装饰装修工程合同标准实用模板

装饰装饰工程标准 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 标准 范本 协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载 适用模板装饰装饰工程标准合同标准范本适用模板装饰装饰工程标准合同标准范本适用模板装饰装饰工程合同范本（承包方）精简版（文中蓝色字体下载后有风险提示）发包方（甲方）：法定代表人：承包方（乙方）：法定代表人：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的允许、赞同或存案，包含但不限于建设用地规划允许证、建设工程规划允许证、建设工程施工允许证、施工所需暂时用水、暂时用电、中止道路交通、暂时占用土地等允许和赞同。且发包人应辅助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能实时办理完成前述允许、赞同或存案，由发包人肩负由此增添的花费和（或）延迟的工期，并支付承包人合理的收益。依据《中华人民共和国合同法》及其余有关法律、法例的规定，甲、乙两方在同样、自发、磋商一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成以下 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ：第一条工程概略一、工程地址：二、工程装饰装饰面积：三、工程范围：1、承包范围：室内各厅房的天、地、墙装潢、门及门锁等；商定的由乙方设计的室内各样柜、台面、洁具、灯具等。2、非承包范围：2-1、电器类：全场空调、电视、电脑、音箱、点歌系统、控制面板、频闪、花灯、台灯、落地灯；2-2、家具类：沙发、软包凳、KTV茶几等可挪动家具类；2-3、装饰类：全场装饰画、油画、装饰物、花草、纱幔、窗帘、摆件台、装饰柜、珠帘、塑像、字牌、台牌、门牌、指示牌、消防指示牌等；2-4、弱电系统类：全场呼喊系统、录像监控系统、程控电话系统、网络系统等；2-5、现代消防系统及普消设备、清风系统、强排烟系统等；2-6、强弱电布线类：主电源布线、中央空调电源布线、强排烟布线、清风布线、呼喊系统、监控系统、程控电话系统、闭路电视系统、网络系统布线；2-7、厨房设备设备及烟道；2-8、用品类：酒店用品及设备设备、酒具果盘、烟缸等；2-9、所有行政职能部门的报建、报检及花费；2-10、施工时期的用水、用电及花费；2-11、其余商定项目：如防盗门、卷帘门、防备栏、防火门、电梯（电梯基础设备）。四、承包方式：乙方包工、包料。五、工程限期及保修期：风险提示：对于实质完工日期的规定当因实质完工日期的确认发生纠葛时，能够以有关规定参照详细情况：工程经完工查收合格的，以承包人提交完工查收申请 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 之日为实质完工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原由，未在监理人收到承包人提交的完工查收申请报告42天内完成完工查收，或达成完工查收不予签发工程接收证书的，以提交完工查收申请报告的日期为实质完工日期；工程未经完工查收，发包人私自使用的，以转移据有工程之日为实质完工日期。1、动工日期______年_____月____日。完工日期_______年____月____日。总日历工期天数________天。2、甲方要求乙方提早完工的，应征得乙方赞同，并支付乙方因赶工采纳举措的花费，同时每提早一天支付乙方赶工费_______元。六、工程款和报价单工程价款：本合同工程造价为（人民币）_________元。第二条工程监理若本工程推行工程监理，甲方应该与拥有经建设行政主管部门核批的工程监理企业另行签署《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条两方指派人员1、甲方指派______为甲方驻工地代表，负责合同执行。对工程质量、进度进行监察，办理查收、改正、登记手续和甲方受权的其余事宜。2、乙方指派_____为乙方驻工地代表，负责合同执行。按要求组织施工，在乙方受权范围内办理本工程有关事宜。3、任何乙方改换指派代表，应该以书面方式通知对方。第四条甲方工作1、动工三日前，向乙方供给经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。2、动工三日前，要为乙方入场施工创建条件凌空屋间，消除影响施工的阻碍物，以不影响施工为原则。对只好部分凌空屋子所滞留的家具、摆设等采纳保护举措。3、向乙方供给施工时期的水、电、气及电讯设备，说明注意事项并肩负相应花费。4、办理施工所波及的消防、环保、建委、税收等各样申请、赞同等手续，并肩负有关花费及税费。5、恪守物业管理部门的各项规章拟订，负责办理因施工带来的扰民问题及邻居关系。6、负责保护好四周的建筑物及装饰、设备管线、古树名木、绿地等不受破坏，并肩负相应花费。7、不得有以下行为：（1）任意变动房子主体和承重构造，如确需折改原建筑构造、设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆掉连结露台门窗的墙体。（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增添楼地面荷载。（4）破坏厨房、卫生间地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设备。（5）强令乙方违章作业施工的其余行为。第五条工程改正1、在施工时期对合同商定的工程内容如需改正，两方应该磋商一致。由合同两方共同签署书面改正协议，同时调整有关工程费及工期。工程改正协议，作为完工结算温顺延工期的依据。2、甲方私自与工地施工人员商定改正施工内容所惹起的全部结果，由甲方自负，给乙方造成损失，延迟工期的，并应补偿乙方损失。第六条资料供给风险提示：对于采买资料和工程设备的义务与责承包人采买的资料和工程设备不切合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理限期内将不切合设计或有关标准要求的资料、工程设备运出施工现场，并从头采买切合要求的资料、工程设备，由此增添的花费和（或）延迟的工期，由承包人肩负。发包人供给的资料和工程设备的规格、数目或质量不切合合同商定的，或因发包人原由致使交货日期延迟或交货地址改正等状况的，依据发包人违约的商定办理。1、依据合同附表，由甲方供给的资料设备，应为切合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度计划实时供给到现场，并预先通知乙方，两方对所供给资料的数目及外观进行共同查收合格后使用。2、由乙方供给的资料、设备，一定与所供的资料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数目符合，经甲方署名认可后再履行用。3、资料查收合格的标准：4、资料查收质量异议：如一方对对方供给的资料拥有异议需要进行复检的，检测花费由其先行垫付；资料经检测的确不合格的，检测花费则最后由对方肩负。第七条工期延迟对以下原由造成完工的日期延迟，工期应该顺延：（1）甲方未按合同商定达成其应该负责的工作而影响工期的；（2）甲方未按合同商定支付工程款影响正常施工的；（3）因甲方供给的资料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工花费由甲方肩负，工期顺延。（4）因甲方责任造成工期延迟的其余状况。第八条质量标准风险提示：工程质量未切合标准的归责因发包人原由造成工程质量未达到合同商定标准的，由发包人肩负由此增添的花费和（或）延迟的工期，并支付承包人合理的收益。因承包人原由造成工程质量未达到合同商定标准的，发包人有官僚求承包人返工直至工程质量达到合同商定的标准为止，并由承包人肩负由此增添的花费和（或）延迟的工期。1、本工程执行的质量标准：施工图纸、作法说明、设计改正和《建筑装饰公共场合施工及查收 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》、《建筑安装工程质量查验评定一致标准》等国家拟订的施工及查收规范为质量评定查收标准。2、在完工查收时两方对工程质量发生争议时，应该申请由有关行政主管部门认同的专业机构予以认定；认证过程支出的有关花费由申请方垫付，并最后由责任方肩负。第九条工程查收及质量保修期1、工程查收分隐蔽工程查收、中间查收和完工查收三部分：（1）隐蔽工程和中间查收：应由甲、乙两方实时办理，以便进入下道工序施工，甲方如不可以按通知时间到现场视为查收合格。（2）完工查收：工程所有结束后，乙方应书面通知甲方查收，甲方自接到查收通知后3日内组织查收，并办理查收移交锋续。如甲方因故不可以查收，应在收到查收通知后当天内以书面形式通知乙方，另定验收日期，甲方应认可完工日期，并肩负乙方的看守费和有关花费，查收合格署名后，结清工程余款，工程保修单即行奏效。甲方另定的查收时间不得超出完工后7个工作日，不然视为认可工程产品完工查收合格。2、两方进行完工查收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。3、两方未办理查罢手续，甲方不得入住或经营使用，如甲方私自使用视同查收合格，甲方不得以未在查收资料上署名认同为由拒绝乙方后期工程款项的收取，不然由此而造成的损失由甲方肩负。第十条工程款支付方式1、合同署名奏效后，甲方按以下表中的商定向乙方支付工程款：（1）工程查收合格后，乙方应向甲方提出工程结算单，并将有关资料送交甲方，甲方在收到资料三天内审查完成，如无异议视为赞同并支付工程尾款。甲方应在审查完成2日内付清合同商定的款项，不然乙方有权采纳举措以甲方财富抵扣相应工程款。（2）在工程价钱（合同总价）中对应缴纳的税费，甲方从合同总价款中已扣除，由乙方拜托甲方缴纳税费，（由甲方代扣、代劳税费）乙方不再肩负任何税费，由此产生的税费以及有关责任由甲方肩负。第十一条违约责任风险提示：明确违约责任在签署合同时，两方就要想到可能产生的违犯合同的行为，并在合同中规定相应的处罚方法，经过明确违约时需要肩负的责任，来敦促各方真实执行应肩负的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。1、一方当事人未按商定执行合同义务或违犯国家法律、法例及有关政策规定，遇到罚款或给对方造成损失的均由责任方肩负责任，并赔给对方造成的直接经济损失。2、甲方责任（1）因甲方原由造成乙方不可以进场施工，乙方有权单方排除合同。甲方应在收到乙方排除合同通知书之日起3日内，做出回复，并肩负经济损失。（2）因甲方未按规定的时间、要求供给资料、设备及安装（如空调预埋、消防管道预埋），造成缓期动工或半途歇工，甲方应补偿乙方停窝工损失。依据每天_____元计算。（3）因为甲方供给的资料、设备质量的规格差别、安装差别，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影响工程质量或造成损失，其返工花费由甲方肩负。（4）甲方未按合同约按限期支付每期工程款，每延迟一日，应该向乙方支付延迟部分工程款的违约金。若所以造成工程歇工、窝工等延迟工期和损失，由甲方肩负责任。（5）工程未经查收，甲方提早使用造成质量问题或破坏，由甲方肩负责任。第十二条争议解决方式本合同在执行过程中产生的争议，由当事人两方磋商解决，如磋商不行的，按以下第_____种方式解决争议。1、提交_____仲裁委员会仲裁。2、向原告方住处地人民法院提起诉讼。第十三条其余1、本合同和增补合同拥有同样法律效劳。2、因不行归责于两方的原由影响了合同执行或造成损失的，两方应该本着公正原则磋商解决。3、本合同一式_______份，两方各执______份。甲方：法定代表人：_____年____月____日乙方：法定代表人：_____年____月____日