砼班组承包合同（广东省统表：缷料平台）

脚手架专项施工方案 砼劳务分包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据工程的需要，甲方同意将所承包的肇庆市端州区太和北路建发花园商住小区项目中的砼浇捣等劳务分包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。为明确双方的责任和权力，为了保证工程安全生产，按质、按时完成、确保工程质量以及工程进度，控制施工成本，做好文明施工等工作，经乙方全面勘察施工现场的同时，也对施工图纸作了全面理解。甲乙双方就本工程劳务承包达成协商一致，特签订以下条款供双方遵照执行。 一、工程概况 1.1、工程名称：肇庆市建发花园商住小区 1.2、工程地址：肇庆市17区肇庆大道南侧，太和北路西侧 二、承包形式： 包人工，包辅助材料（含铁铲、刮杠、铁抹、沙板等），包设备（平板、振动器、振动机、振动棒、照明灯、电开关 、 电线、电箱、磨浆机）包安全，包风险，包工期，包验收，包场内的二次运输，包砌体装修工程二次结构。 三、承包范围： 3.1、地下室顶梁板及主体框浇捣混凝土工程。 3.2、基础工程及天面构架顶水池的所有浇捣混凝土工程。 3.3、本项目所有浇捣混凝土工程。 3.4、以上项目包含二次结构设施的所有浇捣混凝土工程部位，所有工序必须工完场清。 四、工程量的计价： 4.1工程量的计算： 4.1.1、地下室（含±0.00梁板）按底板结构施工图纸所标注尺寸面积1.5倍计算； 4.1.2、首层墙柱和二层梁板为一计算单元，以此类推，按结构施工图标注尺寸计算投影面积； 4.1.3、同一楼层投影不能重复计算，少于600mm（含600mm）的飘板及飘线不作计算； 4.1.4、天面构架不得计算。 4.2采用综合固定单价计价： 本项目施工承包综合固定单价为 元／㎡，单价已包含所需的制筋小五金机具、人工工资、电线照明灯、施工管理费、文明施工安全设施、工人住宿和水电费、风险及利润等。包括乙方所有管理人员工人的工资福利，劳务保护费，人身保险及社会保险等费用，签订后不再调整。 五、质量保证金： 甲乙双方签订本合同后 天内，乙方向甲方支付履约金 元，作为工程质量保证金，待全部主体结构验收合格后无息退还给乙方。 六、劳务报酬的支付：（按完成工程的节点支付） 6.1地下室部分：完成至±0.00后 天内，支付已完成合格部分工程的 %，待各栋全部封顶后 天内支付至 %。6.2 6.2±0.00以上部分按如下节点支付： 6.2.1、AB栋完成首层墙柱至八梁板后 天内，支付已完成合格工程量的 %。 6.2.2、AB栋完成至结构封顶后 天内，支付±0.00以上部分已完成合格工程量的 %。 6.2.3、EF栋完成首层墙柱至结构封顶 天内，支付至±0.00以上部分已完成合格工程量的 %。 6.2.4、CD栋完成首层墙柱至五层梁板后 天内，支付已完成合格工程量的 %。 6.2.5、CD栋完成六至十九层梁后 天内，支付已完成合格工程量的 %。 6.2.6、CD栋完成十三至十九层梁板后 天内，支付已完成合格工程量的 %。 6.2.7、CD栋完成至结构封顶后 天内，支付至±0.00以上部分已完成合格工程量的 %。 6.3全部主体结构验收合格后 天内，支付至劳务酬劳总价的 %。余款在竣工验收合格后 月内付清。 七、工期约定： 7.1、地下室底板一下（含底板）结构工程工期：在桩检测试验合格后35日内历天内完成。 7.2、地下室顶板结构（含壁、墙、柱）工程工期：在完成地下室底板以下（含底板）结构工程后 日历天内完成。 7.3、AB栋首层墙柱至第八层梁板 日历天完成。 7.4、AB栋第九层梁板至结构封顶 日历天完成。 7.5、EF栋首层墙柱至结构封顶 日历天完成。 7.6、CD栋首层墙柱至第十九层梁板 日历天完成。 7.7、CD栋第二十层梁板至结构封顶 日历天完成。 7.8、超出上述第1、2、3、5、6任何一条的约定工期，每天扣罚 元。超过五天，从第六天起，每天扣罚 元；超出上述第4、7任何一条的约定工期，每天扣罚 元；如均能按上述各节点的约定工期完成施工任务，一次性奖励 元。 7.9、本工程工期已考虑雨水天气影响，而由于停电停水造成的工期拖延与不抗力的延误未考虑在内。 八、工程质量： 工程质量验收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 依靠现行验收标准评定为合格。若在乙方所承包的工程中，出现部分分项工程验收达不到合格标准，乙方必须无条件将该分部分项工程返修至合格，发生的费用由乙方承担。 九、甲方的权利和义务： 9.1、提供相关施工图纸一份。 9.2、负责监督乙方做好安全文明施工，如发现乙方在施工中出现违规作业的，甲方有权要求乙方无条件整改并接受教育，罚款等处理，有权要求乙方对不称职的施工管理人员和班组队伍的撤换。 9.3、在开工前将施工用水、用电接至施工范围内，并完成下列工作：包括各种证件，证件规费，但涉及乙方自身的手续费除外。 9.4.负责编制施工组织 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 ，统一制定各项目管理目标，组织编制年、季、月施工计划，物资需用量计划表、监督、检查和分部分项工程质量验收。5 9.5、负责检查，督促乙方严格按施工图纸，有关说明依行施工验收规范要求施工； 9.6、负责协调乙方与其他专业班组插入施工。 9.7、负责按施工组织计划提供建筑所需材料，监督乙方在材料使用方面的情况，建立材料领用制度，并督促乙方节约材料，节约用水、用电。 9.8、甲方委派担任驻工地履行本合同的项目经理为： 十、乙方的权利，义务: 10.1、承担本合同劳务分包范围的工程质量、安全、文明施工、工期等全部责任。 10.2、按照施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计方案，精心组织施工，确保工程质量达到合格验收标准，确保安全、文明施工达到市双优工程；科学安排并投入足够的人力、物力保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担有自身责任造成的修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。 10.3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与其他班组配合，顾全大局。 10.4、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管理线和已完成工程部分的成品、半成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 10.5、必须绝对服从甲方管理人员的统一调度和指挥。班组组长必须在场协同施工员放线及管理施工人员施工质量要求达标 10.6、必须配置必要的所有施工的机具，太阳灯、电箱电线等小五金机具。 10.7、现场施工用电由甲方配置到二级分配电箱，二级电箱以后使用的电缆、电线及开关箱均由乙方按规范要求自行负责，并合理安全使用施工机具设备。 10.8、甲方不提供工人住宿，由乙方自行解决。乙方解决属下管理人员和工人的食宿问题。 10.9、负责属下管理人员和工人的工资、福利、保险、交通等费用，不得拖欠工人工资，造成工人到建设单位或政府部门闹事的，每发生一次乙方应向甲方支付违约金 元，甲方从乙方的工程质量保证金中直接扣减，所发生的经济责任和法律责任均由乙方负担，如因此造成甲方其它损失的，乙方应予以赔偿。 10.10、必须配合甲方安排的其他专业班组的插入施工，不得以任何借口阻碍其它班组插入。 10.11、进入施工现场的所有工人必须办理平安卡，费用由乙方负责。 10.12、乙方委派担任驻工地旅行本合同的项目负责人 十一、安全生产、文明施工与检查： 10.12.1、乙方应遵守工程建设安全管理规定，严格按安全标准进行施工，接受检查人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患。由于乙方违章操作造成任何大小安全事故发生的费用，由乙方承担。 10.12.2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行教育，并对他们的安全负责。 10.12.3、乙方应按合同约定重视安全生产、文明施工，如乙方原因造成总承包单位企业或质安人员被质安站扣分的，罚款 元/分，第二次扣分的，罚款 元/分，并负责因此造成的其他经济责任。 十二、防护： 12.1乙方在动力设备、输电线路、地下作业、易燃易爆地段、危险施工作业区以及临街道交通要道附近施工时，施工前应向甲方提供安全防护措施方案，甲方认可后实施，防护措施由甲方负责。 12.2用于施工现场内使用的劳动保护用品（如安全帽、安全带及其它保护用品）由乙方负责。进入到施工现场的施作业人员必须佩戴合格的安全帽，如有发现不佩戴者，每次罚款 元/人。 12.3用于施工现场的文明施工、安全设施，由甲方提供材料，乙方负责安装 十三、施工变更： 施工中如发生设计或建设单位变更，甲方提前2天通知以书面形式向乙方发出变更通知，并提供相应图纸和说明。乙方按照变更通知及有关要求，进行施工。在发出变更通知前乙方已施工的，发生的工程量按实际结算，并办理有关签证。因乙方责任导致工程变更的，变更的费用由乙方负责。 十四、工程验收： 14.1乙方应确保施工质量符合验收合格标准。乙方施工完毕，经自查，自检符合质量验收标准。应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。甲方应当在收到乙方的上诉报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已完成了本合同的约定工作。但甲方与发包人之间的隐蔽工程结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的甲方的相关损失。验收后由于其他单位施工造成的质量问题与乙方无关。 14.2工程竣工（包括乙方完成工作在内）经发包人验收合格，在质量保修期内乙方应对其承包的劳务作业承包保修责任，由于材料质量原因引起质量问题乙方不负责。 十五、施工配合： 在结构施工期间，甲方需要乙方配合其它专业施工队交叉作业的，乙方要服从甲方的指令，如管、线的预埋等。 十六、违约责任： 16.1当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任： 16.1.1、不按时向乙方支付劳动报酬的。 16.1.2、甲方不履行或不按约定履行合同义务造成工程延误的，应顺延延误的乙方工期。 16.2当发生下列情况之一，乙方承担违约责任： 16.2.1、乙方不按约定工期完成的。 16.2.2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准的。 16.2.3、乙方无正当理由中途退场的（按已完成的工资扣除50%作为对乙方的处罚），并没收工程质量保证金。 16.2.4、乙方违反现场管理的各项制度规定，经教育、整改，警告仍不能满足管理要求的（每次罚款50～200元）。 16.2.5、乙方未能有效组织足够的人力，机械、周转材进行施工的，甲方书面通知乙方三天仍未达到现场的要求的，甲方有权终止合同，乙方无条件三天内退场，并没收工程质量保证金，所完成的合格工程按50%结算。 16.3一方违约后，守约方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍需继续履行合同。 十七、争议： 17.1、履行合同同时发生争议可以自行和解或要求有关部门调解，和解、调解不成的，双方可向当地人民法院起诉。 17.2、发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完成的工作成果： 17.2.1、单方违约导致合同确已无法履行，守约方面通知违约方解除合同； 17.2.2、调解要求停止合同工作，且双方接受； 17.2.3、仲裁机构要求停止合作工作； 17.2.4、法院要求停止合同工作。 十八、禁止转包或再分包： 乙方不得将本合同项目下的劳务作业转包或在分包或再分包给他人，否则，甲方有权立即解除合同，且因此造成的损失由乙方承担。 十九、合同生效： 本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。自合同双方签字之日起生效，工程竣工验收结算、结清承包款并完成工程质量保修责任失效后。各施工班组详细补充协议另行签订。 （所在单位章） （所在单位章） 甲方代表人签字： 乙方负责人签字： 身份证复印件： 身份证复印件： 日 期 ： 年 月 日 日 期 ： 年 月 日 木工班组劳务分包合同 发包方： 黄石市金源建筑安装有限公司 （简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 经甲乙双方充分协商，现甲方决定将所承接的富盈地产清远御墅莲峰项目 工程中制模工程项目采取包工的形式承包给乙方施工。为了保证工程质量，进度及安全文明施工，明确双方工程中的权利与义务，使工程能够顺利进展，特定以下条款供双方共同遵守。 一、工程名称：富盈地产清远御墅莲峰项目 二．工程地点：清远市石角镇 三．承包单价： 3.1别墅：按照正负零以上图纸实际建筑面积计算120元人民币㎡， 3.2本工程地下室部分的剪力墙，挡土墙，基础制摸按照展开面积27元人民币㎡计算。 3.3高层：73元人民币㎡，《投影面积计算》如有斜屋面，斜屋面面积将按照图纸上实际系数进行计算。《不含建筑税款》。 四．承包方式与内容： 4.1承包方式：包人工，包小五金机具，包主材《铁钉、铁线、》。 4.2承包范围：设计图纸和设计变更单上模板类所有的劳务作业《其中含所有二次结构中的木工工作》。变更后的工程量价格由双方另行协商。 五、3．6米以上高支模的钢管架由甲方负责搭拆。 六、每道工序完成后，乙方要及时清理模板类的周转材料和垃圾至甲方指定的位置。 七、工程质量，进度及现场的安全文明施工要求： 7.1乙方在施工过程中，必须严格按照图纸和甲方要求进行施工。 7.2乙方在施工过程中，必须严格按照甲方所要求的工期进行施工。《施工过程中如遇不可抗拒因素，如天气原因等，工期将向后顺延》。 7.3乙方在施工过程中，必须严格按照法律规定及甲方要求的现场安全文明施工规范进行施工。 备注：以上条款所规定的内容属硬性要求，若乙方在施工过程中没能遵守，并且在甲方三次整改和处罚通知后均未能做出相应的整改，甲方有权利解除本合同，甲方将按照乙方所施工的工程量的：60％进行结算。 八、工伤方面： 8.1如遇工伤，医疗费在一万以下乙方自行承担，一万以上黄石市金源建筑安装有限公司承担。 8.2若乙方在施工过程中明显违反安全施工操作规范，如不佩戴安全帽和安全带等，甲方将按照实际情况进行处罚。 九．付款方式及保证金： 9.1、本工程不设预付款和进退场费，其费用已包括在单价內。 9.2、甲方将在5.6.10号.别墅主体完成后支付乙方工程款的：70％ ，在4.号与9号完成后，将支付五栋别墅总工程款的：90％ ，剩余：10％ ，将在框架主体验收合格后一个月内付清。高层：主体出地下室，付款70％百分，进入地下室以上，每六层付款70％，主体框架全部封顶以后支付90％，剩余10％将在乙方所有范围内的工作完成合格后一个月内支付。 十、其它事项及乙方负责； 10.1、如因承建单位的资金未能及时到位，由此引至甲方未能按时给乙方支付进度款时，乙方不得以此事作证延误工期限的理由。 10.2、乙方必须全部完成本合同约定的工程量，而且保质量、工期、文明施工、安全、材料节约等各方面指标均达到甲方规定要求时才能结算。 10.3因质量问题被监理，业主勒令停工时，除赔偿甲方的实际损失外，甲方有权责令乙方无条件退场。 10.4如乙方在本工程无条件在中途闹事退场的，甲方按乙方所做的工程量验收合格的50%结算付给乙方退场，并且乙方不得以任何理由和条件向甲方争议此事。 10.5、乙方必须准备充足的人力和机具，以保证整个工作在指定的时间内完成，所有一切赶工费，加班费，加班补贴等一切费用均包括在总单价中。 10.6、乙方承包人或全权负责人或乙方委托人必须长驻现场，发现不合格的地方，乙方必须及时返工，并在限定的时间内整改到符合要求，并同时接受甲方对返工程度的罚款200​—500元，返工超过两次，费用由乙方全部承担，同时甲方有权进行重罚或责令退场，按所完成合格工程的60%结算在三个月后付清给乙方，并且乙方不得以任何理由和条件向甲方争议此事。 10.7、乙方看过现有场地，符合进场标准。乙方接到任务后，应尽快熟悉整个施工图纸及施工要求。不明之处可向施工员查询或到技术部查询，做好一切进场施工准备（包括编制模板下料表，准备人力和机具，熟悉施行工场地，了解甲方运行程序及施工总进度计划等）。 10.8、乙方应根据本工程的工期目标安排足够的熟练工人以保证工程进度，如乙方人员不能满足进度要求且未能按甲方要求增派人员，甲方可安排其他班组插入施工，所发生的一切费用由乙方承担。 10.9、乙方工作人员必须服从项目部现场管理人员统一指挥。管理对不服从管理和指挥的甲方有权提出调换人员或要求相关人员撤离工地，由此产生的后果由乙方自负。 十一．甲方负责协调乙方工作中的各方面关系，解决工作中存在的问题。 十二．若因甲方原因造成工程停工，甲方将给予乙方相应的经济补偿。 十三。若因甲方原因造成乙方返工，所造成的一切后果与经济损失均由甲方自行承担。 十四：本合同中所标注的单独计算价格的工程量的价格详见本合同附页或由双方另行口头商量决定。 十五：在别墅施工过程中，若乙方能够按照甲方所规定的质量，进度，安全文明施工等要求完成自身工作，那甲方后期的高层建筑中的木工工程，乙方享有优先权利，反之甲方后期的高层建筑中的木工工程将另行选择队伍。 十六：其他： 16.1本合同未尽事宜，以甲方项目部所制定的有关质量，安全，文明施工 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 及国家相关的法律法规执行。 16.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效应，双方签字后即日生效，结算完成后，本合同自动失效。未尽事宜，双方另行协商签订补充协议作为本合同的补充协议，补充协议具有同等的法律效应。 （所在单位章） （所在单位章） 甲方代表人签字： 乙方负责人签字： 身份证复印件： 身份证复印件： 日 期 ： 年 月 日 日 期 ： 年 月 日 建筑劳务施工分包合同 发包人： （简称：甲方） 承包人： （简称：乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及相关的法律法规，按照《国家现行施工规范》以及工程所在地政府建筑主管部门的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程事项通过协商，现已达成一致意见，特签订本施工合同条款，以便双方在施工过程中遵照执行，甲方同意将 公司的毛坯房土建工程，人工劳务发包给乙方，经双方友好协商，就劳务承包事项协商达成一致，订立本合同，双方共同遵守。 一、工程概况： 1.1建设单位：招商地产开发有限公司； 1.2工程名称：商业广场1-1地块； 1.3工程地点：佛山市南海区； 1.4工程规模：建筑总面积约为：350000m2； 1.5设计单位： 1.6构层次：钢筋混凝土框剪结构、地下1层、地上2层裙楼，三栋21-25层塔楼； 二、工程承包施工范围： 2.1乙方对本工程土建工程实行包工不包料的方式，本工程土建全部工程内容。 2.2乙方按照甲方与投资建设单位签订地工程承包合同，施工图纸、监理单位和甲方的 现场指令以及本合同的下列要求等相关 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 规定进行承包施工，但本合同第三、四条规定的除外。 2.3基础部分：甲方桩基础施工完毕后，乙方从基础承台开始<注但是底板需另外计算单价>，垫层底面平整夯实、砌模砖、承台地梁周边人工回填土，但取土限5米以内。甲方负责挖土、土方进出运输、以及地下室外围及地下室顶板覆土的回填及平整夯实工作 ，施工人员由甲方施工员调配工费由方负责。 2.4混凝土木工模具部分：垫层、底板、承台地梁、柱、剪力墙、楼板、构件等现浇和预制混凝土的木模板制作、安装、拆除；乙方负责模板方条、铁钉、铁线、螺栓拉杆系列配置等材料。 2.5乙方负责包脚手架搭设部分：外墙排栅、安全网、内脚手架、板、柱、构架等制作、安装、拆除；(高支模架搭设系列配置等材料外)。 2.6钢筋制作安装部分：基础承台梁、柱、剪力墙、楼板、雨篷、漂板、楼梯、构件现浇砼和预制砼的钢筋制作及绑扎（不含机械套丝连接工艺及材料）。 2.7混凝土现浇或预制部分：等同钢筋安装绑扎部位浇筑，再加垫层、散水、铁件预埋、现浇砼的泵机由甲方负责租置费用。 2.8砌筑部分：各类墙体砌筑及设置墙体拉接筋。 2.9楼地面部分：卫生间、厨房砂浆找平，电梯厅、楼梯平台和梯步级的水泥砂浆或贴地砖等（楼地面为毛坯不贴地砖，不含内外墙楼地面石材铺贴）。 2.10屋面部分：细石砼复浇、水泥砂找平及保护层（柔性防水层除外）。 2.11天花、内墙面抹灰：天花墙面抹灰、钉钢丝网。 2.12外墙面装饰部分：外墙玻璃幕墙不属施工范围。 2.13乙方负责施工大型机械设备部分：(如塔吊、人货电梯、但不含混凝土泵机及接泵管、挖掘土机)。 2.14乙方负责施工小五金机械设备部分:( 如木工班、钢筋工班、泥水工班、混凝土工班等、不属于土建班除外)各班组所需用的小五金机具及各班组使用的小型机械连接电线、电箱、电开关等机具设备 。 三、不属于乙方承包工程范围的有： 3.1地下室基坑支护、基坑护坡、基础打桩、锯桩、基础挖土、土方场外出进行运输、白蚁防治、水电安装、防雷桩头凿筋、消防、燃气、智能化、烟气道、门窗幕墙、楼梯栏杆、窗护栏杆、机械套丝连接、电梯安装、砂岩和GRC装饰、屋面楼地面墙面的柔性防水、网架钢结构、室外道路及小区盲沟管网、地下室顶板上景点园林结构、外墙干挂花网岩及大理石铺贴和二次装饰。 3.2不属于乙方承包的建筑材料有：钢筋、混凝土、钢网、止水钢板带、止水螺杆、砂石、水泥、石灰膏、砌体用砖、防滑地砖、内墙瓷砖、外墙面砖、粘结剂、抗裂材料、内外墙面油漆料等工程建筑所有材料。 四、乙方施工承包责任指定范围： 包人工、包质量、包木工的模板材料和步步紧、包搭设内外栅架和所需的安全防护材料。 五、合同工期： 经双方确认已具备开工条件后，施工工期按总包合同工期为准。开竣工计划日期从2012年11月 日-2014年 月，具体按正式开工通知书为准。因不可抗力因素、或因甲方供料不到工地而停工、以及其他分包单位班组在同一段施工造成工期拖延（如第三条不属于乙方承包范围的施工延误），工期需要顺延的，必须凭双方确认的工期为准，但属乙方各工种自身原因等其他因素造成工期延误的，工期不予顺延。 六、质量标准： 工程质量标准为：合格工程。 七、质量及安全问题处理方案； 7.1在施工期间由于乙方未能按图完成作业、或由乙方员工造成的失误、错误所引起的原材料等经济损失方面产生的费用，甲方有权向乙方索赔，损失费用将在乙方进度款中扣除。 7.2在施工期间乙方若出现严重影响工程质量或未能按时按期完成施工进度等情形的，甲方有权解除合同要求乙方退场，对已乙方所完成的工程量将按85%结算，剩余15%作为甲方损失及重新招聘工人的误工费用。 7.3在施工期间乙方工人不按安全规范作业的，（如：不戴安全帽或穿拖鞋进入施工区作业等）甲方管理人员有权拍照、登记并开具罚款单，每人每次30-50元罚款不等，该罚款直接从乙方进度款中扣除。 7.4按甲方指定的工作安排进行施工，乙方不准以任何借口不开工或延期工期，不按规范施工或不听从甲方人员指挥，甲方有权按照相关规定采取罚款。 7.5乙方所有施工人员要提供身份证复印件，交到甲方再送当地派出所备案。不准在工地吵架、因打架而影响工程施工进度的，甲方有权开除当事人或整改班组，且甲方不承担任何经济费用。 7.6班组长必须常驻工地，乙方一定要搞好安全宣传教育工作。乙方必须为施工人员购买人身意外伤亡保险，如有发生安全事故工伤医疗费用的，一切责任全部由甲方负责承担及处理。 7.7建筑工程保险（指自然灾害造成的伤害）由甲方负责办理购买申报。 7.8发包人应对其施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全加以监督，发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工作业。 八、工程验收及保修； 分部分项工程验收，乙方必须做好自检和班组检验工作，需要隐蔽的分项部分必须提前十二小时通知甲方，甲方按约定的时间提前通知建设方、设计院、监理公司和质监部门。 九、工程单价及结算方式： 9.1按照甲方提供的施工图纸，以建筑投影面积为结算依椐，(按综合承包价每平方米大写：（肆佰陆拾捌元/m2）进行结算（该综合承包价属于固定承包单价，已包含但不限于人工费、工具、机械、合同第二条规定的费用及乙方的一切管理费用等各项费用在内，不再因任何因素的影响而调整）。工程量以双方代表审核确认数为准（不含工程款税金及地方主管部门的相关费用）。 9.2由于图纸设计变更增加的工程量，如超过劳务承包总价的1.0‰的，甲方应给予结算支付给乙方，结算依据为2010年广东省建设工程综合定额、动态人工费调整文件和施工期间的工程造价信息进行编制。 9.3甲方如借用乙方工人做工及承包范围之外所产生用工的，其工资按每人150元/天结算给乙方。 9.4工程劳务承包范围单价为综合承包价，乙方按照合同规定范围完成施工任务后，甲方不得抽项按单价构成表进行结算施工费。 十、工程量确认及付款方式： 10.1工程量确认均以完成的建筑投影面积为依据；工程款按甲方与建设方签定的主施工总承包合同执行支付，具体支付节点为：a、地下室底板完成结一次；b、地下室负一层板完成结一次；c、地下室顶板完成结一次；d、裙楼每完成一层结一次；e、塔楼按月进度结算定于每月28号结一次；f、竣工验收。主体工程进度款支付，按综合劳务总承包价的70%即=327.6元X80%=262.08元/m2投影面积进行结算。 ①每一栋主体封顶按每栋实际所完成的建筑投影面积的工程量的进度款90%X327.6=294.8元/m2结算付清给乙方。 ②进入砌砖、装饰阶段仍按月支付进度款，工程量的确认按各分项完成楼层的建筑投影面积计算，再按合同综合劳务总承包价的条款剩余30%即=140.4X85%=119.34元计算进度款。具体是：（1）墙体砌砖占20%X119.34=23.95元；（2）室内抹灰占28%=33.41元；（3）外墙挂网打底占17%=20.2元；（4）外墙贴面砖占20%=23.9元；（5）卫地面抹砂浆、贴梯步砖占8%=9.5元.；（6）外架拆除工程占3%=3.58元；（7）施工员工资及管理费用占4%=4.77元。按每月实际所完成的建筑投影面积结算的85%工程款交付，每月定于28号支付给乙方。 10.2单栋工程脚手架全部落地后进度款按上述约定付至97%，工程竣工通过建设单位、监理单位以及有关部门的综合验收合格一个月内双方确认工程量，确认后一个月内甲方必须按工程量结算总价款的100%付清给乙方。如甲方不按本合同条款支付给乙方工程款甲方视违约拖欠，甲方应按本工程实际拖欠的总工程款每天1%，的违约金结算给乙方。 10.3收取工程款均以收款收据或工资发放表作凭证（无税务发票提供，不含税金）。 十一、双方职责范围； 11.1甲方职责范围 11.1.1、甲方提供与建设单位签定的工程承包合同复印件给乙方，工程施工图纸各伍套（土建、结构图）。 11.1.2、甲方负责组建施工项目部，其中：甲方委派 同志为工地现场甲方代表全权负责。联系号码 ； 11.1.3、甲方必须把工地范围内主供水管、主电线及配电箱负责安装到位（指含三级电箱以上），承担工程施工水电及生活区的水电费用及工程材料的采购供应，而且负责各项施工方案的设计编制和资料的填写、报验审批与组卷工作，承担工程各种材料的送检工作及承担检测费用或因材料不合格造成的相关费用。 11.1.4、如因甲方原因造成停工待料超过五天，甲方则补给乙方正常施工人员工资每人每天180元，因甲方或建设单位原因造成停工超过10天以外的，必须承担支付乙方施工现场的机械、木方、模板、内外脚手架的停滞费，工期均可顺延。如长时间停工而不能施工或甲方对前期满一个月造成上诉经济损失未作结算兑现的，乙方有权提出终止合同，并且甲方与乙方按照合同约定前期已完成的工程量结算付清给乙方。同时，甲方必须赔偿乙方退场损失费；人民币伍拾万元。 11.1.5、甲方负责工程施工期间安全保险的购置和申报处理工作，有关保险金的承担按合同办理； 11.1.6、甲方负责工程施工临时设施房屋的搭建，满足乙方施工人员住、食、洗的生活需要，并且提供乙方施工管理人员的办公室。 11.1.7、甲方收取乙方工程施工实力押金时，在收据上必须加盖挂靠公司或项目部的公章。主体封顶后一周内，甲方退还给乙方交纳的押金（伍拾万元）。 11.1.8、塔吊承台桩基和人货电梯基础工程，由甲方提供材料及安排打桩队施工。 11.1.9、甲方收到乙方交纳的押金当日起，工程在一个月内如不能全面施工，超过期限甲方必须承担支付押金的违约金，甲方应按每天1%的违约金计算付给乙方。甲方超过二个月还不能全面施工，将承担违约赔偿的一切经济责任。 11.1.10、如因甲方不履行该合同约定义务，导致乙方通过诉讼方式维权，乙方所请的代理人的代理费用,列为损失由甲方全权承担。 11.1.11、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同中的相关规定职责。 11.1.12、在甲方发出开工令前向乙方交付具备本合同劳务作业开工条件的施工场地，用水、电、等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应及施工道路畅通的时间和质量要求。 11.1.13、甲方全面负责施工技术及工程进度计划，工程质量，文明施工管理等工作，按时向乙方提供施工图纸，进行技术，安全交底，负责工程测量定位，沉降观测、技术交底、组织图纸会审。甲方施工员在工程施工过程中放样不明确有误错的地方或中途图纸有更改，乙方概不负责。 11.1.14、负责提供乙方独立使用的生产、生活、办公临时设施、施工食用照明水电及施工机械用电，及时交付供应材料、设备及安全设施等，由甲方负责所产生的水电费用。 11.1.15、按本合同约定，甲方向乙方按时支付劳务承包的劳动报酬工资。 11.1.16、为乙方办理上级有关部门规定的施工人员意外工伤害保险手续，并由乙方承担相应费用。 11.1.17、负责统制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 11.1.18、甲方在工人工资款和生活费支付中必须按乙方的要求或乙方指定银行卡号或账户发放，须经乙方签订合同项目的发言代表人签字认可由乙方全权支配给工人，甲方如果单方面与班组或作业工人发生经济往来单据，乙方有权作为无效单据处理，一切经济责任由甲方全权承担。 11.1.19、甲方在施工过程中所需的主次材料若不能按工程进度所需及时提供使用材料，造成的工程质量、进度、安全及经济损失由甲方全权承担，如造成窝工累计超过八小时的按工程现场实际工作人员每人每天（按计时工费150元）不补尝给乙方工作人员。 11.1.20、工人食堂、宿舍由甲方负责统一安排，工人煮饭用水用电或用煤气等一切费用由甲方负责。 11.1.21、甲方负责工程实用水电系统主干线（地下水平主线配电箱及水源龙头、标准层立线每栋每两层提供电源箱、水源龙头）并派电工现场安全指导管理。 11.2乙方职责范围 11.2.1、乙方委派 同志为施工现场代表，负责现场的全面工作及各班组责任书的签定，根据本合同规定处理现场有关承包工程的图纸、施工进度、技术质量、安全生产、检查验收、洽商有关变更签证等事宜、联系号码： 。 11.2.2、乙方组建施工队伍，即施工员1名、配合甲方放线、下设水电机械维护班、木工班、铁工班、砼工班、架工班、砌砖抹灰班、外墙装饰班。 11.2.3、负责四级电箱以下的电缆线和电器控制开关，以及现场分布用水管的购置和安装。 11.2.4、乙方应配合甲方做好工程质量、安全方面的资料，提供施工人员的身份证复印件。 11.2.5、乙方应对在施工场地的工作人员进行安全教育，做到规范作业、文明施工，并提供人们上班所需的防护用品。 11.2.6、本工程劳动合同签订后进场一个星期，乙方向甲方交纳押金伍拾万元； 11.2.7、对本合同乙方承包范围内的工程，组织具有相应技术的熟练工人投入工程，并携带身份证入场务工。 11.2.8、根据施工总进度的要求，每月底向甲方提供下月施工进度计划，确保工程质量达到约定标准，接受甲方工程安排作业计划，投入足够的劳动技术人员，保证工期，加强安全教育、认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，确保施工安全，加强现场管理，做到文明施工。 11.2.9、乙方负责工人就餐时在食堂内不得打架闹事。 11.2.10、遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一调度，进入施工现场做好一切防护工作。 11.2.11、做好施工现场已完工程部分的成品与半成品的保护工作。 11.2.12、乙方必须准备充足的人力和工具，工程在指定的时间内完成。乙方服从甲方施工员管理按时按质完成计划。 11.2.13、按照甲方施工员放样及图纸施工，确保质量。 11.2.14、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规定和甲方的一切安全管理制度。戴好安全帽、不准穿拖鞋，不得打架、赌博闹事，不准偷盗。不服从管理者重处分。 十二、其他事项； 12.1、安全防护不含售楼通道及施工围墙搭设，如需搭设另行商定； 12.2、乙方投入本工程的所有建筑机械、模板材料、脚手钢管门字架材料、施工电器设备、斗车工具等产权归属乙方所有，甲方不得将乙方的所有机械及周转材料和施工工具抵押给其他单位（如有类似协议的均为无效合同）。 12.3、甲乙双方工作事宜必须以书面文件方式进行交底联系，并且办理签收手续。 12.4、如外墙采用砖贴，甲方按实际贴砖面积增加乙方外墙贴砖，按每平方米补贴20元的人工费。 12.5、发包施工综合价以平顶屋面和校园教室墙体、内抹灰为准，如遇斜坡屋面和住宅布局的墙体、内抹灰，施工价格双方另作商议增加施工费。 12.6、层高按3.5m为承包范围，如超过了3.5m以上的层高及高制模部分，双方另作商议增加综合施工费。 十三、本合同未尽事宜： 13.1施工过程中如遇到合同之外的工作或付款方式引起的相关事宜，双方可协商解决，并签订补充协议，如协调不成的双方可向乙方户籍所在地的人民法院提起诉讼。 13.2本合同一式四份，总承包单位一份，工程项目负责人一份，劳务承包单位二份，合同经双方签字盖章后生效，工程竣工交付工程结算经双方确认后，工程余款全部结清后，本合同所有条款即告终止。 总承包单位（甲方盖章） 劳务承包方（乙方手印） 委托代表： 项目负责： 委托代表： 联系电话： 联系电话： 联系电话： 注：甲乙双方身份证复印件印与签订日期在本页背面 劳务承包工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政、法规，遵循平等、公平、诚实、信用原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、​ 工程概况 工程名称： 广东中远航务有限公司 工程地点： 广东省东莞市麻涌镇茂名电白建筑工程总公司 工程规模：钢结构涂装，喷沙车间三栋工程项目，约50000平方米面积。 2、​ 工程范围：按甲方提供的全套施工图纸，设计说明及补充说明，承包本项目土建中周转木材料（不含工人床铺及搭棚其它用）、钢筋制安、模板制安，混凝土的浇筑，主体砌砖、室内外批荡、外墙铺贴、地面水磨石。 3、​ 三栋车间单项承包单价： 1、砌小砖块24墙：46元/平方米（按工程实际面积计算不除门窗洞口） 2、砌大砖轻质砖：36元/平方米（按工程实际面积计算不除门窗洞口） 3、内外批荡：14元/平方米 （按工程实际面积计算不除门窗洞口） 4、地面水磨石：28元/平方米（水磨石工程按地面实际面积计算不除空位） 5、外墙铺贴：42元/平方米（按工程实际面积计算不除门窗洞口） 6、捣混凝土： 18元/平方米 （按工程所做实际面积计算） 7、钢筋制安：18元/平方米 （钢筋工程地面楼面夹层按实际面积计算不除空位） 8、木工及周转材料：60元/平方米 （按展开面积实际面积计算） 以上八个项目：如甲方取消任何单独一个项目，就按每缺项实际面积增加3元/平方米补偿给乙方壹拾伍万元整（以此类推），以上所有单价不含税金。 四、工程付款与垫资方式： 1、甲方每月 号支付给乙方所完成总工程款及周转木材料款60%支付，每栋车间余下30%工程款，在第一次拿工程款日期起三个月内全部结清，每栋车间余下的10%工程款在拆外排栅7天内付清； 2、本工程乙方进场向甲方缴纳工程押金（壹佰万元整）作为乙方承包本车间工程50000平方米的实力保障。如果甲方在本工程车间不够50000平方米的工程量，否则甲方应按总工程量50000平方米以10元/平方米单价补偿给乙方，共计：伍拾万元整（500000元）人民币。甲方与乙方从签订合同日期起，四个月内一次性返回乙方押金壹佰万元整； 五、因甲方原因造成停工的，由甲方承担由此造成的损失，相应顺延工期，并赔付各班组施工人员的伙食费及误工费（超三天）每人每天80元，因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生费用，工期不予顺延。 六、如甲方中途造成本工程全面停工，不能继续施工的，甲方按实际做的工程量在10天内付清，甲方并且增加实际工程量的10%的工程款作为乙方进退场费，由此之前所做的工程款也应一次性付清，同时返回乙方押金壹佰万元整。 七、双方责任和义务及权利 1、甲方平整场地，开通施工场地内的施工道路，满足施工运输的需要，保证施工畅通，提供乙方备用材料堆放整齐在车间周围不得超过20米平地运输； 2、甲方提供现场施工员全面负责工程进度，工程质量，施工技术，文明施工管理等工作，按时向乙方提供图纸，组织图纸会审，进行技术交流，甲方施工员在工程过程中施工及放样不得有误，如甲方施工员放样不明确或图纸更改，乙方概不负责。 3、甲方提供现场施工的机械工具，混凝土泵车、塔吊、水电系统主干线（地下水平主线配箱、立线每栋车间提供电源箱、水龙头）工程施工实用水电费，费用由甲方负责。 4、甲方必须提供乙方施工班组住宿搭伙方便，及住宿、水电费用均由甲方支付。 5、乙方工作人员必须服从甲方现场施工员统一指挥，必须准备充足人力和工具，在工作指定的时间内按时完成计划，按照甲方施工员放样及图纸施工，确保质量。 八、甲方不按合同及时支付工程款与押金，视为违约，按欠款总金额每天2%的违约金，乙方有权停工，所造成一切后果由甲方承担，如造成严重经济纠纷，乙方有权要求乙方户籍所在地人民法院来判决处理此事。 九、本合同双方须共同遵守，如有不尽事宜双方可再行协商另订补充协议，本合同壹式贰份，甲方、乙方各一份。本合同自双方签字之日生效，工完款清自行失效。 甲方代表签字： 乙方代表签字： 电话： 电话： 身份证复印件： 身份证复印件： 公司项目公章： 签订日期： 年 月 日 木工班组承包协议 甲方： 乙方： 为了高速、优质、安全并卓有成效的完成施工任务，经双方协商一致，特制订如下协议： 1、​ 承包范围、工作内容 从地下室至主体模板支设（包括二次结构），施工质量符合质检站验收条件及本工程图纸设计内容的所有模板工程。 1、落手清、成品保护：每日及时做好施工现场落手清工作，余料及时利用；道工序施工提前做好上道工序的成品保护工作；每次放样不得少于一人配合项目部施工组放线工作；有关场内建材垂直到、水平运输等相关工作。 2、主体工程完工后，模板拆除吊运按指定地点堆码整齐。不按规定者项目部另派人员堆码，费用按实扣除。 以上承包工作内容，确定从开工至主体完工，承包范围内不存在任何签点工。 2、​ 承包方式 包清工（乙方自负盈亏，不得另行压价分包），否则甲方有权终止合同。 3、​ 质量要求和承包单价 1、​ 质量等级：优良 2、​ 为了确保工程质量优良，乙方向甲方交付保证金 万元，待全部木工工程结束并主体验收达到要求后，此保证金返回给乙方。 3、​ 单价 4、​ 分项工程不合格，不予计价，不予进入下道工序施工。主体部分完成的质量等级以建设单位验收等级为准。 四、付款方法 1、主体全部完成（二次结构、胀模凿砼及清理完成），并经验收合格后付 %款，余额待外墙完工后付清。 2、付款原则 1）、乙方按照甲方每月工资结算额 2）、乙方负责人几须计划好资金周转运用，明确生活费与工资发放标准、中途退场人员结算方法；中途发生职工预支与结算，一切由乙方承包人自行解决。 3）、半途退场或中止协议退场，按实际完成产值的 %结算退场。 五、质量管理 1、乙方按照设计图纸、施工规范及施工员技术交底要求施工，以优良质量为绝对目标、坚决杜绝建筑通病和影响使用功能的施工质量。 2、每次验收结果应以施工员、技术员、安全员、项目经理验收为准。 3、质量要求：按图纸、施工规范及施行工员的技术交底施工 4、罚款 5、施工过程中，乙方必须服从甲方施工管理，严把质量关，班组应设专职质量员 名，及时对本班组各项施工程序进行自检、互检，配合施工员复检，及时反馈班组有关人员整改工作。 6、甲方提出整改要求后，乙方必须迅速、及时完成整改，要求每天整改的工作不过夜，如不及时整改，甲方有权采取以下措施： 六、安全管理：乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全管理制度，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。采取必要的安全防护措施，清除安全隐患。由于乙方违章作业造成的事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。 七、工期管理：乙方必须根据甲方的工期计划，配足技术力量和人员，根据甲方的可行性工期计划按时按质完成。 八、人员管理：乙方负责人要严格选择技术好、劳运态度或进步快的技术普工人员，不得带与工地无关人员进入工地和宿舍，严禁在宿舍开伙，严禁打架、赌博闹事。 九、乙方如有以下行为之一，甲方有权给予中途清退（甲方按实际完成工程量的 %结账出场）。 1）、乙方不服从甲方管理，情节严重的。 2）、施工质量无法满足甲方提出要求的。 3）、连续三次未能按甲方所安排施工进度完成，乙方连续三次拖延甲方所安排的施工计划。 4）、班组内管理混乱。 5）、班组内打群架。 十、本协议壹式贰份，甲方、乙方各一份，自双方签字之日生效，工完款清自行失效。 甲方代表签字： 乙方代表签字： 签订日期： 签订日期： 劳务承包清工合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照平等互利的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 1、​ 承包毛坯房清包工范围及单价： 1、主体框架工程 1）、泥水工：包砖体工、内墙批档工 、梯级料块贴工 、卫生间贴瓷片工、外墙打泥底贴瓷片工及打毛挂网工 2）、木工人工 3）、铁工人工 4）、打混凝土人工 承包主体框架工程单价：按本工地建筑实际投影面积 元/㎡计算。 2、地下室垫层及剪力墙： 1）、制铁工400元/吨。（按实际吨位计算） 2）、混凝土工13 元/立方米。（按建筑实际立方计算） 3）、木工18元/平方米。（按展开面积计算） 以上不包括地下基础防水、破砖等工程。 3、其它承包项目： 1）、室内地板砖及墙面瓷片，需甲方放样后按工程实际面积另定单价为 元/㎡计算。 2）、每层地面抹水泥沙 9 元/平方米。（按实际面积计算） 3）、此承包单价乙方自行承担小五金机械、小工具用品。乙方不负责吊塔、吊轮电梯等大型机械。 2、​ 押金交付及返回和工程款付款方式： 1、押金交付：乙方交付押金 万元给甲方作为实为保障承包本工地清包工工程。 2、押金返回： 1)、乙方做完第一层地下室，甲方应返回乙方押金 万元。 2）、乙方做完地面两层标准层，甲方应返回乙方押金 万元。 3）、主体框架工程封顶后，甲方应返回乙方押金 万元。 3、工程款付款方式： 1）、乙方做完第一层地下室，甲方应付给乙方工程款 % 。 2）、以后甲方应每月按工程进度付给乙方工程款 % ，每月付款时间为 日，余下 %工程总款主体框架封顶10天内付清。 3）、如甲方付款不及时，乙方有权停工，停工误工费及所造成的损失，一切由甲方负责。如因履行该合同发生争议，双方同意由乙方户籍所在地人民法院诉讼解决。如因甲方不履行该合同约定义务，导致乙方通过诉讼方式维权，乙方所请的代理人的代理费用列为损失由甲方承担。 四、双方质量负责：乙方必须服从甲方施工员管理按时按质完成计划。按照甲方施工员放样及图纸施工，确保质量，甲方施工员在工程过程中施工及放样不得有误，如甲方施工员放样不明确或图纸更改，乙方概不负责。 五、双方安全管理：甲方负责给每个工人购买人身安全保险。乙方进入施工现场必须遵守安全操作规定和甲方的一切安全管理制度。戴好字全帽、不准穿拖鞋，不得打架、赌博闹事。不服从管理者严重处分。 六、对甲方材料供应不及时等发生的待料停工，连续超过2天，甲方有义务另外安排乙方工人工作，否则甲方应补偿给乙方工人生活费每人每天15元。 七、甲方提供乙方住宿方便和搭伙，并提供工人每人一顶安全帽（8元/顶），在当月工资金中扣除。 八、本合同双方须共同遵守，如有不尽事宜双方可再行协商另订补充协议，本合同壹式贰份，甲方、乙方各一份。本合同自双方签字之日生效，工完款清自行失效。 甲方代表签字： 乙方代表签字： 电话： 电话： 身份证复印件： 身份证复印件： 公司项目公章： 签订日期： 签订日期： 深圳宝安区碧绿花园一期 劳务分包合同 建设单位：颐兴房地产开发有限公司 监理单位：深圳华兴工程建设管理有限公司 总承包单位：汕头市第六建设有限公司 工程地址：深圳宝安区大德中路115号 建筑施工劳务提供合同 发包方： 汕头市第六建设有限公司 （简称：甲方） 劳务方： （简称：乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法以及相关的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务提供事项通过协商一致，特签订本合同条款，以便双方遵照执行。 一、工程概况： 建设单位： 颐兴房地产开发有限公司 工程名称： 深圳宝安区碧绿花园一期 工程地点： 深圳宝安区大德中路115号 本项目总工程量：约建筑面积 68000 平方米。 总承包单位： 汕头市第六建设有限公司 二、工程承包施工范围： 钢筋混疑土框结构住宅工程，乙方对本工程土建工程实行包工不包料的方式为毛坯房工程，本合同约定土建工程所需全部劳务和辅助周转材料（木方、模板、外排钢管、内门字架、）及劳务用的机具由乙方承包，具体包括以下工作內容： 2.1主体部分、混凝土工、木工制安工、 钢筋制安工、砌砖批荡、屋面工程；內墙批荡工、外墙打底铺贴工。 2.2乙方按照甲方与投资建设单位签订工程承包合同，施工图纸、监理单位和甲方的现场指令以及本合同的下列要求等相关工程施工规定进行承包施工。 2.3基础部分：甲方桩基础施工完毕后，乙方从基础开始砌砖、批荡、钢筋制作安装、浇筑混凝土、局部需用模板材料及人工制作安装。甲方负责挖土、土方进出运输、本工程所有基础回填及平整夯实工作，乙方施工所需技术人员、质检员等建筑专业人员由甲方负责配齐，其工资等由甲方承担。 2.4 框架主体部分及砌体装修： 2.4.1混凝土木工模具部分：垫层、底板、承台地梁、柱、剪力墙、楼板、构件等现浇 和预制混凝土的木模板制作、安装、拆除；乙方负责模板方条、铁钉、铁线等。 2.4.2乙方负责包脚手架搭设部分：外墙排栅、安全网、门字式脚手架、板、柱、构架等制作、安装、拆除。 2.4.3钢筋制作安装部分：基坑、梁、柱、剪力墙、楼板、雨篷、漂板、楼梯、构件现浇砼和预制砼的钢筋制作及绑扎（不含切丝机械套筒螺帽材料）。 2.4.4混凝土浇筑或预制部分：等同钢筋安装绑扎部位浇筑，再加垫层、散水、铁件预埋、现浇砼的地泵、泵车天泵等砼浇筑机械均由甲方负责租赁费用。 2.4.5砌筑部分：各类墙体砌筑及设置墙体拉接筋。 2.4.6屋面部分：女儿墙、细石砼复浇、水泥砂浆找平及保护层（柔性防水层除外）。 2.4.7天花、内墙面抹灰：天花墙面抹灰。 2.4.8外墙面装饰部分：打底铺贴。 2.4.9乙方负责施工机械设备部分：提升机、各班组所需用的小五金机具。 2.4.10乙方负责施工小五金机械设备部分:( 木工班、钢筋工班、泥瓦工班、混凝土工班等、不属于土建班除外)各班组所需用的小五金机具及各班组使用的小型机械连接电线、电箱、电开关等机具设备 。 3不属于乙方承包工程范围的有： 地下室基坑支护、基坑护坡、基础打桩、锯桩破桩、基础挖土、土方场外出进行运输、白蚁防治、水电安装、防雷桩头凿筋、消防、燃气、智能化、烟气道、玻璃幕墙、楼梯栏杆、满堂红钢管架搭拆、窗护栏杆、钢筋切丝机械套筒螺帽、电梯安装、砂岩和GRC装饰、（屋面、楼面、墙面、地下室基础等柔性防水