项目名称:同书设计单位：____________________________________________日期：_________甲方:乙方：根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合建筑楼体灯光亮化具体情况，经双方协商一致，本着自愿？平等？互利为原则，签订如下条款？一？项目名称和地点1?项目名称：__________________________亮化工程2?工程地点：_______________________________________二？工程内容、技术资料、图纸提供办法及质量技术要求：依据甲乙双方确认的《工程效果图及预算内容》施工。项目内容及要求：1、楼顶LED瓦楞灯（黄色）2、楼顶塔楼LED洗墙灯（黄色）3、外墙LED投光灯（暖白色）4、LED发光字（字壳白色，光源白色）5、酒店门厅入口LED景观壁灯（暖白色）5、其他工程材料内容及规格依据甲乙双方确认的《__________________亮化工程预算表》内容为准施工。（详见附件）三？承包方式和造价：本项目由甲方以包工包料方式委托乙方设计、安装。《______________合计总造价为______________________元整，（大写:元整）？四？工程价款支付？结算方式：1、合同签订后甲方支付给乙方工程总价30%做为工程材料预付款，即—元整，（大写：元整）；2、工程材料进工地施工后，甲方支付乙方工程总价40%做为工程进度款,即______________元整，（大写：____________________）;3、工程完工后由甲方验收后，甲方支付乙方工程款30%，即___________元整,（大写：元整）；五？工程期限：1、
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
工程日历期限为_____________工作日，如遇到无法抗拒自然（如刮风下雨？雪等）等原因，工期相应顺延？2、如因甲方现场配合问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
造成的窝工、停工，工期相应顺延，乙方不承担因素工期延误的相关责任。六？双方责任（一）甲方责任1?甲方须预留该工程总电源（负载功率不低于10KW）。甲方为乙方提供施工工具用电源（即手枪钻、切割机等），不计电费。2、材料进场前，甲方安排相关负责人员协调现场、配合施工，并协助乙方选好材料堆放场地，为乙方提供必须的施工条件。3?甲方应按本合同及时拔付工程款项？如工程款不能及时到位，工期相应顺延?造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失？4、工程竣工后，甲方负责工程验收及款项拔付手续。（二）乙方责任1?乙方必须按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保灯具安装及结构的安全性？乙方必须保证结构使用安全，施工操作安全，并承担施工过程中的安全保险及安全责任。2、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任？3、乙方在施工前对现场施工人员进行安全培训，并对施工现场设置安全防护设施，准备安全防护用品；4?乙方工程竣工，应书面
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程,视为验收通过？5、乙方对该工程中所有产品免费保修期为____________年。七、工程竣工验收1、该工程中主要材料需有相关质检报告做为产品质量合格依据；2、工程中所使用其他的辅助材料依据国家相关
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
标准为准；3、工程竣工后，保证所有产品正常工作，即为合格。如因产品质量问题不能交付使用，由乙方及时检修更换。八、工程变更凡涉及到本工程确定的
设计方案
关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案
以外的变更或增加项目，由甲、乙双方协商确定后，以书面形式签字盖章生效，作为本合同有效附件，并相应调整合同价款及竣工日期。九？违约责任：1、如工程竣工后，无质量问题并达到合格验收标准，但甲方逾期验收或以其他理由推诿、扣除、拒付等行为，不履行合同约定支付款项，则乙方有权对该工程中所有产品进行拆除处理，并无需退还甲方所预付的所有款项。同时该合同终止。2、如因乙方自身原因导致工期延误，不能按时交付甲方使用，则每推迟一天乙方向甲方支付合同总价款的3%。做为违约补偿。3、如甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决？十、其他事宜1、合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守？2、本合同一式二份，具有同守效力，其中甲方持一份，乙方持一份?3、经双方确认后的设计图纸为本合同的有效附件？4、本合同由甲乙双方签字盖章后生效？甲方（盖章）:乙方（盖章）:代此理当可人行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支代我理1会努力把内容做得更好]日期:日期:
浙公网安备 33021202002483