临电施工合同 (5)

临电施工合同篇一：合同编号：JPD-房地产开发有限公司10KV配电工程施工合同建设方：施工方：签订日期：年月曰签订地点：建设方（甲方）：施工方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况1.工程名称：2.工程内容：安装315kVA变压器台架2台，新装高压组合计虽预付费装置1台，隔离刀闸2组，避雷器4组，跌落式熔断器2组，低压刀闸2组；敷设电缆/10kV-3*35电缆约45米、电缆头制作、安装，设备安装调试等相关工程。3.工程地点：第二条工程承包方式本工程采取包工包料方式（不含变压器）。本工程采取固定总价包死。（占地绿化协调、土建工程甲方负责）第三条合同总价及工程款支付方式1.工程总造价为元，（大写）元整。2.本工程工程竣工验收前甲方需向乙方支付至工程总款的95%剩余工程总款的5%故为质保金，质保期1年后付清。3.遇工程有特殊要求走签证，已实际结算为准。4.工程费用结算依据：本工程施工设计图纸、说明书、材料清册、签证及变更手续；〈〈20KV及以下配电工程预算定额》（20XX年）；〈〈20KV及以下配电工程建设预算编制与计算 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 》（20XX年版）。第四条合同工期1.本工程的工期为：自甲方将经审核通过的图纸送达乙方，甲方按合同规定且工程所需土建竣工验收后，设备到达现场之日起算15个工作日内（按实际可施工的工作日天数计算）竣工。竣工标志为：本工程具备验收条件。2.施工期间，乙方每日的施工时间：可定在防暑、防寒,不影响周围居民日常生活等便于工作的时间。遇下列情况之一的，工期应当顺延：（1）因工程虽增加或甲方变更设计，需要延长工期的；（2）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；（3）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；（4）甲方提供的材料、设备质虽不合格影响工程施工的；（5）因甲方责任造成工期延误的其他情况；（6）甲方同意工期顺延的其他情况 ；（7）因现场不具备施工条件导致工期顺延；（8）不可抗力。3.判断造成工期延误依据：以“双方认定的书面协议”为确定双方责任的依据。 第五条施工图纸1.施工图纸由甲方委托有相关资质的单位设计，甲方提供施工图纸一式二份，甲方执一份，乙方执一份。施工图纸内容应符合国家规定入标准，由甲方对图纸的设计内容和质虽负责。2.双方应当对施工图纸予以书面签收确认，具体给付图纸时间根据实际需要确定。第六条工程变更1.甲方变更设计，应事先与乙方沟通协商。所有的设计变更和工程虽增减，甲方应当办理签字确认手续，作为工程造价的计算依据。2.因甲方设计变更，造成乙方返工费用和相应损失由甲方承担。第七条材料、设备供应1.甲乙双方所提供的材料、设备必须满足国家标准和设计要求，并且附有合格证书，并且各自对提供的设备、材料质虽负责。2.应当由甲方提供的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备的数虽、规格、品种、品牌和外在感官质虽共同验收第八条质虽标准1.本工程的质虽等级标准为’合格’。2.本工程质虽执行国家标准《电气装置安装工程施工及验收 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》和电力行业的有关规定。第九条工程验收、交付与保修1.工程完工后，乙方通知甲方具备验收条件，并提供竣工验收相关资料，协助做好验收工作。2.本工程验收合格后，双方办理移交手续；3.本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下本工程保修期为1年。保修期间不收费。第十条甲方工作1.甲方应派专人在现场配合乙方施工，负责协调解决干扰、阻扰乙方施工等工作。甲方指定现场代表为：项目负责人：联系电话：2.及时向乙方提供相关的原工程图纸资料和保护定值。3.负责本工程建设场地的征用、赔偿和相关手续的办理。4.按协议的规定，按时支付乙方的工程款。5.甲方在乙方施工过程中应协助维护现场秩序，以防止材料丢失，因丢失材料造成的工期延误和损失由甲方负责。第^一条乙方工作1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方指定现场代表为：项目经理：；联系电话：2.按国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》和电力行业的有关规定施工。 3.工程使用的材料必须符合国家及行业现行的有关规定、规范要求。 4.施工中按图纸施工。5.施工中严格按安全标准组织施工，由乙方造成的事故责任和因此发生的费用自理。6.服从现场监理及甲方的监督。 7.按协议商定的工期完成施工。第十二条违约责任1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚和造成损失的，最终责任由责任方承担。 2.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。第十三条免责条件1.如因不可抗力的原因导致不能履行合同和造成损失的，双方互不承担责任。 2.遇不可抗力，双方均应迅速采取措施，尽虽减少损失。3.不可抗力是指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及国家规定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。第十四条争议解决的方式双方发生争议时，应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经争议经协商仍无法解决的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十五条附则本合同的附件、图纸、签证单和双方签署的相关文件，均属于本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字并盖章之日起生效。篇二：施工临时用电工程承包合同工程名称：甲方：乙方：施工临时用电工程承包合同施工临时用电工程承包合同发包方（全称）： （以下简称甲方） 承包方（全称）：（以下简称乙方）为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。第_条承包工程概况：—、工程名称：二、 工程地点：三、 工程范围和内容：第二条工程质虽及技术要求：乙方工程施工质虽必须符合《城乡电建设与改造施工及验收标准》第三条合同价款：一、 价款结算方法（依据）：本工程按乙方工程预算书及甲方要求的内容施工，固定总价为万元包干（含税金），价格不随市场及其他因素而改变。乙方需向甲方提供足额合法发票。二、 合同价款的结算方式：三、 合同价款的支付方式：本工程支付方式采用转账方式，工程预付款为58万元，在乙方全部设备、材料进场后再进行支付58万元，乙方按工期节点完成全部工程，并通过验收及送电使用正常后15天支付剩余40%£程款。第四条工程期限：乙方必须在20XX年3月10日前保质保虽完成全部工程内容，配电室及变压器场地在2月6日前由甲方提供给乙方。第五条功程承包方式为下列方式一、 包工包科，总价包干。二、 乙方不得将本工程转包他人，否则，甲方有权单方终止本合同，乙方应承担相应责任及由此给甲方造成的损失。第六条材料设备供应乙方进场使用的设备、材料必须是正规厂家出厂的合格产品，附有产品合格证。第七条乙方的职责:一、 根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调地方和相关部门之间的关系，以保证工程进度顺利进行。二、 及时组织工程设计及图纸会审和施工技术交底，解决施工过程中出现的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。三、 组织有关人员编制施工组织设计措施，施工总进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 等各项准备工作。四、 根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质虽达到合格，并接受甲方派出的代表的监督。五、 在施工中如遇到变更后超出原设计标准或规模时，需甲乙双方办理有关手续后方可施工，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。六、 在施工中如遇中途停建、缓建，乙方对在建工程应做好保护管理工作。七、 在施工过程中，由于乙方自身原因导致停工、返工;材料、构建的倒运及机械二次进场等而造成损失，均由乙方自行承担。八、 乙方在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。如乙方未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在乙方工程款中扣回相应款项，委托他人代为清理。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。施工中乙方应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成的损失的责任和费用。否则甲方有权在结算时扣回相应的款项。九、必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定并承担相应的费用。十、按本合同约定和有关规定的要求办理其应办的其他事项。第八条安全责任：乙方应严格执行《国家电公司安全工作规程》及有关安全生产规定。安全责任以甲乙双方根据有关规定，就本工程施工安全责任问题另行签订《工程施工安全责任合同》。第九条竣工验收一、 竣工验收以国家、行业相关标准等有关规定、本合同的决定为依据。二、 为确保本工程质虽符合设计和规范要求，隐蔽工程在隐蔽前，乙方应自检后及时通知甲方，并会同甲方检查验收，办理有关隐蔽验收签证手续。如乙方不履行此项检查验收程序而擅自继续施工，甲方对此项工程作不合格处理。三、 某项工程中的单项工程，如需单独移交给甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单项竣工工程验收的依据。四、 工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该工程不能全部按期竣工，经甲方研究同意，可做减项竣工，并对已完工的工程进行竣工验收和办理移交手续。五、 在工程竣工验收过程中，如发现工程质H部符合合同约定和有关规定，乙方应负责无偿修理或返工，并按甲方要求和期限内完成，经验收合格后，再行移交。由此造成工程延期交付的，乙方应承担逾期交付违约责任及由此给甲方造成的损失。六、 已竣工工程未验收前，乙方应做好保护工作。若在该期间工程发生损坏，由乙方负责。七、 乙方应在工程竣工2天内通知甲方及相关部门验收，并保证通过验收及送电使用正常。第十条质虽保证一、 工程质虽保修范围：乙方承包施工的全部内容二、乙方对工程质虽保证期为 12个月，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内。若发生因乙方责任造成的工程质虽问题，乙方应负责无偿修理，并承担由此给甲方造成的损失第^一条工地项目负责人甲方负责人： 乙方负责人：第十二条违约责任一、乙方未在20XX年3月10日前竣工并通过验收、送电使用正常，每逾期一天，应偿付给甲方本合同价款 1%/天的逾期违约金（若因大雨天气无法施工，工期顺延）。 第十三条争议解决方式：执行本合同发生的一切争议，由双方当事人协商解决。协商不能解决的，双方可向本合同签订地的人民法院起诉。第十四条双方决定的其他事项：一、 乙方必须严格执行地方政府和甲方的有关规定及规章制度，若违反，所发生的一切责任有乙方负责。二、 本合同未尽事宜，双方通过协商解决。第十五条合同效力：本合同一式参份甲方贰份，乙方壹份。本合同自双方签字盖章之日（签订日期）期生效，至本合同条款全部履行完毕时失效。本合同未尽事宜经双方协商可另行签订补充协议。甲方：乙方：法定代表人法定代表人或委托代理人： 或委托代理人：签约地点：签订日期：工程施工安全责任合同发包方（全称）：（以下简称甲方） 承包方（全称）：（以下简称乙方）甲乙双方根据中铁二十二局沈海复线高速公路漳州段A7标电力工程施工合同，为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电和设备安全，根据国家有关法律法规，经协商一致，签订本合同。第一条工程项目内容及范围：隧道进口端：拌合站800KVA碎石场500KVA;隧道进洞口800KVA630KVA隧道出口端：隧道出洞口800KVA+800KVA拌合站800KVA坑仔大桥500KVA共计8台变压器及线路，包括配电室等土建工程及沿线路所需的青苗及用地补偿。电线路工程施工图纸、设计修改通知书范围内相关工程虽的施工。第二条施工地点：第三条甲方安全责任1、甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为有权制止、纠正并发出安全整改通知书，要求其在限期内整改2、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。工程施工中由甲方派到现场的质检人员对施工质虽负责检查、督促，对施工不负安全责任。第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏等事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：1、 乙方应将其资质证书、企业法人营业执照、授权委托人、施工简历、近3年安全施工记录等资料在签订施工合同前交由甲方核对审查。乙方保证所提供的承包工程要求的相关资质证明材料真实、合法、有效。2、 乙方应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《劳动法》等有关的法律法规，应根据工程制定相应的安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ；严格执行《国家电公司电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力安全生产规程和其他安全规定、制度等，确保施工安全。3、 在施工中，乙方应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规，保证其用工的合法性，确保农民工工资的足额按时发放。必须按国家有关规定，为有关施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用具、安全用具，确保施工人员的人身安全。4、 乙方应保证工作负责人及参加施工人员已经乙方安监部门安全教育并经考试合格，施工队伍超过30人必须配备专职安全员；30人及以下必须配备兼职安全员。乙方指派胡志承作为安全工作联系人。5、 乙方的一切施工活动均应编制安全施工技术措施，施工前应对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程中正确、完整地执行。无措施或未进行技术交底的严禁布置施工。6、 开工前，乙方应切实做好如下工作：(1)组织全体施工人员分工种进行安全教育和安全规程考试，考试合格后方能上岗。特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。乙方对其真实性负责。(2)乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求且已处于安全状态。7、 乙方应在施工范围装设临时围栏和警告标示，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止篇三：临时用电委托施工合同工程项目临时用电委托施工合同（合同编号：）建设单位：施工单位：签约时间：年月曰临时用电工程委托施工合同发包人（以下简称甲方）:承包人（以下简称乙方）:按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行临时施工用电工程施工，双方经友好协商，达成一致意见，特订立本合同，以资信守。J、工程名称：二、 工程地址：三、 工程内容：根据甲方向 电力公司申请临电的相关资料及电力设计部门的临时用电设计图纸（经电力公司审批同意后的图纸）内容，甲方委托乙方施工临时用电的范围为（包含且不仅限于）：外线施工至高压接线，包含变压器就位、高压至变压器、全部高压电气安装及设备安装等。四、合同总价：合同包干总价为人民币。合同总价中已包括所有国家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。五、 工程工期：工程开工日期：年月日。工程完工日期：年月日；共计20个日历天，自甲乙双方签订合同之日起到装表通电并向甲方移交竣工验收资料之日止。如果由于下列原因，乙方可提出工期延长：1、 变更所引起的某项工作虽的显著变化，且该项工作在关键路线上；2、 由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍；3、 遇不可抗力而引起的延误。如果乙方认为其有权提出工期延长，应按规定以书面方式向甲方发出通知，由甲方确认是否予以延长。如有工期延长甲方只给予工期延长，因工期延长所发生的相关费用由乙方承担。六、 工程承包方式1本工程实行总价包干，乙方包工、包料、包工期、包质虽、包安全、包。供电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包风险（物价上涨），合同施工范围内造价不予调整。2合同总价应包括相关行政交费费用、临电设计图设计费、高低压电缆敷O设费用（含电缆主材及辅材）、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、过马路穿管费、顶管费、道路赔偿费、道路修复费、文明施工增加费、与使用土地使用权者的协调及支付相关费用和土地、苗木补偿费、试验费、缺陷修复费、管理费、税金、利润费用等一切费用。用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付也包含在合同总价之中。3该项工程的施工用水、用电费用由乙方负责。 O七、工程价款的调整本工程为总价包干合同。乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。除发生甲方另行委托的新增工程内容时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价。工程价款调整方法：如因工程虽变更而发生的工程造价变更。按 20XX年«20KV及以下配电工程预算定额》执行取费进行调整。材料价格按工程虽变更增加施工内容时市场价格进行结算。八、材料供应本工程所需的材料设备由乙方自行采购；乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求并报电力主管部门验收，同时向甲方和电力主管部门提供产品合格证明和检验资料，因乙方自行采购的材料质虽引起的工程质虽问题由乙方承担所造成的一切损失。九、甲乙双方的一般责任1、 甲方责任：(1)提供接电、接水点及现场临设地点；(2)组织乙方进行图纸会审,向乙方作技术交底；(3)按合同约定支付合同款项；2、 乙方责任：(1)提出用水、用电申请，经批准后在甲方提供的地点装表计虽交费(市场价)，费用由乙方自负；(2)负责施工区域内的安全防护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任；(3)做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护工作;(4)遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全和环保管理规定；(5)按照甲方要求搭建临时设施，以及文明施工的标准。要求施工现场清洁整齐，现场施工人员必须统一着装。交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及其他垃圾等承担因违反有关规定造成的损失和罚款；(6)乙方必须严格遵守甲方现场施工管理规定和要求；(7)全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应内部管理措施,由于违反规定而,发生的一切后果由乙方自负；(8)乙方保证按电气施工规范及施工图纸施工；(9)乙方保证工程达到国家验收标准及电业主管部门验收标准；(10)乙方保证工程达到电业部门移交要求标准；十、工程保修工程保修期自乙方向甲方提交供电部门颁发的工程验收合格证之日起，保修期为贰年，保修金额为工程结算总价的5%保修期内，凡因乙方施工造成的质虽问题，乙方接甲方通知之日起24小时内，应无条件予以维修。若乙方因此拖延维修，则甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。十一、工程价款支付办法1、本工程工期为20天，无预付款。2、工程施工全部完成经验收合格后支付至工程合同价款的80%工程竣工验收合格及竣工资料齐备后，乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后，在送电时一次性付至工程结算总价的95%剩余5%乍为质虽保修金在保修期满后支付。3、工程价款支付方式：银行转帐支票。十二、违约责任1、凡由于乙方责任而影响工期和工程质虽的 ，造成的工期滞后和经济损失由乙方承担,甲方有权从工程款中扣减并追索损失费用。2、 在合同的执行过程中，甲方不能按合同约定履行自己的各项义务和支付款项，及发生其它使合同无法履行的行为时，应承担违约责任，还要向对方支付违约金；乙方不能按合同期竣工，施工质虽达不到设计和规范的要求或发生其它行为使合同无法履行时，应承担违约责任；在发生违约行为时，除赔偿对方的全部损失外，还要向对方支付违约金。3、 如因乙方施工原因给用户造成的损失，由乙方承担一切责任。十三、奖罚1、 本合同违约金额度为合同总价的3%。2、 由于乙方原因每超一天合同工期，甲方在违约金基础上对乙方进行追加罚款，罚款额度为每超一天扣罚工程合同总价款的白分之一。3、 乙方如施工中出现质虽事故，由乙方负责处理，费用由乙方承担，由此造成其他损失的费用甲方从乙方工程款中扣除。4、乙方按合同签订的保修期期满，无任何质虽问题，甲方如数退还质H保证金。十四、争议解决本协议未尽事宜，由甲乙双方协商处理。履行合同过程中发生争议，首先应本着友好态度协商或向各级主管部门申请调解，若经协商不成或调解无效，任何一方均可向当地的人民法院提起诉讼。十五、其他1、 本工程不允许转包。2、 工程保险：乙方必须按规定办理各种保险。3、 本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人或其委托人（签章）： 法定代表人或其委托人（签章）：年月日年月日地址：地址：开户：帐号：电话:电话传真：传真