水利工程维修养护合同示范文本

水利工程维修养护合同示范文本 水利工程维护养护合同示范文本 合同编号: 水利工程维护养护合同 (试行) 维修养护工程名称: 发包人: 承包人: 工程维修养护合同 合同编号: 依据《中华人民共和国合同法》～ ,以下简称发包人,与 ,以下简称承包人,就 工程维修养护工作的有关事项～经双方协商一致～订立本合同～合同总金额为人民币,大写, 元。 一、本合同的词语涵义与下述第二条所列的通用合同条款中的词语涵义相同。 二、本合同的组成文件及解释顺序为: 1.合同,包括补充合同和协议,, 2.专用合同条款, 3.通用合同条款, 4.技术条款 5.组成合同的其他文件。 上列合同文件为一个整体～代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。 三、承包人保证按照合同约定～全面完成各项承包工作～并承担合同约定的全部义务和责任。 四、发包人保证按照合同约定付款～并承担合同约定的全部义务的责任。 五、本合同经双 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 人代表或委托代理人签名并加盖 本单位公章后生效。 六、本合同正本一式两份～双方各执一份～具有同等法律效力。副本 份～其中:发包人 份～承包人 份。 合同签订地点: 合同订立时间: 发包人,公章,: 承包人,公章): 法定代表人,签章,: 法定代表人,签章,: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 地址: 地址: 邮政编码: 邮政编码: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 通用合同条款 1.词语涵义及合同文件 第1条 词语涵义。除专用合同条款另有约定外～合同中用词用语具有本条所赋予的涵义。 1.1发包人:指专用合同条款中写明的当事人。 1.2承包人:指专用合同条款中写明的与发包人正式签署合同的当事人。 1.3发包人代表:指发包人履行本合同的全权负责人。 1.4承包人代表:指承包人履行本合同的全权代表。 1.5合同:指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作～明确相互权利、义务关系的协议。 1.6 工程维修养护:指对工程的日常防护、保养、维修～维持、恢复或局部改善原有工程面貌。 1.7 合同价格:指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。 1.8 费用:指为实施本合同所发生的所有开支～包括管理费和分摊的其他费用。 1.9 承包期:指承包工程维修养护工作的历时。 1.10 天:指日历天。 1.11 书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件～包括电报、电传、传真和电子邮件。 1.12 不可抗力:指台风、超常洪水、地震等自然灾害 和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。 第2条 合同文件。组成合同的各项文件应能相互理解～互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时～除专用合同另有约定外～解释合同文件的优先顺序如下: 2.1 合同,包括补充合同或协议, 2.2 专用合同条款 2.3 通用合同条款 2.4 技术条款 2.5 组成合同的其他文件。 第3条 合同使用的语言文字和适用法律 3.1 本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。 3.2 本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、流域机构的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。 3.3 施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及流域机构的规定和管理办法,没有相应规定时～承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺～经发包人批准后执行。 第4条 联络。本合同中有关各方的联络应以书面形式为准～并应送达双方约定的地点～办理签收手续。 2. 双方主要义务和责任 第5条 发包人主要义务和责任。 5.1 按专用合同条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。 5.2 按专用合同条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。 5.3 按专用合同条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。 5.4 按专用合同条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。 5.5 按专用合同条款的约定向承包人按时支付维修养护款。 第6条 承包人主要义务和责任。 6.1 在签订合同后及时进入维修养护现场～完成维修养护准备工作～并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示～严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。 6.2 按发包人要求编制维修养护 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和实施计划～并提交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施～保证按国家有关规定文明施工。 6.3 遵守环境保护的法律、法规～防止因对噪音、扬尘、 废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。 6.4 自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等～并承担一切费用。 6.5 负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护～造成损坏时承担因损坏而发生的一切费用。 6.6 在维修养护工作完成后～及时拆除临时设施～清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。 6.7 按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。 6.8 按专用合同条款的约定～提供有关维修养护资料和文件。 第7条 发包人代表。发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施～并将被指派人的姓名通知承包人～承包人应执行其指示。 第8条 承包人代表。承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名～发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。 3.工作进度 第9条 实施计划。承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示～编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见～逾期不批复～可视为该实施计划已经批准。 第10条 延误开工。 发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件～可以延长工期的～承包人有权提出延长工期的要求～由此增加的费用和工期延误由发包人承担,不可以延长工期的按专用合同条款的约定给承包人予以赔偿。 第11条 暂停工作。发包人认为有必要时～可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示～承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作～承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。 当维修养护工作具备复工条件时～ 应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工～由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。 第12条 单项维修工作工期延误。发生以下情况造成工期延误时～由发包人承担责任: 12.1 增加合同中任何单项项目的工作内容。 12.2 增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。 12.3 改变合同中任何一项工作的标准或性质。 12.4 合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。 12.5 不可抗力。 承包人在以上情况发生后2天内～就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告～经发包人审查确认答复。发包人收到报告后7天内不予答复～承包人即可视为报告已被确认。 非上述原因造成的工期延误～由承包人承担责任～并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。 第13条 单项维修养护工作工期提前。某项工作如需要提前完工～双方协商一致后签订提前完工协议～完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划～发包人应在2天内给予批准。发包人应在2天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括以下主要内容: 13.1提前的时间。 13.2 承包人采取的赶工措施。 13.3 发包人为赶工提供的条件。 13.4 赶工费用和奖金。 4.质量与检验 第14条 质量管理。承包人应建立和健全质量保证体系～并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则 等的维修养护质量保证措施报告～报送发包人审批。 第15条 检查和返工。承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示～对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺～进行全过程的质量检查～详细做好记录～填制工程质量评定表～定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验～并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工～承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用～由发包人承担。 以上检查检验合格后～再发现由承包人原因引起的质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ～仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。 以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行～检查检验结果不合格时～影响正常维修养护费用由承包人承担～除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。 第16条 质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定标准～水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。 因承包人原因达不到约定的质量标准和要求～能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的～发包人可要求承包人返工～承包人应按发包人要求的时间返工～直到符合约定的质量标准和要求～由承包人承担返工费用,能返工但返工 不可能达到约定的质量标准和要求～承包人应按发包人要求的时间返工～并承担违约责任,不能返工的由承包人承担违约责任。 因发包人原因达不到约定的质量标准和要求～由发包人承担返工的费用。 双方对维修养护质量有争议～可提请专用合同条款约定的部门裁定～发生的一切费用由责任方承担。 5.合同价格与支付 第17条 合同价格调整。合同价格在合同书签订后～任何一方不得擅自改变。在发生下列情况之一时可做调整: 17.1 发包人确认的变更。 17.2 专用合同条款约定的其他增减和调整。 承包人在上述情况发生后～将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核～发包人批准后通知承包人。 第18条 月维修养护付款申请报告的核实确认。承包人按专用合同条款约定的时间～向发包人提交月维修养护付款申请报告。发包人在接到报告7天内核实已完成维修养护工作任务和应支付的维修养护款～若月维修养护付款申请报告需要修改～承包人应按发包人的指示进行修改～重新提交月维修养护付款申请报告。发包人应在3天内对修改后的月进 度付款申请报告签字确认。 第19条 维修养护款支付。发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款～承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付～承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度～直至停止工作～发包人承担违约责任。 若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议～发包人可延期支付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。 第20条 维修养护款结算。维修养护工作检查验收合格后～承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见～并在专用合同条款约定的时间内办理结算。 6.变更 第21条 变更。 21.1 变更的范围和内容: (1) 取消合同中任何一项工作。 (2) 改变合同中任何一项工作的标准和性质。 (3) 改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经 批准的施工顺序。 21.2 变更的程序和指示: (1) 承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行～若不同意变更～应在2天内答复发包人。承包人未在2天内答复发包人～则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。 (2)没有发包人的指示～承包人不得擅自进行变更。 第22条 确定变更价款和工期。做出第21条规定的变更后～如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动～影响了其原定维修养护费用时～应在双方协商的时间内～由承包人提出变更报价书～承包人和发包人充分协商后做出调整价款和完工日期的变更决定,除此之外～不予调整合同价款。 因承包人违约必须做出的变更～因而增加的费用和工期延误～责任由承包人承担。 7. 验收 第23条 验收。合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时～可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。 23.1 阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合 同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后～应在7天内按照发包人要求提交验收报告(附验收资料),发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收～验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。 23.2 合同期满验收。合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告(附验收资料)。发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收～验收合格由发包人签署验收证书～颁发给承包人。 8.争议、违约和索赔 第24条 争议的解决。发包人和承包人出现争议时～要求调解、仲裁或诉讼的～可按专用合同条款的约定～采用以下的方式解决: 24.1 提请行业经济合同争议调解机构调解～对调解结果不能接受～或由于一方原因使调解结果无法执行～任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。 24.2 签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。 发生争议后～任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作～双方都应继 续履行合同。 第25条 违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为～承包人应及时向发包人提出书面通知～要求发包人在期限内履行合同～否则有权暂停维修养护工作～直至解除合同,发包人应承担违约责任～支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。 承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定的要求～或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为～发包人可对承包人发出书面警告期限整改～暂停支付维修养护款～直至解除合同,承包人应承担采取改正措施所增加的费用～并按合同规定支付违约金～并赔偿因违约给发包人造成的损失。 除非双方协议将合同终止～因一方违约使合同无法履行～违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 因一方违约使合同不能履行～另一方欲中止或解除合同～应提前7天通知违约方后～方可中止或解除合同～由违约方承担违约责任。 第26条 索赔。发包人未能履行合同约定的义务和责任～承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔: 26.1 索赔事件发生后7天内～向发包人提交索赔的申 请报告。 26.2 索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。 26.3 发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核～并做出决定,发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复～应视为批准。 9.其他 第27条 安全施工。承包人应按合同规定～认真做好施工安全工作。发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有关规定～检查、监督上述工作的实施～对承包人故意延误或拒绝改正的～有权责令其停工整改。承包人按有关规定和合同约定～承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 发生重大伤亡事故～承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门。同时按国家有关规定处理。 第28条 不可抗力。不可抗力发生后～承包人应迅速采取措施～尽量减少损失～并在24小时内向发包人通报情况～按专用合同条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生～承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况～直到灾害结束。发包人应对灾害处理提供 必要条件。 因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担: 28.1 工程本身的损害由发包人承担。 28.2 人员伤亡由其所属方负责～并承担相应费用。 28.3 造成承包人设备、机械的损坏等损失～由承包人承担。 28.4 所需清理修复工作的费用由发包人承担。 第29条 合同的生效与终止。本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满～维修养护工作终止。未完承包工作内容按专用合同条款约定的方式处理后～并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时～合同自然终止。 专用合同条款 前言 专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需要时增加新的条款～两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致～则以专用合同条款为准～通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。 1. 词语涵义及合同文件 第1条 词语涵义。 1.1 发包人:…… 1.2 承包人:…… 1.3 发包人代表:…… 1.4 承包人代表:…… 1.5 承包期:自 年 月 日开始至 年 月 日终止。历时总天数 天。 第2条 合同文件。 若还有其他构成合同的文件时～按照签署日期的先后～插入合同中,签署日期在后的应排在前面～并列出全部文件的名称和顺序。 第3条 合同使用的语言文字和适用法律(示例～仅供参考)。 如果双方商定合同使用语言文字为汉语即:3.1 本合同使用的语言文字是汉语。 第4条 联络。 2. 双方主要义务和责任 第5条 发包人主要义务和责任。 5.1 审查批复承包人上报的整个维修养护期内的总体维 修养护计划的时间:….. 5.2 审查批复承包人上报的单项维修养护计划的时 间:….. 5.3 ……. 5.4 ……. 第6条 承包人主要义务和责任。 第7条 发包人代表。 第8条 承包人代表。 3. 工作进度 第9条 实施计划。 第10条 延误开工。 第11条 暂停工作。 第12条 单项维修工作工期延误。 第13条 单项维修养护工作工期提前。 4. 质量与检验 第14条 质量管理。 第15条 检查和返工。 第16条 质量要求。 5. 合同价格与支付 第17条 合同价格及调整。 第18条 月维修养护付款申请报告的核实确认。 第19条 维修养护款支付。 第20条 维修养护款结算。 6. 变更 第21条 变更。 第22条 确定变更价款和工期。 7. 验收 第23条 验收。 8. 争议、违约和索赔 第24条 争议的解决。 第25条 违约。 第26条 索赔。 9. 其他 第27条 安全施工。 第28条 不可抗力。 第29条 合同的生效与终止。 技术条款(示例～仅供参考) 第一章 一般规定 1.1 说明 1.1.1 工程概况 工程位臵:所属县,上下邻接,起至桩号等。 工程类别:堤防工程、控导工程、水闸工程、泵站工程、 水库工程以及灌区工程等。 工程数量:堤防长度、控导工程座数及坝垛数、水闸、 泵站以及水库工程座数等。 1.1.2 水文气象 …….. 1.1.3 对外交通条件 …….. 1.2 合同项目工作范围及内容(承包范围及内容) …….. 1.3 维修养护工作会议与报表 1.3.1 发包人在每周或每月定期召开周、月协调会议或专题会议～检查承包人的工作进度计划执行情况和维修养护工作质量情况～协调解决维修养护工作中存在的问题。 1.3.2 承包人应在每周或每月按发包人规定的格式提交周、月进度报告～其主要内容有:上周(或月)维修养护工作进度计划、要求和实际完成的累计工作量以及影响工作进度的因素和本周(月)采取的改进措施,维修养护工作质量(含质量事故和质量缺陷记录及处理情况)等。 1.4 质量管理 1.4.1 承包人应建立质量保证体系～选派有经验的维修养护技术人员对维修养护工作的各个环节的质量进行检查～及时向发包人报告检查中发现的问题～并提供必要的资料。 1.4.2 单项维修养护工作完成后～承包人应认真进行质量检查～符合工程维修养护标准后～报请发包人检查验收。 1.5 技术标准 承包人在执行本合同时～所有的材料、设备、维修养护工艺和维修养护工作质量检验均应符合合同技术条款所引用的国家和行业技术标准。 本合同引用的技术标准(不限于) : ? 《堤防 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 规范在》,SL260-1998,, ? 《水利水电工程施工测量规范》,SL52-1993,, ? 《水利水电建设工程验收规程》,SD223-1999,, ? 《堤防工程施工质量评定与验收规程》,SL239-1999, ? 《堤防工程养护修理规程》,报批稿,, ? 《混凝土坝养护修理规程》(SL230-1998) ? 《 土石坝养护修理规程》( SL210-1998) ? 《水闸技术管理规程》( SL75-1994) ) ? 《 泵站技术管理规程》(SL255-2000) ? 《水闸工程管理技术规范》( SL170-1998) ? 《水闸安全鉴定规定》(SL214-1998) ? 《 水利工程闸门及启闭机、升船设备管理等级评定办法》( 试行) ? 《水利工程管理考核办法》( 水利部～2003年) 流域机构的技术标准或相关规定和管理办法～也予列入。 第二章 工程维修养护标准 根据《水利工程维修养护考核标准》制定。 下面红色字体为赠送的个人总结模板,不需要的朋友下载后可以编辑删除!!!! xx年电气工程师个人年终总结模板 根据防止人身事故和电气误操作事故与项整治工作要求,我班针对现阶段安全生 产工作的特点和重点,为进一步加强落实安全工作,特制定了防止人身事故和防 电气误操作事故的(两防)实施绅则。把预防人身、电网、设备事故作为重点安全 工作来抓,检查贯彻落实南方电网安全生产“三大规定”情况,检查(两防)执行 情况,及时发现和解决存在的问题,提高防人身事故和防电气误操作事故的处理 能力,从源头上预防和阻止事故的发生,使安全管理工作关口前移,从而实现“保 人身、保电网、保设备”安全生产目标收到一定的效果。通过前段的检查和整改 工作,现将我班到现时为止在此方面的情况总结如下 一、在防止人身事故方面(重点防范高处坠落事故) 在运行维护、施工作业过程中的防触电、防高穸坠落事故。我班通过对每周的安 全会讫和工作负责人对现场高处作业管理的检查,使得安全防范思想、工作、监 督到位;使安全工作责任、措施及整改落实,从而安全工作得到保证。 1、作业前的准备工作和控制措施工作。包括高穸作业现场查勘,使工作人员对 该任务的危险点(安全措施卡)有清晰、准确、全面的认识,采取相应的控制和安 全措施,并正确派选合适胜任的工作负责人和工作班成员。 2、在开工前,工作负责人向作业人员交待工作内容、安全注意事项及该作业的 危险点。作业过程中明确监护人员,监护人实时监控高处作业人员劢向,及时提 醒和纠正作业中的不安全行为,使安全措施不折不扣地落实和执行到位。 3、认真落实高处作业人员的安全保护措施。配备可靠的(按规定期限内检验合格 的)安全工器具,如安全带(绳)、升降板、脚扣、竹(木)梯等,并能够正确使用此 类工器具。 4、在高穸作业的工作全过程中,强调工作人员自始至织确保自身安 全行为: ?定期对登高工具和安全工器具(安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等) 进行试验,试验戒外观检查不及格的立即报废,严禁留作备用。 ?必须系好安全带(绳),安全带(绳)必须栓在上方牢固的构件上,不得低挂高用, 工作过程中要随时检查安全带(绳)是否栓牢。 ?上杆前先检查杆塔及拉线情况和登杆工具,确保该设施安全性和可靠性,使用 脚扣时,安全带必须系圈在杆上;上下杆时,必须使用防堕落装置戒有具体防止 堕落的安全措施,以防失去保护。安全带必须栓在的构件上,不得随意解除。 ?高处作业在转移作业位置时,手扶的构件必须牢固,不得失去保护。需要沿着 水平梁、斜柱、水平管戒暂无防护栏杆、没可靠的扶持物帮劣保持平衡时,必须 使用水平安全绳。在无任何保护的情况下,绝对禁止沿单梁戒管道上行走的行为。 ?高处作业人员的施工工具必须使用工具袋装备,禁止使用容易造成工具掉落的 简易皮套;上下传递物件时,必须用绳索吊送,严禁抛掷。 ?严禁利用绳索戒拉绳上下杆塔戒顺杆下滑和在间隔大的构架转移作业位置时, 不得沿单根构件上爬戒下滑。 5、认真执行“两票”制度,防止误触电、感应电伤人的高穸堕落事故。 二、在防电气误操作方面 在培讪方面,组细了二次工作人员在配变站现场作防误操作演练,并使用录音记 录。使全体工作人员对防误操作的认识,意识到预防人身、电网、设备安全事故 的重要性。 (1)认真组细查找在安全生产管理上存在的薄弱环节,特别是施工、维护班组和 人员在严格遵守规章制度、严格执行“两票三制”和防电气误操作事故等方面存 在的问题,制定和落实有效的整改和防范措施。 (2)加强安全管理,在执行规程、规定和制度上决不含糊。严格执行“两票三制”, 严格按照安全操作规程办事。 (3)通过每周的安全活劢日,认真学习事故通报、快报和相关规程、规定,结合 本班实际开展讨论,吸取事故教讪,使“防误”工作深入人心。 (4)作业前的准备工作和控制措施工作。认真正确填写操作项目和程序,不漏项。 (5)操作时认真履行唱票、复诵制,确认无误后再进行操作,并由监护人监护操 作,同时录音操作过程。 (6)拉、合刀闸(跌落式熔断器)时,应先将线路转为穸载状态,防止带负荷拉、合 线路刀闸。 (7)开关检修时,应切断柜内二次控制电源的柜内照明电源以防止误合开关和触 电;操作低压开关(刀闸)前,应检查开关是否正常并做相关防护措施,操作时不要 面对开关,防止电弧烧伤工作人员。1.杂志中上色遇到的疑问: 为什么我们的美编在绘制杂志中一些揑图时选用灰暗的色调,而不是用艳丽的色 彩? 很多家长主观的认为孩子喜欢颜色艳丽的颜色,但是在生活中没有一个孩子会主 劢去选择艳丽到夸张的衣服,揑图也一样。中国的传统的水墨画就是一个很好的 例子,国画中用色很少,用的最多的就是“墨色”,国画中“墨”不“色”是相 通,而墨分五色(其实不止),表现中即有墨的浓淡层次,又有色的联想感受,从 而达到无色似有色的境界使整幅画看起来一点都不单调灰暗。当然杂志的揑图也 不能像马路一样一直是一个色调,明快的色彩也是必不可少的。总之,对于揑图 来说,不一定就非得用丰富的色彩,只要能充分表达文字的内容就可以。即使是 单纯的黑色、褐色也能出色地描绘出文字的内在世界。孩子同样能丛这些画面中 充分了解故事,想象他自己理解出的色彩世界。这也是揑图要给人留一些想象穸 间的原因。美学大师朱光潜说过:“美术作品之所以美,不是只是在表现的一部 分,尤其是美在未表现而含蓄无穷的一大部分,这就是所谓的无言之美。” 什么样的故事应该配什么样的色彩呢? 抒情类的文字配合传统的中国画戒梦幻的画面戒颜色明度对比属于弱对比的就 能产生很好的呼应效果,将读者吸引到安静的故事中去。 奇幻神秘的文字配合厚重冷峻的颜色和不颜色相配的绘画风格(如;写实风格和版 画效果)能加强奇幻神秘的气氛。 幽默荒诞类的文字配合轻松的绘画技法和颜色明快,纯度对比强烈的风格就能和 文字相得益彰。 2.揑图的形式和技法太多了,到底那种更好,戒是杂志的美术编辑究竟该用什么 样的揑图来传达文章的深层内容? 在看到一篇文章时,理解文章的内容,并明白作者想告诉读者的是什么?也许是 告诉你一个生活态度戒一个学习方法,也许是一个人生哲理……找到文章的中心 思想,用孩子的视角思考,再配出贴近孩子生活世界的揑图。如果一个揑图只是 表现文章中的一段文字和一个场景,那要想用图来打劢读者,那是很难的。好揑 图除了能用视觉语言来烘托文字的不足之处外,还能和文字一起在读者的脑中升 华。揑图在兼顼了以上的这些要求后,出现的画面就是出色的传达了文字的深层 内容了。 3.在版式流程中编辑在遇到揑图和文字的不和-谐组合时应该怎样去调整? 在工作中我们也许都会遇到杂志在版式流程中,有些版面不和-谐戒揑图和文字 的同时产生阅读障碍的问题发生。 a. 图和文字的组合让阅读有了困难,也就是在文字下面的图的色彩戒纹理影响 文字的清晰度。出现这种问题需要调整揑图,揑图的纹理太重的减少纹理戒做模 糊处理,底色太鲜艳的降低色彩饱和度并加重文字颜色。如果在做了这些劤力后,仍然有阅读的困难,干脆去掉文字下面的背景揑图。 (8)配电站停电时,必须检查确认进线柜电缆头不带电(检查带电显示器)才能合上 进线柜接地刀闸,配电站送电时,应先检查进线柜地刀是否拉开,防止带地刀送 电。没有地刀的进线柜,严禁私自解锁,防止误入带电间隔。