临电施工合同下载

竭诚为您提供优质文档/双击可除临电施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 下载篇一：临时用电施工合同合同编号：临时用电工程施工合同工程名称：工程地点：发包方（甲方）：承包方（乙方）：签约地点：签约时间：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行临时用电施工工程施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条工程概况1、 工程名称：2、 工程地点：3、工程范围及内容：第二条工期施工工期共天日历天，配合土建同步进行，具体开工日期以甲方书面通知为准。因甲方原因或出现不可抗力因素，工期顺延。第三条工程造价1、 经双方协商，本工程总造价为人民币：元（含税，大写：）。2、 本工程造价为固定总价承包，乙方包工、包料、包安全、包文明施工，发生增减按甲方确认的增减工程虽作为结算依据。第四条付款方式1、合同签订生效后十日内，甲方支付工程总造价的 ％乍为预付款；余下工程款项在工程完工且经甲方验收合格后的十日内付清。2、 工程款项通过银行转账方式支付，乙方在收到上述款项后的五日内向甲方提供等额有效发票。第五条甲方职责1、 甲方应提供水泵房图纸、资料给乙方，以及提供所需技术的支持。2、 甲方应负责乙方与监理、 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 等单位的沟通协调。3、 甲方提供存放乙方施工设备、材料的场地。4、 甲方应合同约定按时支付工程款给乙方。第六条乙方职责1、 乙方应做到文明施工，处理好与其他在建专业施工队伍的关系，同时遵守甲方现场施工的管理规定，2、 按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。3、 根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质虽达到合格，并接受甲方的监督。4、 乙方协助甲方项目经理对工程各种变更、增减工程H进行现场签证，负责施工资料原始数据记录，并提交甲方进行资料整理。5、 工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。材料设备需附有出厂合格证、质虽保证书电力部门、机械部门生产许可证等。施工过程中，乙方应保管好其设备材料，丢失或盗窃的，甲方不负责任。6、 乙方应为其聘请的施工人员购买工伤保险及劳动保护用品，不得聘请童工及残疾人员作为本工程施工人员。7、乙方在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。如乙方未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在乙方工程款中扣回相应款项，委托他人代为清理。8、乙方人员在施工场内出现打架斗殴、损坏本工程、或盗窃、破坏甲方其他工程成品、半成品等情况时，每出现一次，乙方应向甲方支付元的违约金，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿。甲方因上述情况造成损失，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在应付乙方款项中扣除。第七条违约责任1、 甲方应按合同约定支付工程款项，因甲方过错延迟支付的，每迟延一天按工程总造价的％计付违约金。2、 乙方应按期完工，因乙方原因导致工期延迟的，每迟延一天按工程总造价的％计付违约金。延迟天的，甲方有权单方解除合同，甲方因工期延迟导致经济损失的，乙方还须承担赔偿责任。3、 施工过程中，因乙方疏忽大意、操作不当导致安全事故发生的，乙方承担一切责任。4、 工程完工并投入使用后，存在质虽|可题的，由乙方无条件返工修理，一切费用由乙方负责。因工程质虽问题导致人员伤亡、财物损毁的，乙方承担一切赔偿责任。5、 施工过程中，乙方未经甲方同意将工程转包、或单方终止合同履行的，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付工程总造价30%勺违约金。因合同解除导致甲方经济损失的,乙方还应承担赔偿责任。第八条工程验收1、 竣工验收以国家、行业相关标准等有关规定、本合同约定定为依据。2、 乙方应在工程完工后两日内应及时组织甲方及相关部门进行验收工作。3、 在工程竣工验收过程中，如发现工程质虽部符合合同约定和有关规定，乙方应负责无偿修理或返工，并按甲方要求和期限内完成，经验收合格后，再行移交。第九条质虽保证1、 乙方保证所提供设备材料是全新、未曾使用过的，其质虽、规格及技术特征符合合同及有关规范要求。2、 该工程保修期为36个月(保修期从本设备投运之日开始计算)。保修期内非甲方人为原因而出现质虽问题，由乙方负责保修，并承担由此而产生的一切费用。 乙方提供24小时维修服务，维修反映时间 2小时内，小故障4小时内排除，一般故障6小时内排除。保修期内提供不定期上门免费检查保养，并有文字记录。下列情况乙方不负责免费保修：(1)不按照乙方提供的正确使用方法而导致设备故障损坏；(2)擅自改装设备；(3)各种人为因素或天灾等不可抗力的因素等所造成的损坏。第十条其他1、 本合同一式份，双方各执份，均具同等效力，本合同自双方签章后生效。2、 本合同如有未尽事宜，由双方协商达成补充 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ，作为本合同的附件，与本合同有同等的效力。3、 合同履行过程中双方发生争议的，先协商解决。协商不能的，提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。篇二：临电施工合同合同编号：JpD-房地产开发有限公司10KV配电工程施工合同建设方：施工方：签订日期：年月日签订地点：建设方(甲方)：施工方(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.工程名称：2.工程内容：？安装315kVA变压器台架2台，新装高压组合计虽预付费装置1台，隔离刀闸2组，避宙器4组，跌落式熔断器2组，低压刀闸2组；？敷设电缆YJV22-8.7/10kV-3*35电缆约45米、电缆头制作、安装，？设备安装调试等相关工程。3.工程地点：第二条工程承包方式本工程采取包工包料方式（不含变压器） 。本工程采取固定总价包死。（占地绿化协调、土建工程甲方负责）第三条合同总价及工程款支付方式1.工程总造价为元，（大写）元整。2.本工程工程竣工验收前甲方需向乙方支付至工程总款的95%剩余工程总款的5%故为质保金，质保期1年后付清。3.遇工程有特殊要求走签证，已实际结算为准。4.工程费用结算依据：本工程施工设计图纸、 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 、材料清册、签证及变更手续； 《20KV及以下配电网工程预算定额》（20XX年）；〈〈20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》（20XX年版）。第四条合同工期1.本工程的工期为：自甲方将经审核通过的图纸送达乙方，甲方按合同规定且工程所需土建竣工验收后，设备到达现场之日起算15个工作日内（按实际可施工的工作日天数计算）竣工。竣工标志为：本工程具备验收条件。2.施工期间，乙方每日的施工时间：可定在防暑、防寒,不影响周围居民日常生活等便于工作的时间。遇下列情况之一的，工期应当顺延：（1）因工程虽增加或甲方变更设计，需要延长工期的；（2）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；（3）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；（4）甲方提供的材料、设备质虽不合格影响工程施工的；（5）因甲方责任造成工期延误的其他情况； （6）甲方同意工期顺延的其他情况；（7）因现场不具备施工条件导致工期顺延；（8）不可抗力。3.判断造成工期延误依据：以“双方认定的书面协议”为确定双方责任的依据。第五条施工图纸1.施工图纸由甲方委托有相关资质的单位设计，甲方提供施工图纸一式二份，甲方执一份，乙方执一份。施工图纸内容应符合国家规定入网标准，由甲方对图纸的设计内容和质虽负责。2.双方应当对施工图纸予以书面签收确认，具体给付图纸时间根据实际需要确定。第六条工程变更1.甲方变更设计，应事先与乙方沟通协商。所有的设计变更和工程虽增减，甲方应当办理签字确认手续，作为工程造价的计算依据2.因甲方设计变更，造成乙方返工费用和相应损失由甲方承担。第七条材料、设备供应1.甲乙双方所提供的材料、设备必须满足国家标准和设计要求，并且附有合格证书，并且各自对提供的设备、材料质虽负责。2.应当由甲方提供的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备的数虽、规格、品种、品牌和外在感官质虽共同验收。第八条质虽标准1.本工程的质虽等级标准为’合格’。2.本工程质虽执行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》和电力行业的有关规定。第九条工程验收、交付与保修1.工程完工后，乙方通知甲方具备验收条件，并提供竣工验收相关资料，协助做好验收工作。2.本工程验收合格后，双方办理移交手续；3.本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下本工程保修期为1年。保修期间不收费。第十条甲方工作1.甲方应派专人在现场配合乙方施工，负责协调解决干扰、阻扰乙方施工等工作。甲方指定现场代表为：项目负责人：联系电话：2.及时向乙方提供相关的原工程图纸资料和保护定值。3.负责本工程建设场地的征用、赔偿和相关手续的办理。4.按协议的规定，按时支付乙方的工程款。5.甲方在乙方施工过程中应协助维护现场秩序，以防止材料丢失，因丢失材料造成的工期延误和损失由甲方负责。第^一条乙方工作1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方指定现场代表为：项目经理：；联系电话：2.按国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》和电力行业的有关规定施工。3.工程使用的材料必须符合国家及行业现行的有关规定、规范要求。 4.施工中按图纸施工。5.施工中严格按安全标准组织施工，由乙方造成的事故责任和因此发生的费用自理。6.服从现场监理及甲方的监督。 7.按协议商定的工期完成施工。第十二条违约责任1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚和造成损失的，最终责任由责任方承担。 2.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。第十三条免责条件1.如因不可抗力的原因导致不能履行合同和造成损失的，双方互不承担责任。2.遇不可抗力，双方均应迅速采取措施，尽虽减少损失。3.不可抗力是指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及国家规定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。第十四条争议解决的方式双方发生争议时，应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经争议经协商仍无法解决的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十五条附则本合同的附件、图纸、签证单和双方签署的相关文件，均属于本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字并盖章之日起生效。篇三：临电施工合同施工临时用电电器安装施工协议工程名称：建设单位：施工单位：签订日期：签订地点：项目施工临时用电工程建设方：施工方：甲乙双方本着公平、自愿的原则，根据我国《合同法》《电力法》等相关法律、法规规定，双方达成以下协议:第一条工程概况1.1工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：承包方式：1.2质虽等级：1.3协议价款：本协议工程承包造价为元整（大写：肆拾玖万壹仟陆佰肆拾元整）。第二条甲方的工作和责任甲方按本协议的要求，一次或分阶段完成以下工作：2.1及时办理有关工程事宜的证件、批件；2.2按照图纸设计要求对基础进行制作、施工；2.3对工程进度、工程质虽进行监督；2.4按照协议约定履行付款义务；2.5在开工前期解决所有施工障碍，协调解决施工过程中可能出现的各种问题。第三条乙方的工作和责任乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：3.1乙方负责按照工程相关要求进行施工、调测，确保工程按时保质完成；3.2乙方有对已完工但未经终验工程成品进行保护的义务；3.3应甲方的要求，参加甲方组织的设备材料等验收；3.4乙方必须做好安全施工管理工作，施工过程当中所产生的人身损害及财产损失后果由乙方承担法律责任；3.5乙方按协议的约定的标准及相关要求提供施工材料及设备；3.6乙方须确保工程质虽标准。第四条工程质虽4.1工程质H应达到国家或行业的质H检验评定标准。4.2违约责任：(1)若达不到供用电验收标准的部分，甲方可要求乙方返工，乙方应及时返工，直到满足验收标准；(2)因乙方原因达不到验收标准，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到验收标准，乙方承担违约责任；(3)因甲方原因达不到验收条件，由甲方承担返工的全部经济支出，工期相应顺延；(4)如乙方施工质虽严重达不到约定标准，甲方可解除协议，乙方赔偿相应损失。第五条工程虽的核实确认5.1乙方按工程竣工时实际内容提交工程虽 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ，甲方核实工程虽并进行确认，作为工程价款支付的依据；5.2甲方代表对乙方未经甲方书面同意超出设计图纸要求增加的工程虽和因自身原因造成返工的工程虽，不予计虽；5.3甲方代表根据工程计划进度， 对乙方提出进度要求，对虚报进度的情况进行记录，并有权责成乙方进行改进或采取其他保证工程进度的措施。第六条工程款支付6.1工程款支付的时间和方式：乙方负责向供电部门报请验收，验收合格后，甲方向乙方支付工程款的60处竣工结算经有关部门审核确定后，支付至审核价款的 90处剩余工程款待质保期结束后一次性付清，质保期为一年。第七条违约及其它7.1在协议履行中，如甲方要求变更协议内容，则应在相关时间前以书面形式通知乙方，并征得乙方书面认可，反之，如乙方要求变更协议内容，则应在相关时间前以书面形式通知甲方，并征得甲方书面认可；7.2本协议如需修改应由甲乙双方协商一致订立补充协议；7.3本协议未注明的条款，可参照议标文件和投标文件；7.4甲乙双方在履行协议中如发生纠纷，双方应在互相谅解的基础上友好协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉；7.5本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效;7.6本协议一式陆份，双方各执参份。建设方：（签章）法定代表人或委托代理人：（签章）地址：邮编：电话：施工方：（签章）法定代表人或委托代理人：（签章）地址：邮编：电话：本合同签于：时间：年月日