太阳能抽水工程水泵管道安装
施工合同
综合布线施工合同下载隔墙施工合同工厂拆除工程施工合同工程地板砖施工合同协议书范本广场地砖施工合同
发包方(以下简称甲方):四川天赐中泽新能源科技有限公司
承包方(以下简称乙方):四川博力供排水设备工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》相关法律法规的规定,秉着平等互利、诚实信用的原则,甲方将黄水、阿七、铁柳、新街、黑嘎太阳能光伏抽水工程水泵、管道的安装工程发包给乙方施工,甲乙双方就该几处工程施工过程经过充分协商,达成并签订如下合同条款,以资双方共守。
一、工程名称:磨盘山同、黄水、阿七、铁柳、新街、黑嘎太阳能光伏抽水工程的水泵管道安装工程。
二、承包方式:乙方部分包工包料,负责工程方面所涉及的所有工作,并附工程单
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
及工时清单。
三、工程承包
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
:本工程内容包括太阳能光伏抽水工程的水泵管道安装。
四、施工工期:
本工程要求在2015年10月1日开工,并在2017年6月22日前完工。
五、结算依据及付款方式:
1、工程造价:202963元
2、造价包含乙方施工时所发生的一切费用(包括吊运车辆,施工人员,安装材料及设备等)和所产生的税金。
1
3、乙方工程进场,甲方不支付预付款。
4、工程完工验收合格后,乙方开具发票后,甲方将所有工程款项一次性付清给乙方。
六、甲方职责:
1、工程开工前,对施工现场进行安排及确定,保证乙方正常开工。
2、施工过程中,协助乙方处理工程原因外的阻碍施工进程的情况。
3、为乙方提供材料堆放场地。
七、乙方职责
1、提供乙
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
人单位的营业执照和相关的资质证明。
2、严格按甲乙双方确认的图纸施工(如有变动,按甲方指定施工)。
3、施工电源由甲方协助乙方处理,其费用由乙方自行承担。
4、做好各项质量检查
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
,按甲方要求的施工进度按期竣工,组织竣工验收保证验收合格。
5、工程完工后现场恢复由乙方负责。
6、负责施工期间的安全责任问题和安全事故所产生的一切费用。
7、施工完成后,及时办理工程结算。
八、本合同自双方代表签字盖章即生效,本合同履行完成后自动终止。
九、本合同一经签订生效,甲乙双方必须认真履行,在履行合同过程中如有争议,双方须协商解决,协商不成,甲乙任何一方均有权利向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
十、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表委托人:法定代表委托人(签字):地址:地址:
电话:电话:
年月日