砌砖劳务承包
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
书砌砖劳务承包合同书砌砖劳务承包合同书砌砖劳务承包合同书总包人:(以上简称甲方)砌体清工分承包人:(以下简称乙方)由于甲方承建XXX工程的需要,经甲乙双方
协议
离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载
根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和相关条文的规定,现将该工程相关砖砌体分项清工承包给乙方施工,为明确双方的责任和权利,特订如下
合约
雇佣合约香港连锁店特许加盟合约系统维护服务协议易货交易卡保证合约香港雇佣合约
:一、承包方式:清工二、建筑面积:按墙体实砌的墙面平方结算。三、砌体清工工作内容:包括项目:按图纸设计要求及会审纪要设计更改通知书,按国家
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
及图集等要求施工,泥桶、泥铲、砌砖线及其余小型工具,图线上包括的所有砌体总包干价为22元/㎡,一次性包死,中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完成,中途无故退场,甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。四、工程质量:严格履行现行的相关施工查收规范和设计图纸的要求施工,保证合格,并在保证质量的要求下节俭材料,如发现有浪费材料的现象,按实际材料价钱翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工,其材料费及人工费均归乙方自负。砌体以前地面应按要求湿水,冲刷洁净,如发现一次扣贰佰元。五、文明施工:1)、乙方进场人员必须严格履行甲方相关规定。2)、每层的砌体完工后应做到工完料清。3)、工地现场严格进行打斗打斗。4)、小孩及不工作的妇女,严禁进入施工现场。六、付款方式:每个月结算一次,按已达成实际实砌的工程量墙面每平方承包干价的80%付款,余款待砌体分项全部完工后付10%,余下10%待中间查收合格后付清。七、本工程质量要求为合格工程。八、工期:自合同署名生效之日起,至砌体全部完工后,总工期为二个月。九、安全生产:乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工,如因乙方原因发生安全事,则一切责任由乙方自己担当。十、甲方权利与义务:1)、提供乙方工人的生活用水用电。2)、对不听从管理和领导的班级,管理人员相关权改换。3)、对不恪守企业、项目部及相关部门的安全
规章制度
食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度
的有权进行罚款并开除当事人。4)、对成心浪费材料的班组,经劝阻后还不更正的有权进行加倍罚款。5)、对相关部门要求整改的部位,乙方必须整改合格。十一、乙方权利与义务1)、听从甲方和监理单位的指挥,听从甲方领导,恪守企业项目部及相关部门的各项规章制度。2)、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。十二、未尽事项经甲、乙双方另行商议,如发生纠葛先由劳动仲裁及相关主管部门判决,还不能解决的,由法院判决。十三、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自署名之日生效,工程款付清后自动无效。甲方:乙方:年月日