工程
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
责任划分
施工段划分及责任协议
施工段划分及责任协议
甲方:四川省蜀通建设总公司罗岑铁路第二标段项目部(以下简称甲方) 乙方:刘贤厚(以下简称乙方)
丙方:王双全(以下简称丙方)
合同签订地点:广东省罗定市 合同签订时间:2010年12月18日
简要回顾:三方自2009年11月份进场以来,多次因工程段落划分进行协商,乙方提出要单独与中铁(罗定岑溪)铁路建设有限责任公司(以下简称建设单位)签订合同,经建设单位同意,甲、乙、丙三方有关技术人员王建军同周良彬(系乙方总工程师)多次反复核算第二标段工程造价,又加之乙方进场以来始终要求承包范围要在DK13+500~DK16+248之间,原三方之间第一次签订的段落为:乙方DK13+500~DK15+105.6和DK15+892~DK16+248里程内所有工程;丙方DK13+000~DK13+500和DK15+330.55~DK15+892里程内所有工程;甲方承担其余里程内所有工程。第二次签订的段落为;乙方工程范围为
DK13+658~DK16+248里程内所有工程;丙方DK13+000~DK13+658
里程内所有工程;甲方承担其余里程内所有工程。后经三方再次讨论协商,确定最终划分段落,乙、丙双方又详细就各自段落内工程的承包方式协商达成一致意见。
一、三方根据2010年11月28日的会议纪要原则,充分征求各自的技术人员意见及综合效益等因素,最终确定各自施工段落如下:
1、乙丙方共同段落:DK13+000至DK16+275里程内所有工程。
2、丙方段落:DK13+658连续往小里程方向造价为787万元的工程。
3、甲方段落:第二标段除乙方和丙方工程段外其余里程内所有工程。
二、甲、乙、丙三方协商一致同意,乙方单独就乙丙方共同工程与建设单位根据合同编号为ZTLC—2010—6《施工合同协议书》的内容及条件签订新的施工合同,乙丙方工程及由此产生的权利和义务不再与甲方有任何关系。
三、甲方与乙方的经济往来(含建设单位供应材料)全部移至建设单位,由甲乙双方自行与建设单位办理财务等相关手续。丙方与甲方的经济往来由甲方在丙方承包甲方的旋喷桩、搅拌桩工程款中扣回。
四、本协议一式四份,甲、乙、丙三方各执一份,建设单位留存一份。
五、本协议经三方代表签字生效,具有法律效力。本协议一经签订,不再做任何修改,任何一方不得再提出任何要求或毁约,否则视为违约,违约方除继续履行本合同外,还须承担相关法律和经济责任。若违约协商不成,甲、乙、丙三方约定由四川省广
汉市人民法院或四川省德阳市人民中级法院裁定。但乙丙之间违约,与甲方无任何关系,由乙、丙双方协商解决。
甲方:四川省蜀通建设总公司罗岑铁路第二标段项目部
甲方代表:2010年 月日
乙方:
乙方代表:2010年 月日
丙方:
丙方代表:2010年 月日
篇二:工程施工责任承包合同
工程施工责任承包合同
甲方:菲尔文(香港)设计工程有限公司 电话:82077225
乙方:
身份证号码:
电话:
住址:
经甲、乙双方协商,甲方同意将 装修工程承包给乙方; 乙方也愿意承担工程责任并承包本装修工程施工,现将本工程甲、乙双方的责任分别如下:
一、工程项目、合同施工期限:
1、 本工程按甲方根据客户签订的设计
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
专案:拆墙、建墙、水电改造及安装、木工、泥水工、油漆、清理、清洁装修现场、搬运费等工地全部装修工程。本工程乙方承担并核实工程项目及
(转载于:www.xiElw.coM 写论文 网:工程合同责任划分)工程量一次性包干。
2、 本工程施工合同期限:自2003年6月日起至2003年7月 日止,为期50天完工,其中包括假期在内。
二、甲方责任:
1、 负责提供装饰工地工程监督和管理、确保工程质量优良。
2、 负责对施工工期的监控。
3、 督促乙方不违规、保质保量保工期。
3、 甲方负责装修材料,乙方负责签收及核审数量。
三、乙方责任:
1、 乙方严格履行监理职责,该工程的全部装修专案内容并协助购进。做各部门之间的协调,员工管理、客户沟通,并协助催收工程进度款等事务。
2、 乙方在工程施工期间,不得离开工地,任何情况下手机不得关机。如有特殊事宜需
离开,需提前三天书面申请,征得公司工程监理和领导审批后,安排好施工现场的工作方可离开。否则造成的一切后果,均由乙承担。
3、 乙方必须按甲方、客户和图纸的要求保质保量按时完工,交付业主验收合格。
4、 乙方对本工程承包自负盈亏,中途不再自行加价或减价。若业主减少专案,则按专
案等价减价;在施工中乙方任何部分的施工质量达不到甲方验收质量标准或造成甲方不满及质量问题所发生的扣款则由乙方负责。发生以上现象,甲方有权让工人停止施工,离开现场或更换工艺质量更好的施工工人。
5、 乙不得因任何原因在中途有停工现象,否则,甲方有权终止合同并追究因此造成的
全部经济损失。
6、 工程内容参照报价清单上的工程项目,一律由乙方负责(乙方不准泄露公司业务机
密或自行拉单),违者甲方有权冻结乙方全部款项,并追究因此造成的经济损失。
7、 工程施工中,乙方需服从物业管理处的有关
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
,损坏物业或公司资源按双倍金额
赔偿。乙方确保消防安全及工地施工安全,不准与其他施工单位惹事生非,若出现事故,则由乙方自行负责,甲方不负任何连带责任。
8、 本工程实行责任制。公司监理责任人为,乙方工人由统一指挥和安排,
其费用申请由施工监理责任人签字方可有效。
9、 如工程中有增加或已做好再更改项目,工期延长则双方协议。
13、 付款方式:
按客户及甲方要求保质保量按时完工,验收合格,双方满意则
工程总造价为人民币元整(,元整)。
以上工程总额包括所有工程费用(材料除外)及人工费。在原申请材料不浪费,竣工核算材料差不多的情况下,按以下方式支付。
(1)、办理入场手续及水电、泥水等基础工程开工支付工程总额10,。
(2)、木工作业完工,油漆工及材料进场开工,支付工程总额30%
(3)、工程完工,交付物业管理处及客户验收合格签证,支付工程总额20%
(4)、验收合格签证,清洁现场,工人退场,支付工程总额37%
(5)、自验收之日起,客户保修期(自工人清场,双方验收合格起六个月)到,无任
何工艺质量问题,支付工程余额3%
(1) 违约责任:
a) 甲方违约:赔偿乙方前期支付的全部人工费用,并按总额的2‰补偿给乙
方。
b) 乙方违约:赔偿甲方因此所造成的全部经济损失,并按工程总额的2‰补
偿给甲方。
(2) 其它:
a) 未尽事宜:发生问题甲乙双方友好协商解决。
b) 本合同自甲乙双方签定之日起生效,双方各具法律效力。
c) 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方负责人(签章): 乙方负责人(签章): 签定日期: 签定日期:
篇三:建设工程各参与方责任划分
建设工程各参与方责任划分
房地产公司
2016年7月
建设工程各参与方责任划分
(一)建设单位职责
1、按照“建筑法”、“建设工程质量管理条例”、“建设工程
安全管理
企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理
条例”以及相关法律、法规,办理完善工程建设前的各种手续,履行自己的义务;
2、建设单位通过公开招标和邀请招标,完成工程建设的各项招标工作,确定具有相应资质的工程参建单位,依法和参建单位签订合同;
3、建设单位向设计单位下发“设计任务书”,提出设计要求;
4、督促设计单位按合同约定和“设计任务书”要求进行初步设计;
5、督促设计单位按照国家相关部门和建设单位的要求进行施工图设计;
6、督促设计单位及时提供施工图,解决施工过程中存在的设计
问题;
7、指定控制材料、供应设备、供应商;
8、认定由承包单位与工程造价单位核对并上报项目管理单位的《工程量清单》;
9、依据可研报告中《临时用水、用电施工方案》完成拟建现场的“三通一平”工作;
10、对经过工程造价或项目管理单位审核后的设计变更、施工过程中的签证进行确认;
11、根据招、投标文件对承包单位的项目管理人员进行确认;
12、提供设计图纸、主持召开图纸会审会议;
13、根据项目管理、监理合同的约定对项目管理单位、监理单位的现场管理授权;
14、负责工程项目外部协调工作;
15、主持竣工验收,办理工程竣工后备案手续
(二)监理单位职责
1、依据工程建设监理合同约定和工程建设合同开展监理工作;
2、依据国家和地方的法律、法规开展监理工作;
3、根据设计文件、
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
及相关技术标准对工程建设项目进行监督管理;
4、根据国家及江苏省工程建设监理有关规定,完成工程建设过程控制的资料收集,编制完成监理档案;
5、编制监理规划和监理实施细则;
6、参加图纸会审,对工程建设方面的有关事项向建设单位提出合理化建议;
7、对工程质量、安全及文明施工、施工进度进行控制,协助建设单位进行投资控制;
8、主持召开“监理例会”、“专题会议”,并编制会议纪要;
9、协调解决工程建设中存在的各种问题和内部的各方关系;
10、组织工程建设过程中的分项、分部验收,主持工程竣工初步验收;
11、完成工程质量评估工作。
(三)施工单位职责
对工程的总体的进度、质量、安全、及工程款的拨付负有总包责任,对分包单位依据分包合同负有管理责任,对工程质量总包与分包单位承担连带责任,总包单位应担编制工程总进度计划,分包单位依据总进度计划进行各单位工程的施工进度计划,总包单位