海珠区赤沙大街排水改造工程施工
总承包
招 标 单 位:广州市海珠区建设和园林绿化局
招标代理单位:广州宏元建设工程咨询有限公司
日 期: 2013 年 10 月
1
目 录
目 录 ........................................................... 2 第一章 投标须知 ..................................................... 3 一、投标须知前附表 ................................................... 3 二、投标须知修改表 ................................................... 6 三、投标须知通用条款 ................................................. 8 (一)总则 .......................................................... 39 (二)招标文件 ...................................................... 39 (三)投标文件的编制 ................................................ 39
(四)投标文件的递交 ................................................ 39
(五)开标、评标、定标及
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
签定 .................................... 39 第二章 开标、评标及定标办法 ........................................ 39 一、开标、评标及定标办法修改表 ...................................... 39 二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法 ................ 39 (一)总则 .......................................................... 39 (二)开标评标办法程序和细则 ........................................ 39 两阶段评标法 ........................................................ 39 第三章 合同条款 .................................................... 42 第四章 投标文件格式 .............................................. 70 第五章 技术条件(工程建设
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
) .................................... 78 第六章 图纸及勘察资料 .............................................. 84 第七章 工程量清单 .................................................. 85 第八章 招标控制价 ................................................. 86
2
第一章 投标须知
一、投标须知前附表
声明:本投标须知前附表使用GZZB2010-008-2招标文件范本,与范本不同之处均以下划线标明,所有标明下划线部分属于本表的组成部分,同其他部分具有同等效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用,均已在本表中注明,通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。 项条款号 内容 说明与要求 目
招标人(即发包人):广州市海珠区建设和园林绿化局
项目建设管理单位: \ 1 1 定义 招标代理: 广州宏元建设工程咨询有限公司
设计单位: 广州市市政集团设计院有限公司
监理单位:
工程名2 2.2.1 海珠区赤沙大街排水改造工程施工总承包 称
建设地3 2.2.2 海珠区赤沙大街 点
本工程主要对海珠区赤沙大街周边工程进行排水改造,1、土石方
工程:挖沟槽土方约1916m3、回填石屑约2236m3、回填土方约
450m3、打拔槽型钢板桩约150t;2、道路工程:水泥混凝土路面约建设规4 2.2.3 3516m2、沥青混凝土路面约1168m2、安砌侧石约686m;3、管网模 工程:DN300砼雨水管约230m、DN600砼雨水管约268m、DN800
砼雨水管约191m、双箅雨水进水井33座、0.5x0.3m截水沟约26
米。详细以工程量清单及招标图纸为准。
承包方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包5 2.2.4 式 干、项目措施费包干。
质量标6 2.2.5 合格 准
本工程主要对海珠区赤沙大街周边工程进行排水改造,1、土石方
工程:挖沟槽土方约1916m3、回填石屑约2236m3、回填土方约
450m3、打拔槽型钢板桩约150t;2、道路工程:水泥混凝土路面约招标范7 2.5.1 3516m2、沥青混凝土路面约1168m2、安砌侧石约686m;3、管网围 工程:DN300砼雨水管约230m、DN600砼雨水管约268m、DN800
砼雨水管约191m、双箅雨水进水井33座、0.5x0.3m截水沟约26
米。详细以工程量清单及招标图纸为准。
工期要8 2.5.2 年 月 日
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
开工,施工总期: 60 日历天。 求
资金来9 3.1 市、区共同筹措资金 源
投标人
及项目
10 负责人详见本工程招标公告
资质等
级要求
3
项条款号 内容 说明与要求 目
资格审11 电子化资格后审。 查方式
报价以
及单价工程量清单计价,按国家、省有关计价规范执行。纳入年度审计项
12 13.1 和总价目计划的政府投资项目,审计机关出具的审计结果应当作为该政府计算方投资项目价款结算的依据(适用于纳入年度审计项目计划的项目)。 式
投标有13 15.1 90 日历天(从递交投标文件截止之日计起) 效期
1收取方式:
方式一:由广州公共资源交易中心代收。 投标担14 16 2.投标担保额度:叁万元(在招标过程中不可调整)。 保 3.缴纳时间:递交投标文件开始时至开标前。
4.投标担保的相关事宜详见招标文件16款。
领取招
15 7.5 标文件由投标人自行在广州公共资源交易中心网站下载。 及图纸
时间:自2013年 10 月, 日起具备现场踏勘条件; 踏勘现16 5.1 方式:招标人不集中组织,由投标人自行踏勘; 场 现场详细地点: 海珠区赤沙大街
1.方式:网上答疑:
2.投标人质疑期限:在递交投标文件截止日期前10 日
3.招标人澄清、修补或答疑期限:在递交投标文件截止日期前7 日 招标答17 8.1 4.进入到提问区域的密码为 123456 疑 5.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。
6.答疑纪要须经招投标监管机构备案后,方可在广州公共资源交易
中心网站“招标答疑”专区发布。
投标文件由资格审查文件、《投标函》、《广州建设工程施工招标投投标文标书》、《企业业绩一览表》、《响应招标文件所附施工组织设计要点18 11 件的组或施工方案的承诺书》、余泥渣土运输与排放方案、《投标文件编制成 人员名单》、投标报价文件八个部分组成。
投标文19 17.1 投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。 件份数
1.递交方式:网上递交投标文件
2.递交投标文件的起始时间: 递交投 年 月 日 时 分。截止时间: 年 月 日 时 标文件20 19.1 分。 的时间2.地点:广州公共资源交易中心网站。 和地点 3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意招标答疑纪要的相关信
息。
1.起始时间:
项目负 年 月 日 时 分。截止时间: 年 月 日 时 责人签分。 21 20.4 到时间2.地点:广州公共资源交易中心开标室。
和地点 3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意招标答疑纪要的相关信
息。
4
项条款号 内容 说明与要求 目
1.开标开始时间: 年 月 日 时 分 开标开2.地点:广州公共资源交易中心 室。 22 24.1 始时间3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意招标答疑纪要的相关信和地点 息。
开标评23 33.4 两阶段评标法 标办法
履约担24 38.2 方式一:中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。 保
本项目招标控制价为人民币 2382865.76 元,其中安全文明施工费招标控25 为77147.18 元, 余泥渣土运输与排放费为 272786.7 元,投标价 制价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。
26 保修期 按照《建设工程质量管理条例》规定
第二阶
段评标计算第二阶段评标参考价的下浮率X从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、27 参考价3%、3.5%中通过摇珠机随机抽取。 的下浮
率
评标委
28 员会组由招标人依法组建评标委员会。
成
第一阶
段企业
综合诚29 本项目企业综合诚信评价排名得分,以 市政工程专业 排名为准。 信评价
排名计
分
合同价13.4、30 款的调按招标文件 13.5.2 整办法
建设工根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)第十二条程质量31 规定,建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托,不列检测管入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的,以此条为准。 理办法
广州市
本级财
政性资如中标单位中标价大于工程预算财政投资评审价的,中标无效,招32 金投资标人依法重新招标。
施工招
标项目
注:企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分。
5
二、投标须知修改表
声明:本投标须知使用GZZB2010-008-2招标文件范本的投标须知通用条款,与该通用条款不同之处,均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款,请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址:)下载查阅。
条款号:11.2.(5) 修改类型:修改
原文: 拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书,或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书,或项目负责人的相关专业证明(需提供身份证PDF扫描件);
现文:拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书。
条款号:11.2.(7) 修改类型:删除
原文: 企业类似工程业绩证明材料(设置业绩要求时选择此项,详见《企业业绩一览表》);
条款号:11.2.(11) 修改类型:删除
原文: (9)列明主办单位的联合体工作协议(采用联合体投标时需递交,投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工,联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任);
条款号:11.2(12) 修改类型:删除
原文: (10)投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件(发票须与设备现场全貌彩照放置同一页,彩照须能反映其规格型号。扫描件,原件备查)。(含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件)。
条款号:11.7 修改类型:修改
原文:11.7余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容:
施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员(适用于施工总承包招标项目)或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员(适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目)。
现文:11.7余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容:
施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员(适用于施工总承包招标项目)
条款号:13.4 修改类型:修改
原文:13.4投标人一旦中标,投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报
6
出的综合单价和措施项目费(措施项目费必须单列,没有单独列出的,视为已经包含在投标报价中),在工程结算时将不得变更,即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更,中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的,招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照《广州市建设工程招标投标管理办法》第二十四条的规定。
现文:13.4投标人一旦中标,投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价(投标单位的投标综合单价不得高于相对应的现行定额计价标准,主要材料的价格不得高于施工期的现行市场价及《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》,否则,结算按修改后的招标文件第一章投标须知的13.5.3款规定计算)和措施项目费(措施项目费必须单列,没有单独列出的,视为已经包含在投标报价中),在工程结算中将不得变更,即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更,中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。
条款号:13.5.2 修改类型:修改
原文:13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算,《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价,由招标人在招标文件中依法确定计价方式。
现文:13.5.2中标的投标文件工程量清单内有类似项目的综合单价,只是主材变更的,则只调整主材价格,其他不变。
条款号:13.5.3 修改类型:修改
原文:13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的,如可套取相关定额,则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率(下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价)。
现文:13.5.3当设计变更或在工程量清单中没有的工程项目,则作为新增项目(是否为新增项目由招标人确定),结算时按省、市建委颁发的现行执行定额计算。材料价格在《广州建设工程造价信息》的常用材料综合价中有对应的,按施工期间的综合价计算,其他材料价格由建设单位、施工单位、监理单位按实际使用的厂家、品牌、规格、质量等结合市场行情进行确定。取费标准按施工期对应的广州市计费文件,预算包干费按1%,措施项目费不另计算,变更部分的下浮率按投标下浮率(投标下浮率=(最高限价–中标价)?最高限价×100%)。
7
三、投标须知通用条款
(一)总则
1(定义
本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义:
(1)“招标人”(即发包人)、“项目建设管理单位”(或称“项目代建单位”)、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。
(2)“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。
(3)“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。
(4)“招标文件”指由招标代理发出的本文件(包括全部章节、附件)及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。
(5)“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。
(6)“书面文件”指打字或印刷的文件,包括电传、电报和传真。
(7)“电子文件” 指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体,依赖计算机等数字设备阅读、处理,并可在通信网络上传送的文件。
2(招标说明
2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件,通过招标方式选定承包人。
2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。
2.3设计说明:详见招标图纸。
2.4工程施工特点:详见招标图纸。
3(资金来源
本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项
4(合格投标人的条件
详见本项目招标公告
5(踏勘现场
5.1 投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘,投标人应充分重视和仔细地进行这种考察,以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦
8
中标,这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。
5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.3 经招标人允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中,投标人及其代表必须承担那些进入现场后,由于他们的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏,以及其他任何原因造成的损失、损坏或 费用,投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。
6(投标费用
不论投标结果如何,投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用,招标人对上述费用不负任何责任。
(二)招标文件
7.招标文件的组成
7.1本招标文件包括下列文件,以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改:
第一章 投标须知
第二章 开标、评标及定标办法
第三章 合同条款
第四章 投标文件格式
第五章 技术条件(工程建设标准)(另册)
第六章 图纸及勘察资料(另册)
第七章 工程量清单(另册)
7.2 投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料,或投标文件实质上没有响应招标文件的要求,招标人将按评标办法的规定予以拒绝,并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。
7.3 投标人一旦中标,招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。
7.4招标人(或委托招标代理机构)使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子招标文件进行电子签名及电子签章,该电子签
9
名及电子签章与招标人手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
7.5发布招标公告的同时,通过广州公共资源交易中心网站发布电子招标文件、施工图纸、招标控制价。
7.6招标文件一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有投标人。
7.7投标人获取电子招标文件后,应仔细检查电子招标文件的合法有效性。合法有效的电子招标文件应具有招标人(或招标代理机构)的电子签名及电子签章。
7.8招标人应在招标文件第四章中明确编制投标文件主要内容的格式要求。
8(招标答疑
8.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件(包括招标图纸、清单、招标控制价)有疑问的,可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人,提交问题时一律不得署名。
网上答疑的操作指南为:登陆广州公共资源交易中心网站?进入“项目招标答疑”专区?通过项目编号或名称找到所需的项目?在上述的答疑时间内点击“提问” ?输入密码(密码为:123456)进入到提问区域?无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。
8.2投标人应在递交投标文件截止时间前10日停止质疑,招标人应在递交投标文件截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问,形成答疑纪要,并经招标监管机构备案后,方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。
8.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有投标人。
8.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。
8.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时,以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。
9.招标文件的澄清与修改
9.1招标文件发出后,在递交投标文件截止时间7日前,招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
9.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有投标人。
10
9.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分,具有约束作用。
9.4招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时,以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。
9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去,招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间,具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间,即表示投标时间不延长。
(三)投标文件的编制
10(投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
10.2 除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。
11(投标文件的组成:
11.1投标文件由资格审查文件、《投标函》、《广州建设工程施工招标投标书》、《企业业绩一览表》、《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》、余泥渣土运输与排放方案、《投标文件编制人员名单》、投标报价文件八个部分组成。
11.2资格审查文件主要包括的内容:
(1)法定代表人证明书,如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。
(2)企业资质证书;
(3)投标报价与企业注册资本金的比例满足《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令159号)的规定,投标报价以《广州建设工程施工招标投标书》为准;
(4)建筑施工企业安全生产许可证;
(5)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书,或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书,或项目负责人的相关专业证明(需提供身份证PDF扫描件);
(6)项目负责人安全生产考核合格证(B类),且项目负责人与安全员不为同
11
一人;
(7)企业类似工程业绩证明材料(设置业绩要求时选择此项,详见《企业业绩一览表》);
(8)投标人建立企业诚信档案(A类IC卡),并在有效期内,拟担任本工程项目负责人为本企业A类IC卡中的在册人员;
(9)专职安全人员的安全生产考核合格证(C类);
(10)投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》(格式见第四章);
(11)列明主办单位的联合体工作协议(采用联合体投标时需递交,投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工,联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任);
(12)投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件(发票须与设备现场全貌彩照放置同一页,彩照须能反映其规格型号。扫描件,原件备查)。(含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件)。
注:资格审查内容的(2)至(9)项的信息取自投标申请人在广州公共资源交易中心企业库登记的信息,在广州公共资源交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分,资格审查文件不需附该部分资料。
11.3 《投标函》(格式见第四章)
11.4《广州建设工程施工招标投标书》(格式见第四章)
11.5《企业业绩一览表》(格式见第四章)
11.6《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》(格式见第四章)
11.7余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容:
施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员(适用于施工总承包招标项目)或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员(适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目)。
11.8《投标文件编制人员名单》(格式见第四章)
11.9投标报价部分:
(1)投标总报价说明;
12
(2)工程量清单报价表(余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列,并且不得浮动或改变);其中列表明细如下:
, 工程总价;
, 编制说明;
, 工程概况;
, 工程项目投标价汇总表;
, 单项工程投标价汇总表;
, 单位工程投标价汇总表;
, 分部分项工程报价表;
, 措施项目清单与计价表(一);
, 措施项目清单与计价表(二);
, 其他项目清单与计价表;
, 暂列金额明细表;
, 材料设备暂估价明细表;
, 专业工程暂估价明细表;
, 计日工计价表;
, 总承包服务计价表;
, 规费和税金项目计算表;
, 人工、主要材料设备、机械台班价格表
(3)综合单价分析表;
(4)其它辅助说明资料。
11.10工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及国家、省有关计价规范执行。
11.11投标人应使用符合《广东省工程造价文件数据交换标准(电子评标部分) 交易中心实施细则》的计价软件制作工程量清单报价表和单价分析表(如本招标 文件要求单价分析表)。
11.12投标人应使用广州公共资源交易中心的投标文件管理软件进行投标文件的合成、电子签名、电子签章及加密打包工作,所有电子投标文件不能进行压缩处理。电子投标文件统一采用网络上传的形式,投标人需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传至广州公共资源交
13
易中心的信息系统。
11.13投标人应使用依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名及电子签章。该电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
11.14除工程量清单报价表相关的内容、《广州建设工程施工招标投标书》、《企业业绩一览表》外,投标文件的其他内容均以电子文件(纸质原件的扫描件)编制,其格式要求详见第四章投标文件格式说明。
11.15投标文件应按上述编排要求编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时,其后果由投标人承担。
12(投标文件格式
12.1投标人递交的投标文件应当使用招标文件所规定的投标文件全部格式。
12.2投标人应仔细阅读第四章投标文件格式的相关规定和要求。如电子投标文件未按规定的格式填写,或主要内容不全,或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足评标需要的,经评标委员会审查否决其投标。
13(投标总报价及造价承包和变更结算方式
13.1 本工程的投标总报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。
13.2招标人按照招标图纸制定工程量清单,该清单载于本招标文件第七章中,投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目,视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内,在实施后,招标人将不予支付。
13.3投标人的投标总报价,应是按照投标须知前附表第8项的工期要求,在投标须知前附表第3项的建设地点,完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用,包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等,不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价金额的,投标人应按照明列的单价或合价金额报价,未按照规定金额报价的,由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。
13.4投标人一旦中标,投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费(措施项目费必须单列,没有单独列出的,视为
14
已经包含在投标报价中),在工程结算时不得变更,即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更,中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的,招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照《广州市建设工程招标投标管理办法》第二十四条的规定。
13.5工程项目实施期间和结算时,招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目,视为新增项目,按以下顺序确定价格:
13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价,则沿用;
13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算,《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价,由招标人在招标文件中依法确定计价方式。
13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的,如可套取相关定额,则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率(下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价)。
13.5.4 如相关定额没有相应子目的,其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的,中标后双方协商约定。
13.6暂列金额、暂估价
13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。
暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。
13.6.2在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后,按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额,达到法定招标范围标准的,应由招标人同中标人联合招标,确定承包人和承包价格。
15
13.6.3在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后,按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额,未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的,应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。
13.6.4在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后,按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额,未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定,承包人有法定的承包资格的,由承包人承包,承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的,由承包人分包,招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。
13.6.5在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后,按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额,未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定,承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的,由招标人另行发包。
13.6.6 在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的,纳入本项目承包人的管理和协调范围,由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任,本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用,并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内,在实施后,招标人将不予支付。
13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备,招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求,或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的,必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级,并且应当符合招标文件的要求。
13.9纳入年度审计项目计划的政府投资项目,审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据(适用于纳入年度审计项目计划的项目)。
14(投标货币
本工程投标总报价采用的币种为人民币。
16
15(投标有效期
15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限,在此期限内,凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15.2 在特殊情况下,招标人在原定投标有效期内,可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求,对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求,而投标担保应当予以退还。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件,但需要相应的延长投标担保的有效期,在延长的投标有效期内,本须知第16条关于投标担保退还与否的规定仍然适用。
16(投标担保
16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金,招标人可委托广州公共资源交易中心具体实施保证金的收取和退还工作。
16.2所有投标保证金必须由投标单位的银行基本账户转出。
16.3广州公共资源交易中心代收投标保证金的,其缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准。
16.4缴费的操作详见广州公共资源交易中心公布的《投标人基本账户保证金操作指引》。
16.5投标人未按要求递交投标担保的,其投标文件不参与资格审查和评标。
16.6如有下列情况之一的,投标担保不予退还:
16.6.1投标人在投标有效期内撤回投标标书;
16.6.2中标人未在规定期限内按要求递交履约担保;
16.6.3中标人未在规定期限内签署合同协议。
17(投标文件的份数和签署
17.1 投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。
17.2除投标人对错误处须修改外,全套投标文件应无涂改或增删,如有修改,修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。
(四)投标文件的递交
18(投标文件的密封
18.1投标文件的份数要求:投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。
17
18.2投标文件的密封要求:投标人应使用广州公共资源交易中心交易服务系统提供的软件制作电子投标文件并进行电子签名、电子签章及加密打包。不得修改所生成电子投标文件的文件格式。
18.3投标文件的电子签名和电子签章要求: 电子投标文件必须包含完整的投标人电子签名及电子签章。
19(投标文件的递交和接收
19.1 投标人代表应按投标须知前附表第20项所规定的时间和地点向招标人递交投标文件。
19.2投标人使用制作该投标文件的机构业务数字证书递交投标文件。
19.3若出现以下情况之一的,招标人将拒绝接收投标文件:
19.3.1投标文件未在递交投标文件截止时间前完整上传并保存在广州公共资源交易中心电子评标系统且取得回执的;
19.3.2投标文件未按招标文件要求进行电子签名和电子签章,并进行加密的;
19.3.3投标文件中投标人电子签名或电子签章不完整的;
19.3.4投标文件损坏或格式不正确的。
19.4 递交投标文件截止时间前,招标人拒绝接收符合条件的投标文件,投标人可向招标监督机构投诉。
20(递交投标文件的截止时间
20.1投标人应在投标须知前附表第 20 项所述的时间前递交投标文件。截止时间以广州公共资源交易中心信息系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准。
20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式,酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间,均以延长后递交投标文件截止时间为准。
20.3 到递交投标文件截止时间止,招标人收到的投标文件少于五家的,招标人将依法重新组织招标。
20.4递交投标文件截止时间到达后的一小时内,项目负责人须凭身份证到广州公共资源交易中心事先确定的开标室签到。项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的,该投标文件将不能参与资格审查和评标。
21(迟交的投标文件
18
21.1递交投标文件截止时间到达后,电子评标系统将不允许投标人上传投标文件。
22(投标文件的补充、修改与撤回
22.1 投标人在递交投标文件截止时间前,可以撤回或替换已递交的投标文件。
22.3 在递交投标文件截止时间后,投标人不得补充、修改和更换投标文件。
22.4在递交投标文件截止时间后,投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前,投标人不能撤回投标文件,否则其投标担保将不予退还,且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。
23(投标信息录入
投标人应在上传电子投标文件前将投标人的相关信息在广州公共资源交易中心信息系统中录入完毕。
24(投标文件的解密
递交投标文件截止时间到达后的2小时内为投标人对电子投标文件解密时间,投标人须在规定的解密时间内使用制作该投标文件的机构业务数字证书对投标文件进行解密,逾期未解密的投标文件将被否决。
(五)开标、评标、定标及合同签定
25(开标。
详见第二章开标、评标及定标办法
26(评标过程的保密
26.1 开标后,直至中标公示为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。
26.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中,投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝。
27(投标文件的澄清,计算错误的修正
详见招标文件第二章开标、评标及定标办法
28(投标文件的评审、比较和否决
详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。经评标委员会评审,资格审查
19
合格的投标人少于5家或通过否决性条款审查的投标人少于3家的,招标人将依法重新招标。
29(中标
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
书
29.1定标后,招标人将就规定的内容在广州公共资源交易中心公示3日。
29.2招标人应当自确定中标人后,向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告;经招投标监管机构备案后,方可发出中标通知书。
29.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人,确认收到。
30(合同协议书的签订
30.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
30.2中标通知书发出之日起30日后,中标人未按上款的规定与招标人订立合同,招标人将解除中标通知书,原中标人的投标担保不予退还,且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的,还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的,可以向人民法院起诉。
30.3未经招标人同意,中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更,否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同,由此造成的一切责任由中标人承担。
30.4招标人支付工程款时,中标人应提供工程所在地发票。
31(履约担保
31.1 在收到中标通知书后的15日内,中标人应按本须知前附表第24项的规定向招标人递交履约担保;如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供,则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。
31.2中标通知书发出之日起15日后,中标人未按上款的规定递交履约担保,招标人将解除中标通知书,原中标人的投标担保不予退还,且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的,还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的,可以向人民法院起诉。
32(合同生效
合同双方全权代表在合同协议书上签字,并分别加盖双方单位的公章后,合同正式生效。
20
33(其它费用
中标人应根据政府有关规定,向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。
34(腐败与欺诈行为
在招标和合同实施期间,业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。
34(1对本条款的规定,特定义如下词汇:
1)“腐败行为”是指在招标或合同执行期间,通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西,从而影响招标人有关人员工作的行为;
2)“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行,从而损害招标人利益的行为;也包括投标人之间串通(在递交投标书之前或之后),人为地使招标过程失去竞争性,从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。
34(2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为,则会被取消投标资格。
35(广州市本级财政性如中标单位中标价大于工程预算财政投资评审价的,中标无效,招标人依法重新招标。
21
第二章 开标、评标及定标办法
一、开标、评标及定标办法修改表
声明:本开标、评标及定标办法使用GZZB2010-008-2招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款,与该通用条款不同之处,均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款,请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址:)下载查阅。
条款号:45.6.1 修改类型:修改
原文:权重分配:业绩得分8分;报价得分权重 %;综合诚信评价排名得分权重 %。
现文:权重分配:业绩得分8分;报价得分权重87%;综合诚信评价排名得分权重5%。
条款号:附表六 资格审查表7 修改类型:删除
原文:投标人完成过质量合格的类似工程业绩及其资料满足公告要求.
条款号:附表六 5(2) 修改类型:删除
原文:符合穗建筑[2010]915号文规定的小型项目负责人资质,并持有项目负责人安全生产考核合格证(B类)(适用于选用小型项目负责人的)。
条款号:附表六第5项(10) 修改类型:删除
原文:签订了联合体工作协议(适用于以联合体投标的需递交)。
条款号:附表六第5项(11) 修改类型:删除
原文:投标人具有在广州地区可使用适合本工程的沥青摊铺机数量的证明文件。(本项规定只适用于招标内容含有市政道路面层沥青摊铺且超过预计发包价50%或以上的大中修市政公用工程项目)。
条款号:附表七第4项(2) 修改类型:删除
原文:(2)没有明确施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员(适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目);
条款号:评审标准 修改类型:修改
原文:近三年(按本年1月1日往前计)已完成质量合格的类似业绩,每项得2.5分(业绩指标不得超过工程本身经济或技术指标的三分之二) 。
近五年(按本年1月1日往前计) 有质量合格类似业绩的,得3分(业绩指标不得超过工程本身经济或技术指标的三分之二)。
现文:近三年(按本年1月1日往前计)已完成质量合格的类似业绩,每项得2.5分( 类似业绩是指投资额150万元或以上的市政公用工程业绩) 。
近五年(按本年1月1日往前计) 有质量合格类似业绩的,得3分(类似业绩是指投资额150万元或以上的市政公用工程业绩)。
注:以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形。(以下无正文)
22
二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法
(一)总则
36(开标、评标及定标所依据的规则
36.1《中华人民共和国招标投标法》;
36.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》;
36.3《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》;
36.4国家发改委等九部委2013年第23号令;
36.5《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》;
36.6《广州市建设工程招标投标管理办法》(穗建筑[2010]69号);
36.7若招标控制价少于等于1000万元的,各投标人诚信综合评价得分占总得分的5%(出现该情况,须在“开标、评标及定标办法修改表”中修改相应条款)。
37(开标
37.1 招标人按投标须知前附表第22项所规定的时间和地点公开开标,并邀请所有投标人参加。
37.2开标时,出现下列情形之一的,不参与资格审查和评标:
37.2.1未成功递交投标文件的;
37.2.2因投标人原因造成投标文件未解密的;
37.2.3未按招标文件要求提供投标担保的;
37.2.4项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标文件登记的不一致的;
37.2.5两个(含两个)以上的投标人加密打包投标文件电脑机器码一致的;
37.2.6项目负责人和安全员为同一人的;
37.2.7投标文件中的投标人、项目负责人、安全员与企业库、投标登记时的信息不一致的。
37.3招标人在开标开始时间后,使用制作该招标文件的机构业务数字证书对所有投标人电子投标文件进行招标人解密。
38(评标
23
38.1省财政性投资的施工招标项目,以及本市辖区内市、区财政性投资超过50%的施工项目招标的评标委员会成员,全部从政府设立的建设工程评标专家库中随机抽取确定。其他招标项目,招标人参加或派代表参加评标委员会的,应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求,人数原则上以一人为限,且不得担任评标委员会负责人,不得接受评标报酬,评标过程中不得以任何方式影响其他评标专家独立评标。
38.2评标委员会的职责及守则:
38.2.1根据评标细则,对标书进行认真评审,完成评审报告;
38.2.2向招标人报告评审意见,推荐合格的中标候选人。
38.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定,遵守有关工程招标投标的保密制度;如有违反者,给予行政处分;情节严重,构成犯罪的,由司法机关依法追究其刑事责任。
38.2.4全体参与评标人员:
38.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密;
38.2.4.2 必须公正、不得循私;
38.2.4.3 必须科学、不得草率;
38.2.4.4 必须客观、不得带有成见;
38.2.4.5 必须平等、不得强加于人;
38.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。
38.3 评标结束后,评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。
39(投标文件的澄清
39.1为有助于投标文件的审查、评价和比较,评标期间,经评标委员会或评标委员会专业评审组中超过五分之一的成员以书面形式提出动议,评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知,要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。
39.2 投标人应以书面形式进行澄清,澄清和说明内容属于投标文件的组成部分,澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外,澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容,超出部分不作为评标委员会评审的依据。
39.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清,但
24
应独立参考澄清对投标文件进行评审,整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。
39.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求,评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝,不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留,使之成为具有响应性的投标。
40(定标
40.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告,最终审定中标人。
40.2 依法必须进行公开招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
40.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当递交履约担保而在规定的期限内未能递交的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
40.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的,招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推,如所有中标候选人均出现前款所列的情形,为招标失败,招标人依法重新招标。
25
(二)开标评标办法程序和细则
两阶段评标法
41(开标和评标程序:
41.1公布投标人名单,将显示出所有投标人信息及投标人标书投递情况以及解密情况(递交投标文件截止时间到达后的一小时内,项目负责人应凭身份证到交易场所事先确定的签到室签到,项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达签到室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的,拒收投标文件)。
41.2随机抽取计算第二阶段评标参考价的下浮率X,从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%中通过摇珠机抽取其中之一。
41.3导入电子招标文件。
41.4开标时,出现下列情形之一的,不参与资格审查和评标:
41.4.1未成功递交投标文件的;
41.4.2因投标人原因造成投标文件未解密的;
41.4.3未按招标文件要求提供投标担保的;
41.4.4项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标文件登记的不一致的;
41.4.5两个(含两个)以上的投标人制作投标文件电脑机器码一致的;
41.4.6项目负责人和安全员为同一人的。
41.4.7投标文件中的投标人、项目负责人、安全员与企业库、投标登记时的信息不一致的。
41.5招标人使用制作该招标文件的机构业务数字证书对已完成投标人解密的电子投标文件进行招标人解密。
41.6将所有解密成功的电子投标文件导入系统并公开开标。
41.7 将所有已公开开标的投标人进行电脑随机排序,并编制序号,通过摇珠机随机抽取进入第二阶段评标的投标人起点序号。
41.8由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查。
41.9第一阶段评标阶段
41.9.1 资格审查合格的投标人大于12家时,按41.9.1.1、41.9.1.2、41.9.1.3的程序对资格审查合格的投标人进行第一阶段评分,将分数由高到低排
26
序,并选取中间分数[投标家数N为偶数时,排在第N/2位的分数为中间分数,当N/2大于等于100时,排在第100位的分数为中间分数;投标家数为奇数时,排在(N+1)/2位的分数为中间分数,当(N+1)/2大于等于100时,取排在第100位的分数为中间分数]
41.9.1.1计算第一阶段评标参考价;
41.9.1.2计算第一阶段业绩得分(企业业绩+项目负责人业绩);
41.9.1.3计算第一阶段投标人总得分(投标人总得分=报价得分×报价分权重+业绩得分+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重)。综合诚信评价排名得分由开标当天公布的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜中的60日诚信分折算,综合诚信分权重按市建委的规定;
41.10确定进入第二阶段评标的投标人
41.10.1资格审查合格的投标人大于等于5名小于等于12名的,全部进入第二评标阶段。
41.10.2当资格审查合格的投标人大于12家时,从41.7确定的第二阶段评标的投标人起点序号开始,依次选取12家高于或等于中间分数的投标人(至最大序号不够12家时按序号循环)进入第二阶段评标:
高于或等于中间分数的单位不超过12名的,按第一阶段评标分数高低补足至12名,其余的按第一阶段评标分数高低依次作为备选单位。
高于或等于中间分数的投标人大于12名的,取完12名后,继续按原顺序先取大于等于中间分数的依次作为备选单位,选取完大于等于中间分数的投标人后,再按第一阶段评标分数高低次序作为备选单位。
41.11第二评标阶段。对进入评标阶段的单位进行否决性条款审查后,再对所有能进入第二阶段评标的投标人投标报价计算平均值,按41.2抽取的下浮率,计算第二阶段评标参考价,计算各投标人报价得分并排序。
41.12评标委员会向招标人推荐中标候选人名单,并递交资格审查报告及评标报告。
42(开标细则
42.1开标由招标人主持;
42.2 由招标人或其推选的代表检查投标文件的投标人解密情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证,之后由招标人对全部投标文件进行解密。
42.3 细则
27
42.3.1递交投标文件截止时间前,各投标人递交投标文件至招标文件规定的广州公共资源交易中心投标地点。
42.3.2若投标人代表对开标过程提出异议,应在开标现场提出,该投标人代表须同时出示本人身份证原件,招标人应当当场作出答复,并制作记录。
42.4开标前,首先由招标人按41.2规定,现场通过摇珠机随机抽取确定该工程计算第二阶段评标参考价的下浮率X。唱标时,招标人根据标书的递交情况以及系统对投标文件的检索结果,宣读以下所有内容:a、投标人名称;b、标书解密情况;c、电子投标文件的递交情况、d、法定代表人证明及授权委托;e、投标担保;f、投标总报价;g、安全文明施工费;h、余泥渣土运输与排放费;i项目负责人;j、安全员、k、工期;l、质量标准;m、施工方案的承诺书;n、《安全总责承诺书》或遵守《安全总责承诺书》的承诺书。唱标时还应宣读:投标人制作投标文件机器码一致的情况。
42.5 对公开开标的投标人进行电脑随机排序,并编制序号,通过摇珠机随机抽取进入第二阶段评标的投标人起点序号。
42.6投标总报价以数字和文字两种方式表述的,应宣读文字表述的投标总报价。
42.7招标人对开标过程进行记录,并存档备查,投标人在开标记录上签字。
42.8招标人将上述符合要求的投标文件,送至评标委员会进行评审。
43. 资格审查及评标细则
43.1资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。
43.2评标委员会的组成:资格审查及投标文件的评审可以由综合评标委员会负责。
43.3资格审查、评标流程
43.3.1评标委员会按资格审查的标准对所有递交投标文件的投标人进行审查,如资格审查合格的投标人不足5名时,应重新招标。
43.3.3如通过否决性条款审查的投标人少于3名时,应重新招标。
44(投标人资格审查
44.1资格审查采用电子化审查方式进行,评标委员会利用计算机系统对投标人递交的资格审查文件进行独立评审。
44.2《资格审查表》中序号2至8项评审内容的信息取自投标申请人在广州公共资源交易中心企业库登记的信息。评标委员会对该部分内容的审查,以递交投
28
标文件截止时间在广州公共资源交易中心企业库记录的信息为依据。
资格审查时,电子评标系统将对投标人的企业资质、企业安全生产许可证、企业类似工程业绩、投标人拟担任本工程的项目负责人的资质、项目负责人安全生产考核合格证(B类)、专职安全员的安全生产考核合格证(C类)、企业诚信档案有效期是否符合要求提供辅助审查结果,最终以评标委员会审查的结果为准。对投标报价与企业注册资本金的比值、联合体企业暂不提供辅助审查结果,由评标委员会进行审查。
44.3资格审查文件中全部符合《资格审查表》中情形的,为资格审查合格。否则为资格审查不合格,经评标委员会认定后,其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时,应先公开要求投标人进行澄清,并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认,以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
44.4汇总资格审查情况,编写资格审查报告。
44.5资格审查不合格及存在41.4条款情形的投标文件不参加评标,不参与评标参考价的计算。
44.6资格审查时,投标企业名称已经工商变更的,但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更,仍然承认其有效;投标企业未及时办理变更手续的,招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致,应当允许投标人澄清,不得直接否决其投标。
特别声明:资审合格后,投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件,在发出中标通知书前,资格问题仍未解决的,招标人将取消其中标资格。
45(第一阶段评标程序
45(1 计算第一阶段投标人的报价得分
45.1.1在通过资格审查的投标人中确定第一阶段评标参考价。
45.1.2若位于[招标控制价×80%,招标控制价]区间的投标报价大于等于1个少于等于4个时,则取全部位于[招标控制价×80%,招标控制价]区间的内的报价计算算术平均值,该算术平均值为第一评标阶段参考价。
45.1.3 若位于[招标控制价×80%,招标控制价]区间的投标报价大于4个时,将区间内的投标人报价进行由低到高排序。按顺序计算每一报价与下一报价的绝对差值为该报价(相对报价低者)的报价差,最后一名报价的报价差记为0,按报价差由高到低的顺序进行排序(报价差相同的按报价由低到高的顺序进行排序,
29
报价差和报价均相同的随机排序),按顺序取前三名的报价计算平均值为第一阶段评标参考价。评标委员会应对报价和报价差均相同的投标文件进行报价分析,确定是否串标,并及时向监督机构报告。
45.1.4若没有报价位于[招标控制价×80%,招标控制价]区间的,招标人应重新招标。
45.2投标总报价以数字和文字两种方式表述的,取文字表述的投标总报价进行计算。
45.3投标人的投标报价、投标报价平均值、第一阶段评标参考值均精确到“分”。
45.4当报价等于第一阶段参考价时得100分,报价每高于评标参考价1%,扣1.5分;每低于评标参考价1%,扣1分,扣至0分为止,得分精确到小数点后两位
45.5 计算投标人的业绩得分。
45.6计算投标人的总得分(满分为100分)
45.6.1权重分配:业绩得分8分;报价得分权重 %;综合诚信评价排名得分权重 %。
45.6.2投标人第一阶段评标总得分=报价得分×报价分权重+业绩得分+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重。
45.6.3按照投标人先以总得分从高至低依次进行排序(总得分相同以业绩分、再相同的再以综合诚信排名得分高排前;总得分以及业绩分与综合诚信评价排名得分均相同的投标文件,以广州公共资源交易中心公布的上一年度施工项目总中标金额高的排前)。
45.6.4确定中间分数
注:企业的综合诚信评价排名以开标当天公布的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜中的60日诚信分。招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。
46(确定进入第二阶段评标的投标人
46.1资格审查合格的投标人大于等于5名小于等于12名的,全部进入第二评标阶段。
46.2当资格审查合格的投标人大于12家时,从41.7确定的第二阶段评标的投标人起点序号开始,顺序依次选取12家高于或等于中间分数的投标人(至最大
30
序号不够12家时按序号循环)进入第二阶段评标。
高于或等于中间分数的单位不超过12名的,按第一阶段评标分数高低补足至12名,其余的按第一阶段评标分数高低依次作为备选单位。
高于或等于中间分数的投标人大于12名的,取完12名后,继续按原顺序先取大于等于中间分数的依次作为备选单位,选取完大于等于中间分数的投标人后,再按第一阶段评标分数高低次序作为备选单位。
47(第二阶段评标
47.1对参加评标阶段的投标单位进行否决性条款审查。投标文件中有任一种列于本办法附表《投标文件否决性条款审查表》中情形的,评标委员会应否决其投标。如评标委员会成员的评审意见不一致时,以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。资格审查合格的单位大于12家时,当有单位不通过否决性条款的按备选单位的顺序依次递补,直至补足12个后按47.2条程序进行后续评标;全部资格审查合格单位依次递补后仍然不足12个的,按47.2条程序进行后续评标。
47.2计算通过否决性条款审查的投标人的投标报价算术平均值(投标报价指的是算术复核后的报价),按41.2抽取的计算第二阶段评标参考价的下浮率,计算评标参考价。当报价等于评标参考价时得100分,报价每高于评标参考价1%,扣1.5分;每低于评标参考价1%,扣1分,扣至0分为止,得分精确到小数点后两位。评标委员会按报价得分从高到低进行排序,得分相同的造价低的单位排序靠前。投标人的投标报价、投标报价平均值、评标参考价均精确到“分”。
47.3投标文件算术校核:
评标委员会将对投标文件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核,具体标准如下:
47.3.1数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准。
47.3.2经算术复核的中标候选人报价与其投标总报价不一致时,按就低不就高原则确定其最终报价。
47.3.3当单价与数量均符合招标文件要求时,若单价与数量的乘积与合价不一致时,按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价,以单价为准,修改合价,除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误,此时应以标出的合价为准,并修改单价;当单价与数量的乘积大于合价,以合价为
31
准,修改单价。
47.3.4当合价、金额累加错误时,按就低不就高原则,如果累加修正值小于原累加值,则按累加修正值;如果累加修正值大于原累加值,则按原累加值。
47.3.5如果投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的,由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。
47.3.6?分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时,以招标文件的工程量或单位为准,合价不变,修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时,工程量、单位、综合单价及合价均不作修改;?分部分项项目漏项的,则该漏项费用视为已分配在其他项目中,不再修改;?分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时,以价低者为准;?分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时,由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正;若同时缺省或不填项目编码和项目名称,则该项按增项处理;?分部分项项目增项的,不予修改;?其它招标文件规定需要修改的,均以就低不就高原则进行修改。
47.3.7按就低不就高原则,当修正后报价小于原报价,总价按修正后报价;当修正后报价大于原报价,总价按原报价,并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。
47.3.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标总报价,调整后的投标总报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则取消其投标资格,并且其投标担保也将不予退还。
47.4评标结束后,评标委员会应在通过投标文件否决性条款审查的投标人中,按照原评标排序,推荐有排序的1-3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。
47.5资格审查合格的投标申请人少于5名或通过否决定性条款的投标人少于3名的,应修正招标方案,重新招标(当N个标段同时招标且不允许兼中时,资格审查合格的投标申请人少于N+4名或有效投标人少于N+2名的,应修正招标方案,重新招标)。
32
评审因素 评审标准
近三年(按本年1月1日往前计)已完成质量业绩部分企业业绩 类似业绩是指投合格的类似业绩,每项得2.5分((8分) (5分) 资额150万元或以上的市政公用工程业绩) 。
33
项目负责人 近五年(按本年1月1日往前计) 有质量合格
业绩 类似业绩的,得3分(类似业绩是指投资额150万元
(3分) 或以上的市政公用工程业绩)。
除业绩部分和报价部分 诚信部分
按市建委的
规定确定权重
(招标控制价?
诚信部分 1000万元的,权
重取5%;招标控
制价,1000万元
的,权重取20%)
分值构成(总分100分)
第一阶段得分计算表
注:1.评委对业绩认定意见不一致时,则由招标人解释招标文件后,评委讨论业绩认定标准;经讨论后标准仍不一致时,则按少数服从多数处理;按少数服从多数仍不能形成一致意见时,则暂停评标,向招标人反映,并由招标人处理,仍无法处理时,再向招投标监管机构报告。
2.企业业绩以中标通知书、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明为准。
3.项目负责人业绩以竣工验收报告或竣工验收证明为准。
4.以上业绩以《企业业绩一览表》的选项为准,业绩内容取自广州公共资源交易中心企业库。
34
附表一
附表二 第二阶段得分排序表
工程名称:
第一阶段汇总得分排序表
项目编号:
项目名称:
报价 报价 业绩 诚信 诚信 总得分 序号 投标单位 总得分 得分 权重 得分 得分 权重 排名 1 2 3 4
5 6 7 8 评委签名:
35
投标人名称
投标报价PT,元,
计算参考数据
偏差,,PT-PC,/PC,,%,
减分,A,
得分(I=100-A)
得分排名次序
评委签名:
36
附表三 开标记录表
开标地点: 开标时间: 年 月 日 时 分 评标参考价下浮点数: % 招标控制价: (元)
施工安全总责项目负责人 具有投标(姓名/建造师安全员(姓名组织承诺书或法定投标担保 41.4人签安全文余泥渣的注册编号或电子代表/安全考核证设计遵守安全投标总 投标(元) 所列名确标书人证人工费 明施工土运输工质量小型项目负责序投标人名文件编号 承诺总责承诺报价 递交明书情形 认 号 称 是否(元) 费 排放费期 标准 人的证书编号) 是否及授书 书的承诺 (元) 解密 成功 权委(元) (元)
缴纳金 托书 投标登投标 投标登投标 记时 文件 记时 文件 方式 额
注:1.本表适用于不需编制技术标书的项目。
2.本表信息源自《广州建设工程施工招标投标书》。
招标人代表: 监管部门代表:
招标代理机构代表: 广州公共资源交易中心代表:
37
算术复核表 附表四
工程名称: 投标单位: 单位:元
修正率 编修正前投标 修正后投标 经评审的最终当B>A时,修正后报价与原算术校核项目 r=|A-B|/A*1号 报价A 报价B 投标总报价 报价的差额;当B?A,R=0 00%
1 [单位工程1] 2 [单位工程2] „ „ „ „ „ „ „ „ n [单位工程n]
+A+„An;??A=A12? 投标总报价 B=B+B+„Bn 12修正原则:按就低不就高原则,当修正后报价小于原报价,总价按修正后报价;当修正后报价大于原报价,总价按原报价,并在签订合同时载明在结算价中扣
除修正报价与原报价的差额。
评委签名: 日期:
38
附表五
算术复核汇总表
工程名称:
误差率编号 投标人名称 原投标总报价(A) 算术复核后投标总报价(B) (r=|A-B|/A*100%)
评委签名: 日期:
39
资格审查表 附表六 工程名称:
投标单位 序
评审内容 号
投标文件中有有效的法定代表人证明书,或由委托代理人签署的投标文件中有法 1 定代表人授权书。
2 投标人具有承接本工程所需的资质。
投标报价与其企业注册资本金的比值满足《建筑业企业资质管理规定》(中华人3 民共和国建设部令第159号)的规定,以《广州建设工程施工招标投标书》为准。
4 投标人均具持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
(1)投标人拟担任本工程的项目负责人的专业和级别满足公告要求,并持有项
目负责人安全生产考核合格证(B类)(适用于选用注册建造师的); 5 (2)符合穗建筑[2010]915号文规定的小型项目负责人资质,并持有项目负责人
安全生产考核合格证(B类)(适用于选用小型项目负责人的)。
6 专职安全人员具有安全生产考核合格证(C类),
7 投标人完成过质量合格的类似工程业绩及其资料满足公告要求。
8 投标人按规定的格式及内容要求签署《投标申请人声明》。
投标人建立企业诚信档案(A类IC卡),拟担任本工程项目负责人为本企业(IC 9 卡)中的在册人员。(注:诚信档案(A类IC卡)应在有效期内)。
10 签订了联合体工作协议(适用于以联合体投标的需递交)。
投标人具有在广州地区可使用适合本工程的沥青摊铺机数量的证明文件。(本项
11 规定只适用于招标内容含有市政道路面层沥青摊铺且超过预计发包价50%或以上
的大中修市政公用工程项目)。
注:1.本表评审内容的信息取自投标申请人在广州公共资源交易中心企业库登记的信息,投标申请人在广州公共资源交易中心企业库登记的信息将视为其递交资格审查文件的一部分。评标委员会对该部分内容的审查以递交投标文件截止时间在广州公共资源交易中心企业库记录的信息为依据。 2.使用GZZB2010-008-2招标文件范本,与范本内容不同之处均以下划线标明。 3.凡不满足以上任何一项情形,结论均为无效,否则就为有效。 4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时,以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。
评委签名: 日期:
40
投标文件否决性条款审查表 附表七
工程名称:
投标单位 序评审内容 号
投标文件中没有《投标函》; 1
投标文件中没有《广州建设工程施工招标投标书》; 2
未承诺响应招标文件所附施工方案或施工组织设计要点的; 3
(1)没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输
与排放管理员(适用于施工总承包招标项目);
4 (2)没有明确施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运
输与排放管理员(适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的
项目);
投标文件未按规定的格式填写,或主要内容不全,或关键字迹模糊、 5 无法辨认的;
6 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价,且没声明哪个有效;
7 投标总报价高于招标控制价的;
8 投标总报价低于企业自身成本的;
投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费进行浮动或改 9 变;
10 投标报价中对招标文件规定的安全文明施工费进行浮动或改变;
11 算术复核后的投标总报价与原投标总报价相比存在1% 或以上误差的;
存在串通投标情形(串通投标情形以《广州市建筑工程招标管理办法》 12 第三十四条为准);
无《参与编制投标文件人员名单》的; 13
注: 1. 本表使用GZZB2010-008-2招标文件范本,与范本内容不同之处均以下划线标明。
2.凡出现以上任何一项情形,结论均为无效,否则就为有效。
3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时,以评标委员会过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。 4. 企业诚信档案(A类IC卡)以递交投标文件截止时间在广州公共资源交易中心企业库记录的信息为依据。
评委签名: 日期:
41
第三章 合同条款
SF-2013-0204 合同编号:
广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同
工程名称: 工程编号: 工程地点:海珠区赤沙大街
广州市海珠区建设和园林绿化局 发 包 人:
承 包 人:
广州市城乡建设委员会
制定
广州市工商行政管理局
二〇一三年 月
42
第一部分 协 议 书
发包人:,全称,广州市海珠区建设和园林绿化局
承包人:,全称,
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规~遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则~双方就合同工程施工有关事项达成一致意见~订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:海珠区赤沙大街
工程内容:,具体项目以工程量清单及图纸为准,。
工程规模:
结构形式:
工程立项、规划批准文件号:
资金来源:市、区共同筹措资金
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数:_____天。
从 年 月 日开始施工~至 年 月 日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准:合格
五、合同价款
合同总价,大写,: 元,
,小写,: 元。
43
?详见承包人的投标报价书,招标工程,, 项目单价:?
?详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书,非招标工程,。 六、组成合同的文件
组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。 七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款~按照本合同约定实施、完成并保修合同工程~履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款~按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项~履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间: 年 月 日
本合同订立地点:广州市
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
发包人:,盖章, 承包人:,盖章,
地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
邮政编码: 邮政编码:
电子邮箱: 电子邮箱:
44
第二部分 通用条款
按《广州市建设工程施工合同》示范文本,穗建筑„2013?598号,通用条款执行
45
第三部分 专用条款
1(定义
1.43 单位工程
? 名称:
? 内容: 具体项目以工程量清单及图纸为准
? 范围:具体见本项目工程量清单及工程施工图纸
1.53 所采用的书面形式包括:
? 文书,
? 信件,
? 电报,
? 传真,
? 电子邮件,
? 其他:/
2(合同文件及解释
2.2,10,组成合同的其他文件:?本合同协议书,?加盖各方公章的洽商、变更、等明确双方权利义务的纪要、协议、图纸会审记录、例会记录等,?中标通知书,?本合同专用条款,?招标答疑会议纪要,?招标文件,?标准、规范和其它有关技术文件资料、技术要求,?工程图纸,?投标书及其附件,?工程标底,?本合同通用条款,?工程量清单,?合同附件,工程质量保修责任书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书等,。
4(语言及适用的法律、标准与规范
国家现行有效的有关建设项目管理、施工、验收及保修等4.3 约定适用的标准、规范的名称:
规范和标准~以及项目主管部门批准的文件。发包人根据本工程具体情况~聘请专家委员会依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。
5. 施工设计图纸
5.1 发包人提供施工设计图纸
,1,提供的时间:工程施工前
,2,提供的数量:4套
46
5.2 承办人提供施工设计图纸
,1,提供的时间:/
,2,提供的数量:/
,3,监理工程师答复的时间:/
6. 通信联络
6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式
,1, 各方通讯地址和设计人:
发包人:广州市海珠区建设和园林绿化局
通讯地址:海珠区新港中路472号 收件人: 邮政编码:
承包人:
通讯地址: 收件人: 邮政编码:
监理人:
通讯地址: 收件人: 邮政编码:
工程造价咨询人:
通讯地址: 收件人: 邮政编码:
,2, 视为送达的其他方式:/
7. 工程分包
7.2 指定分包工程名称:/
7.4 分包工程款的支付方式:/
13. 交通运输
13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用:费用已包含在投标报价中~发包人不另行计量支付
13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用:费用已包含在投标报价中~发包人不另行计量支付
13.4 运输超大件和超重件的费用:费用已包含在投标报价中~发包人不另行计量支付
47
14. 专项批准事件的签认
14.2 专项批准事件的签认人选
,1, 监理工程师:
姓名: 印章样式: 签字样式:
,2, 造价工程师:
姓名: 印章样式: 签字样式:
,3, 建造师:
姓名: 印章样式: 签字样式:
19. 发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定
,1, 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间:场地清理、平整等工作由承包人负责办
理~费用已包含在投标报价中~发包人不另行计量支付。
,2, 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:由承包人自行解决~费用已包在本工程
中标总造价中。
,3, 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间:通道按现状~不论满足施工要求与否~该通
道及施工便道均由承包人自行解决~费用已包在本工程中标总造价中。
,4, 提供施工所需的有关资料的时间:图纸已包含
,5, 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间:施工许可证、报监等申报手续由承包人负责办
理、发包人配合。对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的~承包人
应在投标时审慎报价~有关费用已包含在合同总价~发包人不再作补偿。
,6, 现场交验的时间:工程施工前
,7, 提供标准与规范的时间:工程施工前
,8, 组织图纸会审和设计交底的时间:工程施工前
,9, 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定:由承包人负责
委托承办人办理的工作有:/
19.3 提供施工场地的时间:
48
19.4 支付款项
,1, 工程款支付期限
? 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
? 另作约定:,1,发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:合同生?
效后15天内~承包人向发包人提供履约保证金及预付款保函后~发包人申请财政预
付合同价,扣除安全生产措施费~劳保金~若工程量清单中有暂定金则扣除暂定金
部分,的20%作为备料款。
,2,当完成工作量达到 60% 时~支付工程进度款35%,累计付款至合同价款扣除安
全生产措施费、若有暂定金扣除未计量部分暂定金后的55%,,
,3,工程完工~并通过初验后支付合同价款25%,累计付款至合同价款扣除安全生产
措施费、若有暂定金扣除未计量部分暂定金后的80%,,
4,工程通过验收并经海珠区区财政局审定施工结算后支付工程款至结算价的95%,,
工程结算价款额度的5%作为保修金~待保修期结束后15天内发包人申请财政支付结
清,不计利息,。本工程的结算造价最终以海珠区财政部门审核的工程结算价为准。
,5,上述所有款项支付时间根据海珠区财政部门最终的拨款时间确定。因财政资金核
拨程序严密~承包人申请工程款时必须按要求呈报全部资料。在审批工程款的合理过
程和时间内承包人必须保证施工进度~否则发包人有权单方面终止合同~并令其退场~
违约责任由承包人承担。
,2, 工程款支付方式
? 按协议书所注明的银行账户转账。 ?
? 支票支付。
? 其他方式:/
20. 承包人
20.2 承办人完成下列工作的约定
,3, 提交支付申请和工程款额报告期限
? 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。 ?
? 另作约定:/
,5, 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求:
,10,提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
49
? 按通用条款第82.2款规定提交。 ?
? 另作约定:/
20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定:
21. 现场管理人员任命和更换
21.1 发包人现场管理人员任命和更换:
21.2 承包人代表任命和更换:如确需更换的~所更换的人员不得低于招标文件要求~并需提前一个月向发包人提出申请~经发包人核实同意并按有关规定报有关管理部门备案后方可替换,项目经理不能兼职其它项目经理或擅自更换~否则发包人将扣除承包人5万元/次的违约金~违约金以抵扣工程款的方式支付。
21.3 监理工程师代表任命和撤回:
造价工程师代表任命和撤回:
21.4 承包人代表授权人选任命和撤回:
22. 发包人代表
22.1 发包人代表及其权力的限制
,1, 发包人任命, ,为发包人代表~其通讯方式为
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
,2, 发包人对发包人代表权力做如下限制:行使发包人的权力~监督本工程施工进度及质量~负责现场有关经济和技术方面的签证,与本工程相关的文件、资料须经发包人单位盖章确认后方可有效。
23. 监理工程师
23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师
,1, 监理人: 法定代表人:
,2, 任命, ,为监理工程师~其通讯方式为
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
23.3 (12)需要发包人批准的其他事项:
24. 造价工程师
50
24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
,1, 工程造价咨询人: 法定代表人:
,2, 任命, ,为造价工程师~其通讯方式为
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
24.3 ,7,需要发包人批准的其他事项:
25. 承包人代表
25.1 承办人任命, ,为承办人代表~其通讯方式为
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
26. 指定发包人
26.1 依法指定的发包人
,1, 实施、完成部分永久工程的分包人:/
,2, 提供材料和工程设备、服务的分包人:/
28. 工程担保
28.1 承包人提供履约担保的约定
,1, 履约担保的金额:,大写, ,小写 ,
,2, 提供履约担保的时间:
? 签订本合同时。 ?
? 另作约定:/
,3, 出具履约保函的担保人:
28.4 发包人提供支付担保的约定
,1, 支付担保的金额:,大写, ,小写 ,
,2, 提供支付担保的时间:
?签订本合同时。
? 另作约定:按招标文件要求 ?
,3, 出具支付保函的担保人:
28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定:
31. 不可抗力
31.1 ,4,不可抗力的其他情形:按招标文件要求
32. 保险
51
32.1 委托承包人办理保险的事项有:
? 通用条款第32.1款的第,1,项, ?
? 通用条款第32.1款的第,2,项,
? 通用条款第32.1款的第,3,项,
? 通用条款第32.1款的第,4,项。
32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定:如果承包人未购买~承包人承担和赔偿由此造成的损失。
33. 进度计划和报告
33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定:每月25日前完成~并报监理单位和发包人审批。
34. 开工
34.2 监理工程师在本合同签订后的, ,天内签发开工令。
? 按通用条款规定的42天。
? 另作约定:具体开工日期以发包人或监理工程师签发的工程开工报告为准。 ?
35.暂停施工和复工
35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因:
36. 工期及工期延误
36.1 合同工程的工期约定为, ,天。
,1, ,工程名称,单位工程的工期约定为 天。
,2, ,工程名称,单位工程的工期约定为 天。
38. 竣工日期
38.1 计划竣工日期:
42. 质量标准
42.1 约定的工程质量标准
,1, 合同工程质量标准:合格
,2, 工程质量验收标准:合格
45. 安全文明施工
52
45.5 治安管理:
?按通用条款的规定。 ?
? 另作约定:/
46. 测量放线
46.1 承包人提交施工控制网资料的时间:
46.4 测量放线误差的约定:
48.发包人供应材料和工程设备
48.1 约定供应的材料和工程设备
?发包人不供应材料和工程设备~本条不适用。 ?
? 发包人供应材料和工程设备的~应鱼承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”~作
为本合同的附件。
48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式:/ 49. 承包人采购材料和工程设备
49.1 承包人采购材料和工程设备
?按通用条款规定~由承包人负责运输和保管。 ?
? 另作约定:/
49.2 承包人供货要求:本工程使用的主要材料,包括瓷砖、电线、油漆等,~必须符合设计及招
标文件要求~订货前~承包人应提供生产厂家的合格证书、试验报告和材料样板~经工程监理单位
及发包人书面确认后~符合工程要求~方可进场、使用。如发生货不对板~发包人有权拒用~所造
成的损失由承包人承担。
49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商:/ 50. 材料和工程设备的检验试验
50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备
,1, 种类:按广州市现行相关规定执行。承包人采购的材料、设备自行承担检测费用~含在合
同总价中。
,2, 检测机构:
51. 施工设备和临时设施
51.1 承包人配臵施工设备和临时设施
? 按通用条款规定~承包人承担修建临时设施的费用。 ?
? 另作约定: /
51.2 发包人提供的施工设备和临时设施:/ 53. 隐蔽工程和中间验收
53.1 中间验收的部位有:按通用条款执行 55. 工程试车
55.1 试车内容
?不需要试车的~本条不适用。 ?
? 需要试车的~试车的内容和要求:/ 56(工程变更
56.4 承包人提出工程变更建议
53
发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法:/
58. 竣工验收
58.1 竣工验收标准
合同工程竣工验收标准:合格
58.8 单位工程和工程部位验收
?合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的~本款不适用。 ?
? 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的~各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下:
,1, ,名称,工程或部位~竣工验收时间为 ~其范围包括:
,2, ,名称,工程或部位~竣工验收时间为 ~其范围包括:
58.9 施工期运行
?合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的~本款不适用。 ?
? 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的~各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下:
,1, ,名称,工程或部位~运行时间为 ,
,2, ,名称,工程或部位~运行时间为 。
58.10 竣工清场
? 按通用条款规定。 ?
? 另作约定:/
58.11 施工队伍的撤离
? 按通用条款规定~承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。 ?
? 另作约定:/
59. 缺陷责任与质量保修
59.1 缺陷责任期计算
缺陷责任期:详见工程质量保修书。
59.8 质量保修期计算
质量保修期:详见工程质量保修书。
61. 工程量
61.1 清单工程量包括的工作内容
?按通用条款规定。 ?
? 另作约定:/
63. 暂列金额
63.1 合同工程的暂列金额为 / 元。
65. 暂估价
65.1 招标暂估价项目
必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
? 材料、工程设备:/
? 专业工程:/
65.3 非招标专业工程款的确定
54
? 按通用条款规定~由造价工程师与分包人确定。
? 另作约定: 66. 提前竣工奖与误期赔偿费
66.1 提前竣工奖
,1, 提起竣工奖额度
?没约定提前竣工奖的~本款不适用。 ?
? 约定提前竣工奖的~每日历天应奖额度为 元。
,2, 提前竣工奖的最高限额
? 按通用条款规定为合同价款的5%~即 元。
? 另作约定:
66.2 误期赔偿费
,1, 每日历天应赔偿额度为 元。
,2, 误期赔偿费的最高限额
? 按通用条款规定为合同价款的5%~即 元。 ?
? 另作约定: 67. 工程优质费
67.1 工程优质费的计算方法
? 没约定工程优质费的~本款不适用。 ?
? 约定工程优质费的~其计算方法:
67.2 工程优质费的计算额度:
? 按通用条款规定计算。
? 另作约定,合同工程同时获得下列多个奖项的~只按最高奖项的额度计算,:
国家级质量奖~合同价款的 %,
省级质量奖~合同价款的 %,
市级质量奖~合同价款的 %。
68. 合同价款的约定与调整
68.2 合同价款的调整事件
? 按通用条款规定的调整事件。
? 另作约定:本合同价款通过招标方式确定~并采用下列合同形式。 ?
固定单价,综合单价,+ 合价包干措施费 + 规费 + 税金合同。
本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件的图纸和工程量清单以及招标文件的规定等为
依据~采用工程量清单计价法~根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》
,GB50500-2008,及工程计价办法~按招标文件中工程量清单所列的工作内容和估计工程量填
报相应的综合单价后~累计合价并加上合价包干的措施项目费~其他项目费、规费和税金而计
算的合同价。结算时依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》
,GB50500-2008,、工程计价办法、工程量计算规则、图纸等规定按实际完成的工程量进行结算。
设计变更、增减项目及招标文件、招标答疑会议纪要中允许调整的项目~按下列计价办法
进行计算:
? 清单内有相同项目的~按投标文件的综合单价,投标单位的投标综合单价不得高于定额的标
准~主要材料价格不得高于现行市场价及《广州地区建设工程材料,设备,厂商价格信息》的
单价~否则~结算时按第?条款标准计价,结算~只调整工程量,
? 清单内有相同的项目~只是主材变更的~则只调整主材价格~其他不变,
? 工程量清单中没有的工程项目~则作为新增项目,是否为新增项目由招标人确定,~结算时
按省、市建委颁发的现行执行定额计算。材料价格在《广州建设工程造价信息》的常用材料综
55
合价中有对应的~按施工期间的综合价计算~其他材料价格由建设单位、施工单位、监理单位
按实际使用的厂家、品牌、规格、质量等结合市场行情进行确定。取费标准按施工期对应的广
州市计费文件~措施项目费不另计算~变更部分的下浮率按投标下浮率,投标下浮率,,最高
限价,投标报价,?最高限价×100%。
本工程的结算造价以广州市海珠区财政部门审核的工程结算价为准。
68.2,9,调整合同价款的其他事件:按招标文件要求
72. 工程变更事件
72.4 调整承包人报价偏差的方法
? 按通用条款的规定调整。
?按照下列方法调整:设计变更、增减工程应征得发包人审核认可~并于该工程完成当即办理签?
证~过期不予承认。工程完工后按经审核批准项目的实际发生工程量计算。
73. 工程量偏差事件
73.2 调整分布分项工程费的方法
调整结算分部分项工程费:
? 按通用条款的规定调整。
? 按照下列方法调整:最终以海珠区财政局审定为准 ?
73.3 调整措施项目费的方法
调整结算措施项目费:
? 按通用条款的规定调整。
? 按照下列方法调整:在投标报价中的措施项目费在结算时不变~安全文明措施项目费用按招?
标文件的要求填报~该费用不随设计变更而调整。
75. 现场签证事件
75.3 现场签证报告的确认
提交现场签证报告的时间:
?按通用条款的规定的时间提交。 ?
? 另作约定:
76. 物价涨落事件
76.3 承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法:
本项目工期超过12个月的~在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则为:当某一人工、材料、设备或机械台班价格上涨幅度超过合同基准期,指递交投标文件截止日期前28天,价格的10%时~由承包方承担涨幅10%的部分~超出10%的部分由发包方补偿给承包方,当某一人工、材料、设备或机械台班价格下落幅度超过10%时~超出10%的部分由承包方退还给发包方。其余按本招标文件投标须知通用条款的第13款变更结算方式调整。
前款所称价格上涨幅度、价格下落幅度按工程造价管理机构发布的价格信息计算,价格调整基数为相应人工、材料、设备或机械台班投标报价,价款的补偿或退还可在施工期间或竣工结算时计取~具体由发包方、承包方在合同中约定。 78. 支付事项
78.2 计算利息的利率
? 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。 ?
? 另作约定:
79. 预付款
56
79.1 预付款的约定及管理
,1, 预付款的约定
? 没约定预付款的~本条不适用。 ?
? 约定预付款的~预付款的金额为 元~起支付办法和抵扣方式~按
本跳有关专用条款的约定。
,2, 预付款的最高限额
? 阿伯通用条款规定为合同价款的30%~即 元。
? 另作约定:
79.2 提交预付款支付申请期限:
? 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。
? 另作约定:
79.4 预付款抵扣方式
? 预付款按照期中应支付工程款的 %扣回~直到扣完为止。
? 其他方式:
80. 安全文明施工费
80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额
,1, 内容和范围
?按通用条款的规定~以现行广东省统一工程计价依据规定为准。 ?
? 另作约定:
,2, 安全文明施工费的总金额为 元。
80.2 支付申请的提交与核实
?按通用条款的规定。 ?
? 另作约定:
80.3 费用支付
安全文明施工费的支付办法和抵扣方式:
? 按通用条款的规定。 ?
? 另作约定:
81. 进度款
81.1 约定支付期限和提交支付申请
,1, 支付期限
, 以月为单位。
双方约定的工程款,进度款,支付的方式和时间:工程款,进度款,按每月的工程进度支
付~每月20日承包人填报已完成的工程量报表和计量支付证明经现场工程师确认后报给发包
人~发包人按照《广州市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法》于每月的30日前
支付当月工程进度款的80%~当累计支付进度款达到工程合同价的80%~暂停支付,工程竣工
57
验收合格后~经监理单位及发包人确认已完成工程量达到或超过合同价时~发包人可支付至合
同价的80%。
工程结算经市财政部门审核后~发包人按照《广州市本级基本建设项目财政性资金集中支
付实施办法》支付结算款~结算款付至结算价的95%~结算价的5%留作为工程质量保修金~保
修期满两年~并取得工程保修责任期终止证书后~按上述办法向承包人支付工程结算余款,无
息,。本工程的结算造价最终以广州市海珠区财政部门审核的工程结算价格为准。支付时间依
据海珠区财政评审中心评审时间及海珠区财政局拨款时间确定。
? 以季度为单位。
? 以形象进度为准~具体为:
81.1 ,11,本期间应支付或扣留,回,的其他款项:
,2, 政府资金投资工程的支付期、支付办法
? 按通用条款的规定。
? 另作约定:本工程的结算造价最终以海珠区财政部门审核的工程结算价为准。支付时间根据海 ?
珠区财政部门最终的拨款时间确定。因财政资金核拨程序严密~承包人申请工程款时必须按要求呈报全部资料。在审批工程款的合理过程和时间内承包人必须保证施工进度~否则发包人有权单方面终止合同~并令其退场~违约责任由承包人承担。
81.2 期中支付的最低限额为 元。
82. 竣工结算
82.1 竣工结算的程序和时限:
? 按通用条款的规定办理。
? 另作约定:所有工程量,含暂定工程量的结算,的结算均以海珠区财政局审定的金额为准。工?
程竣工后~承包人编制本工程的结算书送监理单位审核~经监理单位审核后送发包人复审~按规定送海珠区财政局审核~并以海珠区财政局审定本工程的结算为准。
83. 结算款
83.1 提交竣工支付申请
,1, 竣工支付期限
? 按通用条款的规定~在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
? 另有约定。工程通过验收~工程结算经有关审计部门审定后~且承包人将承包范围内的所有?
资料移交至发包人及有关城建档案管合格后~支付工程款至结算价的95%~办理工程款财政请款手续的时间不计入付款期限。
,2, 政府资金投资工程的支付期、支付办法
? 按通用条款的规定。
? 另作约定:以财政支付为准 ?
84. 质量保证金
84.2 质量保证金的约定与扣留
,1, 质量保证金的约定
? 按通用条款规定为合同条款的3%~即 元。
? 另有约定:质量保证金为工程结算价款的5,。 ?
58
,2, 质量保证金的扣留
? 按通用条款的规定~按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。 ?另有约定:按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的5%扣留。 ?
85. 最终清算款
85.1 提交最终清算支付申请
,1, 最终清算支付申请
提交份数:
提交期限:
(2) 最终清算支付时限
? 按通用条款的规定~在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。
?另有约定:以财政支付为准 ?
86. 合同争议
86.4 调解或认定
争议调解或认定机构:
? 按通用条款的规定。 ?
? 另有约定:
,1,
,2,
,3,
86.6 仲裁或诉讼
解决争议的最终方式:
? 向广州仲裁委员会申请仲裁。 ?
? 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
91. 保密要求
91.1 提供保密信息的期限:
94. 合同份数
94.1 约定提供合同文件
提供合同文本:
? 按通用条款的规定~由发包人向承包人提供。 ?
? 另有约定:
94.2 正副本效力
合同的份数:
正本 份~副本 份。
其中:发包人正本 份~副本 份,
承包人正本 份~副本 份。
59
第四部分 附件与格式
60
附件二
发包人供应材料设备一览表
工程名称: 工程编号:
编码 序号 材料设备名称 规格 生产厂家 单位 数量 单价,元, 总价,元, 投产日期 备注
填表: 复核: 批准: 单位,章, 日期: 年 月 日
61
附件三
工程质量保修书
发包人:,全称,广州市海珠区建设和园林绿化局
承包人:,全称,
为保证 ,工程名称,在合理使用期限内正常使用~合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定~经协商一致~订立本质量保修书。
1( 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围~合同双方当事人约定如下:
1(
2(
3(
2( 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程~按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期~合同双方当事人约定如下:
1(地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限,
2(屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为五年,
3(电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为二年,
4(供热、供冷系统工程为 二个采暖期、供冷期,
5(装饰装修工程为二年,
6(其他项目未列的项目保修期为二年。
62
3( 质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目~承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的~发包人可自行或委托第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的~承包人在接到通知后~应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内~承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题~应立即报告当地建设行政主管部门~经设计人提出保修方案后~承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后~由发包人组织验收。
4(质量保修费用
质量保修等费用~由责任方承担。
5(质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。
6(其他
6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项:
6.2 本质量保修书~由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署~ 作为本合同的附件。
6.3 本质量保修书~自合同双方当事人签署之日起生效~至质量保修期满后失效。
发 包 人:,盖章, 承 包 人:,盖章,
法定代表人:,签字, 法定代表人:,签字,
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
63
附件四
廉 政 合 同
发包人:,全称,广州市海珠区建设和园林绿化局
承包人:,全称,
根据国家、省有关廉政建设的规定~为做好合同工程的廉政建设~保证工程质量与施工安 全~提高建设资金的有效使用和投资效益~合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设~订立 本合同。
1 双方权利和义务
1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2 严格执行合同工程一切合同文件~自觉按合同办事。
1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则,法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外,~不得损害国家和集体利益~不得违反工程建设管理规章制度。
1.4 建立健全廉政制度~开展廉政教育~设立廉政告示牌~公布举报电话~监督并认真查处违法违纪行为。
1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为~应及时给予提醒和纠正。
1.6 发现对方严重违反合同的行为~有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的~可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。
2 发包人义务
2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品~不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请,工作餐除外,和娱乐活动,不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工
64
程设备~不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5 发包人及其工作人员要秉公办事~不准营私舞弊~不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍~也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6 发包人及其工作人员,含其配偶、子女,不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3 承包人义务
3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请,工作餐除外,及娱乐活动。
3.4 承包人不得为发包人和个人购臵或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4 违约责任
4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定~应依据有关规定给予廉政建设规定的处分,涉嫌犯罪的~移交司法机关追究刑事责任,给承包人造成经济损失的~应予赔偿。
4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定~应按照廉政建设的有关规定给 予处分,情节严重的~给予承包人 1,3 年内不得进入工程建设市场的处罚,涉嫌犯罪的~移交 司法机关追究刑事责任,给发包人造成损失的~应予赔偿,
5 双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行~并由合同双方当事人
或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。
6 合同法律效力
本合同作为 ,工程名称, 工程施工合同的附件~与施工合同具有同等的法律效力。
65
7 合同份数
本合同一式 份~合同双方当事人各执 份。有上级部门的~合同双方当事
人应送交其上级部门各一份。
发 包 人:,盖章, 承 包 人:,盖章, 法定代表人:,签字, 法定代表人:,签字, 联系电话: 联系电话: 上级部门:,盖章, 上级部门:,盖章,
年 月 日 年 月 日
66
格式1
履约担保
致:广州市海珠区建设和园林绿化局,发包人全称,
鉴于 ,承包人全称,(下称“承包人”)与广州市海珠区建设和园林绿化局,发包人全称,(下称“发包人”)签订 ,工程名称,施工合同(编号 ~ 年 月 日签署)~并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任,发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实~我方愿意为承包人担保~以担保金额人民币(大写) 元(? 元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时~我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失~并在接到发包人提出赔偿要求的第 天内予以支付~发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前~我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺:不论是否经我方知晓或同意~我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效~至担保金额支付完毕~或工程竣工验收合格~发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天止。
担保人盖章:
法定代表人或其授权的代理人:(签字签章)
地址:
日期: 年 月 日
67
格式2
支付担保
致: ,承包人全称,
鉴于 ,发包人全称,(下称“发包人”)与 ,承包人全称,( 下称“承包人” )签订 ,工程名称,施工合同(编号 ~ 年 月 日签署)~并保证发包人按合同约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款项等全部合同价款的义务和责任,承包人在合同中要求发包人应通过经认可的担保人提交合同指约定的发包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实~我
大写) 元 方愿意为发包人担保~以担保金额人民币(
(? 元)向承包人提供不可撤销的担保。
如果发包人在履行合同过程中不按合同约定支付全部合同价款或违背合同约定的义务和责任时~我方保证在担保金额额度内偿还或偿清承包人因发包人该项违约或违背所造成的经济损失~并在接到承包人要求的第 天内予以支付~承包人应提供发包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前~我方将不坚持要求承包人首先向发包人提出上述款项的索赔。
我方承诺:不论是否经我方知晓或同意~我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本支付担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效~至担保金额支付完毕~或除质量保证金外~发包人向承包人支付全部合同价款完毕后的第15天止。
担保人盖章:
法定代表人或其授权的代理人:(签字签章)
地址:
日期: 年 月 日
68
格式3
预付款担保
致:广州市海珠区建设和园林绿化局,发包人全称,
鉴于 ,承包人全称,(下称“承包人”)与广州市海珠区建设和园林绿化局,发包人全称,(下称“发包人”)签订
,工程名称,施工合同(编号 ~ 年 月 日签署)~并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款,发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实~我方愿意为承包人担保~以担保金额人民币(大写) 元(? 元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时 ~我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失~并在接到发包人提出赔偿要求的第 天内予以支付~发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前~我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺:不论是否经我方知晓或同意~我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效~至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕~或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。
担保人盖章:
法定代表人或其授权的代理人:(签字签章)
地址:
日期: 年 月 日
69
第四章 投标文件格式
42.投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件,如电子投标文件没有按招标文件规定的格式及要求编制,因其所引起系统无法检索、读取电子投标文件中的数据时,其结果将由投标人自行承担。本格式及要求规定适用于电子评标项目的投标文件的编制。
42.1《广州建设工程施工招标投标书》是投标文件的重要组成部分,其内容是投标人开标信息的主要来源,投标人应准确填写《广州建设工程施工招标投标书》的相关内容。
42.2 投标书内容按以下表述填写。
投标总工期:“,日历天”或“按招标文件的要求”;
工程质量标准:“按招标文件的要求”;
保修期限: “按《建设工程质量管理条例》规定”。
42.3工程量清单报价表应使用符合广东省《建设工程造价文件数据交换标准(电子评标部分)》的有关规定,《广州建设工程施工招标投标书》使用广州公共资源交易中心提供的电子投标文件管理软件直接填写,投标文件的其他内容均以电子文件编制。扫描图片电子文件要求为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为JPG格式,文件名称要求与上述对应名称一致且唯一,文件内容(即扫描图片内容)要求与文件名称相符,电子图片要求清晰可辨,每个JPG文件可包含多张扫描图片,单个JPG文件大小要求在1M以下。
投标人为联合体投标时,应按以下规定填写。 42.4
42.4.1投标人在编制工程量清单时应只填写主体单位全称,且要求填写的全称与广州公共资源交易中心企业库登记名称完全一致。
70
投 标 函
致:(招标人名称)
1.根据已收到贵方的项目编号为 的 工程的招标文件,并已详细审核了全部招标文件及有关附件。
2.遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、等有关规定,经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后,我方承诺:
愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。
3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格,我方的投标担保将不予退还,给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的,贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
5.如果我方中标,我方保证按招标文件中规定的工期,在 日历天内完成并移交本工程,质量标准达到招标文件中的要求。
6.如果我方中标,我方将按照规定递交由招标人认可,并在招标文件中规定金额的履约保函。
7.除非另外达成协议并生效,贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、如果我方中标,我方将实行项目经理负责制,并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员,招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同,由此造成的违约责任由我公司承担。
法定代表人:签名或盖章
投标人企业公章: 日期: 年 月 日
71
广州建设工程施工招标投标书
投标日期: 年 月 日
工 程 名 称
大写:
投标总报价(元)
小写:
大写:
其中:人工费(元)
小写:
大写:
其中:安全文明施工费(元)
小写:
大写: 其中:余泥渣土运输与排放费
(元) 小写:
投 标 总工 期
工程质量标准
保 修 期 限
姓 名
委派的项目负责人 建造师的注册编号
或小型项目负责人
的证书编号
姓 名
委派的安全员 安全生产考核
合格证(C类)编号 注:1.本投标书适用于不要求编制技术标的项目。
2.本表所报委派的项目负责人、安全员的姓名及相关资料,须与本企业在广州公共资源交易中心
企业库记录的相应信息一致,评审时,委派的项目负责人、安全员以投标人在广州公共资源交易
中心企业库登记的信息为准。
3.本投标书由投标文件管理软件生成,投标人可直接在上面填写相关内容。
72
企业业绩一览表
工程名称:
业绩名称 业绩编号 资格审查 合格业绩
业绩名称 业绩编号
企业业绩 评标业绩
项目负责人业绩
注.业绩名称和业绩编号以此业绩表为准。
73
响应招标文件所附 承诺书
(招标人):
我方承诺,如中标承建 (项目名称),将按招标文件所附的本工程(施工组织设计要点或施工方案) 进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的(施工组织设计要点或施工方案) 基础上编制详细的施工组织设计,并报经监理单位和建设单位审批后实施。
投标人名称(盖法人公章):
法定代表人或被授权人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
74
投标文件编制人员名单
投标单位名称
姓名 职务 所承担工作 身份证号码 本人签名栏
注:参与编制标书所有人员名单应包括编制各种专业工程量清单投标总报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
75
投标申请人声明 附件一:
广州市城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构:
本公司就参加 投标工作,作出郑重声明:
一、本公司保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的;在广州公共资源交易中心企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。
二、资格审查前,投标人须建立企业诚信档案(A类IC卡)及拟担任本工程项目负责人须是本企业(IC卡)中的在册人员。
注:诚信档案(A类IC卡)应在有效期内。
三、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标,不出让投标资格,不向招标人或评标委员会成员行贿。
四、本公司没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在投标资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题;在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中,本公司没有在投标资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
五、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
,执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,将自愿接受:通报批评,记录不良行为,列入黑名单,并暂停责任企业投标报名一年,对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的,暂停投标报名二至三年,并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。
六、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作;本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。
七、本公司保证本项目负责人本人凭身份证按招标文件规定亲自签到。
八、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。
九、本公司承诺:中标后按照《广州市建筑工程劳务分包管理办法(试行)》(穗建筑〔2013〕428号)的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。
本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开
76
通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
特此声明 声明企业:
年 月 日
法定代表人签字: (企业公章)
77
第五章 技术条件(工程建设标准)
本工程按照国家有关规定、规范进行施工、验收~如在施工过程中颁发新的版本~是否采用新版本的规定~由监理工程师与有关各方洽商决定。
施工方案,概要,
第一章、编制说明
一、编制依据
1、现行国家、广东省、广州市有关施工验收规范、质量标准和操作规程等要求。 2、施工现场条件
本工程施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责。
3、施工图纸及有关资料
二、指导方针
1、确保工程质量、施工工期~满足建设单位要求
按本工程规定的总工期~编制出完善的施工进度控制计划~在保证工程质量前提下~力争提前完成工程任务。
2、发挥技术优势~优化管理水平
安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参加本项目施工~采用先进技术设备~优化施工管理~充分发挥施工单位在管理和技术方面的优势。
第二章、工程概况
本工程主要对海珠区赤沙大街周边工程进行排水改造~1、土石方工程:挖沟槽土方约1916m3、回填石屑约2236m3、回填土方约450m3、打拔槽型钢板桩约150t,2、道路工程:水泥混凝土路面约3516m2、沥青混凝土路面约1168m2、安砌侧石约686m,3、管网工程:DN300砼雨水管约230m、DN600砼雨水管约268m、DN800砼雨水管约191m、双箅雨水进水井33座、0.5x0.3m截水沟约26米等。
第三章、项目组织机构
1、项目经理部是本项目实施管理者。建立以项目经理为核心的项目班子~实行项目经理负责制~项目班子在公司的直接监督与控制下~履行工程施工的权利和义务。项目管理机构由项目领导层、专业管理层和劳务层组成。
2、项目经理必须常驻现场~对工程项目实施全面管理。协调好与建设单位、设计单位、监理单位和地方主管部门等各方面的关系,深入现场及时解决施工中出现的问题~确保工程质量,掌握工程进度情况~参加每周例会。
第四章、项目施工目标
1、质量目标:确保合格。
2、工期目标: 日历天内完成。
3、文明施工目标:杜绝重大安全事故的发生~控制工伤,轻伤,事故在千分之一内,达到广州市安全文明施工工地标准。
第五章、主要施工方法
管道工程施工方案及施工方法
一、一般要求
路基填方地段~管道和检查井的施工~与路基填筑互相配合~当路基填筑高于污水管顶0.5m时~先开沟槽~埋设污水管道和检查井~尔后继续施工路基。当路基填筑至级配碎石层底面标高时~施工雨水管道和检查井。机械开挖管沟槽~边坡1:0.25。
78
路基挖方地段~路槽开挖后~开挖管道沟槽~进行污、雨水管道和检查井施工。机械开挖管沟槽~边坡1:0.25~机械吊装管就位。
管道沟槽开挖后~必须进行沟槽地基承载力测定~测定采用重型击实法进行测定~地基承载能力满足设计要求后方可浇注混凝土垫层~如地基承载能力不满足设计要求~必须采取回填碎石垫层的方式进行处理~处理后在进行地基承载能力确定。
测量放线~雨、污水管道放线~一般每隔20m设中心桩~排水管道放线~一般每隔10m设中心桩。管道检查井处、变换管径处均应设中心桩~必要时要设臵护桩或控制桩。排水管道抄平后~应绘制管路纵断面图。排水管线测量工作~应有正规的测量记录本~认真详细记录。
二、管道的基础
1. 管道基础是指管子或支撑结构与地基之间经人工处理过的或专门建造的构造物~其作用是将管道较为集中的荷载均匀分布~以减少对地基单位面积的压力~或由于土的特殊性质的需要~为使管道安全稳定的运行而采取的一种技术措施。
一个完整的管道基础应由两部分组成~即管座和基础。
2.管道基础施工的注意事项
,1,基础施工前必须复核坡度的标高~一般在沟槽底部每隔4m左右打一样桩~用样桩控制挖土面、垫层面和基础面。
,2,管道底层分层回填碎石垫层~每层虚铺厚度200,300mm。用平板式冲击夯振动冲实。 ,3,管道两侧回填中粗砂、碎石屑最大粒径小于40mm的砾砂、素红土~要求压实度必须大于等于90%。
三、 管道基础质量标准
(1)管道垫层及基础不得铺筑在淤泥或松填土上.
(2)管道基础应表面平整~两井之间应顺直.
四、管道质量检查
砼管进入现场应进行外观检查~管材的壁厚应均匀~不应有裂缝、孔洞、塌陷及严重腐蚀缺陷~产品的技术文件应齐全~并应符合国家颁布的现行技术标准。
五、管道基础浇注
,1, 本工程管道基础采用C15混凝土。
,2, 浇注管道基础前应对管道基础处碎石垫层的承载力采
用贯入度仪测定其是否满足要求~满足要求后方可进行下道工序施工。
,3, 测定碎石垫层承载力满足要求后~将在垫层上按设计要
求支设模板~并浇注混凝土枕基~混凝土采用C15混凝土~混凝土达到设计强度后才能进行布管工作。
,4, 待枕基混凝土达到设计强度后~将管道吊装到枕基上~
并用红砖固定其位臵~确保两管道的中心线一致~保证管道轴线在同一直线上~不允许管道中心线交错。
,5, 管道布设好后在枕基上标明管道接口线及模板安装线~
支设模板时必须对模板进行加固~并采取措施防止模板漏浆~在进行大于500的管道接口施工时应将钢丝网按设计要求固定在混凝土管上。
六、布管
1.1严格按设计、按规范布管。
1.2应使用专用工具。
79
1.3线管连接要牢固。
管口要封堵。 1.4
1.5弯曲要合理。
1.6走向要正确。
1.7绑扎要牢固。
1.8管道轴线不得交错。
七、雨、污水管道承插口柔性连接施工方法
本工程污水管道的接口设计考虑到本工程位于农田区~管道易于沉降~所以采用承插式柔性接口~以防管道不均匀沉降和提高管道的密封性能。承插式胶圈柔性接口安装时应注意以下事项:
?安装前应彻底清洁接头内的表面、凹槽~止推圈和橡胶圈~应确保其无油污灰尘。
?安装密封圈时应确保密封圈与凹槽、管壁均匀贴合~并在安装前使用润滑剂润滑密封圈。
?填打胶圈出现“棉花”、吓司鼻”、“凹兜”、或“跳井”时~可利用铁牙将接口间隙适当撑大~进行调整处理。
?錾子应贴插口壁按由下向上的顺序填打~使胶圈沿一个方向依次均匀滚入承口水线。
填胶圈的质量标准:胶圈压缩率符合要求,胶圈填至无小台~承口外缘距离均匀,无“麻花”、“闷鼻”、“曰兕”、“跳井”现象 本工程检查井分为雨水检查井和污水检查井~检查井均采用方形检查井~均采用砖砌。
八、管道的闭水试验
,1,、闭水试验的目的是检验排水管道的严密性。
,2,、管道做闭水试验前应检查管道及检查井外观质量是否合格~沟槽内有无积水~全部预留孔是否已经封闭~管道两端堵板的承载力是否经验算大于水压力的合力。
,3,、闭水试验将分段进行~以两检查井间混凝土管道为一个试验对象~试验时将两端封闭~并在两端设臵胶管~进水口处胶管为注水胶管~混凝土管另一端胶管为排气管。
,4,、注水前应再次检查管道的外观质量、管口封堵情况~检查合格后方可注水。 ,5,、注水以排气管道出水且出水流量与注水口注水进量一致为止~注水结束后应测量两端胶管水位并做记录。
,6,、闭水试验时间为12h~12h后应重新测定两端胶管的水位值~看其差值是否满足设计要求。 ,7,、本工程雨、污水管道均采用DN600管道~12h后其允许渗水量为30.6~如不满足要求应重新检查管道的严密性~找出漏水位臵从新处治。
九、回填
管道回填土的土质应采用砂或土质较好的土。当采用开槽中的较好土质作为回填土时~应将土块、砾石、异物等去除。管道安装完成后~应邀请设计、建设部门等有关单位~进行隐蔽验收~然后抓紧回填土施工。
回填时先由管道的两侧向管底均匀回填砂土~然后在两侧胸腔部分同时分层回填夯实~禁止只由一侧回填。
直径700mm以上的管道~回填夯实后~应再次量测管内的各部分安装尺寸~检查管道有无异常并作记录~以备确认和对问题进行研究处理。
检查井施工方案及施工方法
一、检查井施工
1.准备工作
80
,1,清理基础表面~复核尺寸、位臵和标高是否符合设计要求。
,2,按设计要求选用合格机制普通粘土砖~并将砖湿润~但浇水应适量~否则会使墙面不清洁~
灰缝不平整。
,3,准备砂浆~按照设计给定的砂浆配合比上料、拌制~控制好拌制时间~使砂浆拌合均匀~做到随拌随用。
2.检查井砌筑技术要点
(1)在已安装完毕的排水管的检查井位臵处~放出检查井中心位臵线~按检查井尺寸摆出井壁砖墙位臵。
(2)在检查井基础面上~先铺砂浆后再砌砖~一般采用一丁一顺或二丁一顺砌筑。每层砖上下皮竖灰缝应错开。随砌筑随检查尺寸。
(3)井内踏步~应随砌随安随座浆~其埋入深度不得小于设计规定。踏步安装后~在砌筑砂浆未达到规定强度前~不得踩踏。混凝土检查井井壁的踏步在预制或现浇时安装。
(4)排水管管口伸入井室30mm~当管径大于300mm时~管顶应砌砖圈加固~以减少管顶压力~当管径大于或等于1000mm时~拱圈高应为250mm,当管径小于1000mm时~拱圈高应为125mm。 (5)排水检查井内的流槽~应在井壁砌到管顶时进行砌筑。污水检查井流槽的高度与管顶齐平,雨水检查井流槽的高度为管径的1/2。当采用砖砌时~表面应用1:2水泥砂浆分层压实抹光~流槽应与上下游管道接顺。
(6)砌筑检查井的预留支管~应随砌随安~预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水~预留支管口宜用低标号砂浆砌筑~封口抹平。
3. 抹面、勾缝技术要求
砌筑检查井、井室和雨水口的内壁应用原浆勾缝~有抹面要求时~内壁抹面应分层压实~外壁用砂浆搓缝应严密。其抹面、勾缝、座浆、抹三角灰等均采用1:2水泥砂浆~抹面、勾缝用水泥砂浆的砂子应过筛。
抹面要求:
当无地下水时~污水井内壁抹面高度抹至工作顶板底,雨水井抹至底槽顶以上200mm。其余部分用1:2水泥砂浆勾缝。
当有地下水时~井外壁抹面~其高度抹至地下水位以上500mm。
抹面厚度20mm。抹面时用水泥板搓平~待水泥砂浆初凝后及时抹光、养护。
勾缝一般采用平缝~要求勾缝砂浆塞入灰缝中~应压实拉平深浅一致~横竖缝交接处应平整。
4、井盖的安装
检查井、井室及雨水口砌筑安装至规定高程后~应及时浇筑或安装井圈~盖好井盖。
安装时砖墙顶面应用水冲刷干净~并铺砂浆。按设计高程找平~井口安装就位后~井口四周用1:2水泥砂浆嵌牢~井口四周围成45?三角。安装井口时~核正标高后~井口周围用C20细石混凝土圬牢。
5、检查井及井室允许偏差
检查井及井室允许偏差见表6.4.2-2。
检查井及井室允许偏差 表6.4.2-2
项 目 允许偏差(mm) 井身尺寸 长、宽 ?20
81
直径 ?20
20 非路面
井盖与路面高程差
5 路面
D,1000 ?10
井底高程
D,1000 ?15
注:表中D为管内径(mm)
6. 雨水口砌筑
雨水一般采用三顺一丁或一顺一丁的砌法砌筑。砌筑时在基础面上放线~摆砖铺灰后砌筑~其中底皮与顶皮砖均应采用丁砖砌筑。
雨水口砌筑应做到墙面平直~边角整齐~宽度一致。砌筑时应随时用角尺和挂线板
检查四面墙体是否成直角~墙面是否平整垂直~砂浆厚度是否均匀~若不符合要求应随时纠正。 7、检查井、井室及雨水口施工时的注意事项
(1)雨天禁止进行检查井施工。砌筑完成的检查井为防止漂管~必要时可在井室底部预留进水孔~但还土前必须堵严实。
(2)冬期砌井应有复盖等防寒措施~并应在两端管头加设风档。
(3)检查井、井室或雨水口的周围回填土前应检查下列各项~并应符合要求:
1)井壁的勾缝抹面和防渗层应符合质量要求。
2)井盖的高程应在?5mm以内。
3)井壁同管道连接处应严密不得漏水。
8、检查井土方回填
检查井砌筑完成后~经过隐蔽验收后方可进行回填~回填土方必须分层进行回填~分层厚度一般不宜大于30cm~回填采取分层回填分层夯实的方式进行。夯实采用石夯或打夯机进行夯实~不得采用压路机进行压实~以免损坏检查井。
第六章、质量保证措施
1、建立健全结构~施工从材料、半成品、成品进场~施工安装直至交付验收的质量保证体系~并落实到人。
2、严格贯彻“把关”和“积极预防”相结合的质量管理方法~坚持预先定标准、定样板、定材料、定做法~手续要齐备。凡进场材料、半成品和加工品~都要实行验收手续~索要合格证或检测报告书。无合格证或外观不符合标准者不得进场。
3、对设计师与建设单位指定的装饰材料品牌及样板~采取从专业生产厂家采购样板回来~并把实物样板送给设计师和建设单位鉴定~达到满意后~直接从厂家按样本品牌规定购回现场使用。 4、本工程中所有材料~包括多种原材料、半成品及成品材料~必须先将生产厂家简介~材料技术资料和试验数据及材料样品~实地试验结果等各种技术指标报请建设单位和监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料~一律不准进入施工现场。进场材料使用前严格按要求进行现场见证取样送检~检验合格后才允许使用于本工程。
5、以工艺卡、大样图和样板作为技术交底的主要手段~凡是无工艺卡或书面交底的项目~施工员可拒绝施工。
82
6、所有参加装修施工的技术员、施工员都要预审和熟悉图纸及洽商记录。
、本工程实行全面质量管理、文明施工~整个工程实行专业性管理~提前组织培训~统一思想~熟7
悉操作。
8、按进度计划施工~严格技术管理~当进度与质量发生矛盾时~要服从质量~承包任务者首先要承包质量。
9、所有整饰必须注意色调、质感的统一。
10、要强调整饰项目的基层施工质量~基层要做到平整、垂直和阴阳角方正~只有做好基层~才能保证饰面层质量。
11、加强质量监督检查~采取专业检查与自检相结合的检查方法~并以自检为主~坚持贯彻执行自检、互检、交接检的三检制度与挂牌制度~对工程质量要求一丝不苟。
12、采取“防护”、“包裹”、“覆盖”、“封闭”等保护措施~以及合理安排施工顺序等措施及时对成品进行保护。
第七章、工期保证措施
1、运用现代化管理方法指导生产、加强动态管理。充分利用已有资源组织材料、人力资源的合理配臵。保障各阶段施工的连续性~消除窝工、停工现象。
4、各工序严格按进度计划施工~项目经理有效协调人力资源~确保施工顺利, 5、保证定货周期~充分做好施工前的准备工作,
6、优化网络计划管理~综合考虑机械、设备、材料的相应关系~使各工种、各工序实施紧密的交叉搭接~对每道工序制定相应的调整措施。
7、合理配臵施工机械设施~提高使用效率~保证各项作业、各工种之间的高度协调~发挥最大的生产潜力~实现工期目标值。
8、协调好整饰工程间的关系~基本做到整饰与安装同步进行~安装不拖延~合理组织流水施工。
第八章、投入的主要机械设备及劳动力计划
根据经建设单位及监理批准的施工进度计划及现场施工情况~投入相应数量的机械设备及劳动力~满足工程进度要求~确保按期完工。
第九章、安全文明施工措施
采取严格的施工管理措施~严格按照《广州市安全文明施工管理标准》、《建筑施工安全检查标准》等管理规定的要求~做好本工程安全文明施工工作。
83
第六章 图纸及勘察资料
注:本章由招标人自行制定,另册。
84
第七章 工程量清单
注:本章由招标人自行制定。
85
第八章 招标控制价 注:施工招标工程的招标控制价应当在发出招标文件时发布。发布的招标控制价应
当包括下列内容:
一、工程总价
二、编制说明
三、工程概况
四、工程项目招标控制价汇总表
五、单项工程招标控制价汇总表
六、单位工程招标控制价汇总表
七、分部分项工程计价表
八、措施项目计价表(一)
九、 措施项目计价表(二)
十、 其他项目计价表
十一、暂列金额明细表
十二、材料设备暂估价明细表
十三、专业工程暂估价明细表
十四、计日工计价表
十五、总承包服务费计价表
十六、规费和税金项目计算表
十七、人工、主要材料设备、机械台班价格表 (上述表格格式按广州市造价站的规定执行,其中安全文明施工费、余泥渣土运输
与排放费等投标人不可竞争的固定报价另外单列)。
招标控制价备案机构:
86