临电施工合同下载

篇一：临时用电施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 合同编号：临时用电工程施工合同工程名称：工程地点：发包方（甲方）：承包方（乙方）：签约地点：签约时间：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行临时用电施工工程施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围及内容：第二条工期施工工期共 天日历天，配合土建同步进行，具体开工日期以甲方书面通知为准。因甲方原因或出现不可抗力因素，工期顺延。第三条工程造价1、经双方协商，本工程总造价为人民币：元（含税，大写： ）。2、本工程造价为固定总价承包，乙方包工、包料、包安全、包文明施工，发生增减按甲方确认的增减工程量作为结算依据。第四条付款方式1、合同签订生效后十日内，甲方支付工程总造价的%作为预付款；余下工程款项在工程完工且经甲方验收合格后的十日内付清。2、工程款项通过银行转账方式支付，乙方在收到上述款项后的五日内向甲方提供等额有效发票。第五条甲方职责1、甲方应提供水泵房图纸、资料给乙方，以及提供所需技术的支持。2、甲方应负责乙方与监理、 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 等单位的沟通协调。3、甲方提供存放乙方施工设备、材料的场地。4、甲方应合同约定按时支付工程款给乙方。第六条乙方职责1、乙方应做到文明施工，处理好与其他在建专业施工队伍的关系，同时遵守甲方现场施工的管理规定。2、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。3、根据国家、行业有关 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量达到合格，并接受甲方的监督。4、乙方协助甲方项目经理对工程各种变更、增减工程量进行现场签证，负责施工资料原始数据记录，并提交甲方进行资料整理。5、工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。材料设备需附有出厂合格证、质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等。施工过程中，乙方应保管好其设备材料，丢失或盗窃的，甲方不负责任。6、乙方应为其聘请的施工人员购买工伤保险及劳动保护用品，不得聘请童工及残疾人员作为本工程施工人员。7、乙方在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。如乙方未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在乙方工程款中扣回相应款项，委托他人代为清理。8、乙方人员在施工场内出现打架斗殴、损坏本工程、或盗窃、破坏甲方其他工程成品、半成品等情况时，每出现一次，乙方应向甲方支付元的违约金，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿。甲方因上述情况造成损失，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在应付乙方款项中扣除。第七条违约责任1、甲方应按合同约定支付工程款项，因甲方过错延迟支付的，每迟延一天按工程总造价的%计付违约金。2、乙方应按期完工，因乙方原因导致工期延迟的，每迟延一天按工程总造价的%计付违约金。延迟 天的，甲方有权单方解除合同，甲方因工期延迟导致经济损失的，乙方还须承担赔偿责任。3、施工过程中，因乙方疏忽大意、操作不当导致安全事故发生的，乙方承担一切责任。4、工程完工并投入使用后，存在质量问题的，由乙方无条件返工修理，一切费用由乙方负责。因工程质量问题导致人员伤亡、财物损毁的，乙方承担一切赔偿责任。5、施工过程中，乙方未经甲方同意将工程转包、或单方终止合同履行的，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付工程总造价30%的违约金。因合同解除导致甲方经济损失的，乙方还应承担赔偿责任。第八条工程验收1、竣工验收以国家、行业相关标准等有关规定、本合同约定定为依据。2、乙方应在工程完工后两日内应及时组织甲方及相关部门进行验收工作。3、在工程竣工验收过程中，如发现工程质量部符合合同约定和有关规定，乙方应负责无偿修理或返工，并按甲方要求和期限内完成，经验收合格后，再行移交。第九条质量保证1、乙方保证所提供设备材料是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同及有关 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 要求。2、该工程保修期为36个月（保修期从本设备投运之日开始计算）。保修期内非甲方人为原因而出现质量问题，由乙方负责保修，并承担由此而产生的一切费用。乙方提供24小时维修服务，维修反映时间2小时内，小故障4小时内排除，一般故障6小时内排除。保修期内提供不定期上门免费检查保养，并有文字记录。下列情况乙方不负责免费保修：（1）不按照乙方提供的正确使用方法而导致设备故障损坏；（2）擅自改装设备；（3）各种人为因素或天灾等不可抗力的因素等所造成的损坏。第十条其他1、本合同一式份，双方各执份，均具同等效力，本合同自双方签章后生效。2、本合同如有未尽事宜，由双方协商达成补充协议，作为本合同的附件，与本合同有同等的效力。3、合同履行过程中双方发生争议的，先协商解决。协商不能的，提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。篇二：临电施工合同合同编号：JPD-房地产开发有限公司10KV配电工程施工合同建设方：施工方：签订日期：年月日签订地点：建设方（甲方）：施工方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1.工程名称：2.工程内容：安装315kVA变压器台架2台，新装高压组合计量预付费装置1台，隔离刀闸2组，避雷器4组，跌落式熔断器2组，低压刀闸2组；敷设电缆/10kV-3*35电缆约45米、电缆头制作、安装，设备安装调试等相关工程。3.工程地点：第二条 工程承包方式本工程采取包工包料方式（不含变压器）。本工程采取固定总价包死。（占地绿化协调、土建工程甲方负责）第三条 合同总价及工程款支付方式1.工程总造价为 元，（大写）元整。2.本工程工程竣工验收前甲方需向乙方支付至工程总款的95%。剩余工程总款的5%做为质保金，质保期1年后付清。3.遇工程有特殊要求走签证，已实际结算为准。4.工程费用结算依据：本工程施工设计图纸、说明书、材料清册、签证及变更手续；《20KV及以下配电工程预算定额》（20XX年）；《20KV及以下配电工程建设预算编制与计算标准》（20XX年版）。第四条 合同工期1.本工程的工期为：自甲方将经审核通过的图纸送达乙方，甲方按合同规定且工程所需土建竣工验收后，设备到达现场之日起算15个工作日内（按实际可施工的工作日天数计算）竣工。竣工标志为：本工程具备验收条件。2.施工期间，乙方每日的施工时间：可定在防暑、防寒，不影响周围居民日常生活等便于工作的时间。遇下列情况之一的，工期应当顺延：（1）因工程量增加或甲方变更设计，需要延长工期的；（2）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；（3）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；（4）甲方提供的材料、设备质量不合格影响工程施工的；（5）因甲方责任造成工期延误的其他情况；（6）甲方同意工期顺延的其他情况;（7）因现场不具备施工条件导致工期顺延；（8）不可抗力。3.判断造成工期延误依据：以“双方认定的书面协议”为确定双方责任的依据。第五条 施工图纸1.施工图纸由甲方委托有相关资质的单位设计，甲方提供施工图纸一式二份，甲方执一份，乙方执一份。施工图纸内容应符合国家规定入标准，由甲方对图纸的设计内容和质量负责。2.双方应当对施工图纸予以书面签收确认，具体给付图纸时间根据实际需要确定。第六条 工程变更1.甲方变更设计，应事先与乙方沟通协商。所有的设计变更和工程量增减，甲方应当办理签字确认手续，作为工程造价的计算依据。2.因甲方设计变更，造成乙方返工费用和相应损失由甲方承担。第七条 材料、设备供应1.甲乙双方所提供的材料、设备必须满足国家标准和设计要求，并且附有合格证书，并且各自对提供的设备、材料质量负责。2.应当由甲方提供的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备的数量、规格、品种、品牌和外在感官质量共同验收。第八条 质量标准1.本工程的质量等级标准为‘合格’。2.本工程质量执行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》和电力行业的有关规定。第九条 工程验收、交付与保修1.工程完工后，乙方通知甲方具备验收条件，并提供竣工验收相关资料，协助做好验收工作。2.本工程验收合格后，双方办理移交手续；3.本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下本工程保修期为1年。保修期间不收费。第十条 甲方工作1.甲方应派专人在现场配合乙方施工，负责协调解决干扰、阻扰乙方施工等工作。甲方指定现场代表为：项目负责人：联系电话：2.及时向乙方提供相关的原工程图纸资料和保护定值。3.负责本工程建设场地的征用、赔偿和相关手续的办理。4.按协议的规定，按时支付乙方的工程款。5.甲方在乙方施工过程中应协助维护现场秩序，以防止材料丢失，因丢失材料造成的工期延误和损失由甲方负责。第十一条 乙方工作1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方指定现场代表为：项目经理：；联系电话：2.按国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》和电力行业的有关规定施工。3.工程使用的材料必须符合国家及行业现行的有关规定、规范要求。4.施工中按图纸施工。5.施工中严格按安全标准组织施工，由乙方造成的事故责任和因此发生的费用自理。6.服从现场监理及甲方的监督。7.按协议商定的工期完成施工。第十二条 违约责任1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚和造成损失的，最终责任由责任方承担。2.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。第十三条 免责条件1.如因不可抗力的原因导致不能履行合同和造成损失的，双方互不承担责任。2.遇不可抗力，双方均应迅速采取措施，尽量减少损失。3.不可抗力是指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及国家规定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。第十四条 争议解决的方式双方发生争议时，应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经争议经协商仍无法解决的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十五条 附则本合同的附件、图纸、签证单和双方签署的相关文件，均属于本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字并盖章之日起生效。篇三：临电施工合同施工临时用电电器安装施工协议工程名称：建设单位：施工单位：签订日期：签订地点：项目施工临时用电工程建设方：施工方：甲乙双方本着公平、自愿的原则，根据我国《合同法》、《电力法》等相关法律、法规规定，双方达成以下协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：承包方式：质量等级：协议价款：本协议工程承包造价为 元整（大写：肆拾玖万壹仟陆佰肆拾元整）。第二条甲方的工作和责任甲方按本协议的要求，一次或分阶段完成以下工作：及时办理有关工程事宜的证件、批件；按照图纸设计要求对基础进行制作、施工；对工程进度、工程质量进行监督；按照协议约定履行付款义务；在开工前期解决所有施工障碍，协调解决施工过程中可能出现的各种问题。第三条乙方的工作和责任乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：乙方负责按照工程相关要求进行施工、调测，确保工程按时保质完成；乙方有对已完工但未经终验工程成品进行保护的义务；应甲方的要求，参加甲方组织的设备材料等验收；乙方必须做好安全施工管理工作，施工过程当中所产生的人身损害及财产损失后果由乙方承担法律责任；乙方按协议的约定的标准及相关要求提供施工材料及设备；乙方须确保工程质量标准。第四条工程质量工程质量应达到国家或行业的质量检验评定标准。违约责任：（1）若达不到供用电验收标准的部分，甲方可要求乙方返工，乙方应及时返工，直到满足验收标准；（2）因乙方原因达不到验收标准，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到验收标准，乙方承担违约责任；（3）因甲方原因达不到验收条件，由甲方承担返工的全部经济支出，工期相应顺延；（4）如乙方施工质量严重达不到约定标准，甲方可解除协议，乙方赔偿相应损失。第五条工程量的核实确认乙方按工程竣工时实际内容提交工程量报告，甲方核实工程量并进行确认，作为工程价款支付的依据；甲方代表对乙方未经甲方书面同意超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计量；甲方代表根据工程计划进度，对乙方提出进度要求，对虚报进度的情况进行记录，并有权责成乙方进行改进或采取其他保证工程进度的措施。第六条工程款支付工程款支付的时间和方式：乙方负责向供电部门报请验收，验收合格后，甲方向乙方支付工程款的60%；竣工结算经有关部门审核确定后，支付至审核价款的90%；剩余工程款待质保期结束后一次性付清，质保期为一年。第七条违约及其它在协议履行中，如甲方要求变更协议内容，则应在相关时间前以书面形式通知乙方，并征得乙方书面认可，反之，如乙方要求变更协议内容，则应在相关时间前以书面形式通知甲方，并征得甲方书面认可；本协议如需修改应由甲乙双方协商一致订立补充协议；本协议未注明的条款，可参照议标文件和投标文件；甲乙双方在履行协议中如发生纠纷，双方应在互相谅解的基础上友好协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉；本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效；本协议一式陆份，双方各执叁份。建设方：(签章)法定代表人或委托代理人：(签章)地址：邮编：电话：施工方： (签章)法定代表人或委托代理人： (签章)地址：邮编：电话：本合同签于：时间： 年月日篇四：(施工临电)电力建设安装合同书合同编号：20XX0706（施工临电）电力建设安装合同书甲方：置业有限责任公司（简称甲方）乙方：光城电力有限责任公司（简称乙方）甲、乙双方根据《合同法》及其他相关法律、法规的规定，本着公平和诚实信用的原则，经平等协商，就电力安装工程事宜达成以下协议：一、工程项目名称、项目内容及质量技术要求项目名称：置业有限责任公司10KV用电工程。项目内容：电线电缆敷设、变压器安装（S11-M-315KVA/10KV油式变压器2台）等。质量要求：按电公司和国家有关规定标准执行。二、工程价款：人民币260000元（贰拾陆万元整）。三、承包方式：乙方包工、包料。四、结算方式：工程开工前甲方一次性付清工程款贰拾陆万元整。待工程竣工验收合格后，此工程方可交付甲方使用。五、技术资料，图纸提供方法：甲方在开工前应向乙方提供工程图纸三套和有关技术资料。六、双方责任2问题，接受甲方有关工程质量、安全、进度及文明施工等方面的监督管理，并承担因违反有关规定而发生的费用。3、现场施工安全由乙方负责；乙方提供的材料、设备质量及施工质量由乙方负责；乙方有义务在施工过程中对甲方交付的设备实施保护，如因乙方责任造成损失，乙方应负责修复或赔偿。4、对施工中破坏已做成的成品工程，由乙方及时恢复原状。施工完毕，乙方应按甲方要求清理场地，费用由乙方承担。七、验收、移交方法：工程竣工后，由乙方通知甲方在三日内报请有关单位进行验收；验收合格方可办理交接手续。八、开、竣工日期：本工程自工程款到位后，停电计划批准之日起开始施工，20个工作日内竣工。施工期间，如遇雨天及甲方外围协调不力等原因造成停工，工期相应顺延。九、违约责任1、因乙方原因逾期竣工的，每逾期一日，乙方应按合同总价的日5‰向甲方支付违约金；逾期超过十日的，甲方有权解除合同，且乙方应赔偿甲方的全部损失。2、工程竣工后，经验收工程质量不合格，乙方应无条件返工或整改，直至质量验收合格，费用由乙方承担，且工期不予顺延；如乙方十日内未返工或整改合格，甲方有权解除合同，且乙方应赔偿甲方的全部损失。3、如甲方未按期支付工程款，每逾期一日按合同总价的5‰向乙方支付违约金。4、甲方如对安装标准有特殊要求，必须在开工前向乙方提供有关资料。如乙方的施工不符合工程质量要求或存在其它问题，甲方有权令其返工，费用由乙方负担；如因甲方原因造成返工的，其返工所发生的一切费用由甲方负担。5、施工期间如因土地、树木、青苗、房墙、线路通道等赔偿问题或其它问题造成工程停工，工期相应顺延，但青苗赔偿由甲方负责。十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中，双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成时，双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。十一、合同份数及生效本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。本合同之未尽事宜，由双方协商另定补充协议约定；补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，如需分送有关单位，份数另定。十二、双方协商的其它条款工程完工经验收合格后，甲方负责协调与供电部门签订有关供电协议事宜。甲方：（盖章）法定代表人：委托代理人：签约时间：20XX年签约地点：月日 乙方：（盖章） 法定代表人： 委托代理人： 光电力有限责任公司 账号：2 开户行：市工行（淮海路支行）篇五：临时施工用电施工合同****项目临时施工用电施工合同合同编号：建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，双方签定此合同。第一条：工作范围及内容1、两台315KVA台式变压器的安装，供电部门指定高压拨接点至台变的线路铺设及相关工作，并通过供电部门验收，正式供电。2、按甲方要求，一期为一台315KVA台变的安装并投入使用。二期安装视甲方需求，按甲方要求进行第二台315KVA台变的安装并投入使用（如甲方不再需求使用，不视为违约）。工程地点：****项目施工现场。第二条：开竣工时间开工时间：年 月 日竣工时间：年 月 日第三条：合同价款及付款方式1、合同总造价：人民币**万元整（￥**.00元）本合同为总价包干合同，乙方在合同总价中已包含人工、材料、安装调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素以及供电部门的相关手续。2、付款方式：工程竣工供电局验收合格，送电手续完备并移交给供电局维护后，甲方向乙方支付一期工程总造价的90%，余下10%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题甲方将质保金返还给乙方。二期安装工程竣工供电局验收合格，送电手续完备并移交给供电局维护后，甲方向乙方支付二期工程总造价的90%，余下10%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题甲方将质保金返还给乙方。第四条：双方责任甲方责任：1、负责提供相关资料及台变的位置，并配合乙方施工。2、本着为甲方负责的原则，一切与电业部门有关事宜，甲方应首先通知乙方再做决定。3、甲方应划定乙方工作范围及现场，禁止无关人员进入，以防设备的损坏及施工工具的丢失。乙方责任：1、2、3、4、5、6、负责包工、包料、包质量、包工期。负责办理临时施工用电许可证执照。负责协调供电局按期送电，并手续完备。负责向供电局办理工程验收、挂表、送电等一切手续。负责工程竣工后，将表前的工程移交供电局维护。负责由本工程引起的竣工后与供电局协调工作。注：在办理临时用电手续时，涉及到正式用电规划，甲方理解为只方便临时用电手续办理的需要，与正式用电无关，以将来正式用电申报为准。第五条：施工质量及设备质量1、按图纸设计要求及行业标准结合地方电业部门的规定，施工质量要一次达到能够验收的标准，如出现质量问题，乙方无条件整改，延误工期每日按工程总造价的%赔偿。2、乙方保证按合同的规定提供优质的、全新的、全套设备齐全的、无损的产品，产品除符合国家有关技术标准外，还应符合本合同的技术规格和行业标准。3、交货时，乙方须同时提供产品质量保证书、出厂合格证、使用说明书、检验报告、技术指标等产品出厂附带资料。设备到场必须经甲方验收，验收过程中如发现质量、规格、型号有问题，应按甲方要求退换，由此引起的费用和工期延误由乙方赔偿，赔偿的标准为工程总造价的%。4、设备安装调试标准必须按国家相应规范执行，并能通过电业部门的验收。5、台式变电站的系统要求：两台315KVA台变及相关配件、计量器具等。第六条：违约责任及解决方式因甲方原因造成的损失由甲方负责，因乙方原因不能按甲方要求及时送电，从而延误甲方施工进度，甲方可以提出相应赔偿，并设定最后期限，如不能完成，乙方按甲方要求赔偿，并无条件按甲方要求柒日内撤出工地，因此造成的一切经济损失由乙方承担。第七条:不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及洪水、地震、飓风等方面的自然灾害。第八条：其它1、乙方应负有向甲方提供产品行业技术及服务支持的责任，如甲方需要，乙方须在收到甲方通知后2日内，指派有专业资质证明的技术人员到甲方指定地点，无偿培训甲方指定的安装操作人员；2、与本合同签订有关的产品 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、产品样本、产品技术性能参数和技术规范、有关产品出厂合格证及出厂附带材料等，与本合同具有同等法律效力。3、本合同如有未尽事宜或甲方发生设计变更，双方应及时签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4、本合同如发生纠纷，甲乙方应及时友好协商解决，协商不成时，双方均有权向本工程所在地人民法院起诉。6、本合同自双方签订之日起生效，一式陆份，甲方执三份，乙方执三份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签约代表： 签约代表：年月日 年月日篇六：临时用电施工合同电力工程建设承包协议委托单位：（简称甲方）承包单位：（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等有关规定，并结合甲方用电建设工程的实际情况，乙方同意以承包方承接本工程的建设和管理，并负责与对本工程的竣工验收以及竣工送电的协调工作。现为了充分明确双方的权利、义务和责任，经协议双方协商一致，订立本协议，以资共同遵守。一、工程名称1、工程名称：2、工程地点：二、工程内容和承包方式1、新建箱变基础（见图纸）、进线电缆敷设、箱变安装调试等（见预算书）。2、上述规模设计的全部电力工程，由乙方安装电力基本建设程序规定以承包方式组织实施，其中包括：新建箱变基础、进线电缆敷设、箱变安装调试。3、本合同不包括：接入工程及供电公司的规费。三、施工和验收1、变压器设备安装结束后，由乙方负责组织甲乙双方邀请供电公司有关人员共同对电气安装工程进行验收，验收施工标准按国家（GBJ147-90、GB50168-92、GB50150-90）执行，并确保该工程通过供电部门验收送电。四、安全施工和质量保证1、乙方应遵守电力建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施。因乙方安全措施不利造成的事故由乙方自行承担。如有其它安全事故的发生，由造成事故的责任方承担相应法律责任。2、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，将由甲方承担相应的责任及发生的赔偿费用。3、本协议中乙方所承接的项目，自投入运行年内所出现的设备安装质量及由乙方施工引起的安全质量问题，由乙方免费维修。五、工程期限1、乙方在各项条件具备的前提下，在日历天内完成本协议中所涉及甲方发包给乙方的工程项目并确保验收具备送电。如因乙方原因造成工期延误，每延误一天承担500元/天的工期违约责任。2、如遇下列情况，经甲方书面确认，工期应作相应顺延：甲方所提供的施工现场（含施工电源、障碍物、运输道路、规划等），达不到施工条件而影响施工的；本工程项目中设计方案发生重大变更的；甲方未能按协议规定支付工程预付款而影响施工的；非乙方原因造成影响工程进度的；人力不可抗拒的因素而延误工期的。六、工程造价及结算方式1、本工程费用按经双方审定的工程预算总额即：人民币包干实施（小写： ），乙方负责承建。2、本协议签订后看，付合同款的30%，即人民币：准备金，乙方在收到预付款后3天内开工。工程送电成功后5个工作日内，甲方一次性付清工程款，即人民币 元，付款前需提供工程所在地税部门的正规建安发票。七、双方的权利与义务1、甲方甲方是本工程的投资者，可对建设中的工程项目进行检查、监督；改造完成本协议中所约定的事项；当乙方在施工过程中需要甲方配合、协调时，甲方应予以帮助；甲方应提供临时用场地、水、电接口，产生的水电费用由甲方负责；2、乙方按协议约定的期限和内容完成甲方所发包的工程项目；承担相应的施工安全责任；3、甲乙双方共同负责对未完工工程成品进行保护八、违约和争议1、任何一方违反上述约定条款，不履行或不完全合适地履行双方约定或法定的义务，均是对协议的违约行为，应承担相应的违约责任。2、凡与本协议有关而引起的一切争议，双方首先友好协商解决；如协商未果，则任何一方均有权提请甲方所在地人民法院对争议内容进行裁决。九、协议的生效与变更本协议生效后，任何一方无故解决合同，受损的一方有权向对方要求补偿所直接发生的所有执行本协议有关的损失。本协议生效后，协议双方均不得擅自对协议的内容（包括附件）做任何单方面的修改。如任何一方需对协议的内容作出变更、修改或补充的建议，都必须以书面形式向对方提出，在征得对方签署人会签同意后，方可生效实施。因不可抗力时间导致本协议不能执行，则协议双方均不需对此负责。由于不可抗力而导致不能履行合同的一方，应以书面通知对方，并于十五天内通过不可抗力的详细情况，以及有效证明文件。十、协议的组成本协议项下的预算书、图纸与本工程有关的文件一并为该协议的组成文件与主协议同具有法律效力。十一、附则1、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，自双方签章之日起生效。待工程竣工交付、费用结清二年后失效。2、其他未尽事宜，双方另作商定。甲方： 乙方：法人代表：法人代表：经办人代表： 经办人代表：日期： 日期：篇七：怀柔项目部临水、临电施工合同编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）发 包 方：北京城建集团有限责任公司中科院新园区8标段工程项目经理部 承 包 方： 北京城建天诺安装工程有限公司工程名称：中国科学院研究生院新园区建设8标段工程 工程地点：北京市怀柔区建筑面积： /平方米；层数： /结构类型：/ ；檐高/跨度：/米批准文号：（在权机关批准工程立项的文号） /工程性质：（指基建、技改、合资等）：基建承包范围：施工现场临水、临电承包方式：所有材料甲供乙方负责施工 质量等级：（优良或合格）： 合格工程承包造价（金额大写）：￥ 元北京市建设工程施工合同（小型工程本）是依据《建设工程施工合同示范文本》（GF-99-0201）拟定的，适用于建筑面积在20XX平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。北京市建设工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条 工期本合同工程定于年月日竣工。合同工期日历天数为天。工期如需提前，约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为/天。承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。第2条 图纸。发包方于 / 年 / 月 / 日，向承包方提供 / 套图纸。第3条 发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：；项目经理姓名： 。第4条 发包人工作。开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场效验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后/天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后/天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。第5条 承包人工作。每月日向发包方报送月度施工计划和已完工程进程进度统计报表。遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后 /天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。第6条 工程质量检查及验收。当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方已经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收，因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。工程具备竣工验收条件，承包方按国客和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收待续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。第7条 设计变更及合同价款的调整。施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：第8条工程价款及结算双方按国家和本市有关主管部门规定，在合同生效后，发包方按下表约定分次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息。第9条材料设备的供应发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》（附后）供应材料设备，如与《一览表》不符时，承担相应违约责任。发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符合的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。第10条争议发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向 北京 仲裁委员会申请仲裁；第二种争议解决方式：向 / 人民法院起诉。双方约定按第一 种争议解决方式解决。第11条违约。发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任包括违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方分别保存；副本 份。第13条补充条款如下：/篇八：临时用电施工合同江苏中浦工程设备制造有限公司新建厂区工程临时用电施工合同（合同编号：）建设单位:江苏中清工程设备制造有限公司施工单位:连云港市工业设备安装工程有限公司签约时间：年 月 日临时用电工程施工合同发包人(以下简称甲方):江苏中浦工程设备制造有限公司承包人(以下简称乙方): 连云港市工业设备安装工程有限公司按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称:江苏中浦工程设备制造有限公司新建厂区临时电工程二、工程地址：大浦开发区三、工程内容:本合同外线施工至高压接线，包含变压器就位、高压至变压器、变压器至低压配电箱、全部高压电气安装及设备安装。四、合同总价:合同包干总价为人民币。合同总价中已包括所有国家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。五、工程工期：工程开工日期:年月日。工程完工日期:年月日；如果由于下列原因，乙方可提出工期延长：1、变更所引起的某项工作量的显著变化，且该项工作在关键路线上；2、由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍；3、遇不可抗力而引起的延误。如果乙方认为其有权提出工期延长，应按规定以书面方式向甲方发出通知。由甲方确认是否予以延长。如有工期延长甲方只给予工期延长，因工期延长所发生的相关费用由乙方承担。六、工程承包方式本工程实行总价包干，乙方包工、包料、包工期、包质量，合同施工范围内造价不予调整。七、工程价款的调整本工程为总价包干合同。乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。除发生下述情况时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价：1、甲方另行委托的新增工程内容。工程价款调整方法：如因工程量变更而发生的工程造价变更。按20XX年《江苏省安装工程计价表》执行取费进行调整。材料价格按市场价格进行结算。八、材料供应本工程所需的材料设备由乙方自行采购；乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求，并向甲方和监理单位提供产品合格证明和检验资料，因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问题由乙方承担所造成的一切损失。九、甲乙双方的一般责任1、甲方责任:（1）提供接电、接水点及现场临设地点；（2）组织乙方、进行图纸会审,向乙方作技术交底；2、乙方责任:（1）提出用水、用电申请，经批准后在甲方提供的地点装表计量交费(市场价),费用由乙方自负；（2）负责施工区域内的安全防护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任；（3）做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全和环保管理规定；（5）按照甲方要求搭建临时设施，以及文明施工的标准。要求施工现场清洁整齐，现场施工人员必须统一着装。交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及其他垃圾等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款；（6）乙方必须严格遵守甲方现场施工管理规定和要求；（7）全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应内部管理措施,由于违反规定而,发生的一切后果由乙方自负；（8）乙方保证按电气施工规范及施工图纸施工；（9）乙方保证工程达到国家验收标准及电业主管部门验收标准；（10）乙方保证工程达到电业部门移交要求标准；十、工程保修工程保修期限按《建设工程质量管理条例》的有关规定执行，保修金额为工程结算总价的5%，保修期为壹年。十一、工程价款支付办法1、本工程工期为一个月，无预付款。2、工程施工全部完成经验收合格后支付至工程合同价款的80%。工程竣工验收合格及竣工资料齐备后，乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后，在送电前一次性付至工程结算总价的95%。剩余5%作为质量保修金在保修期满后支付。4、工程价款支付方式：银行转帐支票。十二、违约责任1、凡由于乙方责任而影响工期和工程质量的,造成的工期滞后和经济损失由乙方承担,甲方有权从工程款中扣减并追索损失费用。2、在合同的执行过程中，甲方不能按合同约定履行自己的各项义务和支付款项，及发生其它使合同无法履行的行为时，应承担违约责任，还要向对方支付违约金；乙方不能按合同期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它行为使合同无法履行时，应承担违约责任；在发生违约行为时，除赔偿对方的全部损失外，还要向对方支付违约金。3、如因乙方施工原因给用户造成的损失，由乙方承担一切责任。十三、奖罚1、本合同违约金额度为合同总价的3%。2、由于乙方原因每超一天合同工期，甲方在违约金基础上对乙方进行追加罚款，罚款额度为每超一天扣罚工程合同总价款的百分之一。3、乙方如施工中出现质量事故，由施工单位负责处理,费用由施工单位承担，由此造成的其他损失的费用从工程款中扣除。4、乙方按合同签订的保修期期满,无任何质量问题，甲方如数退还质量保证金。十四、争议解决本协议未尽事宜，由甲乙双方协商处理。履行合同过程中发生争议，首先应本着友好态度协商或向省市各级建设主管部门申请调解，若经协商不成或调解无效，任何一方均可向甲方公司所在地的人民法院提起诉讼。十五、其他1、本工程不允许转包。2、工程保险：乙方必须按规定办理各种保险。3、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。甲 方（公章）：乙 方（公章）：法定代表人或其委托人（签章）： 法定代表人或其委托人（签章）：年 月 日 年月日地址：电话：传真：地址：开户：帐号：电话传真：篇九：临时用电施工合同石家庄市德临房地产开发有限公司安元嘉里项目临时用电工程施工合同（合同编号：）建设单位:石家庄市德临房地产开发有限公司施工单位:石家庄广电电力安装有限公司签约时间：20XX年 5月日临时用电工程施工合同发包人(以下简称甲方):石家庄市德临房地产开发有限公司承包人(以下简称乙方):石家庄广电电力安装有限公司参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称:石家庄市德临房地产开发有限公司安元嘉里项目临时用电工程二、工程地址：石家庄市槐安路南，香榭苑东侧。三、工程内容:包括临电工程方案审批、施工图设计审批及施工图设计文件所包含的全部工作内容（外线部分、箱变部分、环柜部分的全部内容，高压出线及计量、顶管施工、一进三出环柜施工、630kva欧式箱变施工及低压出线计量和相关设备安装调试、验收、送电等）。四、合同总价:合同一次包干总价为人民币元整。报价中应包括但不限于方案设计、施工设备、人工、管理、材料、安装、维护、检测、验收、所有措施、保险、利润、税金政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。五、工程工期：1、总工期45日历天，合同签订后10天内办理完毕相关的施工手续并进场施工。2、合同签订后3天内，按照总工期要求编制施工各节点进度计划。施工节点包括：外线部分、箱变部分、环柜部分的土建工程完成时间，顶管施工完成时间，线路敷设完成时间，630kva箱变进场及安装时间，环柜进场及安装时间，全部安装完毕时间，调试时间、竣工验收时间，正式送电时间，正式移交时间。3、工程开工日期: 20XX 年5月 日。4、工程完工日期: 20XX 年月 日；5、如果由于下列原因，乙方可提出工期延长：①由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍；②遇不可抗力而引起的延误。如果乙方认为其有权提出工期顺延，应以书面方式向甲方发出通知，由甲方确认是否给予工期顺延，但甲方不承担因顺延工期而产生的费用。六：工程施工资质：要求送变电工程专业承包叁级以上资质（含叁级）。七、工程承包方式1、乙方负责安元嘉里项目临电的报装；图纸设计；图纸审批、临电工程的设备、电缆等设备材料采购、材料设备检测送审；负责安装施工、图纸备案、交接试验、供电部门的验收送电手续办理、土建工程、基础工程等一切与本工程相关的所有内容。2、本工程承包方式为大包干工程：包报装、包设计、包审批、包工、包设备、包材料、包土建施工、包设备安装、包调试、包维护、包相关市政费用（绿化的补偿和道路的破除、恢复）、包送电验收、包取得竣工验收证书、包办供电部门的相关手续、包括管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的一切与工程有关的所有费用。八、材料供应本工程所需的材料设备由乙方自行采购；乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求，并向甲方和监理单位提供产品合格证明、认证和检验资料，因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问题由乙方承担所造成的一切损失。九、甲乙双方的一般责任1、甲方责任:（1）提供接电、接水点及现场临设地点；（2）组织各单位进行图纸会审；2、乙方责任:（1）提出用水、用电申请，经批准后在甲方提供的地点装表计量交费(市场价),费用由乙方自负；（2）负责施工区域内的安全防护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任；（3）做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全和环保管理规定，自行处理本项目红线以外的各部门关系；（5）按照甲方要求搭建临时设施，以及文明施工的标准。要求施工现场清洁整齐，现场施工人员必须统一着装。交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及其他垃圾等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款；（6）乙方必须严格遵守甲方现场施工管理规定和要求；（7）全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应内部管理措施,由于违反规定,而发生的一切后果由乙方自负；（8）乙方保证按电气施工规范及施工图纸施工；（9）乙方保证工程达到国家验收标准及电业主管部门验收标准；（10）乙方保证工程达到电业部门移交要求标准；十、工程保修工程保修期限按《建设工程质量管理条例》的有关规定执行，保修金额为工程结算总价的5%，保修期为壹年。十一、工程价款支付办法1、本工程工期为2、临时用电工程全部完成后支付工程价款的60%,竣工验收且临时用电正式送电、设施运行正常后支付至结算价款的95%，留5%的质量保证金，竣工验收后一年无息支付。乙方需提供正规发票，否则不予付款。3、工程价款支付方式：银行转帐支票。4、本合同履约保证金额度为20万元，合同签订前递交给甲方，临时用电工程施工完毕后无息返还，如因乙方原因无法履行合同时履约保证金不与退还。十二、违约责任1、凡由于乙方责任而影响工期和工程质量的,造成的工期滞后和经济损失由乙方承担,甲方有权从工程款中扣减并追索损失费用。2、在合同的执行过程中，乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它行为使合同无法履行时，应承担违约责任，并承担因违约给甲方造成的全部损失。十三、奖罚1、由于乙方原因工程延期，每超一天合同工期，罚款合同总价款的百分之一。2、乙方如施工中出现质量问题，由乙方单位负责处理,费用乙方单位承担，由此造成甲方损失的费用从工程款中扣除。十四、争议解决本协议未尽事宜，由甲乙双方协商处理。履行合同过程中发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。十六、其他1、本工程不允许转包。2、工程保险：乙方必须按规定办理各种保险。3、本合同所附附件，施工中发生的签认纪要，补充条款等和本合同具有同等法律效力。4、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。篇十：临时用电施工合同施工合同甲方（建设方）：南江金虹建设有限公司乙方（施工方）：南江县振兴水电开发有限公司甲、乙双方协商原则，甲方决定将S101线连接高速路边坡治理工程配电及线路工程施工任务委托给乙方。为明确双方职责，确保其工程的顺利进行，根据《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，经双方共同协商，特签订本合同，作为办理施工，验收及结算的依据。一、工程名称：S101线连接高速路边坡治理工程二、工程内容：配电及线路工程施工1、外线架设；2、配电安装（含基础）；3、做好全套电器设备调试及通电试验；4、办好用电的一切手续；5、负责设备调试操作现场演示；三、承包方式本工程设备的采购、安装、线路施工，工程按设计图的要求施工，设备按工程需要进行采购。四、设备材料及维护1、工程所需的电器设备必须是电力部门的入围合格产品。2、工程所需的装置性材料必须是国家认可的合格产品。3、工程完毕送电后，乙方必须及时、定期对该工程进行免费保修、维护。五、工程造价1、本工程结算价为包干价按人民币叁万伍仟元整，小写：元。2、合同签订后，甲方支付乙方理电力部门手续。设备安装完毕，验收合格，甲方全额支付给乙方。六、合同一式贰份，双方各执一份，如有争议，双方协商解决。甲方： 乙方：法定代表人：法定代表人：委托人：委托人：联系方式： 联系方式：年月日年月日