下载

3下载券

加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 监理工程师考试《建设工程合同管理》全真习题及答案一

监理工程师考试《建设工程合同管理》全真习题及答案一

监理工程师考试《建设工程合同管理》全真习题及答案一

面糊V
2009-03-30 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《监理工程师考试《建设工程合同管理》全真习题及答案一doc》,可适用于经济金融领域

监理工程师考试《建设工程合同管理》全真习题及答案一  一、判断题  、若工程师进行合同规定之外的检查工作致使工程暂停承包商均有权索赔。()  A、是  B、否  、应当先履行债务的当事人只要发现对方经营状况严重恶化就可以行使不安抗辩权。()  A、是  B、否  、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格()    A、是  B、否  、保留金待竣工验收合格后一次发还。()  A、是  B、否  、当递交最终报表之后承包商根据合同进行索赔的权力终止了()  A、是  B、否  、若投标人的报价明显低于标底%且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的则该报价作废标处理。()  A、是  B、否  、转让是属于合同主体的变更。()  A、是  B、否  、被仲裁机构裁定为可撤消的合同自裁定之日起合同不再具备法律效率()来源:学易网  A、是  B、否  、对格式条款有两种以上解释的应当作出不利于提供格式条款一方的解释。()  A、是  B、否  、在评标过程中将报价外的其他因素折算为货币价值并加减到承包商的报价中这是评标价法评标()  A、是  B、否  、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员()  A、是  B、否转自学易网wwwstudyezcom  、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任义务和一般风险。()  A、是  B、否  、保证合同的当事人是债权人和保证人()  A、是  B、否  、被仲裁机构裁定为可撤消的合同自裁定之日起合同不再具备法律效率()  A、是  B、否  、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的适用于建设工程合同的有关规定。()  A、是  B、否  、根据“担保法‘的规定医院、学校不能作为保证合同的担保人()  A、是  B、否  、招标是要约投标是承诺。()  A、是  B、否  、转让是属于合同主体的变更。()  A、是  B、否  、代理不合法的合同属于无效合同。()  A、是  B、否  、业主指定的分包商在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时他应向监理工程师提交索赔报告()  A、是来源:学易网  B、否二、单项选择题  、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了()。  A、避免风险  B、克服风险  C、转移风险  D、控制风险转自学易网wwwstudyezcom  、FIDIC合同条件规定工程师视工程进展情况有权发布暂停施工指令。属于()的暂停施工承包商可能得到补偿。  A、合同中有规定  B、由于不利的现场气候条件影响  C、为工程施工安全来源:学易网  D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致  、施工过程中如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后应由()。  A、承包人办理申报手续发包人承担费用  B、承包人办理申报手续承包人承担费用  C、发包人办理申报手续承包人承担费用  D、发包人办理申报手续发包人承担费用  、不属于委托监理合同监理人义务的是()。  A、工程建设外部协调工作  B、按合同约定派驻监理人员  C、不泄露委托人申明的秘密  D、运用合理技能认真勤奋地工作  、工程师有权处理的索赔是承包商()。  A、依据合同条款提出的索赔  B、依据法律法规提出的索赔  C、提出的道义索赔  D、提出的缺少证据索赔  、FIDIC施工合同条件规定对已达到基本竣工的工程由于非承包商原因影响不能进行竣工试验工程师应确定为()。  A、工程已竣工不需竣工试验  B、工程已竣工还需竣工试验  C、经竣工试验判定是否竣工  D、经竣工试验后判定是否合格转自学易网wwwstudyezcom  、承包人的施工质量未达到合同要求工程师发布暂时停工通知承包人按工程师指示修复缺陷后发出复工通知工程师在小时内未作答复承包人()。  A、继续后续工作的施工  B、向发包人请示复工  C、向工程师再次请示复工  D、向发包人发出解除合同通知  、fidic合同条件规定当业主与承包商发生合同争议时提出争议方应首先将自己的要求()。  A、通知对方并与他协商  B、提交监理工程师请他作出决定  C、自己提交仲裁  D、直截提请诉讼  、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为从()的日历天数计算。  A、合同签字日起按投标文件中承诺  B、合同签字日起按招标文件中要求  C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺  D、合同约定的开工日起按招标文件中要求  、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的()关系。  A、债权与债务  B、代理与被代理  C、法人与自然人  D、权利与义务  、发包人经原设计人书面同意后可委托其他设计单位修改()对修改后的设计文件负责。  A、发包人  B、原设计人  C、修改单位  D、承包人  、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定设计人应()。  A、没收全部定金补偿损失  B、要求发包人支付双倍的定金  C、要求发包人补偿实际发生的损失  D、要求发包人付给合同约定设计费用的转自学易网wwwstudyezcom  、材料采购合同在履行过程中供货方提前个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站且交付数量多于合同约定的尾差()。  A、采购方不能拒绝提货多交货的保管费用应由采购方承担  B、采购方不能拒绝提货多交货的保管费用应由供货方承担  C、采购方可以拒绝提货多交货的保管费用应由采购方承担  D、采购方可以拒绝提货多交货的保管费用应由供货方承担  、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时应以()为准。  A、现场考察时招标人口头解释  B、招标文件规定  C、书面回函解答  D、仲裁机构裁定  、当合同履行过程中发现对给付货币地点合同中没有明确约定事后双方又未能达成补充协议依据《合同法》应在()履行。  A、支付货币一方所在地  B、接受货币一方所在地  C、货币存放地  D、货币使用地  、FIDIC施工合同条件规定指定分包商行为给业主造成损失对此事件()。  A、承包商承担部分责任  B、业主可要求承包商承担全部责任  C、如果承包商没有向指定分包商发布错误指示承包商不承担责任  D、应由指定分包商承担全部责任转自学易网wwwstudyezcom  、FIDIC土木工程施工合同条件规定工程师()之后退还承包商合同约定的全部保留金。  A、签发工程移交证书  B、签发解除缺陷责任证书  C、签发分部工程移交证书  D、退还履约保函  、承包人因自身原因实际施工落后于进度计划若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低此时承包人()。  A、有权要求赔偿  B、只能获得增加成本的一定比例的赔偿  C、由发包人协调不同承包人间的赔偿问题  D、无权要求赔偿  、合同生效后当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的最后应当采用()确定。  A、补充协议来源:学易网  B、合同有关条款  C、交易习惯  D、在不动产所在地履行  、必须以第三方财产提供担保的方式是()担保。  A、保证  B、抵押  C、质押  D、定金  、FIDIC施工合同条件中基准日是指()的日期。  A、提交履约保函的日期  B、递交投标书截止的日期  C、递交投标书截止日前天的日期  D、签署协议书的日期转自学易网wwwstudyezcom  、依据施工合同示范文本通用条款在施工合同履行中如果发包人不按时支付预付款承包人可以()。  A、立即发出解除合同通知  B、立即停工并发出通知要求支付预付款  C、在合同约定预付时间天后发出通知要求支付预付款如仍不能获得预付款则在发出通知天后停止施工  D、在合同约定预付时间天后发出通知要求支付预付款如仍不能获得预付款则在发出通知之日起停止施工  、因发包人的原因要求解除合同当设计工作不足一半时应该()。  A、不退定金  B、按设计费一半支付  C、按全部设计费支付  D、不支付设计费  、施工合同的履约保函有效期自()止。  A、施工合同签订之日起到施工合同终止时  B、提交履约保函之日起到工程验收合格之日  C、履约保函约定生效日起到约定的期满之日  D、提交履约保函之日起到工程交付使用之日  、无责任方依据合同中的约定行使留置权时所留置的财产应当是()。  A、违约方抵押的财产  B、违约方合同外的财产  C、违约方合同内的财产  D、违约方所拥有的财产  、债务人或者第三人不转移其财产的占有将该财产作为债务履行担保的担保方式是()。  A、定金来源:学易网  B、留置  C、抵押  D、质押转自学易网wwwstudyezcom  、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()。  A、完成合同内注明的全部工程的时间  B、完成合同内外全部工程的时间  C、招标文件内规定完成工程的时间加上经过批准顺延的工期  D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间加上经批准顺延的工期  、《建设工程委托监理合同》规定委托人的责任不包括()。  A、委托人选定的质量检测机构试验数据错误  B、因非监理人原因的事由使监理人受到损失  C、委托人向监理人提出赔偿要求不能成立  D、监理人的过失导致合同终止来源:学易网  、监理合同在履行过程中由于非监理方的原因导致双方在"程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务则监理责任期应理解为()。  A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间  B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止  C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止  D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止  、由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工为此分包人向承包商提出索赔。承包商()。  A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求  B、认为索赔成立先行支付后再向业主索赔  C、不予支付以自己的名义向工程师提交索赔通知  D、不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告转自学易网wwwstudyezcom  、合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人原法人签订的合同()。  A、自然终止  B、归于无效  C、仍然有效  D、可以撤销  、FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()。  A、业主合同内的暂列金  B、承包商应交付的定金  C、业主应交付的定金  D、承包商应得的工程款  、业主与承包商的关系是()。  A、购销合同关系  B、经济委托关系  C、法律上的平等关系  D、委托与被委托的关系  、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是()。  A、委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金  B、暂停执行监理业务超过个月  C、委托人无正当理由拖欠监理酬金日以上  D、委托人未能为监理人提供必需的工程资料  、世行贷款公路项目主要采用()。  A、单价合同  B、总价合同  C、成本加酬金合同  D、设计施工总承包合同  、监理合同在履行过程中由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务则监理责任期应理解为()。  A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间  B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止  C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止  D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止转自学易网wwwstudyezcom  、《合同法》规定的“抗辩权”是指一方有违约行为时对方有权()。  A、撤回合同  B、撤销合同  C、解除合同  D、中止履行义务  、施工合同文本规定承包人有权()。  A、自主决定分包所承包的部分工程  B、自主决定分包和转让所承担的工程  C、经发包人同意转包所承担的工程  D、经发包人同意分包所承担的部分工程  、能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是()。  A、法律关系主体  B、法律事实  C、法律关系客体  D、法律关系内容  、委托监理合同的通用条件是()。  A、标准条件  B、修改条件  C、专用条件  D、补充条件  、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象是()。  A、法律关系主体  B、法律事实  C、法律关系客体  D、法律关系内容  、当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时监理工程师()。  A、不承担责任  B、承担连带责任  C、承担全部责任  D、同意扣除一定数量的酬金  、施工合同的总纲性文件是()。  A、协议书来源:学易网  B、通用条款  C、专用条款  D、附加条款转自学易网wwwstudyezcom  、定标签订合同时应对()作为中标的合同价。  A、评标价  B、标底价  C、修正后的标底价  D、投标价  、投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是()。来源:学易网  A、市场行为  B、企业行为  C、正当竞争行为  D、不正当竞争行为  、业主的索赔主要根据()提出。  A、施工质量缺陷  B、设计变更  C、工程量减少  D、施工进度计划修改  、监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。  A、能力  B、人员  C、设备  D、报价  、施工合同当事人在合同中未选择协议管辖合同发生纠纷后承包人应当向()人民法院起诉。  A、工程所在地  B、施工企业所在地  C、合同签订地  D、建设单位所在地  、监理人实施监督控制权时征得委托人同意可以发布的指令不包括()。  A、开工令  B、停工令  C、复工令  D、验收令  、一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为万元合同履行阶段双方各受到了万元的经济损失。法院判定双方都有过错但甲方是主要过错方应承担的过错责任。则损失的承担应为()。  A、各自承担自己的损失  B、甲方赔偿乙方万元损失  C、甲方赔偿乙方万元损失  D、甲方赔偿乙方万元损失 转自学易网wwwstudyezcom  、施工合同示范文本通用条款规定承包人对()的保修期限应为年。  A、地基基础工程  B、屋面防水工程  C、设备安装工程  D、排水管道工程  、材料采购的交货检验数量验收的方法是()。  A、经验鉴别法  B、理论换算法  C、物理试验法  D、化学实验法  、下列对不可抗力发生后合同责任的描述中错误的是()。  A、承包人的人员伤亡由发包人负责来源:学易网  B、工程修复费用由发包人承担  C、承包人的停工损失由承包人承担  D、发包人的人员伤亡由发包人负责  、关于无效合同下列说法错误的是()。  A、违反了法律规定的条件  B、自订立起就没有法律效力  C、不受到法律保护  D、自宣布无效之日起无效  、在下列各种合同中一般情况下()的合同有效。  A、限制民事行为能力人订立未由法定代理人追认  B、无代理权人订立被代理人未作表示  C、法定代表人越权订立相对人不知道其超越权限  D、无处分权人处分他人财产订立未经权利人追认转自学易网wwwstudyezcom  、依据施工合同示范文本通用条款在施工合同履行中如果发包人不按时支付预付款承包人可以()。  A、立即发出解除合同通知  B、立即停工并发出通知要求支付预付款  C、在合同约定预付时间天后发出通知要求支付预付款如仍不能获得预付款则在发出通知天后停止施工  D、在合同约定预付时间天后发出通知要求支付预付款如仍不能获得预付款则在发出通知之日起停止施工  、FIDIC施工合同条件规定业主应在收到()后天内退还承包商履约保函。  A、最终支付证书  B、接收证书  C、履约证书副本  D、付款证书  、设计合同订立后尚未开始设计工作发包人因故解除合同()。  A、退还发包人已付的定金来源:学易网  B、退还发包人已付的设计费  C、不退还发包人已付的定金  D、不退还发包人已付的设计费  、FIDIC土木工程施工合同条件规定工程保险期限应为()。  A、从投保之日到最终结算日  B、从投保之日到工程竣工移交之日  C、从现场开始工作到工程竣工移交之日  D、从现场开始工作到解除缺陷责任期结束  、在施工合同中工期可以顺延的根本原因在于()。  A、属于承包人应承担的风险  B、属于工程师应承担的风险  C、属于发包人应承担的风险  D、处于关键线路影响总工期转自学易网wwwstudyezcom  、A公司欠银行贷款万元现该公司将一部分资产分离出去另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题存在以下意见其中正确的是()。  A、应当由A公司承担清偿责任  B、应当由B公司承担清偿责任  C、应当由A公司和B公司承担连带责任  D、A公司和B公司均不再承担清偿责任  、监理单位出现失职行为按照监理合同规定委托人可()。  A、发出中止合同通知令监理合同即行停止  B、发出未履行义务通知后在第天单方终止合同  C、发出未履行义务通知后天内未能得到满意答复进一步发出终止合同通知在该终止合同通知发出后的第天监理合同即行终止  D、首先发出未履行义务通知天内未能得到满意答复后在第一个通知发出天内发出终止合同通知监理合同即行终止  、工程项目不允许采取的招标方式是()  A、公开招标来源:学易网  B、邀请招标  C、议标  D、竞争性招标  、施工合同订立后发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化而拒绝支付预付款这是发包人行使()。  A、同时履行抗辩权  B、异时履行抗辩权  C、后履行抗辩权  D、不安抗辩权转自学易网wwwstudyezcom  、关于工程量计量正确的处理方法是()。  A、工程师接到承包人的报告后应按工程量清单的量作为计量的工程量  B、工程师接到承包人的报告后应通知承包人共同计量  C、若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效  D、承包人实际完成的(包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内  、监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是()。  A、委托监理合同  B、可行性研究报告  C、工程设计合同  D、设计招标文件  、设计合同示范文本规定发包人逾期支付设计费()以上时设计人可暂停下阶段工作并通知发包人。  A、天  B、天  C、天  D、天  、订立合同过程中()是要约。  A、招标公告  B、投标书  C、寄送的价目表  D、招股说明书  、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。  A、初步设计编制的概算价  B、施工图设计编制的预算价  C、投标书中标明的报价  D、评标委员会算出的评标价  、工程师对索赔处理的决定()。  A、是终局性的具有强制约束力  B、不是终局性的不具有强制约束力  C、是终局性的不具有强制约束力  D、不是终局性的具有强制约束力转自学易网wwwstudyezcom  、设计合同履行过程中()属于设计人的责任。  A、确定设计参数取值来源:学易网  B、组织对设计成果鉴定  C、办理文件的审批手续  D、为现场的设计人员提供工作条件  、按照《建设工程委托监理合同》规定执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。  A、向其他人泄露委托人申明的秘密  B、从承包方获取提前工期奖金  C、帮助承包人完善施工组织设计  D、鼓动承包人就发包人的违约行为索赔  、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷由施工单位负责维修其费用()。  A、由施工单位直接向设计单位索赔  B、由设计单位全额承担  C、由建设单位全额承担  D、通过建设单位向设计单位索赔不足部分由建设单位负责  、承包商对工程师变更工程的估价不满意将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定承包商()。  A、必须接受裁决委员会的决定  B、可以将争议提交业主做决定  C、可以提交仲裁机构做决定  D、可以再次提交工程师做决定  、在FIDIC合同条件中()属于承包商应承担的风险。  A、施工遇到图纸上未标明的地下构筑物  B、社会动乱导致施工暂停  C、专用条款内约定为固定汇率合同履行过程中汇率的变化  D、施工过程中当地税费的增长转自学易网wwwstudyezcom  、工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可但重新检验证明质量未达到合同标准。则发生的费用和延误的工期应()。  A、全部由业主承担  B、全部由承包人承担  C、给承包人工期顺延  D、给承包人费用补偿  、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。  A、乙项目经理  B、甲施工企业  C、建设单位  D、具体施工人员  、设备安装完毕进行试车检验的结果表明由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应()。  A、追加合同价款但工期不予顺延  B、由承包人承担费用和工期的损失  C、追加合同价款并相应顺延合同工期  D、工期相应顺延但不补偿承包人的费用  、施工的竣工验收应当由()负责组织。  A、发包人  B、工程师  C、承包人  D、监理单位  、争端裁决委员会的酬金由()负担。  A、承包商  B、业主与承包商  C、业主  D、指定分包商  、下列又称为不安抗辩权的是()。  A、同时履行抗辩权  B、先履行抗辩权  C、后履行抗辩权  D、不履行抗辩权转自学易网wwwstudyezcom  、设计开工的标志是()。  A、合同签字盖章  B、合同规定开工期限  C、签字后第三天  D、收到定金  、施工期间发生设计变更变更部分超出了原设计人资质范围发包人征得原设计人同意后可以委托其他设计人完成设计变更。设计变更文件应由()负责。  A、发包人  B、其他设计人  C、原设计人  D、监理工程师  、发包人负责采购的一批钢窗运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形要求承包人拆除则此质量事故()。  A、所需费用和延误工期由承包人负责  B、所需费用和延误工期由发包人负责  C、所需费用给予补偿延误工期由承包人负责  D、延误工期应予顺延费用由承包人承担  、招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时应由()决定中标人。  A、招标人  B、评标委员会  C、招标代理机构  D、建设行政主管部门  、专用条件是对通用条件的()。  A、补充  B、修改  C、补充和修改  D、解释说明  、《建设工程委托监理合同》规定委托人的责任不包括()。  A、委托人选定的质量检测机构试验数据错误  B、因非监理人原因的事由使监理人受到损失  C、委托人向监理人提出赔偿要求不能成立  D、监理人的过失导致合同终止转自学易网wwwstudyezcom  、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的()关系。  A、债权与债务  B、代理与被代理  C、法人与自然人  D、权利与义务  、监理合同在履行过程中由于非监理方的原因导致双方在"程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务则监理责任期应理解为()。来源:学易网  A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间  B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止  C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止  D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止  、当合同履行过程中发现对给付货币地点合同中没有明确约定事后双方又未能达成补充协议依据《合同法》应在()履行。  A、支付货币一方所在地  B、接受货币一方所在地  C、货币存放地  D、货币使用地  、当事人以土地使用权抵押的抵押合同自()之日起生效。  A、签订  B、登记  C、履行  D、主合同生效  、合同担保方式中既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。  A、保证  B、定金  C、留置  D、质押转自学易网wwwstudyezcom  、发包人不按时支付预付款承包人在规定时间()天后向发包人发出预付通知。  A、  B、  C、  D、  、某施工合同经法院确认无效后应认为该合同从()日起无效。  A、订立施工合同  B、开始施工  C、确认无效  D、下达停工令  、承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加为此提出万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后确认承包商成本的增加额应为万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为()万元。  A、来源:学易网  B、  C、  D、  、根据《合同法》的规定既具有对合同未违约方给予补偿又具有对违约方实行制裁双重性质的是()。  A、罚金  B、赔偿金  C、利息  D、违约金  、某小型工程的承发包双方没有订立书面施工合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷此时应当认定()。  A、合同事实成立  B、合同不成立  C、口头协议无效  D、口头协议有效转自学易网wwwstudyezcom  、某工程监理服务公开招标招标投标过程中形成下列文件中的()属于要约。  A、招标公告  B、招标文件  C、投标文件  D、补遗通知  、施工过程中由于甲承包商的分包商施工延误导致乙承包商不能按进度计划施工造成费用增加和工期延误乙承包商应向()提出索赔意向通知。  A、发包人来源:学易网  B、工程师  C、甲承包商  D、甲承包商的分包商  、在投标文件的报价单中如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时应当()。  A、以总价金额为准由评标委员会直接修正即可  B、以总价金额为准由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认  C、以分项单价与工程量乘积之和为准由评标委员会直接修正即可  D、以分项单价与工程量乘积之和为准 由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认三、多项选择题  、在停工损失中的审核索赔的说法正确的是()。  A、以计日工费计算  B、以机械台班费计算  C、按设备折旧费计算  D、按设备租赁费计算  E、以人工单价为准  、采用评标价法评标时应当遵循的原则包括()。  A、以评标价最低的标书为最优  B、以投标报价最低的标书为最优  C、技术建议带来的实际经济效益按预定的方法折算后增加投标价  D、中标后按投标价格签订合同价  E、中标后按评标价格签订合同价转自学易网wwwstudyezcom  、材料采购合同履行过程中交货数量与实际收到数量不符其原因可能是()。  A、供货方的责任  B、运输部门责任  C、运输过程的合理损耗  D、数量验收方法  E、使用保管不善  、工程建设监理合同示范文本规定建设监理单位服务的内容包括()。  A、正常的监理工作  B、附属工作  C、附加工作  D、额外工作  E、业主要求的工作  、工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有()。  A、识别可能发生不可抗力的因素  B、督促当事人转移不可抗力风险  C、督促承包人采取有效防范措  D、审核不可抗力对承包商造成的损失  E、发生不可抗力采取的有效手段  、委托监理合同终止的条件包括()。  A、监理人向委托人办理完竣工验收手续  B、承包人和委托人已签订工程保修书  C、监理人收到监理酬金尾款  D、委托人给承包人结算工程款  E、委托人向承包人退还履约保证金  、代理人在授权范围内是否独立地向第三人进行意思表示是代理与()相区别之处。  A、行纪来源:学易网  B、介绍  C、传达  D、居间  E、监理转自学易网wwwstudyezcom  、证明合同的真实性、合法性的机关是()  A、人民法院  B、仲裁机构  C、公证机关  D、工商行政管理部门  、有资格代理招标的机构应满足的条件包括()  A、必须是法人组织  B、不得与行政机关有隶属关系  C、有从事招标代理义务的场所  D、有编制招标文件的能力  E、有自己的评标专家库  、FIDIC条件中的“费用”包括()  A、管理费  B、利润  C、利息  D、合理分摊的其他费用  、正常监理工作的酬金由()构成。  A、直接成本  B、间接成本  C、利润和税金  D、监理人员工资  E、业务培训费  、依照《担保法》()不能作为施工合同的保证人。  A、建筑协会  B、担保公司  C、建筑大学  D、施工企业  E、建设银行  、索赔按目的划分包括()。  A、综合索赔来源:学易网  B、单项索赔  C、工期索赔  D、合同内索赔  E、费用索赔  、下列属于采购方违约责任的情况有()。  A、拒绝提前提货  B、中途退货  C、不按期自提产品  D、拒绝接收有质量问题的材料  E、逾期付款转自学易网wwwstudyezcom  、属于以下情况之一者资格预审申请文件无效()  A、未按期送达的资格预审申请文件  B、未经法定代表人或其授权的代理人签字  C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件  D、内容虚假的资格预审申请文件  、根据FIDIC施工合同条件规定应由工程师签发()。  A、期中付款证书  B、最终报表  C、竣工结算证书  D、结清单  E、最终支付证书  、按索赔目的分类索赔可分为()。  A、工期索赔  B、费用索赔  C、工程加速索赔  D、合同被迫终止的索赔  E、工程变更索赔  、下列可以导致委托代理关系终止的是()。  A、被代理人取得或恢复民事行为能力  B、代理期限届满或代理事项完成  C、被代理人取消委托或代理人辞去委托  D、代理人死亡或代理人丧失民事行为能力  E、作为代理人或被代理人的法人终止  、经济合同的担保形式主要有()  A、定金  B、保证金  C、抵押  D、留置权  E、保险  F、预付款  、评标的条件是()  A、投标单位技术力量强  B、标价合理、工期适当  C、有较好的信誉  D、有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施  E、主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计且先进合理、切实可行  F、愿意让利转自学易网wwwstudyezcom  、监理单位的义务包括()。  A、选择承担工程项目建设的实施单位  B、与承包商签订施工合同  C、公正地维护有关各方的合法权益  D、不得泄露与本工程有关的保密资料  E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动  、合同无效的法律后果有()。  A、返还财产  B、赔偿损失  C、追缴财产收归国有  D、折价处理  E、追究刑事责任  、属于招标文件主要内容的是()  A、设计文件  B、工程量清单  C、施工方案  D、投标书的编制要求  E、选用的主要施工机械  、按索赔的合同依据进行分类索赔可以分为()。来源:学易网  A、工程加速索赔  B、工程变更索赔  C、合同中明示的索赔  D、合同中默示的索赔  E、合同外的索赔  、勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务包括()。  A、岩土工程勘察  B、水文地质勘察  C、变更及工程费的调整  D、材料设备的供应  E、工程测量转自学易网wwwstudyezcom  、材料采购合同履行过程中交货数量与实际收到数量不符其原因可能是()。  A、供货方的责任  B、运输部门责任  C、运输过程的合理损耗  D、数量验收方法  E、使用保管不善  、要约邀请的主要形式有()  A、商品价目表  B、招标公告  C、投标书  D、广告  、《施工合同(示范文本)》规定()属于发包人的工作。  A、使施工现场具备施工条件  B、提供施工现场的工程地质资料  C、提供施工进度计划  D、提供工程师办公用房  E、开通施工现场与城乡公共道路的通道  、《合同法》规定的合同履行原则包括()。  A、全面履行原则  B、实际履行原则  C、适当履行原则  D、需要履行原则  E、诚实信用原则  、建设工程物资采购合同的当事人可以是()。  A、发包人  B、承包人  C、供货人  D、供应商  E、经纪人  、有关变更的说法正确的是()。  A、工程变更分为设计变更和其他变更两类  B、工程中常发生的变更是设计变更  C、其他变更仅指工程质量标准变更  D、承包人不可要求设计变更  E、只有发包人才能提出设计变更转自学易网wwwstudyezcom  、合同法律关系包括()。  A、合同法律关系主体  B、合同法律关系客体  C、合同法律关系权利  D、合同法律关系内容  E、合同法律关系义务  、《建设工程施工合同文本》由()组成。  A、协议书  B、中标通知书  C、通用条款  D、工程量清单专用条款  、工程师对索赔报告中要求顺延工期的审查时应注意()。  A、分清工期拖延的责任  B、延误工作是否位于关键线路上  C、工程师无权压缩合同工期  D、工期索赔计算的合理性和正确性  E、共同延误时各方的责任  、按照施工合同示范文本规定当发包人供应材料设备时()。  A、发包人应在材料到货前小时书面通知承包人由双方共同清点  B、清点后承包人承担材料质量和保管责任  C、材料保管费应由发包人承担  D、材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用  E、材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任  、下列关于监理招标的特点说法正确的是()。  A、招标宗旨是对监理单位能力的选择  B、报价占主要地位  C、报价占次要地位  D、邀请的投标人较多  E、邀请的投标人较少  、下列关于供货方不能按期交货的说法中正确的是()。  A、供货方逾期交货应补偿采购方的额外损失  B、供货方提前交货采购方可拒绝提前提货  C、采购方可因供货方逾期交货而解除合同  D、采购方因供货方提前交货而应提前付款  E、逾期交货承担违约责任  、对委托人和监理人有约束力的合同除双方签署的合同外还包括()文件。  A、监理委托函或中标函  B、建设工程委托监理合同标准条件  C、建设工程委托监理合同专用条件  D、在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件  E、双方来往的信件和书面文件  、“债务人向第三人履行债务”的特点是()。  A、不改变当事人之间的权利义务关系  B、债务人不得拒绝第三人的请求履行  C、改变当事人之间的权利义务关系  D、第三人无追究对方违约责任的权利  E、第三人不可以向债务人请求履行  、在下列财产中()不能质押。  A、工程  B、汇票  C、邮票  D、地产专利权中的财产权  一、判断题答案来源:学易网:B :B :B :B :A :A :A :B :A :A:B :A :A :B :A :A :B :A :B :B  二、单项选择题答案来源:学易网:C :D :B :A :A :B :A :B :C :D:C :D :D :C :B :C :B :D :D :A:C :C :B :C :C :C :D :D :C :C:C :D :C :C :A :C :D :D :B :A:B :A :A :D :D :A :A :A :D :B:B :B :A :D :C :C :C :C :C :C:C :D :C :D :B :A :B :B :C :B:A :C :D :C :D :B :B :C :A :B:B :D :B :B :A :C :D :D :C :B:B :D :A :A :A :D :A :C :B :D  三、多项选择题答案:C、D   :A、D   :A、B、C  :A、C、D:A、B、C、E  :A、B、C  :B、C、D  :C、D:B、C、D、E  :A、D  :A、B、C  :A、C:C、E  :B、C、E  :A、B、C、D  :A、C、E:A、B  :A、B、C、D、E :A、B、C、D  :B、C、D、E:C、D、E  :A、B、C  :A、B、D  :C、D:A、B、E  :A、B、C  :A、B、D  :A、B、E:A、E  :A、B、C、D  :A、B  :A、B、D:A、C  :A、B、C、D  :A、C、E  :A、C、E:A、B、C、E  :A、B、C、D  :A、B、D  :A、D

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/31

监理工程师考试《建设工程合同管理》全真习题及答案一

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利