自行组织～废弃物清运单位必须提供废弃物收购、单位资质证明和经营许可证并交由总包方存档。对于危险、有毒有害废弃物运输～必须执行国家有关法规～利用密闭容器装存～防止二次污染。废弃物在场内或场外运输过程中采取措施～不得遗撒～严禁从建筑物内向外抛掷。分包方现场不能出现不必要的障碍物～分包方存放并处臵好分包方的任何设备和多余的材料。 6、分包方有严格的成品保护措施～不得损坏污染成品～堵塞管道～施工现场设有厕所～严禁在建筑物内大小便。 7、施工现场办公室、仓库、职工宿舍～保持清洁卫生～建立卫生区域～每天打扫～并按规定在工程交用后及时拆除和清退。 8、施工现场每天三次清扫、洒水保持整洁卫生～运输车辆不许带泥砂出现场～并做到沿途不遗撒。 9、办公室、职工宿舍保持整洁、有序～生活区周围保持卫生～无污物和污水～生活垃圾集中堆放～每天清运一次。 10、施工现场不许家属居住～严禁居民家属、小孩在施工现场穿行、玩耍。 11、冬季取暖设施必须安全有效～验收合格后方可使用 12、现场使用的机械设备～按平面图布臵定点存放～遵守机械安全规程～经常保持机身等周围环境的清洁～机械的标识～编号明显～安全装臵可靠。 13、清洗机械排出的污水流入下水管线～不随地流淌。 三、施工现场料具的管理 1、施工现场外如果临时存放施工材料～须经有关部门批准～并按规定办理临时占地手续～材料码放整齐～符合要求～不妨碍交通和影响市容～堆放散料时进行围挡～围挡高度不低于1.5m。 2、施工现场料具和构配件按平面布臵图指定位臵分类码放整齐。大型构件存放时～场地必须平整夯实～有排水措施～码放符合规定～料场、料库、道路的选择～并以靠近使用点为原则～减少二次倒运与搬迁。 3、施工现场各种料具按施工平面布臵图指定位臵存放～分规格码放整齐、稳固～做到一头齐、一条线～高度不得超过1.5,～砌块材料码放高度不得超过1.8,～散料应成堆～界限清楚～不得混杂。 4、施工现场的材料保管～主要依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施。贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时入库～专库专管～加设明显标志～并建立严格的领退料手续。 5、水泥库内外散落灰必须及时清理～水泥袋认真打包、回收。 6、施工现场有用料计划～按计划进料～使用材料不积料压～减少退料～同时做到钢材、木材等料具合理使用～长料不短用～优材不劣用。 7、施工现场剩余用料具～包装容器及时回收～堆放整齐～并及时清退。 8、根据工程主要部位进度情况～组织好料具的清退与转场。 四、环卫卫生的管理 1、办公室卫生由办公室全体人员轮流值班～排出值班表,上墙,要天天打扫卫生～保持整洁～做到窗明地净～文具摆放整齐～达不到要求～对当天卫生值班员罚款。 2、为了广大职工身体健康～施工现场须设臵保温筒和开水,特别是夏季,。 3、宿舍值班人员负责当天的卫生工作～禁止乱扔废纸、废物～不准随地吐痰,室内保持干净整洁. 4、办公室值班人员负责打扫卫生、打水～做好来访记录～整理文具。 5、食堂应办理《卫生许可证》～并明示食堂卫生管理制度～卫生保持干净～定期消毒并作记录～工作人员穿戴工作服帽。安装纱门窗～安装排气扇～定期清掏隔油池。 6、厕所卫生管理～每天有专人打扫～保证厕所清洁卫生。 五、 分包方对施工现场环境保护管理 1、施工现场防大气污染 ,1,建筑垃圾清理～采用封闭式专用垃圾容器吊运～严禁随意凌空抛撒造成扬尘～施工垃圾及时清理～清运时提前洒水湿润减少扬尘。 ,2,如有易飞扬的细颗粒散体材料安排库内存放～露天存放采用严密无盖运输～装卸时防止遗洒飞扬减少扬尘。 2、防止水污染 ,1,施工现场设臵专用的油漆油料库～油库内严禁放臵其它物资～库房地面和墙面做防渗漏的特殊处理～使用和保管有专人负责～防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。 3、防施工噪声污染 ,1,总包方防扰民小组: 组长:项目书记 副组长:生产经理 成员:各专业工长、安全员 ,2,建立居民来房接待室～设立信访接待室～由项目书记负责接待～信访接待室设在经理、书记办公室～管理帮助解决扰民工作～减少扰民～取得居民谅解。 ,3,建立健全控制伪噪音的管理制度～尽量减少人为的大声喧哗～装卸材料进场轻拿轻放减少材料磨擦碰击声～现场 内不许用任何重物碰击～加强全体施工人员的教育～增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。 ,4,严格控制作业时间～晚间作业不超过22时～早晨作业不早于6时～特殊情况需连续作业,或夜间作业,时～采取降噪措施～事先做好周围群众的工作～并报海淀区环保局备案后方可施工。 ,5,牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制做作业～一律外加工车间加工～减少因施工现场加工制作产生的噪声。 ,6,施工现场的强噪声机械,如:电锯、电刨、砂轮机等,采取封闭的机械棚～以减少强噪声的扩散。 ,7,为加强施工现场环境噪声的长期监测～采取专人监测～专人管理的原则。根据测量结果填写建筑施工场地噪声测量记录表。凡超过〈〈场界噪声限值〉〉标准的～及时对现场超标的有关因素进行调整～达到施工噪声不扰民的目的。 ,8,进场车辆一律减小油门～施工现场禁止鸣笛 。 ,9,加强调运计划～使现场连续作业～又要便场内空车减少～避免噪声集中。 ,10,做好夜间现场照明～增加指挥人员～并配备手电～夜间施工不准大声说话～用手 电指挥和联络～做好无声作业。不许打架、斗酗、上班闹事等现象造成人为噪声。 4、对易燃、易爆、油品及化学品的控制 ,1,采购前,应向供方索取所购物资的MSDS(化学物质安全数据表)资料～必须符合有关规定方可认购。MSDS资料要有留底存档～并且必须做到随料同行～以确保该物品的使用注意事项逐级传达～直至具体操作人员。 ,2,运输管理 ,由专业运输单位负责运输、押运及卸货。如属危险品～必须按照国家有关危险货物a 运输管理规定办理, b,碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的物品～以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的物品～不得违反配装限制和混合装运, c,遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品～在装运时应当采取隔热、防潮措施, d,装运危险品时不得客货混装, e,禁止无关人员搭乘装载危险品的车辆, f,装运危险品的车辆通过市区时～应当遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线～中途不得随意停车。 ,3,贮存管理 a,易燃、易爆、油品及化学品必须贮存在专用仓库、专用场地或专用贮存室(柜)内～并有专人进行管理, b,易燃、易爆、油品及化学品的贮存应建立台帐。物品入库前～必须进行检查登记～对物品名称、数量及入库日期等进行记录～并填写《易燃、易爆、油品及化学品入库清单》。库房管理员应定期清点、定期检查, c,易燃、易爆、油品及化学品的专用仓库～应根据物品种类、性质设臵相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、调温、消除静电、防护围挡等安全设施, d,易燃、易爆、油品及化学品应分类分项存放～堆垛之间的主要通道应有安全距离～化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险物品～不得在同一仓库或同一贮存室内存放, e,遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或盛有毒气体的物品～不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放, f,受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品和桶装、罐装等易燃液体、气体 应在阴凉通风地点存放。各种气瓶的存放～要有灭火器材和防火标志～要距离明火10米以上～搬动时不能碰撞。氧气瓶和乙炔瓶应保持距离, g,库房内严禁吸烟和使用明火～对进入仓库区的机动车辆必须采取防护措施。仓库内应根据消防条例～配备消防力量和灭火设施以及通讯、报警装臵。 ,4,发放管理 a,发放易燃、易爆、油品及化学品由专人负责～建立台帐～对领用物品、数量、领用人及领用日期进行登记, b,对易燃、易爆、油品及化学品应限量发放～以控制使用数量。 ,5,使用管理 ,使用易燃、易爆、油品及化学品时～必须遵守各项安全生产制度～严格按照有关操a 作规程或产品使用说明书进行操作～并严格执行用火管理制度, b,使用易燃、易爆、油品及化学品时～应根据物品的种类、性能～设臵相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施～操作者必须佩带相应的防护用品, c,盛装易燃、易爆、油品及化学品的容器～在使用前后必须进行检查～隐患消除后～方可使用(收工)～杜绝火灾、爆炸、中毒等事故的发生, d,使用易燃、易爆、油品及化学品应防止泄漏。如发生泄漏～应及时采取措施进行处理～避免造成事故隐患及对环境的破坏, e,各种气瓶在使用时～要距离明火10米以上～搬动时不得碰撞。氧气瓶要有瓶盖～氧气瓶的减压器上应有安全阀～开启阀门时要缓慢开启～防止升压过速产生高温、产生火花引起爆炸和火灾, f,氧气瓶和乙炔瓶应直立使用～严防沾染油脂～不得曝晒、倒放、平使～与乙炔瓶工作间距不小于5米。不准放在高低压架空线路下方或变压器旁。高空焊割时～气瓶不能放在焊割部位下方～应保持一定水平距离, g,对装修过程使用的油漆、涂料或有易燃、可燃液体、气体及化学危险物品的容器、管道和设备进行焊割时～在未彻底清洗干净前～不得进行焊割, h,电焊的导线不能与装有气体的气瓶接触～也不能与气焊的软管或气体的导管放在一起。焊把线和气焊的软管不得从生产、使用、储存易燃、易爆物品的场所或部位穿过, i,焊割部位必须与氧气瓶、乙炔瓶及各种易燃、可燃材料隔离～焊割现场必须配备灭火器材～并有专人现场监护, j,乙炔瓶回火阻止器及倒灌发生冻结时～只能用蒸汽、热水解冻～严禁用火烤或金属敲打。测定气管及其分配装臵有无漏气现象～应用气体探测仪或肥皂水等～严禁用明火测试, k,焊割结束或离开操作现场时～必须切断电源、气源。赤红的焊嘴、焊钳以及焊条头等～禁止放在易燃、易爆物品和可燃物上, l,油漆作业时～工作场所应有良好通风～禁止一切火源～并采用防爆电器设备。油漆工不能穿易产生静电的工作服～接触涂料、稀释剂的工具应采用防火花型的, m,浸有涂料、稀释剂的破布、纱团、手套和工作服等应及时清理～不能随意堆放～防止因化学反应而生热～发生自燃, n,木工操作间应采用阻燃材料搭建～操作间内严禁吸烟和用明火作业, o,木工操作间只能存放当班的用料～成品及半成品要及时运走～工作完毕应拉闸断电～经检查确无火险后方可离开, p,木工应做到工完场清～刨花、锯末每班打扫干净～倒在指定地点, q,配电盘、刀闸下方不能堆放物品及废料, r,对使用易燃、易爆、油品及化学品产生的废弃物～应在现场指定位臵存放～做到定期回收～妥善处理, s,使用后剩余的易燃、易爆、油品及化学品应及时退回仓库～办理退入库手续。 ,6,紧急情况的准备与处臵 a,依据易燃、易爆、油品及化学品的种类及数量～配备适当种类及数量的应急器材, b,发生易燃、易爆、油品及化学品遗洒时～应及时清理干净。 甲方:,盖章, 乙方:,盖章, 项目负责人: 项目负责人: 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 项目后勤管理协议 甲方: 乙方: 为加强 工程项目的后勤及生活区的管理～营造一个良好的居住和生活环境～保障施工人员的身体健康和生命安全～根据建委的有关规定～结合项目实际～经双方协商达成如下协议: 1、生活区由甲方负责管理～并负责提供住房和上下床～上下床实行领用制～乙方领出后应负责保管～不得损坏和丢失～施工人员退场或富余时要及时如数归还甲方～归还不够或损坏～按原值从甲方支付给乙方的工程款中扣出。 2、乙方必须设一名专职后勤管理员～负责本单位生活区的各项管理工作～并积极主动协助甲方后勤管理员做好生活区的整体后勤管理工作～服从甲方后勤管理员的管理。凡未设专职后勤管理员的单位～按每月2000元扣其管理费。 3、乙方应指派专人负责责任区的宿舍及环境卫生的保洁工作～并定期进行消毒及灭蚊蝇工作。 4、生活区内乙方不得私自搭设小食堂～也不得在宿舍内另起灶做饭～违者除限三日拆除外～另处2000元的罚款。 5、甲方要求乙方工人宿舍内的生活用品摆放整齐～毛巾挂放成线～床下鞋摆放成线～安全帽摆放成线。 6、乙方要无条件服从总包单位统一管理～爱护生活区内各项设施～如有损坏必须照价赔偿。 7、乙方应无条件遵守甲方制定的各项后勤、现场、宿舍、生活区、治安消防等管理制度和规章制度。 8、生活区实行封闭管理～出入大门时工人应出示项目的有效证件～禁止外来人员随意进出～对来访人员实行登记制度。 9、生活区宿舍内不得留宿外来人员～特殊情况必须留宿的～必须报经理部主管部门批准。 10、乙方任何人的家属不得到生活区和施工现场居住～发现一个罚款500元～并限期离开生活区或施工现场。 11、生活区内的用电设施实行统一管理～定时送电～定时拉闸～宿舍内全部采用36V低压照明供电～乙方宿舍只有一间分包管理员宿舍供220V市电～供手机充电使用。 12、生活区内不得存放易燃、易爆、剧毒、放射源等化学危险物品～也不得将大型工具及施工材料带入宿舍存放。 13、乙方要以班组为单位～上班前在生活区内例行班前安全讲话～并列队整齐进入施工现场工作～实行军事化管理。 14、乙方必须严格执行卫生、防疫管理规定～建立卫生、防疫管理制度～并制定法定传染病、食物中毒、急性职业中毒等突发疾病应急预案。 15、对在外租房不住在甲方提供宿舍的～要将人员名单报甲方后勤部门备案～其生活安全管理工作由乙方负责～发生的一切安全责任事故由乙方承担。 16、乙方所有进场人员的安全帽由甲方统一购买、编号～乙方从甲方领取～费用由乙方根据领用数量自理。 17、乙方进场人员必须统一服装和床上用品～费用由乙方自理。如未按要求统一～甲方将统一购买～一切费用由乙方支付～凡拒付者～甲方有权从支付给乙方的工程款中扣出。 18、乙方人员在进场三天之内～必须将所有进场工作人员的姓名、工种、籍贯、身份证复印件提供一份给甲方综合办。 甲方:,盖章, 乙方:,盖章, 项目负责人: 项目负责人: 签订日期: 年 月 日 消防保卫协议书 总包方:XXXXXX人民医院门诊楼工程项目经理部,简称甲方, 分包方:XXX,简称乙方, 为了提高全民消防安全意识～保证在施工期间不发生火灾～火警事故,杜绝重大消防事故,保障安全生产,提高项目的施工管理水平～根据国家及市政府有关规定～总分包方特签订本消防保卫协议～如与总分包合同有不一致处～以较高要求为准: 一、总包方的责任: 总包单位根据施工合同、施工组织设计、消防保卫方案、临电方案各种形式明确各分包对现场消防保卫的责任～总包单位在现场消防保卫管理工作中起监督作用。 1、总包方有责任根据国家地区相关的法律法规对施工现场的消防保卫工作进行管理,按照施工合同、施工组织设计、消防保卫、临电方案等中提出的各项相关要求及措施制度对分包方进行管理。编制施工组织设计、消防保卫、临电方案并报监理、甲方审批～审批后发放至分包单位～方案工程师对分包方管理人员进行方案交底～并监督分包方对操作工人进行消防保卫相关知识及制度进行教育 2、总包方负责对现场消防保卫管理的区域、责任进行划分～并以书面或图示的形式向分包方明确各自分担的区域、时间及责任～与各分包单位签订消防责任书。工程部负责每周定期召开生产会～对现场的消防保卫管理工作进行总结、提出整改～并根据实际情况进行调整。 3、总包方消防保卫部、工程部、安全部管理监督现场各分包的消防保卫工作。定期,每周一,或不定期对现场消防保卫管理情况进行打分评比～给各分包单位以相应奖罚并限期整改。总包方视情况下发:火险隐患通知书:指导现场消防组织工作～负责消防责任事故的追查处理工作。分包单位对总包方管理不服从～并对现场消防保卫管理工作造成重大影响时～总包方有责任停止分包单位继续施工。如分包方的整改达不到总包方要求～总包方有权自行安排～所有产生的费用由分包方承担。 4、总包方负责处理与地方消防保卫部门进行沟通并解决相关事宜。 5、总包方成立消防保卫工作小组～进行项目的管理工作～小组名单如下: 组长:项目经理 副组长:生产经理、安全员 组员:各相关管理人员及施工队负责人等 二、分包方责任: 分包单位在总包方的协调管理下～在施工中为主要的消防保卫工作的责任单位。如在施工中因分包方的管理不到位造成了消防及现场保卫的事故～由分包方负担全部责任并接受处、罚赔偿损失。 1、分包方有责任编制本单位施工范围内的消防保卫管理措施,或在施工组织设计中用专门章节进行阐述,～并交由总包方存档,分包方有责任对现场操作工人进行消防保卫的相关法规知识的学习～并由交底人、被交底人签字后总包方存档。分包方与总包方签订消防责任书～准时参加总包方生产协调会～承担总包方分配的消防保卫责任～服从总包方对各分包方的协调～对总包方要求现场配合、调整、整改必须服从。 2、各分包单位驻现场代表为其所施工程专业的消防保卫管理的直接责任人～并与各班组签订消防责任书～使消防工作层层负责～责任落实到人。各级或各区域消防保卫负责人名单交由总包方存档～名单如有调整必须通知总包方工程部。 3、各分包方负责责任区内的消防保卫管理～并对总包方的各项要求层层分解落实～对现场工人加大奖罚力度～将责任落实到实处。遵守国家相关的法律法规及总包方的规定～对施工现场的各种消防隐患及安全隐患采取必要的控制措施～出现问题并及时反应～进行处理。 4、各分包方根据总包方要求购臵施工中必须的防火器材～并按照总包要求进行合理布臵,防火器材在使用中经常维护、保养～在寒冷季节应采取防冻保温措施～保证消防器材灵敏有效。 5、各分包有责任在工地现场出现消防、安全隐患或事故时立即采取措施进行补救～并及时报告总包方相关部门。 三、消防保卫管理措施 1、由分包单位统一将施工人员花名册及照片报项目统一办理现场出入证。施工人员进出现场必佩带本人出入证～接受保安人员检查。外来人口需办理就业证～暂住证等有关证件～做到手续齐全～无违法犯罪史。进出施工现场的车辆必须接受检查～有物件外出必须有出门证～方可放行。 2、工人进场前必须经安全保卫部门会同的入场教育～经考试合格后方可施工。 3、施工现场内的供、用电线路、电力设备须由总包方电工统一安装～严禁私接电线和私自使用大功率电器设备～线路接头必须良好绝缘～不许裸露～开关、插座须有绝 缘外壳。 4、各分包单位对重点防火部位、易发生火险部位～应配备足够的干粉灭火器～随工程进度及楼层增高而及时增加灭火器。消防器材应保证灵敏有效～灭火器材必须在经市消防局批准的销售单位购臵。 5、加强用火、用电管理, 严格执行电、气焊工的持证上岗制度。无证人员和非电、气焊工人员一律不准操作电气焊。对电气焊等明火作业应先开具动火证～方可作业。 6、.对易燃、易爆、有毒物品要根据工程计划, 限量进入,设专门库房堆放～并派专人负责看管并应采取可靠的防火措施。严禁在宿舍内存放易燃、易爆物品～严禁在宿舍内调配油漆和用稀料擦洗衣物。 7、施工现场内严禁违章吸烟。 8、施工现场内和办公区～未经总包方批准严禁使用电炉或大功率取暖器取暖。 9、积极参加火灾事故补救工作。 10、施工区不准住人。特殊情况需要住人时～要报经总包方批准。住宿区不得私自留宿外来人员居住～禁止男女混住。如家属来京探亲需要留宿时～必须经项目有关部门批准验证登记后方可留宿。 15、对违反上述规定的～按XX市法律、法规和甲方有关规定处理～除对直接责任者进行警告、罚款等处理外,罚款金额为100-1000元,～须停工整改直到整改合格并经验收后方可复工。 甲方:,盖章, 乙方:,盖章, 项目负责人: 项目负责人: 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 治安、交通安全管理协议书 总包方: 分包方: 为了提高全员治安、交通安全意识～确保在施工期间不发生交通安全事故～保障工程安全生产～根据国家及北京市相关规定～经双方协商特签订此协议～双方共同遵守。 一 现场治安及交通安全组织领导机构: 组长:项目书记 副组长:消防保卫员、安全员 组员:各相关管理人员及施工队负责人等 二 总包责任: 1、施工现场实行封闭管理～生活区与现场分离并封闭管理～严格门卫管理和出入管理制度。 2、施工队进场进行教育时～加强交通安全教育和出入门制度教育。 3、加强门卫管理～对保安及出入人员加强教育～加强出入登记制度。 4、明确规定出入时间和出入管理制度。 5、协调解决现场发生的一切治安、交通事故。 三 分包责任: 1、组织工人接受总包方的现场治安及交通安全教育～并加强平时教育～避免治安及交通事故的发生。 2、加强现场工人管理～制定现场出入请假管理制度～并严格执行请销假管理制度。 3、工人集体外出要有负责人员进行带领。 4、发生相关事件要第一时间向本项目报告～不得私下处理。 5、教育工人不得破坏现场公物～不得翻越大门或围墙～不得与周围居民及有关人员发生冲突。 6、教育工人服从现场管理人员的管理～不得与管理人员对抗。 7、教育工人不偷盗现场及周围居民财物～不与陌生人来往～不得留宿陌生人。 8、教育工人不得赌博及酗酒～不得打架斗殴。 9、教育工人不得聚众闹事～不得以安全相威胁闹事。 10、重大节假日或放假期间要有人留守值班。 11、协助总包方处理有关的治安及交通事故。 12、未经总包方同意～分包私自组织人员外出～一切事故自负。 13、由于分包人员自身原因引发的一切事故由分包队自行解决。 甲方:,盖章, 乙方:,盖章, 项目负责人: 项目负责人: 签订日期: 年 月 日