建设工程建筑智能化招标文件范本
********工程建筑智能化系统
设计、采购、安装施工
招 标 文 件
工程编码:
项目名称:********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工 招 标 人:******** (盖章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 招标代理机构: (盖章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 总承包单位: 监督机构: 日 期:
总 目 录
第一章 投标须知前附表及投标须知 第二章
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
条款
第三章 合同文件格式
第四章 工程技术要求及建设
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
第五章 图纸目录(图纸另册) 第六章 工程量清单
第七章 投标文件投标函部分与商务部分 第八章 投标文件技术部分格式 第九章 资格审查
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 1 页 共103页
第一章 投标须知前附表及投标须知
一、投标人须知前附表
项号 条款号 内 容 说明及要求 1 1.1 工程名称 ********工程建筑智能化系统采购安装施工 2 1.1 建设地点
3 1.1 建设规模
4 1.1 承包方式 包工包料
5 1.1 质量标准 质量标准:达到现行国家验评标准合格等级,争创省优。 6 2.1 招标范围 详见本须知第2.1款
总工期不超过 日历天 7 2.3 工期要求
预计开工日期:
8 3.1 资金来源 部分财政拨款,其余自筹
建筑智能化工程专业承包二级及建筑智能化系统集成设计乙级
9 4.1 投标人资质等级要求
或建筑智能化工程设计与施工二级及以上 10 4.2 资格审查方式 资格后审
11 13.1 工程报价方式 固定总价
12 15.1 投标有效期 为 60 日历天(从投标截止之日算起) 13 16.1 投标保证金 人民币 伍 万元
方式: 自行踏勘现场
14 5.1 踏勘现场 时间: 自定
地点: 石家庄市新华西路原机电学院院内
投标最高限价 本工程的投标最高限价(拦标价)为 15 13.13
(拦标价) 人民币(大写) ;(小写) 元整
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 2 页 共103页
投标人须知前附表(续)
项号 条款号 内 容 说明及要求
书面文本正本一份,副本五份;电子文件两份:光盘应附标签,
标签上应注明投标单位名称,并加盖投标单位公章及投标单位16 17.1 投标文件份数 法定代表人章或签字。电子文件部分应至少包括“工程量清单
报价表”和施工组织设计,且该电子文件内容应与书面文件完
全一致。
地址:
投标文件提交地点
投标文件接收人: 17 19.1
及截止时间 时间:
开标时间:
18 24.1 开标时间和地点
地点:
19 31.4 评标方法及标准 详见本须知第31.4条
履约担保金额与支履约担保金额为:中标价款的10%
20 35
付担保金额 支付担保金额为:中标价款的10%
确定中标人方式及委托评标委员会推荐3名中标候选人,并确定第一名为预中标21 31.3
发出中标通知书 人。在中标公示结束3日内发出书面中标通知书。 22 34.1 中标公示 确定中标人后在****上发布中标公示。
本招标文件凡是用“黑体”字体标志的内容,均属于实质
性要求和条件。投标文件存在不符合招标文件规定的实质23 实质性要求和条件
性要求和条件的情况的,经评标委员会评审、确定后,按
废标处理。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 3 页 共103页
二、投标须知
(一)总则
1.工程说明
1.1工程的说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)所述。
1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《河北省建筑条例》等有关法律、行政法规、地方性法规和部门规章,通过 公开 招标方式选定承包人。
2.招标范围、内容及工期
2.1本工程项目的招标范围:
********工程施工图范围内的建筑智能化系统。
2.2招标内容
2.2.1本工程图纸范围内建筑智能化系统的材料设备采购及安装施工:
(1)、综合布线系统采购及安装施工;
(2)、计算机网络系统采购及安装施工(计算机机房设备及楼层网络交换机不在本次招标范围);
(3)、安全防范系统采购及安装施工;
(4)、有线电视系统采购及安装施工;
(5)、楼宇自动化控制系统采购及安装施工;
(6)、电视电话会议系统、多媒体会议系统的布线施工(仅做至设备预留借口);
(7)、电话系统布线施工(仅做至设备预留借口);
(8)、二次深化设计及深化设计项目的采购及安装施工;
(9)、与招标内容相关的全部配套产品和材料采购。
2.2.2工作内容包括但不限于:
按照招标文件和设计图纸规定的要求,完成产品及系统的设计、原材料的采购、制造加工、组合装配、性能测试、出厂检验测试、运输搬运、现场安装和调度、有效可靠的试运行、竣工验收、操作和维修人员的技术培训、提交图纸、资料、提供完善的售后服务和维护保养等,以及正常运行所需的所有其它必要产品、项目,所有这些不管是否在招标文***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 4 页 共103页 件中明确过,投标人应认为其承包范围已包括了上述所有的内容。
2.3本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。
3.资金来源
3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项。
4.合格的投标人
4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。
4.2本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。投标人合格条件详见本招标文件第八章“资格审查”。
5.踏勘现场
5.1投标人应按本须知前附表第15项所述时间,对工程现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.3经招标人允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场,但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
6.投标费用
6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。
(二)招标文件
7.招标文件的组成
7.1招标文件包括下列内容:
第一章 投标须知前附表及投标须知
第二章 合同条款
第三章 合同文件格式
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 5 页 共103页
第四章 工程技术要求及建设标准
第五章 图纸
第六章 工程量清单
第七章投标文件投标函部分与商务部分
第八章 投标文件技术部分格式
第九章 资格审查
7.2除7.1内容外,招标人在提交投标文件截止时间15天前,以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容,均为招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用。
7.3投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,对份(页)数等方面认真核对,如有残缺等问题应在获取招标文件后 2 日内向招标人提出,否则,由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担,并根据有关条款规定,该投标将可能被拒绝。
8.招标文件的澄清
8.1投标人若对招标文件有任何疑问,应于投标截止日期16日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至或传真至****招标公司;传真:*******)。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清,或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清,招标人都将于投标截止时间15日前以书面形式予以澄清,同时将书面澄清文件向所有获得招标文件的投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应在当日内,以书面形式给予确认,该答复作为招标文件的组成部分,具有约束作用。
9.招标文件的修改
9.1招标文件发出后,在投标截止时间15日前,招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人,投标人应于收到该修改文件后当日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分,具有约束作***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 6 页 共103页 用。
9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准。
9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究,招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间,具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
(三)投标文件的编制
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。
10.2除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。
11.投标文件的组成
11.1投标文件由投标函部分与商务部分、技术部分共两部分组成。
11.2投标函部分与商务部分主要包括下列内容:
11.2.1法定代表人身份证明书或投标文件签署授权委托书;
11.2.2投标保证金有效证明;
11.2.3投标函;
11.2.4投标总价;
11.2.5投标报价汇总表
11.2.6单项工程费汇总表;
11.2.7单位工程费汇总表;
11.2.7清单计价表;
11.2.8措施项目清单计价表;
11.2.9综合单价分析表;
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 7 页 共103页
11.2.10主要设备、材料一览表;
11.2.11投标人认为有必要提交的其它资料。
11.3 技术部分主要包括下列内容:
11.3.1企业概况
11.3.2施工组织设计(至少包括以下内容)
(1)各分部分项工程的主要施工
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
;
(2) 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
; (3) 劳动力安排计划;
(4) 主要材料进场计划;
(5) 确保工程质量的技术织织措施;
(6) 确保安全生产的技术组织措施;
(7) 确保文明施工的技术组织措施;
(8) 进度计划及确保工期的技术组织措施;
(9) 配合施工总承包单位的管理措施、方法;
(10) 有必要说明的其它内容。
11.3.3目管理机构配备
(1)项目管理机构配备情况表;
(2)项目经理简历表;
(3)项目技术负责人简历表;
(4)专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
11.3.4其他相关资料:
(1)深化设计方案
(2)系统技术方案(详细介绍原理、功能、特点及选型配置); (3)设备材料表(各系统所用设备、材料的品牌、规格、型号、数量、产地);
(4)国家检测中心检测合格报告(复印件);
(5)产品制造、安装、验收标准;
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 8 页 共103页
(6)详细的交货清单;
(7)特殊工具及备件清单(包括货源及价格);
(8)产品的技术服务和售后服务的内容及措施。
11.3.4样本的提供
投标单位必须提供主要设备的样本原件,投标文件技术部分中提供样本复印件。
12.投标文件格式
12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容,投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
13.投标报价、投标最高限价
13.1本工程的投标报价采用投标须知前附表第11项所规定的方式。
13.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
投标人的投标报价,应是完成本须知第2条、本条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部,不得以任何理由予以重复、增加或减少,且作为投标人计算单价或总价的依据。
13.3投标人应先到工地踏勘,以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的变更、索赔或工期延长申请将不被批准。
13.4报价范围及相关说明
13.4.1报价范围:投标人应对本须知‘总则’2.款“招标范围、内容及工期”中所包含的所有内容进行报价。
13.4.2相关说明:
13.4.2.1本工程合同为固定总价合同,除合同约定设计变更、现场签证、工程洽商外,投标总价即为合同价,不予调整。
承包人在报价时,应充分考虑在合同履约期内可能会遇到的各种风险。本合同文件填报的各项单价应为固定单价;所谓固定单价应理解为除合同明文规定的调整外,各项单价不因人工、材料、机械、工程设备、施工设备和临时设施的费用、费率等形成各项单价的***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 9 页 共103页 任何价格要素的波动而调整,也不因本合同履约期内有关工作条件、工作时间或人工工资标准和其它与本工程相关的税费和政府收费或其它在本工程使用的材料、货物、机械、工程设备、施工设备价格或费用的变化或货币的贬值而调整。也不因投标人对招标范围和工作内容理解的偏差而调整。
13.4.2.2招标人给出的工程量清单仅供参考,工程量允许进行调整。投标人应按施工图纸及技术要求计算工程量,因优化设计方案的需要而需增加的清单子目可以在给定的分部分项工程量清单的最后加入相关子目。投标人对其所报的总价承担风险责任,除合同明文规定的调整外,工程为固定总价不予调整。
13.4.2.3为保证工程顺利进行和项目目标实现,当项目管理单位或施工总承包单位认为需要调整工序或加大资源投入而赶用工时,不再另行支付赶工费。
13.4.2.4本工程的承包人为本工程的分包单位,相关管理配合费已包含在施工总承包合同中,本次不需另行报价。但投标单位在报价中应包含下列相关费用:定额测定费、市场交易费一切相关的规定应该缴纳的费用。
13.5除非合同中另有规定,投标人在投标总价表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、远征费、保险费、试验检测费、与承包范围内项目实施有关的调研费用、政策性文件规定费用等所有费用。
投标单位应考虑相关风险,如各种政策性调整和施工条件的变化,停水、停电、材料二次倒运、材料价差及材料代用的量差及价差等其他各种因素造成的工程费用的增加。
中标单位应对自主填报的综合单价承担风险责任。
投标人投标报价中所包括的材料价格必须按照省优工程标准的材料价格填报。
施工过程中经质检部门和监理单位检查不能达到省优工程的材料,将不允许使用于本工程。
13.6投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价,其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中,其在投标函中所填报的投标总价必须与单项工程费汇总表中合计数一致。
13.7投标报价中的劳动保险费、税金、应缴纳的各种规费,应严格执行有关费用***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 10 页 共103页 标准进行填报,不得降低标准。
社会劳动保险费取费标准:不得小于直接、措施性成本中人工费与机械费之和的14%。
13.8安全防护、文明施工措施费应当在投标报价中单独列明,取费标准:不得低于按《河北省房屋建筑与市政基础设施工程安全防护、文明施工措施费用标准(试行)》标准计算所需费用总和的90%。
13.9履约但保费、项目风险金分别计入措施项目清单中。
履约担保费不低于履约担保额度的2,;风险金应当在投标报价中单独列明,取费标准不低于投标总价的0.5%,计入“措施项目清单计价表”中,风险金主要考虑主要材料市场价格的变化及投标人认为可能发生的其他风险的费用。
13.10措施项目可以增项不可以减项,不需要的项目填“0”,不能不填;措施项目中不得出现不折旧、不摊销、不收取管理费等报价情况。
除本文件另有约定,凡列入措施项目的计价完全是承包人的风险,此类金额是固定及不可调整的。除非是整个措施项目有所删除的情况,否则招标人都不允许投标人对该项目金额进行任何调整。
任何对措施项目清单所含项目的报价均被认为已覆盖了合同文件各个部分的全部要求及变更工程。承包人不能以变更工程涉及措施项目的变动以索取额外措施费用。
13.11投标报价编制依据与参考
13.11.1编制依据:本工程招标文件及有关技术资料。
13.11.2编制参考:
(1)河北省建筑工程计价依据《河北省建筑工程预算综合基价》(上、下册)(2003);
(2)《全国统一安装工程预算定额河北省综合基价》(2003)。
(3)《全国统一装饰装修工程预算定额河北省综合基价》(2003)。
(4)相关施工规范。
13.12投标最高限价(拦标价)
13.12.1投标最高限价(拦标价)见本须知前附表第15项所规定的数额。 ***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 11 页 共103页
13.12.2投标人的投标报价不得超过本招标文件规定的最高限价(拦标价),否则视为实质上未响应招标文件要求的投标,按废标处理。如投标人对拦标价有异议,应当在领取招标文件后3日内向建设单位或监督机构反应。
14(投标货币
14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。
15(投标有效期
15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限,在此期限内,凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15.2在特殊情况下,招标人在原定投标有效期内,可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求,对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求,而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件,但需要相应地延长投标保证金的有效期,在延长的投标有效期内,本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
16(投标保证金
16.1投标人应按有关规定提交本须知前附表第13项所规定数额的投标保证金,并作为其投标文件的一部分。
16.2投标人应按要求提交投标保证金,投标保证金的形式可为现金、汇票。汇款汇至:
开户名称:********招标公司
开 户 行:
账 号:
投标保证金递交截止时间为 。
16.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标,招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
16.4 未中标的投标人的投标保证金将在与中标人签订合同后5个工作日内予以退还(不计利息):
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 12 页 共103页
16.5 中标人的投标保证金,在中标人按本须知第35条规定签订合同、备案并提交履约担保后5个工作日内予以退还(不计利息)。
16.6 如投标人发生下列情况之一时,投标保证金将被没收:
16.6.1投标人拒绝按本须知第30条规定修正投标报价;
16.6.2中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约担保;
17(投标文件的份数和签署
17.1 投标人应按本须知前附表第16项规定的份数提交投标文件。否则视为实质上未响应招标文件的投标。
17.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写,字迹应清晰易于辨认,并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处,以正本为准。
17.3投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件正本中需同时提交投标文件签署授权委托书原件(投标文件副本中可以为复印件)。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求,否则投标文件签署授权委托书无效。
如法定代表人参加开标会议的,开标时需出示投标人企业营业执照原件、法定代表人身份证原件;如委托代理人参加开标会议的,开标时需出示身份证原件和投标文件签署授权委托书。
17.4全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改,修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。
(四)投标文件的提交
18(投标文件的装订、密封和标记
18.1投标文件的装订要求:投标文件应装订成册,散页无效。
投标文件共分投标函部分与商务部分技术部分共三部分,分两部分装订;投标函部分与商务部分装订成一册,技术部分装订成一册。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 13 页 共103页
18.2投标人应将所有投标文件密封。投标函部分与商务部分及电子标书用一个纸袋密封;技术部分用一个纸袋密封。
18.3在密封袋上应:
18.3.1写明招标人、招标代理单位名称;
18.3.2注明下列识别标志:
(1)投标函部分与商务部分或技术部分;
(2)招标工程编码;
(3)工程名称;
(4) 20 年 月 日 9 时 0 分开标,此时间以前不得开封。
18.4所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人单位公章。
18.5投标文件应按本投标须知第18.1款、第18.2款、第18.3款、第18.4款规定装订和密封及加写标记,未满足上述要求的投标文件招标人将予以拒绝并退还给投标人。
19(投标文件的提交
19.1 投标人应按本须知前附表第17项所规定的地点,于截止时间前提交投标文件。未送达本招标文件规定地点的投标文件,招标人将拒绝受理。
20(投标文件提交的截止时间
20.1投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。
20.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式,酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间,均以延长后新的投标截止时间为准。
20.3到投标截止时间止,招标人收到的投标文件少于3个的,招标人将依法重新组织招标。
21(迟交的投标文件
21.1招标人在本须知第20条规定的投标截止时间以后收到的投标文件,将被拒绝并退回给投标人。
22(投标文件的补充、修改与撤回
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 14 页 共103页
22.1投标人在提交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前,可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件,并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
22.2投标人对投标文件的补充、修改,应按本须知第18、19条有关规定密封、标记和提交,并在密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
22.3在投标截止时间之后,投标人不得补充、修改投标文件。
(五) 开 标
24(开标
24.1招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标,所有投标人应按时参加。
24.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封,并退回给投标人;按本须知第25条规定确定为无效的投标文件,不予评审。
24.3开标程序:
24.3.1开标由招标代理机构主持;
24.3.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况;
24.3.3经确认无误后,由有关工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格、承诺和投标文件的其它主要内容。
24.4 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件,开标时都将当众予以拆封、宣读。
24.5 招标人对开标过程进行记录,并存档备查。
25(投标文件的有效性
25.1开标时,投标文件出现下列情形之一的,由评标委员会评审后作为无效投标文件处理;
25.1.1投标文件未按照招标文件要求加盖密封章的;
25.1.2本须知第ll条规定的投标文件有关内容未按本须知第17.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的,由委托代理人签字或盖章的,但***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 15 页 共103页 在开标时未提交有效的“投标文件签署授权委托书”原件及身份证的;
25.1.3投标文件的内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的;
25.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的;
25.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外;
25.1.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限;
25.1.7投标文件附有招标人不能接受的条件;
25.1.8投标报价超出本招标文件规定的最高限价(拦标价)的;
25.1.9不符合招标文件中规定的其他实质性要求,存在重大偏差的;
25.1.10评标委员会认定的其他无效投标的情况。
25.2有效投标文件,由评标委员会进行详细评审、比较。
(六)评 标
26(评标委员会与评标
26.1评标委员会由招标人依法组建,负责评标活动。向招标人推荐3名中标候选人并推荐第1名为预中标人。
26.2开标结束后,开始评标,评标采用保密方式进行。评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。
26.3评标委员会暂由招标人或其委托的项目管理单位、监理单位、招标代理单位熟悉相关业务的代表 2 名,以及有关技术、经济等方面的专家 5 名组成,评标委员会由招标人在河北省招标办市场科监督下组建。其中招标人代表应当具备我省评标专家的相应资格(工程类中级职称满5年或具有中级职称并具备工程类注册资格或高级工程师)。招标人代表应携带身份证、职称证原件参加评标,如果是招标人从外单位聘用的人员还应携带聘用证明。
评标委员会设负责人的,评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 16 页 共103页 确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
26.4评标委员会的专家成员从河北省建筑工程评标专家库或者招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取确定。
26.5评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触,不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。
26.6评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法,对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
26.7在评标过程中,评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的,该投标人的投标应作废标处理。
26.8评标工作开始后,除不可抗力或法律、法规规定外不得中途停止。专家因不可抗力不能继续完成评标工作的,应按法律、法规规定及时调整专家人数。
27(评标过程的保密
27.1开标后,直至授予中标人合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。
27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中,投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝。
27.3 中标人确定后,招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
28(投标文件的澄清
28.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较,评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明,投标人应采用书面形式进行澄清或说明,但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定,凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。 ***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 17 页 共103页
投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,评标委员会可以否决其投标。
29(投标文件的初步评审
29.1开标后,招标人或者其委托的招标代理机构向评标委员会提供书面开标记录以及评标所需的重要信息和数据。
29.2评标时,评标委员会将首先评定每份投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。所谓实质上响应,是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符,无显著差异或保留。
29.3如果投标文件未能在实质上响应招标文件的各项要求,评标委员会将作废标处理。并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的显著差异或保留,使之成为具有响应性的投标。
29.4评标委员会对投标报价按下列程序进行评审:
29.4.1审核投标报价。
对投标报价的填报是否齐全,项目内容是否明确,价格构成是否合理等方面进行审核,判定其是否实质上响应了招标文件的要求;
29.4.2对实质上响应招标文件要求的投标报价进行校核和算术修正;
29.4.3询问。评标委员会对在投标报价审核中发现的含义不明确的内容,应当书面向投标人提出询问。投标人应当以书面形式做出澄清、说明或者补正,并由法定代表人或其委托代理人签字;
29.4.4评估和判断。
评标委员会通过对投标报价的审核、询问,在投标人的答复、澄清和解释基础上,对其投标是否实质性响应招标文件,投标报价是否合理,是否低于其成本进行评估判断。接受质询的应当是项目经理、造价师或预算员、法定代表人或委托代理人。
29.5评标委员会成员对有效投标报价进行评审和比较分析,并按下列原则做出评判:
29.5.1投标人在投标报价中降低本招标文件13.10款所列费用的标准,评标委员会有权判定投标人的该子项以低于成本价竞标;
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 18 页 共103页
29.5.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人的投标报价的,应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,评标委员会认定投标人该子项以低于成本价竞标。
29.5.3投标人填报的工程主要材料单价显著低于同期市场或其他投标人的价格,且投标人提供的证明资料不能说明其降价合理理由的,评标委员会认定投标人该子项以低于成本价竞标。上述证明材料中有虚假的,其投标文件将被拒绝。
29.5.4任何费用出现负报价的,评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标,其投标文件将被拒绝。
29.6评标委员对投标人投标报价的合理性、可靠性以及是否否决其投标等的认定出现异议时,按少数服从多数的原则表决确定。
30(投标文件计算错误的修正
30.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核,看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:
30.1.1如果用数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时,以文字表示的数额为准;
30.1.2单价与工程量的乘积与合价不一致时,以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位,此时应以标出的合价为准,并修改单价;
30.1.3如果各报价清单子项的合计与投标报价不一致时,以各报价清单子项为准,对投标报价进行修正。
30.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件中的投标报价,投标人同意后,调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收,并不影响评标工作。
31(投标文件的评审、比较和确定中标人
31.1评标委员会将对按照本须知第29条规定,仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。
31.2在评审过程中,评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 19 页 共103页 确的内容进行书面形式的质询答辩并提供相关材料。需要接受评标委员会质询答辩的投标人至少应派本工程项目经理、造价师或预算员、法定代表人或其委托代理人按规定的时间、地点向评标委员作出投标质询答辩。投标人未能参加投标质询答辩的,评标委员会在评审时将按不利于投标人的情形认定。
投标质询答辩不能代替投标人递交的投标报价说明资料和相关证明资料等投标文件,不能改变投标文件的实质内容,只是对投标报价方面的进一步说明。
31.3评标委员会依据本须知前附表第19项规定的评标方法和标准,对投标文件进行评审和比较,向招标人提出书面报告,推荐3名合格的中标候选人并确定得分最高的1名中标候选人为预中标人。评标报告由评标委员会全体成员签字。
招标人将在评标委员会提出书面评标报告后15日内确定中标人,最迟在投标有效期结束日30个工作日前确定。
31.4评标方法和标准采用综合评估法。具体评标办法和标准详见附件。
31.5评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。所有投标被否决后,招标人将依法重新组织招标。
31.6向招标人提交书面评标报告后,评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。
(七)合同的授予
32(合同授予标准
32.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第31.3款所确定的中标人。
33.招标人拒绝投标的权力
33.1在签订合同前,如招标人发现投标文件中提供弄虚作假证明的,将按投标弄虚作假、骗取中标处理,并通报建设行政主管部门。
33.2招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
33.3招标人在发出中标通知书前依据法规、招标文件及评标办法有权接受和拒绝任何投标,宣布投标无效或拒绝所有投标,并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任,***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 20 页 共103页 也不解释原因,但投标保证金将退还给投标人。
33.4在投标人未能按评标报告及招标人依据招标文件提出的要求履行有关义务或作出承诺的,招标人有权拒绝对其发出中标通知书。
34.中标通知书
34.1中标人确定后,招标人在“河北建设工程信息网”和“河北省招标投标综合网”将中标结果公示3个工作日后,向中标人发出中标通知书。
34.2招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
未中标的投标人对中标结果持有异议的,可以自接到中标结果通知书之日起5日内,向河北建设工程招标投标管理办公室提出书面核查申请。
34.3中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当承担相应的法律责任。
34.4招标人将于中标人确定后15日内,向河北建设招标投标管理办公室提交招标投标情况的书面报告。
35(合同协议书的签订
35.1施工总承包单位与中标人将于中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同。
35.2中标人如不按本投标须知第35.1款的规定与施工总承包单位订立合同,则招标人将废除授标,投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应的法律责任。
招标人确定的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或由于35.2的原因被废除授标,招标人将确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述的同样原因不能签订合同的,招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
所有中标候选人或招标人授权评标委员会确定的中标人由于上述原因不能履行合同的,招标人将依法重新组织招标。
35.3中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目施工***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 21 页 共103页 转让(转包)给他人。
36(履约担保、工程款支付担保
36.1 中标人在签订施工合同的同时,中标人应按本须知前附表第20项规定的金额提交履约担保。
36.2 若中标人不能按本须知第36.1款的规定执行,招标人将视为中标人放弃中标项目;已订立合同的,招标人有充分的理由解除合同,并没收其投标保证金,给招标人造成的损失超过投标担保数额的,还应当对超过部分予以赔偿。
36.3中标人提交履约担保同时,按本须知前附表第20项规定的金额向中标人提供同等数额的工程款支付担保。支付担保须使用本招标文件第三章中提供的格式。 ***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 22 页 共103页
第二章 合同条款
使用建设部、国家工商行政管理局
印发的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 23 页 共103页
第一部分 合同协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法
规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订
立本合同。
一、工程概况
工程名称:********工程建筑智能化系统采购安装施工
工程地点:
工程内容:建筑智能化系统采购安装施工
资金来源:部分财政拨款,其余自筹
二、工程承包范围
承包范围:********工程建筑智能化系统采购安装施工
三、合同工期:
开工日期: 20 年 月 日
竣工日期:
合同工期总日历天数 天
四、质量标准
工程质量标准:达到现行国家验评标准合格等级,争创省优。
五、合同价款
金额(大写): 元(人民币)
,: 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
,、本合同协议书、补充协议及其附件
,、中标通知书
,、招标文件及补遗资料
4、投标文件(含澄清文件)及其附件
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 24 页 共103页
,、本合同专用条款
,、本合同通用条款
,、标准、规范及有关技术文件
,、施工图纸(包括变更图纸)
,、工程量清单
,、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定 后生效。
发 包 人:(公章) 承包人:(公章) 施工总承包人:(公章)
住 所: 住 所: 住 所:
法定代理人: 法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话: 电 话:
传 真: 传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号: 账 号:
邮政编码: 邮政编码: 邮政编码:
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 25 页 共103页
第二部分 通用条款
执行建设部《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)“通用条款”。
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:(1)本合同协议书、补充协议及附件;(2)中标通知书;(3)本合同专用条款;(4)本合同通用条款;(5)招标文件及补遗资料;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)施工图纸(包括变更图纸);(8)工程量清单;(9)投标文件(含澄清文件)及其附件。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,不再使用其它语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:执行河北省和石家庄市政府及有关部门发布的地方性法规、规章、规范性文件。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:现行国家、行业、地方标准及规范及其它相关规范性文件。
发包人提供标准、规范的时间:承包人自备。
国内没有相应标准、规范时的约定: 无 。
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
签订施工合同后5日内,提供6套图纸(含提交发包人的3套竣工图)。
承包人收到图纸应立即组织核查,并在收到之日起15日内对实施该图纸存在的任何问题书面通知工程师。如果承包人没有在此期限内提出问题,则应认为该图纸没有对承包人的工作造成任何不利的影响。
发包人对图纸的保密要求: 执行通用条款 。
使用国外图纸的要求及费用承担: 无。
二、双方一般权利和义务
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 26 页 共103页 5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名: 职务: 总监理工程师
发包人委托的职权:执行监理规范中有关总监理工程师、监理工程师有关职责条款。 需要取得发包人批准才能行使的职权:签发开工令、停工令、复工令、批准工程延期及涉及向承包人支付各种工程款项的事项。
5.3发包人派驻的工程师(发包人代表)
姓 名: 职务: 项目经理
职 权: 行使本文件规定的发包人的有关职权
项目技术支持管理单位派驻的工程师(项目管理代表)
姓 名: 职务: 项目经理
职 权: 行使技术支持管理合同中约定的有关职权
5.6不实行监理的,工程师的职权: 不采用。
7、项目经理
姓 名: 职 务:
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:签发开工令前完成。 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:从施工总承包单位指定位置接到施工或办公现场由承包人负责。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已经开通。 (4)工程地质和地下管线资料的提供时间: 无
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 无 (6)水准点与座标控制点交验要求:执行工程师指令。
(7)图纸会审和设计交底时间:承包人收到图纸后7日内。 (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 无 。
(9)双方约定发包人应做的其他工作: 无 。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 27 页 共103页
8.2发包人委托承包人办理的工作: 无 。
9、承包人工作
9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 无 。
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间: 执行本专用条款及监理工程师指令。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 承包人承担;因为本项职责不履行或履行中由于过错给发包人及相关单位造成损失的应给予赔偿 。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 无 。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续:无。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人负责其工程范围内的成品保护,相关费用列入合同总价。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 无 。
(8)施工场地清洁卫生的要求:达到省级文明工地标准,承担相应费用。
(9)双方约定承包人应做的其他工作: 无。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:中标通知书发出后10日内。
工程师确认的时间:收到后10日内。
10.2群体工程中有关进度计划的要求: 无 。
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:执行本“专用条款”有关内容及“通用条款”。
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:执行工程师指令。
19、工程试车
19.5试车费用的承担:
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 28 页 共103页
工程试车(调试)包括系统试车(调试)和联合试车(调试)。承包人应作为建筑智能化系统的承包人负责组织本系统的工程试车(调试)工作。
五、安全施工
执行通用条款和《安全管理条例》,安全施工与检查、安全防护费用均由承包人承担。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用固定综合单价可调总价合同方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:承包人已考虑了工程中使用的物资、劳务市场价格变化、措施费用、施工过程中安全问题及其它施工过程中可以预见的其它风险。承包人已自行估算上述风险费用并计入了投标总价中。
风险费用的计算方法: 不采用 。
风险范围以外合同价款调整方法:不采用。
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:不采用
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:不采用。
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:设计变更、现场签证、招标文件中的暂定价。
设计变更以及工程量清单中漏项项目的综合单价清单中原有的按清单中已有的执行,清单中没有的按河北省《综合基价》的90%计算,并最终由省造价站确定。
工程量计量在施工过程中由甲方、监理单位、乙方共同计量。本工程的计量标准为《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)。
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额:合同签订之后10日内,支付合同价款的20%作为预付款。
扣回工程预付款的时间、比例:支付到合同价的50%(含预付款)时开始扣回,分二次连续平均扣完。
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月27日。
26、工程款(进度款)支付的方式和时间:工程款(实际完成的工程量乘以投标文件***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 29 页 共103页 中载明的综合单价)支付每月按照甲方代表、总承包单位、监理工程师、乙方代表当月核定工程进度款的80%支付。工程进度款支付至合同价总价的85%时停止支付。工程竣工验收与结算完成扣除5,保修金后,一次性支付余额。
月完成工作量不足10万元的当月不予支付,下月一并支付。工程款支付时间:接到监理工程师签发的工程款支付证书后14日内支付。
七、材料设备供应
所有用于本工程的材料都必须符合设计要求和国家规定的质量标准,并附有出厂合格证与质量检测报告,必须是所属行业的知名品牌优质产品。
所有的材料在使用前必须征得监理单位和招标人的共同认可,未经认可不得使用。
27、发包人供应材料设备
27.6发包人提供材料设备的结算方法:发包人与供应商结算。
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:由发包方、承包方和监理单位共同验收。
八、工程变更
执行“通用条款”。
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:竣工验收前提供3套。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:无。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约承担的违约责任:执行“通用条款”。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:执行“通用条款”。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:执行“通用条款”。
双方约定的发包人其他违约责任:另行确定。
35.2本合同关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 30 页 共103页
每逾期一天,支付违约金为合同价的万分之五。本项违约金的最高限额一般不超过合同价的2%,如果超过该限额承包商仍未完成承包工作,发包方有权加倍索赔或安排其他承包商完成剩余工作,一切费用由原承包商承担。若承包人不按工程进度计划进行施工,发包人有权终止合同并追究相应责任。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:竣工预验收整改后不合格支付合同价5‰的违约金;以后每次验收不合格支付合同价1%的违约金,直至验收合格。
双方约定的承包人其他违约责任:无
37、争议
37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)请建设行政主管部门调解。
(2)调节不成的按下列第一种方式解决:
第一种:提交 石家庄 仲裁委员会仲裁;
第二种:依法向人民法院起诉。
十一、其他
38、工程分包
38.1工程发包人同意承包人分包的工程:无。
9、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:执行“通用条款”。
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:无
发包人委托承包人办理的保险事项:无
(2)承包人投保内容:执行国家及地方规定。
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供支付担保,担保方式为: 支付 担保合同作为附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为: 履约 担保合同作为附件。 ***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 31 页 共103页
(3)双方约定的其它担保事项:无。
46、合同份数
46.1双方约定合同副本的份数 12份
47、补充条款
47.1项目经理和技术负责人只能承担本项工程的项目管理工作在中标后签订合同前按照甲方要求将有关证件质押在招标人处,至工程竣工验收。投标文件中拟投入的项目部管理人员应与资格预审文件中及进入现场的实际人员必须相符。否则按无效投标文件处理,且发包人有权终止合同,承包人承担相应一切损失。
47.2本合同承包人为工程的分包单位,本工程的总承包单位为********有限责任公司,相关总承包服务费由总承包人在投标报价时已自行考虑。
总包单位配合管理的责任包括以下各项:
47.2.1负责对分包单位工程的质量、进度进行全面管理;
47.2.2负责分包工程的中间验收,并向发包方、监理单位报验资料;
47.2.3为分包单位提供施工用水、用电接点,按量收取水电费;
47.2.4为分包单位提供现场已有的垂直运输机械及脚手架的使用;
47.2.5负责整个工地的安全、文明施工管理;
47.2.6负责土建所有预留孔洞、预埋管件及正常开凿孔洞的修补;
47.2.7负责协调各分包单位的关系,对分包单位的临建及物料场地进行统一布置安排;
47.2.8负责本工程(含分包工程)建筑垃圾的清理外运;
47.2.9负责已完工程的成品保护;
47.2.10负责整个工程的竣工资料的汇总整理,并组织工程验收。
47.2.11负责甲方供应材料的卸车、搬运及保管。
分包单位的责任:
47.2.12服从总包单位的管理;
47.2.13按月向总包单位交纳水电费;
47.2.14按时向总包单位报验资料。
47.3.本工程的项目经理、技术负责人、工程师、质检员、施工员必须全职为本项目***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 32 页 共103页 服务。否则一经发包人查实,承包人支付1万元/人次的违约金,并限期改正。如果因特殊原因确实不能为本工程服务,必须提前30日通知建设单位并征得建设同意后方可退场,否则按违约处理,承包人支付1万元/人次的违约金。
47.4如达不到承包人投标时承诺的质量目标,发包人按工程总造价千分之三作为处罚。
47.5 安全生产:如发生重大伤亡事故或造成较大社会影响的事故,除政府部门处罚外,另处以20万元的罚款。
47.6 本工程必须达到省级安全文明工地要求,如达不到该标准,发包人将扣押承包单位10万元工程款以作为对承包单位的罚款。
47.7 投标文件中如存在弄虚作假行为,按无效投标文件处理,且报行政主管部门。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 33 页 共103页
房屋建筑工程质量保修书
发包人(全称):
施工总承包人(全称):
承包人(全称):
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对河北建筑服务中心工程建筑智能化系统采购及安装施工(工程全称)签定工程质量保修书。
一、程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为本次招标范围内所有工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:合同范围内的全部内容。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间的和外墙面的防渗漏为 / 年;
3、装修工程为/ 年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 二 年;
5、供热与供冷系统为 / 采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年;
7、其他项目保修期限约定如下:
电气管线、给排水管道、设备安装工程是指本次招标工程范围内********工
程的建筑智能化系统 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、承包人质量保修责任:
1)属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 34 页 共103页 修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2)发生紧急抢修事故的,承包人在抢修事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3)对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4)质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程保修事项:
本工程质量保修书,由施工合同发包人、项目技术支持管理单位、承包人三方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发 包 人:(公章) 承包人:(公章) 施工总承包人:(公章)
住 所: 住 所: 住 所:
法定代理人: 法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话: 电 话:
传 真: 传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号: 账 号:
邮政编码: 邮政编码: 邮政编码:
建设行政主管 工商行政主管
部门备案意见: 部门鉴证意见:
经 办 人: 经 办 人:
备 案 部 门:(公章) 鉴 证 机 关:(公章)
备案登记第 号 鉴证第 号
年 月 日 年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 35 页 共103页
第三章 合同文件格式
目 录
一、合同协议书(参见第二章)
二、合同通用条款(参见第二章)
三、合同专用条款(参见第二章)
四、房屋建筑工程质量保修书
五、承包人履约保函
六、承包人履约委托保证合同
七、发包人支付担保保函
八、发包人支付担保书
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 36 页 共103页
一、合同协议书
二、合同通用条款
三、合同专用条款
四、房屋建筑工程质量保修书
(以上四部分使用建设部、国家工商行政管理局引发的《建设工程施工合同(示范文本)》
(GF-1999-0201),详见第二章)
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 37 页 共103页
五、承包人履约保函
编号:(工 字)第 号
鉴于贵方与 (以下简称“承包商”)就
项目于 年 月 日签订编号为 的《建设工程施工合同》(以下简称主合),应承包商申请,我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务,给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %, 数额最高不超过人民币
元(大写: )。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期 后 日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)由我方提供资金及技术援助,使承包商继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 38 页 共103页
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定,免除承包商部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与承包商协议变更主合同的,如加重承包商责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为 法院。
八、保函的生效
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 39 页 共103页
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指:
保证人:
法定代表人(或授权代理人):
年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 40 页 共103页
六、承包人履约担保书
保函编号:
致:
鉴于:
1、 公司(以下简称工程总承包人)通过投标已合法取得贵公司/单位 工程总承包商资格。
2、贵公司/单位要求工程总承包人提供保证,以保证工程总承包人将会按照本工程的招标、投标等文件履行合同,并在总额为人民币 元整(, )的范围内承担保证责任。
应工程总承包人的请求,我公司就工程总承包人与贵公司/单位拟签订的
的 工程施工合同,为工程总承包人提供履约担保,担保金额为人民币 元整(, )。
基于以上事实,本保证人承诺,如工程总承包人在履行与贵公司/单位签订的工程施工承包合同时发生违约事项,本保证人将承担本保函项下的保证责任:
)假如工程总承包人因自身原因不能正确、全面地履行 工程施工合(1
同而发生违约,本保证人在收到贵公司/单位经本项目总监理工程师及其监理公司对承包人违约的书面确认书后(如果贵单位/公司索赔理由是因建筑工程质量问题,还需同时提供建筑工程质量检测机构出具的检测报告),经协调贵公司/单位与总承包人双方关系,仍无法促使总承包人正确、全面地履行合同,则七个工作日内向贵公司支付不超过人民币
元的款项。
(2)本保函对本保证人及其合法继承人具有约束力,本保证人在未取得贵公司/单位的书面认可前,保证不得将本保函项下的权利和义务转让,并确保贵公司/单位的利益。
(3)本保证人在保证期间,若因非工程总承包人的原因导致的施工工期延长,或因设计变更而引起技术难度加大或工程量增大,未经本保证人确认的,其延长的工期和变化的内容或工程承包人出现违反法律法规的行为导致的违约均不在本保证范围之内。 ***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 41 页 共103页
(4)为便于掌握总承包人的实际履约情况,在保后检查过程中,望贵公司/单位给予积极配合和大力支持。
(5)本保函有效期至 年 月 日止(注:保证范围不包括本工程保修阶段的相关责任),过期自动作废并自动解除全部担保责任。(注:保证范围不包括保修阶段)
(6)本保函将受中华人民共和国法律约束及按中华人民共和国法律解释。
担保人(公章):
法人代表或法人代表授权人(签字):
年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 42 页 共103页
七、发包人支付担保保函
编号:(工 字)第 号
(承包商):
鉴于贵方与 (以下简称“业主”)就 项目于 年 月 日签订编号为 的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),应业主的申请,我方愿就业主履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是主合同约定的工程款。
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。
我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %,数额最高不超过人民币
元(大写: )。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后 日内。
贵方与业主协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。业主未按主合同约定向贵方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及业主未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号。
在出现贵方与业主因工程质量发生争议,业主拒绝向贵方支付工程款的情形时,贵方***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 43 页 共103页 要求我方履行保证责任代为支付的,还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2、业主按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因贵方违约致使业主不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与业主的另行约定,免除业主部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与业主协议变更主合同的,如加重业主责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成业主不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为 法院。
八、保函的生效
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 44 页 共103页
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指:
保证人:
法定代表人(或授权代理人):
年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 45 页 共103页
第四章 工程技术要求及建设标准
一、标准和规范
弱电系统集成的安装、材料和设备应参考或符合有关行政部门、机构和组织所公布的标准规范、导则和其他文件的最新要求。这些文件涉及到本说明书许多部分。这些文件包括:(但不局限于下列内容)
1、《民用建筑电气
设计规范
民用建筑抗震设计规范配电网设计规范10kv变电所设计规范220kv变电站通用竖流式沉淀池设计
》JGJ/T16 – 92;
2、《有线电视系统工程技术规范》GB50200 – 94;
3、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198 – 94;
4、《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》GB/50311 – 2000;
5、《智能建筑高等标准》GB/50314 – 2000;
6、《防盗报警控制器设计规范》GBT75 – 94;
7、《安全防范工程程序与要求》GAT75 – 94;
8、《美国电子和电信工业协会》EIA/TIA – 568;
9、《建筑物通用布线标准》ISO/IEC11801;
10、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312;
11、《国际综合布线六类信道标准》ISO/IEC 11801
12、《30MHZ – 1GHZ 声音和电视信号的电缆分配系统》GB 6510 – 86
13、《有线电视系统工程技术规范》GB 50200 – 94
14、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 – 2002
15、《高层民用建筑防火规范》GB50045 – 95
16、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50104 – 93
17、《智能建筑弱电工程设计施工图集》 97X700
对我国尚未制定的规范,请参考相应的国际标准建议补充。
以上述规范中的要求如果与地方规范和法规相抵触,则应遵循地方规范和法规并执行最新及现行的版本。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 46 页 共103页
二、相关要求
1、专利
中标人对产品技术规定提供的设计、制造、机械、电气、仪表和工艺方面的一切专利费和执照费承担责任,并且负责保护招标人的利益不受任何损害。由于执照费、文字、商标和技术专利侵权引起的法律申诉,或者由于使用工艺特征和产品、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼及产生的一切费用均与招标人无关。
, 内网布线需由综合布线保密资质的施工单位进行施工。
2、设计原则
1)可靠性
安装调试后应运行可靠、稳定,在正常使用寿命内,不应出现任何系统问题。
2)经济性
系统配置具有较高的性能价格比。在满足功能要求的前提下,应当考虑经济性,以减轻用户负担,并充分考虑系统的运行成本。
3)精确性
系统运行应精确地满足工程的功能要求,精确清晰地发送信息和采集数据。
4)开放性
系统配置应遵循开放性原则,各系统应提供国际标准的软件、硬件、操作系统和数据库管理系统等诸多方面的接口与工具使系统具备良好的灵活性、兼容性和可移植性。
5)安全性
系统应具有较高的抗干扰、防止非法闯入能力,具有自我诊断、及时报警、错误恢复机制,软件及网络应具有相应的加密技术,以保障系统的安全。
6)先进性
系统配置及系统集成应具有合理的先进性。
3、系统验收标准及方法
1)设备、材料在发货和现场安装前,按国家有关标准要求逐项进行试验验收,保证产品质量可靠。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 47 页 共103页
2)提供各种调和材料的检测数据和试验、检验报告。
3)各系统安装调试,甲方、监理方、安装方及承包方按照国家有关标准逐个进行验收。
4、质量保证期及售后服务:
1)质量保证期:为系统全部竣工验收合格后二年(24个月)。在此期间内发生的质量问题,由供应商负责免费更换或维修。
2)售后服务:提供最近的售后服务地址、电话及工作人员名单,并说明售后服务的范围和承诺。其中包括产品服务保修年限、保修期内设备发生故障到达现场时间等。
3)技术培训:为业主培训操作技术人员(4名),使其能够熟练掌握系统的安装、操作、维护、维修,并能独立上岗。
5、工作界面划分
弱电金属线槽、预埋管包含在土建总承包范围内。
6、二次设计要求
投标时,投标单位应提供完整的二次深化图纸,图纸的设计深度达到施工图纸的设计要求。中标人完善、完成整个系统的二次深化设计,最终由设计院完成施工图,同时根据工地现场的施工进度实际要求,对需要提前预留预埋的应尽快配合设计院出具设计变更通知书,及时进行土建修改,保证施工进度,不影响其它专业施工的工作。 三、系统设备基本要求
1、设备、材料必须是未曾使用过的全新优质产品。
2、系统设计、质量控制、检测手段、技术培训、售后服务严格执行ISO9000管理体系执行。
3、设备、材料应按国家技术条件规定的项目进行型式试验。型式试验应在国家认定的试验站进行,并有合格的试验报告。
4、基本设备材料品牌质量要求
序号 各子系统名称 品牌要求
1 综合布线系统 国内主流品牌的优质产品。 2 计算计网络系统 国内主流品牌的优质产品。
索尼、三星、Bosch及同类同档次产品 3 安全防范系统
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 48 页 共103页
4 电话系统
5 有线电视系统 选型产品必须符合为当地广电部门认可的产品。
江森、美国霍尼韦尔、德国西门子、英国卓灵及同6 楼宇自动化控制系统
类同档次产品
注:以上投标设备必须有设备制造厂家的厂家授权文件~
5、系统资料:所有系统须提供相应技术文档及工程文件(如产品说明书、系统原理图、施工及使用维护手册、软件的安装介质、使用说明或源程序及相关文档等,以及一切有利于业主对工程进行维护管理、验收的其它文档)。承包商同时必须提供对系统的升级、换代、维护、培训、管理等方面的后续服务。
6、各子系统功能及要求
6.1综合布线系统
6.1.1设计原则:
实施后的综合布线系统将为信息提供实用的、灵活的、可扩展的模块化介质通道。
6.1.2系统体系结构
, 采用国际标准的综合布线系统分级星型结构;
, 数据、语音水平线均采用六类屏蔽双绞线;
, 数据主干采用多模千兆光纤和六类屏蔽双绞线各一套;
, 配线系统全部采用符合综合布线系统相关标准配线系统;
, 主干光纤的配置冗余备份,满足扩展的需求;
, 楼层配线间应设置配线架、交换机和配线柜,并做好相关设备的标识;
, 配线架应符合六类线传输标准;
, 竖井内所设内、外网桥架间距1米;
, 楼层配线间内,内、外网所需配线架及交换设备须分开放置且间隔1米以上;
, 内网布线采用六类屏蔽线,所需配线架、网线、模块等均要按照屏蔽要求施工;
, 外网布线采用六类非屏蔽线;
, 楼层布线,内、外网至少间隔200mm。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 49 页 共103页
6.1.3系统组成
?工作区系统
最终用户出线口采用六类模块(数据);
?水平子系统
所有数据点都采用六类双绞线;
?干线(垂直)系统
数据主干采用光缆(支持万兆)及六类双绞线;
?设备间系统
楼内设局域网和公共网两套系统,为了建筑内组网方式的灵活及可靠,设备间内分别设置内布局域网和公共网综合布线跳线架。
?管理子系统
根据水平系统和干线系统,确定数据总配线架容量;管理子系统必须保证对干线子系统备份线路的支持。
?标签系统
采用先进的标签系统,符合TIA/EIA-606规范。
综合布线系统设计的所有组成部分都应有明确的标识。
品牌要求:国内主流品牌的优质产品。
6.2计算机网络系统
6.2.1网络系统设计
计算机网络基础上设置办公自动化系统和专用办公自动化系统(内部网、公共网),数据主干采用多模千兆光纤和六类双绞线各一套,采用先进的网络控制技术,冗余连接技术。整个网络分层为核心、汇聚和接入,本次招标只针对除计算机房设备、楼层网络交换机以外的接入部分。
品牌要求:国内主流品牌的优质产品。
6.3安全防范系统
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 50 页 共103页
6.3.1.系统要求
安全防范系统包括:闭路电视监控系统、入侵报警系统。安全防范系统应采用二层网络的系统结构,即实时监控和报警控制联动采用现场控制总线的网络结构形式;安全防范报警设备器材运行状态监视,报警信息,以及报警信息联动监视信息(包括监视电视系统图象、出入口数据等)的查询可以通过信息网络结构形式进行浏览和相关信息及数据的查询;系统应考虑机房温湿度、烟感、漏水等报警,机房共需视频监控探头共8个,其中机房3个门口各设一个,其余5个按机房设计图纸要求进行设定,机房监控与新办公楼监控中心合并。
6.3.2闭路电视监控系统
?功能要求
安防控制中心设在一层安防控制室,中心内设一台矩阵切换主机、显示器等控制管理设备,管理各自区域的摄像机等现场设备。闭路电视监视系统具体点位布置要求,详见设计图纸。
闭路电视监视系统主要由摄像、传输、控制和显示与记录五大部分组成。
利用视频技术监视大楼门厅、电梯厅、电梯轿厢、车库、计算机中心、财务室主要通道等受控区域,并实时显示和记录现场图像的网络系统。特殊部位进行24小时录象,并在必要的情况下进行自动启动数字硬盘录像机实时录像。
系统全部采用彩色摄像机,根据不同的分区使用功能的不同摄像机安排为,布点见招标附图。
重要部位通过数字硬盘录像机进行24小时实时录像,所有录象数据保存时间要求至少在硬盘内保存7天以上,特殊数据可永久保存。
所有视频输入信号均可由视频矩阵切换器进行手动,自动切换控制,并且有编程和报警切换功能。
闭路电视监视系统的视频信号送至中央控制室,经视频矩阵切换器切换,使每一监视器可与任一摄像机连接。中央控制室可输出控制信号,对摄像机进行控制,监视现场情况。
监视器:选用21“纯平彩色监视器,分辨率640*490以上。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 51 页 共103页
所有录像数据可以在专用的(指主控制室内的)回放设备进行回放,回放时不影响正常录像。
所有摄像机图像均应显示摄像机编号和日期、时间等信息。
各种线缆在线槽内敷设时按设计规范要求进行。
系统应设置安全管理功能,即系统可以预设置多个操作员的权限、密码、实现安全可靠的管理。
?设备性能指标要求
? 矩阵系统:
中心控制采用矩阵切换系统,为做到视频切换无抖动,必须具备VS同 步功能。
矩阵具有中文字符叠加功能,
矩阵具备报警联动功能
PC环境下编程
系统应设置安全管理功能,即系统可以预设置多个操作员的权限、密码、实现安全可靠的管理,并能多个操作员同时控制矩阵
支持热拔插,维修替换时不需要拔掉电源,不影响矩阵正常工作; 插板式结构,增加摄像机时升级方便,最大可升级到129路入16路出;可以扩展到256*32。
?室内半球型彩色摄像机
彩转黑摄像机;CCD彩色摄像器件,分辨率大于500线,最低照度0.01Lux,内置菜单,镜头3.0-9.0MM
?云台摄像机
一体化彩转黑摄像机;CCD彩色摄像器件,20倍以上光学变焦,水平分辨率大于500线,最低照度0.01lux;
云台的使用要结合控制器类型及其它设备统一考虑。云台具有360度旋转。安装和维护便捷安全,十进制地址拨码方式,具有遮蔽功能,具有16条以上巡航线路;支持电源同步;
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 52 页 共103页
?纯平彩色监视器
纯平高密度彩色显像管
健康60HZ高清晰度逐行扫描、图像细腻
高密度1250显像,无闪烁、图像更稳定
最新数字图像处理电路、图像清晰、视觉宽阔
自动(或手动)转换PAL/NTSC标准制式
2路AV输入/输出、1路S端子输入/输出
数字静止画面、以便仔细观看
内置扬声器,最大输出不失真功率为1W
I C总线最新控制电路,整机可靠性高,扩展性好
自适应运动检测及降噪处理
数字动态图像补偿、内插技术
多路数字图像校正电路、图形失真最少
采用抗干扰金属外壳
所有各路电路输入信号自动浏览
宽电源电压自动调整:AC:110V,250V,50Hz/60Hz
?嵌入式数字硬盘录像机
系统能实现四、九、十六画面监控显示、录像、放像、备份等工作方式,并可以同时进行最大16路音视频同时录像。提供了方便快捷的在线帮助信息。
H.264压缩方式,具有实时、动态、报警和经济录像等工作方式。 工作时间每天任意可调,每天可以分为四个工作时间段,录像压缩率任意可调,最小可以调为每路100M/H。
系统支持多画面、单画面、逐级放大等多种回放方式,具有强大的智能搜索功能,可以选择慢速、正常、快速等方式回放录像。
可以抓拍回放过程的任意图像,所抓拍的图像具有时间、日期、地点记录,图片可以进行存储、拷贝、打印。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 53 页 共103页
系统支持大容量硬盘的直接接入和扩展接入,硬盘容量可以扩展到1000G以上,录像可以保存的时间大大增加,可以直接使用USB接口进行数据备份,所拷贝的数据可以在任意一台计算机上使用。
?系统设备选型
索尼、三星、Bosch及同类同档次产品。
6.3.3入侵报警系统
?功能要求
利用传感器技术和电子技术探测和指示非法进入或试图非法
进入办公楼等受控区域的行为,并发出报警信息的电子系统网络。
在设定的布防时间内,实行入侵监控。当有活动目标出现,即发出报警,同时联动该区域的照明系统、闭路电视监控子系统,且有输出接口,用手动、自动方式,通过有线向外报警。
? 目标附近区域的摄像机画面将切换至该区域对应的监控中心电视墙,并予以记录。应能显示和记录报警部位和有关警情数据,即时打印,平面三维实物电子地图监控管理,并能提供与其它子系统联动的控制接口信号。
? 系统应该具备信息传输加密功能,系统须与门禁控制、电视监控等相关子系统联网联动。
? 系统应能与综合信息共享管理系统联网,并通过计算机网络系统进行信息共享。
? 该系统应具有同公安110报警联网的功能。在本系统出现故障或者非正常操作、停止运行时,也应该能够自动向管理部门报警。
? 入侵报警系统布置由投标方设计,其中厅长办公室、计算机机房、财务室必须包含在系统内。
?设备性能指标的要求
? 控制主机
可以划分成多个子系统以及多个公共子系统;
布撤防开关锁或无线按钮进行布撤防控制;
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 54 页 共103页
通过电话进行系统遥控;
事件记录,可通过遥控编程下载或直接从键盘上查看;
? 前端探测器
红外/微波双鉴感应器:(楼到内摄像机对应一个探头)以实现联动监视效果
具有防拆报警功能和断线报警功能。
具有防遮蔽功能。
具有自检功能。
良好的抗干扰能力,不受民用无线波段及其它通信波段信号的干扰。 防范区域应在探测器的有效探测范围内。探测器盲区边缘与防护目标之间不得小于5m。
探测距离按其所处部位分别选取,且不小于16M。
应适合吸顶或吸壁安装,且安装简便坚固。
良好的机械强度,以及防潮、防腐、防尘、防火性能。
颜色形状应与环境相协调。
6.4有线电视系统
6.4.1系统总体功能及性能要求
1、系统主要是为来往人员和工作人员提供电视娱乐节目信息。
2、本系统为双向传输的有线电视系统,既可以将前端信号传输分配到各个用户,又可以从用户或信号分配点将信息传输到前端,电视信号从前端设备传向用户的方向,称为下行方向,反之称为上行方向。 本系统按频率分割并采用同轴电缆进行传输,它将整个CATV使用频段分成两部分,频率较高的部分一般传送下行信号,频率较低部分传送上行信号。
3、系统设计采用新型数字电视技术,基于标准清晰度、高清晰度及网络流媒体等技术,实现广告发布、电视转播、字幕频道播放、模拟频道转播等功能。
4、系统传输技术指标要求 :本系统的双向传输网络应从技术上严格按标准实施,特别是反向传输通道的技术标准应按我国规定的《有线电视广播系统技术规范》执行,它的各项指标如下:
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 55 页 共103页
1)频道内幅度/频率特性:频道内幅度变化不大于?1dB;在0.5 MHz频率范围内幅度变化不大于0.25dB;
2)载噪比:?50dB ;
3)载波互调比:?74dB(单频道互调干扰),?61dB(多频道互调干扰);
4)交扰调制比:?66dB;
5)载波交流声比:?60dB;
6)回波值:?4%;
7)微分增益:?5%;
8)微分相位:?6?;
9)色亮时延差:?30ns。
6.4.2系统设备性能指标要求
1、双向放大器及放大器电源
双向放大器应能顺利的通过下行电视信号和上行回传信号,放大器内设置正反向放大模块和双向滤波器,上下行通道均应有各自的可调衰减器和均衡器,能满足上行通道高、中、低段各频点射频信号的需要。配置与双向放大器匹配的放大器电源。
2、双向分支分配器
分配器:适用于双向HFC网络,内置高低通滤波器,能有效抑制TV端口对PC端口上行通道的噪声干扰,双向传输5-1000MHz带宽,锡封(全密封)结构,屏蔽系数(RFI)>100dB,备有公英制接头,适用于宽带接入网。
分支器:锌合金一体化压铸外壳;双向传输5-1000MHz带宽;锡封(全密封)结构;屏蔽系数(RFI)>100dB;备有公英制接头;适用于宽带接入网。
3、墙装电视终端盒
1) 终端信号电平:VHF /UHF 64+4dB;
2) 频道特性:??2dB;
3) 载噪比C/N:?43dB;
4) 交扰调制:?46dB;
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 56 页 共103页
5) 特性阻抗:75Ω;
6) 图像质量:主观评定4级以上。
4、同轴电缆
本系统使缆需满足双向传输网络的使用要求,要求线缆屏蔽对干扰信号的衰减比大于或等于对用户要求的下列指标:载波互调比?57dB,载波交调比?54dB,载噪比?43dB,信号交流声比?46dB。
各领导办公室、会议室、值班室等处安装有线电视接口。电视点位分布:详见图纸。
6.5楼宇设备自动化控制系统
6.5.1系统功能要求
本工程的楼宇自控系统主要包括对暖通空调监控子系统、给排水监控子系统、冷热源子系统、送排风子系统、电梯监测子系统、景观照明子系统、变配电监测子系统等楼内的机电设备进行监控和管理。
其中电梯、变配电通过软件接口连接到楼宇自控系统。
所有机电设备由中央控制站统一管理,协调运作。
具体监控点设置及数量见楼宇自控系统的招标附图及相关的变更图纸。招标图纸中不详尽、不到位的地方,由投标人进行二次优化设计,并提供详细的施工图纸及说明。
1、空调、采暖及通风系统的监控
空调系统的冷源系统(冷水机组、冷冻水泵、冷水泵)进行控制,完成最佳台数运作;对冷冻水、冷却水的温差、压差及流量等进行监控;在确保空气温度及新鲜度的情况下实现最佳新风及外气节能运作。对楼宇空气环境进行监测;须在指定位置安装室外温,湿度探测组件,并显示在楼宇自控系统中。
实现对通风系统,包括楼顶排风系统、地下室机房、排风系统以及送风系统。新风换气机的数以下表述量为准:
风量(流数量 电机功率 机外余序号 设备名称 量) (台) (kw) 压(pa) 3(m/h)
1 新风换气机 23 1500 0.04 kw *2 ***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 57 页 共103页
2 新风换气机 6 500 0.07 kw *2
3 新风换气机 22 250 0.04 kw *2
4 新风换气机 1 5000 1.2 kw *2
5 新风换气机 1 1250 0.25 kw *2
实现对热力系统进水、水量调节与热水循环泵连锁控制。
2、给排水系统的监控
实现对给水系统、排水排污系统水泵运行状态的显示及水泵启/停控制。水泵故障、过载报警。对水池、水箱水位高低显示及报警。
3、供配电系统监测
利用通讯接口与配电自带控制系统联网。
监测低压进线和中间断路器状态及故障报警信号;进线电压、电流、频率、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因数等参数的测量、计量。变压器断路器状态监测和故障报警;变压器温度超温报警。电源电压值及主回路电流值显示。
4、电梯系统的监控
利用通讯接口与电梯自带控制系统联网。
对每部电梯运行状态、上下行状态进行全面监视,电梯故障检测及报警。通讯方式读取电梯升降楼层信号,并传送到中央控制室。
电梯的启/停控制。
发生火警时与消防系统联动返回首层。
根据具体需要,设定电梯运行模式。
累计电梯运行时间,到达指定时间自动提示维护保养。
6.5.2系统结构及要求
系统采用先进的国产分布式计算机控制系统,该系统应具有完善的系统软件和组态软件,软硬件安全可靠、成熟稳定、功能强大,在结构、软件、网络、硬件及现场总线技术上应具有以下的特点:
1、结构上:
系统应为完全开放、规模宏大的综合自动化管理系统。系统网络应有极高的网络速度,***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 58 页 共103页 极大的网络容量,使负荷进一步减轻,对将来的扩容和改造留下充分的余地。
系统须为分布式结构, DDC之间的数据共享和协调工作通过站点间的总线通讯来完成。总线协议应用层建议采用在建筑设备管理系统中较普及的BACnet协议标准或与之兼容。系统每一子站与系统应有隔离措施,以抑制干扰及保证子站故障不影响全局网络。
系统须采用个人计算机作为操作员工作站。操作员站间通过100M以太网连接,操作员站互为备份。系统设置网管机一台,实现企业局域网TCP/IP与站点连接总线的链接,并发起全部DDC入网和配置。
系统所采用之DDC分站为直接数字式控制器,可独立监控有关设备,并执行本地控制,不需要经过中央工作站计算机处理。分站还应具有操作和显示界面,可以就地显示该分站所监视的温度、湿度及设备的工作状态等并能直接手动控制。当中央工作站发生任何故障时,各分站直接数字式控制器亦能独立工作,所有资料、数据及程序均不会消除。
2、软件上:
应具有丰富的系统软件功能,应具有丰富的图形库。软件具备有操作指导程序及设有密码保护,不受人为干扰,系统之设计可利用鼠标来操作,以在使用时非常简单。
?系统容量
提供的系统须满足今后系统扩展用。扩展须无需废弃或更换基本系统的任何部件。即使日后扩容量高出预留扩容量亦只须增加DCU数量,不会影响整个系统结构。投标单位提供系统设计容量,必须留有一定的控制点数冗余(至少为实际控制点数的15,以上)。
?数据通讯网络系统
通讯网络须具有设计要求的运行速度和网络特性为所规定的系统提供监控服务功能。
DDC分站与工作站间的数据传输必须利用电缆以数码形式传输,网段内的连接方式 为差动并联。
数据通讯网络系统须连续有效地对系统数据通讯提供可靠的监督。
任何通讯网络之中断或停止都应被探测到,并作“故障”报警和显示在操作员工作站上,同时打印发生故障的时间、地址。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 59 页 共103页
?讯号保护
所有进入分站和工作站的通讯电缆须配有耦合装置以避免普通的电压引起讯号误差并提供高度抗噪音。传输脉冲不应对电缆充电而产生直流瞬变。
?直接数字式控制器(DDC)
直接数字式控制器分布于建筑物内各机房内,如空调机房、变配电房等与网络相连接,它对个别设备进行监视及控制,如空调机温/湿度控制,变配电所电流/电压监测等。软件功能可实现PID控制,二位控制,逻辑控制等。
直接数字式控制器是楼宇中央管理系统的最前线装置,直接与建筑物有关的设施连接。
直接数字式控制器采用多CPU并行工作方式,即每个智能I/O模块都具有独立的CPU,它们通过模块连接总线相互并与DDC的协调控制模块以及远端现场测控单元连接。该模块连接总线应具有高可靠性和实时性,建议其访问机制采用带有冲突检测的载波侦听多路存取的介质访问方式(CSMA/CD),支持“点对点”可靠发送、“1对N”可靠发送以及广播发送。通讯速率应不低于57.6 kbps,智能测控模块既可插接在直接数字式控制器内部,也可安装在远离直接数字式控制器的远端现场,最大连接距离应不少于1公里。
直接数字式控制器的智能I/O模块应为内含嵌入式控制器的智能模块。在嵌入式控制器中固化了相应的单回路测控程序,须要能够支持以下不同性质的被控对象设备: 新风机组、空调机组、双通调节阀、模拟调节阀电机控制、 脉冲计数设备、频率测量、温湿度测量、变频器等
同时控制器的协调控制程序,可以根据用户的使用要求而编写。程序的编写可通过中央控制室的操作员工作站进行,亦可以借着手提电脑在现场进行。
智能I/O模块应对工业现场复杂的干扰信号具备足够的抵御能力,应具备完备的隔离措施。DDC不使用单电源统一供电,而为每一个模块单设电源,使得任何一个模块的电源发生故障都不能影响其它模块的正常供电。
智能I/O模块应具有““即插即用”特性,即在DDC执行安装操作时,各模块均创建***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 60 页 共103页 自身的全部参数。包括报告自身参数的变量名、变量形式(模入、模出、开入、开出),数据类型(浮点数、整型量、布尔量、时间量等),等等。
控制器应有独立运作的功能,当工作站发生问题时,控制器应不受影响,继续进行运作。
每个直接数字式控制器DDC。应有现场液晶显示及功能按键,以方便日后工程维修工员之工作。
每台DDC须安装在控制箱内。
每台DDC也须有后备容量供日后扩展用。
此外,各智能I/O模块硬件及线路须附有保护装置以抵抗外接设备引起的浪涌电流及冲击电压。
?站点连接
各DDC分站须提供总线制联网通讯模块作楼宇自动化系统信息联通之用。通过该连接接口,各设备之处理器之资料,都可通过网络,互相传送。最大通讯速率应可达到79kbps。
允许使用中继?集线器对网段进行扩展,以增加网络的地域覆盖范围或增加站点连接数量。
站点连接总线的访问机制建议采用带有冲突检测的载波侦听多路存取的介质访问方式(CSMA/CD),支持“点对点”可靠发送和广播发送。
单网段最大站点数应可达到64个,单网段最大长度应可达到1Km。
6.5.3软件要求
1、一般要求
应向楼宇自控系统提供不同的软件功能,例如大楼的运行人员如何履行日常工作、维修所需的设施、时间与联锁的程序编制、特定用户程序编制、能源管理以及其它有需要的功能。
系统的软件应分阶段实现,首先送呈初步计划,详细说明每个点描述、运行范围、可使用的软件特点、图表方式显示等等。在软件订货和生产以前,应先获得批准。 ***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 61 页 共103页
承包单位应负责保证所有数据库的生产确保正确和完整,能符合测试的要求。
所有联机的数据与参数输入,包括时间程序编制与能源管理特征的输入,应由承包单位承担。
2、操作系统软件
系统内工作站软件平台(SOFTWARE PLATFORM)应可采用 “中文WINDOWS XP”,并提供显示及输入模式可供选择。软件平台应尽量使用最新版本,但必须确保其兼容性及稳定性。
1)软件须提供下列的主要功能
密码系统、控制点摘要、控制点报警、时间及假日起/停控制程序、控制点、历史动向记录、运行时间累积记录、最大用电量监察、动态图形显示。
操作员除了可以通过常规的键盘进行操作外,亦可以通过“鼠标”进行操作,包括启停,更改设定点,选择菜单等各项操作。
操作员可在中央监控工作站上,自行决定将每一个监控点以图形或文字方式显示出来。
操作系统应能在同一时间内以“窗口”方式显示多方面的资料,以便对不同系统或地区表现进行交错分析。
操作员工作站应使用图标方式作为运行的基础,并以文字方式作为辅助。
应提供辨认警报类别的设施,对不同的警报采用不同的彩色、音响程度、打印和贮存要求。
应提供图像驱动的、辨认和选择工作点的设施,便于运行人员依靠“鼠标”在图像上来作出选择。
图像分隔应能做到将图像分到指定级别的操作人员。能否取用应根据操作人员的级别和密码。
所有图像应通过工作站的图像程序产生。不需要将工作站脱离系统或干扰将点归档和报警过程。图像的产生应通过鼠标和键盘选择贮存在图像文件库的符号和系统主题词。
提供的图像数目与种类应足够解决被BMS监测与控制的所有大厦服务项目的日常运***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 62 页 共103页 行工作。
2)密码保护
多级别/组别的密码将为业主及管理操作人员提供一个有效的保护工具,可管理及限制不同部门人员使用同时防止系统被非有关人员使用。
应使用单一密码控制系统,并应用在所有操作装置上,如操作员工作站,手提电脑等。当密码系统有增减或改变时,所有装置应同一时间自动配合,而无须在个别操作装置逐一更改。
密码系统最少分为下列5级组别:
第一级: 只供观察及离开(LOG-OFF)系统
第二级: 浏览图像,但只限于操作上有关的图像,其它要求将不被
接受。
第三级: 这级组别应配予操作人员。功能包括发出控制命令,确认
警报讯号及警报复位等。一些非重要性设定点值也可被重
新设定。
第四级: 这级组别应配合主管级人员作全面系统操作。功能包括调
校操作参数及设定值,发出重要性行动指令。
第五级: 这级组别应配合工程人员级别,功能包括编辑图像及操作
数据及应用备份复制。包括全面系统档案及数据库存取。
3)当操作人员停止操作一段时间后,系统应提供自动离开(AUTOMATIC LOG-OFF)的功能。
4)操作员指令
操作系统可容许操作员进行多项指令,但不只限于下列各项:
1. 启停有关的设施、装置
2. 调校设定点
3. 增加、取消或修正时间控制程序
4. 执行或停止各项计算机程序
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 63 页 共103页
5. 停止或接上有关监控点的报警状态
6. 执行或停止执行有关监控点的运行时间累积记录
7. 执行或停止执行有关监控点的动向趋势记录
8. 监控有关微积分控制回路的设定点
9. 输入临时性的监控表
10. 设立假期表
11. 修正系统内的日期、时间
12. 加入或更改仿真量输入点的报警上下限数值
13. 加入或更改仿真量输入点的提示危险上下限数值
14. 检察报警及提示危险上下限数值
15. 执行或停止执行每个负荷的“工作次序”
5)记录及摘要
系统内的活动可通过人手或自动地制作成一份记录表,然后打印及显示出来,或存放
在硬盘/磁盘内。系统最少可以使操作员获得下列的记录表。 1. 系统内的所有监控点总表。
2. 所有正在报警中的监控点。
3. 所有正在与系统网络停止联系的监控点。
4. 所有监控点状态。
5. 所有正在被停止活动的监控点。
6. 所有正在被锁上的监控点。
7. 所有被指定为须要跟进的项目。
8. 一星期启/停活动表。
9. 上下限数值及区分。
6)彩色动态图形显示
为使系统内的报警更快被确定及更容易分析系统的表现,系统应根据本规格说明书的
要求提供彩色动态图形显示,包括楼层的平面图及机电装置的系统示意图。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 64 页 共103页
7)系统的架构及界定
所有温度及装置的控制策略及节能程序可以由用户决定,在做出界定或修正的程序时不会影响中央监控正常的运作。
3、系统软件
系统软件最低限度应如规格说明书所规定包括运行系统、数据库管理、通讯控制、操作人员接口、程序调度、时间与联锁程序、能源管理等等。
4、特定的维修软件
应提供一个特定的维修软件给楼宇自控系统,以帮助操作人员的日常维修工作。最低的功能要求如下:
维修管理程序应允许运行人员确定预防性维修活动,组成这些活动的工作以及每项工作所需的材料与技巧。
运行人员应能为每项活动确定一个日程,根据日历时间、运行时间、互锁顺序的出现,等等。
维修管理报告应在运行人员的要求下以维修活动的工作命令单形式每天被记录在打印机。
对于不同管理层次,应提供独立的密码和存取的级别。
6.6.4楼宇自控系统与相关系统间通信联网与联动控制
楼宇自控系统应具备各系统间通信联网和联动控制的硬件接口和软件接口,网络互联协议使用TCP/IP。
楼宇自控系统与其他各系统应能实现系统间相关监测信息的传递和由这些信息而引起的联动控制。承包商必须承诺提供所需的通信接口标准,通信协议,接口软件,测试软件,数据转换等相关设备和其他相关的硬件和软件。并必须负责其所提供系统一侧的接线,调试和开通。
品牌要求:江森、美国霍尼韦尔、德国西门子、英国卓灵及同类同档次产品。
6.7 UPS不间断电源系统
6.7.1双变换真在线式设计,采用DSP技术UPS具有完善的保护功能和高可靠性 ***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 65 页 共103页
6.7.2灵活的并机技术适用于不同负载的系统可单机、1+1并机、N+1并机运行
6.7.3系统经过严格的短路测试及2KVA高压绝缘测试
6.7.4有输出变压器的隔离作用,使负载减小谐波电流及市电的直接 干扰
6.7.5DSP全数字控制技术,使控制精确、快速、可靠、稳定
6.7.6强大的智能监控功能,可提供RS232,干接点及并机接口
6.7.7品牌要求:梅兰日兰、爱克赛、冠军
6.8多媒体会议、电视电话会议系统
办公楼所有会议室按照多媒体会议室要求设计,做好相关线路和设备功能接口的预留,多媒体设备不包含在本次招标范围内。
办公楼所有会议室设置电视电话会议系统,做好相关线路的和功能接口的预留,相关设备不包含在本次招标范围内。
6.9电话系统
实现内线及外线的程控交换,设备由招标单位选定型号及制定方案。
7其他说明
招标人有权根据实际的需要,进一步调整和优化系统的配置,投标人应考虑由此而引起的工程量及设备数量变更,相关变更项目将执行合同中的已有单价。 ***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 66 页 共103页
第五章 图 纸
图纸清单
序号 图 号 图纸名称 张数 备注 1 电施-1-1 设计说明 2 电施-27 弱电系统图(一) 1 3 电施-28 弱电系统图(二) 1 4 电施-37 一层弱电平面图 1 5 电施-38 二层弱电平面图 1 6 电施-39 三层弱电平面图 1 7 电施-40 四层弱电平面图 1 8 电施-41 五层弱电平面图 1 9 电施-42 六层弱电平面图 1 10 电施-36 屋顶消防报警平面图 1
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 67 页 共103页
第六章 工程量清单
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 68 页 共103页
第七章 投标文件投标函部分与商务部分格式
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 69 页 共103页
正本或副本
********工程建筑智能化系统采购安装施工
招标
工程编码:
工程名称:
投标人: (盖章)
投标文件内容: 投标函部分与商务部分
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 70 页 共103页
目 录 投标函部分
一、法定代表人身份证明书
二、投标文件签署授权委托书 三、投标函
四、投标保证金递交的有效证明
五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料 商务部分
一、投标报价表
二、投标报价汇总表
三、工程量清单报价格式
四、投标报价需要的其他资料
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 71 页 共103页
(一)投标函部分:
一、法定代表人身份证明书
单位名称:
单位性质:
地 址:
成立时间: 年 月 日
经营期限:
姓 名: 性别: 年龄: 职务:
系 (投标人名称) 的法定代表人。
特此证明。
投标人: (盖章)
日 期: 年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 72 页 共103页
二、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明:我 (姓名) 系 (投标人名称) 的法定代表人,现授权委托 (单位名称) 的 (姓名) 为我公司签署 (工程名称) 的投标文件的法定代表人授权委托代理人,委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
代理人无转委托权,特此委托。
代理人: (签字) 性别: 年龄:
身份证号码: 职务:
投标人: (公章)
法定代表人: (签字或盖章)
授权委托日期: 年 月 日 ***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 73 页 共103页
三、投标函
致: (招标人名称)
1.根据你方招标工程编码为 的 (工程名称)
招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的工程施工、竣工和保修,并保证在合同履行期内,不因施工条件(包括参考工程量)及市场价格等因素的变化而改变综合单价。我方的投标总价为: (币种,金额,单位)(大写) (小写) ;并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件,承担招标文件约定的所有投标人的义务。
3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4.一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的总工期 日历天内完成并移交全部工程,质量承诺为 。
5.如果我方中标,我方将按照规定提交 万元的银行保函或履约保证金作为履约担保。
6.我方同意所提交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
7.除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、我方与本投标函一起,提交金额为 元的投标担保。
投标人: (盖章)
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
单位地址: 邮政编码:
日期: 年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 74 页 共103页
四、投标保证金递交的有效证明
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 75 页 共103页
五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 76 页 共103页
(二)商务部分
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 77 页 共103页
一、投标报价表
序号 名称 承诺内容
大写: 元
1 投标报价 小写: 元
2 工 期 天(日历天数)
3 质 量
法定代表人 投标单位:(公章) 或委托代理人:(签字或盖章) 日期: 年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 78 页 共103页
二、投标报价汇总表
单位:(万元) 序
分项内容 设备费 材料费 安装费 合计 号
1 综合布线系统 2 计算机网络系统 3 安全防范系统 4 有线电视系统 5 楼宇自动化控制系统
总 合 计
投标人: 法定代表人或法人授权代表: (公章) (签字)
日 期:
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 79 页 共103页
三、工程量清单报价格式
,一,、单项工程费汇总表
工程名称:
序号 项目名称 金额,元,
合计
投标单位:,公章,
法定代表人或委托代理人:,签字或盖章,
年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 80 页 共103页
,二,、单位工程费汇总表
工程名称:
序号 费用名称 费用金额,元,
1 工程量清单计价合计
2 措施项目清单计价合计
3 其他项目清单计价合计
4 规费
5 税金
合计
投标单位:,公章,
法定代表人或委托代理人:,签字或盖章,
年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 81 页 共103页
,三,、清单计价表
工程名称: 第 页 共 页
金额 计量
序号 项目编号 项目名称 工程数量
单位 综合单价 合计
投标单位:,公章,
法定代表人或委托代理人:,签字或盖章,
年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 82 页 共103页
,四,、措施项目清单计价表
序号 项目名称 金额,元, 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二 1 2 3 4 5 6 7 8 三 其他 1 劳动保险费 2 安全防护及文明施工措施费 3 风险金 4 履约但保费
投标单位:,公章,
法定代表人或委托代理人:,签字或盖章,
年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 83 页 共103页
,五,、主要设备、材料一览表 序号 名称 单位 数量 品牌 产地 单价,元, 合价,元, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
……
投标单位:,公章,
法定代表人或委托代理人:,签字或盖章,
年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 84 页 共103页
,六,、单价分析表
,1,综合单价分析表
工程名称: 第 页 共 页
综合单价组成
项目项目 工程 综合序号 机械 编号 名称 内容 单价 人工费 材料费 管理费 利润
使用费
投标单位: ,公章,
法定代表人或委托代理人: ,签字或盖章,
年 月 日 ***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 85 页 共103页
,2,措施项目费分析表
工程名称: 第 页 共 页
综合单价组成
措施项目 单 数
序号 机械 名称 位 量 人工费 材料费 管理费 利润 小计
使用费
合计 投标单位: ,公章,
法定代表人或委托代理人: ,签字或盖章,
年 月 日 ***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 86 页 共103页
,七,、投标人认为有必要提交的其他资料
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 87 页 共103页
四、投标报价需要的其它资料
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 88 页 共103页
第八章 投标文件技术部分格式
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 89 页 共103页
正本或副本
********工程建筑智能化系统采购安装施工
招标
工程编码:
工程名称:
投标人: (盖章)
投标文件内容: 投标文件技术部分
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 90 页 共103页
目 录
一、施工组织设计
二、项目管理机构配备情况
三、深化设计图纸等其他资料
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 91 页 共103页
一、施工组织设计
1.投标人应编制施工组织设计,包括招标文件投标须知11.5项规定的施工组织设计基本内容。具体要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法;拟投入的主要施工机械设备情况;劳动力计划等;结合本工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。
2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。
2.1拟投入的主要施工机械设备情况
2.2劳动力计划表
2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 92 页 共103页
(1) 拟投入的主要施工机械设备表
(工程项目名称)工程 表9.1 序机械或 型号国别制造额定生产
数量 用于施工部位 备注 号 设备名称 规格 产地 年份 功率 能力
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 93 页 共103页
(2)劳动力计划表
表9.2 (工程项目名称)工程 单位:人
按工程施工阶段投入劳动力情况
工种
注:1.投标人应按所列格式提交估计劳动力计划表。
2.本计划表是以每班8小时工作制为基础编制的。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 94 页 共103页
(3)计划开竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表,说明按照招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。
2.施工进度表可采用网络图(或横道图)表示,说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。
3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 95 页 共103页
二、项目管理机构配备情况
(1)项目管理机构配备情况表
(2)项目经理简历表
(3)项目技术负责人简历表
(4)项目管理机构配备情况辅助说明资料
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 96 页 共103页
(1)项目管理机构配备情况表
表9.6 (工程项目名称)工程
已承担在建
执业或职业资格证明
工程情况 职务 姓名 职称
证书名称 级别 证号 专业 原服务单位 项目数 名称
一旦我单位中标,将实行项目经理负责制,并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 97 页 共103页
(2)项目经理简历表
表9.7 (工程项目名称)工程
姓名 性别 年龄
职务 职称 学历
参加工作时间 担任项目经理年限 项目经理资格证书编号
在建和已完工程项目情况
建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 98 页 共103页
(3)项目技术负责人简历表
表9.8 (工程项目名称)工程
姓名 性别 年龄
职务 职称 学历
参加工作时间 担任技术负责人年限 项目经理资格证书编号
在建和已完工程项目情况
建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 99 页 共103页
(4)项目管理机构配备情况辅助说明资料
表9.9 (工程项目名称)工程
注:1.辅助说明资料主要包括管理机构地机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定,由投标人自行设计。
2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本投标文件一起装订)。
三、深化设计图纸等其他资料
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 100 页 共103页
第九章 资格审查
资格审查合格条件标准
序号 项目内容 合格条件
1 企业法人营业执照 独立法人,年检合格
建筑智能化工程专业承包二级及建筑智能化系统集2 投标人资质要求 成设计乙级或建筑智能化工程设计与施工二级及以
上,有效
3 安全生产许可证 年检合格
4 投标企业信用手册 年检合格
5 产品授权委托书 设备生产厂家的授权委托书,原件 6 进冀备案手续 有
法定代表人
7 原件
授权委托书
8 类似工程业绩 近三年有3项类似工程业绩 9 项目经理 一、二级项目经理(出示项目经理证原件) 10 技术负责人 高级工程师、工程师(出示职称证原件)
注:1、以上10项在投标文件附复印件,加盖单位公章(红章),开标时出示原件,如有一项不合格则为资格审查不通过。
2、类似工程业绩为合同签订日期2004年至今,与本工程建筑面积、投资规模、建设面积、工程承包内容向近似的工程,合同额不低于 100 万元,且为在政府监督部门备案的合同。上述条件均以施工合同为准。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 101 页 共103页 附件: 评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等国家相关法律、法规,结合本工程的特点,坚持公平、公正、科学合理的原则,选择材料设备优良、工期满足要求、施工方案科学合理、保证措施可行的投标企业为中标单位。
1、评标总则
1.1评标内容
评标内容包括:(1)投标报价部分(2)技术部分
1.2评标程序
1.2.1初步审查
评标委员会将对投标人的投标文件是否实质性响应了招标文件的要求进行初步审查。对于在工程质量、工程工期、工程造价和其它实质性条款没有响应的投标文件按废标处理,不能进入详细评审。
1.2.2详细评审
评标采用综合评分法,评委按照性价比高、质量优良、施工组织设计科学合理、项目班子力量强等内容综合评分。评标委员会按照投标人总得分由高到低顺序确定前三名为中标候选人,并推荐第一名为预中标人。
2、评标细则
2.1评标分数计算
2.1.1按照打分办法分子项计分,最高不超过本子项的满分。
2.1.2计分出现中间值按照插入法计算。计算得分保留两位有效小数,第三位四舍五入,百分数计算保留到0.01%。
2.1.3评委按每项分别评分。
2.1.4有下列情况之一的为无效分,该单项评分视为0分。
(1)记分高出规定最高分或低于最低分;
(2)一个记分内容有2个或2个以上记分的;
(3)记分明显不合理的。
2.2 评分标准:
各单项评审因素依据评分标准按百分制评分。
***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 102 页 共103页
技术部分,权重K1=40%;
商务部分,权重K2=60%。
单项评分后,按下式计算总分
p=k1p1+k2p2
p为投标人总得分;
p1为技术部分得分;
p2为商务部分得分;
2.2.1商务部分评分办法:(商务部分标准分100分)
所有有效投标报价的平均值乘以98%为评标基准值。有效投标报价与评标基准值一致得满分,每比评标基准值高10%扣5分,每比评标基准值低10%扣3分。
2.2.2技术部分评分办法:(技术部分满分100分)
评标委员会给出各投标单位的最终得分为去掉一个最高分,去掉一个最低分后的平均得分。
2.2.2技术部分评分表(100分)
内容 最高分 打分标准与分值 备注
先进、科学、严密、完善得12-14分
较先进、科学、严密、完善得10-12分 主要施工方案及
14分
施工方法 一般得7-10分
缺项得0分
合理、科学、严密得6-8分
较合理、科学、严密得5-6分 施工组织机构及
8分 人员安排 一般得4-5分 施工组
织设计缺项得0分 (72保证体系健全,保证措施完善、合理、可行得
分) 12-14分
保证体系较健全,保证措施较完善、合理、可质量保证体系及 14分 行得10-12分 保证措施
一般得7-10分
缺项得0分
计划合理、周密,措施有力得分12-14分 施工进度计划及14分
保证措施 计划较合理、周密,措施一般得10-12分 ***********招标公司 电话: 传真:
********工程建筑智能化系统设计、采购、安装施工招标文件 第 103 页 共103页
一般得7-10分
缺项得0分
完善、严密、可行得6-8分
较完善、较严密、可行得5-6分 施工安全保证
8分
措施 一般得4-5分
缺项得0分
完善、严密、可行得5-6分
较完善、较严密、可行得4-5分 文明施工措施及
6分 环境保护措施 一般得3-4分
缺项得0分
合理、科学、满足工程需要得6-8分
较合理、科学、满足工程需要得5-6分 主要施工机具及8分
劳动力配备计划 一般得4-5分
缺项得0分
承诺周到、细致得6-8分
承诺较周到、较细致得5-6分
售后服务承诺 8分
一般得4-5分
缺项得0分
深化方案合理、可行,效果佳得17-20分
深化建议较合理、可行,效果较好得14-17
分 深化设计及相关图纸 20分
一般得10-14分
缺项得0分
***********招标公司 电话: 传真: