土石方
工程施工
建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制
合同
发包方： 保利集团房地产有限公司 （以下简称甲方）
承包方： 汕头市第六建筑
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
有限公司 （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称：深圳福永保利花园一期土石方回填工程、道路及砼路面工程
1.2 工程地点：深圳福永镇桥头村
1.3 工程范围：土方及淤泥开挖、外运，基坑支护，土方回填夯实，石粉及石回填，混凝土道路及路面工程，围墙及大门工程等。
第二条 合同工期
2.1 经双方协商确定，合同工程总日历天数120天，自2012年3月1日起至2012 年6月30日。
2.2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂定工作，工期相应顺延。
第三条 工程质量
3.1 乙方根据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、层段、施工出入口位置、场内（外）卸土地点、工期时间等要求，首先制定具有针对性的施工组织（
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
）
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
，交由建设单位进行审批，合同签订后三日内，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。
3.2 施工层面的标高，开挖、预留土体平整度，阶梯度等要满足《施工验收规范》、施工安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求，适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏。乙方不得按自己意愿随意施工，否则乙方除须在要求的时间内进行返工，赔偿由此给工程有关方造成的损失外，还要向甲方支付涉及工程总价的5%违约金。
3.3 施工质量达到国家及地方验收规范
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
。
第四条 工程价格及支付方式
4.1 合同包干总价为人民币1850万元，大写壹仟捌佰伍拾万元整。
4.2 支付方式：工程完成验收合格后支付至合同总价的95%，验收合格后两年内支付5%的尾款。
4.3 工程款的支付前，须提供正规发票，否则，甲方可暂时拒绝支付，由此引起的责任由乙方承担。
第五条 双方的权利和义务
5.1.甲方责任
5.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）资料；如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符，造成延期开工或暂时停工的，工期可以顺延。
5.1.2 甲方代表和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检查纠正，办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题。
5.1.3 工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在3日内组织有关人员进行验收。
5.1.4 按合同规定及时支付工程款。
5.2 乙方责任
5.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照施工规范进行施工。
5.2.2乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方造成的一切损失。
5.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配，在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案，获得甲方许可后方可施行。
5.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟通，无论是挖运，还是回填都要提前有所准备，特别是在弃土场、回填土场方面。
6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作，并承担相关费用。
6.2.6 承包人必须具备相应资质，自行完成本合同工程，不得转包。
6.2.7 承包人应按照云浮市有关规定进行安全施工，并承担相应的费用。
第六条 合同的变更和解除
出现下列情形，甲方有权单方面解除合同：
6.1 乙方负责处理因本工程施工内容引起的与外界的争议、纠纷等事件，若乙方未能及时解决相关事宜，有可能造成工程延期或给甲方带来损害的。
6.2 乙方出现较严重的违约现象或发现乙方没有能力履行合同时。
6.3甲方解除合同后，扣除因乙方原因造成的损失、支出等费用后，结算乙方已经完成的工程量，及时结清费用。
第七条 违约责任
7.1 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。
7.2 因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额万分之二的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。
7.3 乙方完成的工程质量若出现问题，甲方可视情况要求乙方返工，承担损害赔偿责任，若因此造成工程延期，还应承担工程延期责任。
7.4 甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。
7.5 承包人在合同签订后，接到发包人的开工通知3天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为工程总价款的千分之一，延迟进场10天，发包人有权另外选择承包商。
第八条 争议解决方式
8.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。
8.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同；②调解要求停止施工，且为双方接受；③法院要求停止施工；停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的下一步施工。
第九条 其他
9.1 本合同一式四份，甲方二份，乙方一份，送交有关部门备案一份。
9.2 本合同自双方盖章后生效。
甲方： （盖章） 乙方： （盖章）
签字代表： 签字代表：
住所： 住所：
电话： 电话：
盖章日期：2012年2月22日
PAGE
3
浙公网安备 33021202002483