【精品】长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段17

【精品】长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段17 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标编号:HNZPXS-2010-39 招 标 人:长沙县星城建设投资有限公司 招标代理机构:湖南智埔工程咨询有限公司 日 期:2010年9月26日 目 录 2 投标人须知前附表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 第一章 投标邀请„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 第二章 投标人须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 A 总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 B 招标文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8 C 投标文件的编写„„„„„„„„„„„„„„„„ 11 D 投标文件的递交„„„„„„„„„„„„„„„„ 12 E 开标和评标„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 15 F 授予 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 16 第三章 建设工程 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 合同„„„„„„„„„„„„„„„ 27 第四章 投标文件的组成„„„„„„„„„„„„„„„„ 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 投标人须知前附表 项目 条款号 内 容 规 定 工程综合说明: 工程名称:长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 建设地点:长沙县星沙镇 工程规模:星沙生态公园的二标段，总投资是200万，其中绿化工程约130万元 景观工程约70万元，景观里面包含土方和护坡工程，分一标段施工。 承包方式:包工包料 1 2.4 质量要求:合格工程 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 开工日期:以业主的开工通知为准 要求工期:60天(日历天) 招标范围:本次招标项目为长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段;总造价约为200万元。分一标段施工(详见施工图纸和合同价工程量清单包括的范围，以建设单位提供的工程量清单为准)。 投标单位资质要求: 1、具有独立企业法人资格。 2、具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。 3、企业安全生产许可证在有效使用期内。 4、本工程拟任的建造师必须具有市政公用工程贰级及以上注册建造师资质。 5、拟任建造师具有B类安全生产考核合格证书，且无在建项目。 2 2.6 6、长沙县外施工企业在近三年内(2007年9月-2010年8月)须完成过壹个以上(含壹个)类似工程(单项合同工程造价200万元以上的公园类的市政项目)的施工经验(以竣工验收证明资料的签署时间为准)，长沙县外施工企业参与投标前必须到长沙县建设行政主管部门备案;县外施工企业参与投标的建造师和专职安全员必须是在长沙县建设局进行备案的。 7、本项目不接受联合体投标。 3 2(3 资金来源:县财政拨款 4 2.19 投标有效期为60天(日历天) 投标保证金金额:人民币贰万元。请在投标文件递交截止时间前交至长沙县招标采5 2.18 购中心指定银行帐户上。 招标文件发售时间:2010年9月27日至2010年10月8日上午9:00,11:30 ，下午3:00,5:00 (节假日除外)在长沙县人民政府网(www.csx.gov.cn)下载招标文 6 1.5 件电子版本或到长沙县招标采购中心 (长沙县政务服务中心六楼)索取招标文件。投标人如需设计文件，也可在长沙县招标采购中心索取。投标人在递交投标文件时需交纳招标文件制作成本费400元人民币。 投标预备会(招标答疑会) 7 1.6 时间:2010年10月14日下午3:00(北京时间) 2 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 地址:长沙县招标采购中心六楼开标室 8 2.20 投标文件份数:正本一份，副本三份。 投标文件递交截止时间、地点 9 2.21 时间:2010年10月26日上午9:30(北京时间) 地点:长沙县招标采购中心六楼开标室 开标时间:2010年10月26日上午9:30(北京时间) 10 2.24 地点:长沙县招标采购中心六楼开标室 11 2.25 评标办法:“合理定价评审抽签法”详见招标文件规定。 付款方式:本工程不支付预付款，工程竣工验收合格后付至合同总价款的70%;12 2.29 工程竣工经财政结算评审且一年维护期满移交验收后付至工程总结算款的90%; 余款在工程经审计结束后付清，工程款支付期间不计任何利息。 (预交)施工履约保证金:人民币贰拾万元整，请在投标文件递交截止时间前交至13 2.28 长沙县招标采购中心指定银行帐户上。 3 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 第一章 投标邀请 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段，已由长沙县发改委批准建设，建设资金已基本落实，湖南智埔工程咨询有限公司受长沙县星城建设投资有限公司的委托，现对该工程的施工进行公开招标，现特邀请符合资质的投标人参与此项目投标。 1、项目名称:长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 2、招标编号:HNZPXS-2010-39 3、标底工期:60天(日历天) 4、工程基本情况:本次招标项目为长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段;总造价约为200万元。分一标段施工(详见施工图纸和合同价工程量清单包括的范围，以建设单位提供的工程量清单为准) 5、招标文件售价:招标文件每套售价400元。 6、相关资料的获取: 2010年9月27日至2010年10月8 日上午9:00,11:30 ，下午3:00,5:00 (节假日除外)在长沙县人民政府网(www.csx.gov.cn)下载招标文件电子版本或到长沙县招标采购中心 (长沙县政务服务中心六楼)索取招标文件。投标人如需设计文件，也可在长沙县招标采购中心索取。 7、招标答疑: 时间:2010年10月14日下午 3:00(北京时间) 地点:长沙县招标采购中心六楼开标室 8、递交投标文件截止时间(即开标时间): 2010年10月26日上午 9:30(北京时间) 投标文件递交地点:长沙县招标采购中心六楼开标室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 9、招标人:长沙县星城建设投资有限公司 联系人:曹所长 10、招标代理公司:湖南智埔工程咨询有限公司 地 址:星沙楚天馨苑A栋三单元1708室 联系人:颜先生 江小姐 联系电话: 传 真: 4 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 第二章 投标人须知 A 总 则 1、适用范围 1.1 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的工程项目。 2、定义 2.1 “招标人”系长沙县星城建设投资有限公司 2.2 “招标方”系湖南智埔工程咨询有限公司 2.3 “投标人”系指向招标方提交投标文件、响应施工招标、参与投标竞争的施工企业。 3、资金来源 县财政拨款，项目资金已基本落实。 4、工程概况 工程名称:长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 建设地点:长沙县星沙镇 招标范围:本次招标项目为长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段;总造价约为200万元。分一标段施工。(详见施工图纸和合同价工程量清单包括的范围，以建设单位提供的工程量清单为准) 承包方式:包工包料 招标方式:公开招标 质量标准:合格工程 计划开工日期:以业主的开工通知为准 工期:60天(日历天) 5、招标文件及设计文件的索取 于2010年9月27日至2010年10月8日上午9:00-11:30;下午3:00-5:00(节假日除外)在长沙县人民政府网(www.csx.gov.cn)下载招标文件电子版本或到长沙县招标采购中心 (长沙县政务服务中心六楼)索取招标文件。投标人如需设计文件，也可在长沙县招标采购中心索取。投标人在递交投标文件时需同时交纳招标文件制作成本费400元人民币，否则招标人将拒收其投标文件。 6、投标资质与合格条件的要求 5 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 投标单位资质要求: 1、具有独立企业法人资格。 2、具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。 3、企业安全生产许可证在有效使用期内。 4、本工程拟任的建造师必须具有市政公用工程贰级及以上注册建造师资质。 、拟任建造师具有B类安全生产考核合格证书，且无在建项目。 5 6、长沙县外施工企业在近三年内(2007年9月-2010年8月)须完成过壹个以上(含壹个)类似工程(单项合同工程造价200万元以上的公园类的市政项目)的施工经验(以竣工验收证明资料的签署时间为准)，长沙县外施工企业参与投标前必须到长沙县建设行政主管部门备案;县外施工企业参与投标的建造师和专职安全员必须是在长沙县建设局进行备案的。 7、本项目不接受联合体投标。 注:?长沙县内与县外施工企业的界定以长沙县建设局提供的名单为准; ?长沙县外施工企业必须执行长建发[2008]33号文《关于实行建筑市场准入和清出制度的通知》、长建发[2009]2号文《关于实行建筑市场准入和清出制度的补充通知》、长县建,2009,67号文件《关于进一步规范建筑市场管理的通知》、长县建,2009,99号文《关于长县建,2009,67号文件《关于进一步规范建筑市场管理的通知》的实施细则》，须经长沙县建设局备案。 ?长沙县外企业参与投标的建造师和专职安全员必须是在长沙县建设局进行备案登记的 6.1建造师申报 6.1.1投标单位在2010年10月12日至2010年10月13日(节假日除外)，向招标人申报建造师，至2010年10月13日下午5:00时尚未申报建造师的单位，视为自动放弃投标，取消其投标资格。 6.1.2投标人向招标人申报建造师时，必须向招标人出具名为“关于申报我公司×××同志为 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段建造师的报告”，报告中应简要介绍所申报建造师的个人基本情况(附建造师注册证书复印件、B类安全生产考核合格证复印件及个人身份证复印件)，并介绍其近三年内(2007年9月-2010年8月)所从事的类似工程的施工经验，长沙县外施工企业还须附县外企业备案登记表复印件。报告应由投标人盖公章，并由投标单位法定代表人签字或盖章。 6.1.3建造师申报报告一式两份，递交至长沙县招标采购中心，然后由招标代理机构及时分送至招标人和县招投标办。 6.2建造师考察(审查)与确认 1)招标人对建造师的资格要求: ?具有市政公用工程贰级及以上注册建造师资质。 ?具有B类安全生产考核合格证书，且无在建项目。 ?长沙县建设行政主管部门按长建发[2008]33号文《关于实行建筑市场准入和清出制度的通知》、长建发[2009]2号文《关于实行建筑市场准入和清出制度的补充通知》、长县建,2009,67 6 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 号文件《关于进一步规范建筑市场管理的通知》、长县建,2009,99号文《关于长县建,2009,67号文件《关于进一步规范建筑市场管理的通知》的实施细则》的规定，且不属于市场清出规定的建造师。 2)招标人在收到建造师申报报告后，应及时进行审查，如有必要，可对建造师进行考察。 3)招标人在对建造师进行考察审查后，如认为申报的建造师满足上述第1)款规定的资格要求，应及时予以确认，确认应采用书面形式，可采用在申报报告上签署意见(“同意”)并盖章的形式，确认书面意见原件返还给入围投标人。确认书面意见复印两份，一份交招标代理机构存档，一份送县招标办备案。 4)招标人如认为申报的建造师不满足上述第1)款规定的资格要求，可要求投标人另行申报。另行申报要求应采用书面形式，可采用在申报报告上签署意见(“请重新申报”)并盖章的形式，另行申报原件返还给投标人。另行申报要求复印两份，一份交招标代理机构存档，一份送县招标办备案。 5)投标人在收到招标人另行申报建造师的要求后，应于收到报告后的第二天(未按时重新申报者，视为自动放弃投标)按6.1条有关要求重新申报建造师，直至招标人确认为止。 7、招标与投标委托 7.1 招标人全权委托招标方代理招标业务，协调招标人与投标人之间的关系。 7.2 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。 8、现场踏勘 投标人可根据自己的需要，对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以获取与本工程合同所需的所有资料。踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。 9、投标费用 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人及招标方对上述费用不负任何责任。 B 招标文件 10、招标文件的组成 10.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成，还包括: 1)工程图纸及其它有关资料; 2)招标方在投标截止前发放的所有招标澄清(答疑)、补充修改文件等文件。 10.2 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的 7 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 缺漏，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之招标方补全或澄清。如果投标人不按上述要求检查招标文件而造成不良后果，招标方不承担责任。 11、招标答疑及招标文件的修改 11.1 本项目招标答疑时间:2010年10月14日下午3:00(北京时间)，答疑地点:长沙县招标采购中心六楼开标室。 11.2 在投标文件递交截止时间前，招标方可能会因任何原因将以补充通知的方式修改招标文件，补充通知作为招标文件的组成部分将在长沙县人民政府网上予以公示，补充通知、答疑文件对投标人起约束作用，当招标文件、招标澄清(答疑)、补充修改文件、工程量清单等文件内容相互矛盾时，以最后公布的文件、通知为准。请各投标人及时上网查看或到招标代理机构领取。 12、招标文件的澄清 12.1 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可于投标截止日期前5天用书面、传真形式通知招标方，招标方将以书面形式在长沙县政府门户网上予以答复。 12.2 为使投标人有足够的时间按招标文件、招标澄清(答疑)、补充修改文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人，具体时间将在修改补充通知中写明。 C 投标文件的编写 13、投标文件的语言及计量单位 13.1 投标人与招标方之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用简体中文。 13.2 除技术规范另有规定外，投标文件中的计量单位应采用国家法定计量单位。 14、投标文件的组成 投标文件由商务文件组成，胶装装订成册。商务文件按下述要求顺序装订，并按第五章投标文件的组成格式编制。 14.1本工程采取“合理定价评审抽签法”，即投标人在投标截止时间前递交投标文件，评标委员会对投标文件进行资格性和符合性审查，通过资格性和符合性审查的投标人经抽签确定中标人。 14.2投标文件的组成应严格按照本招标文件评标办法和以下所要求的内容编制，不得漏项。 投标文件组成如下(投标文件封面须加盖单位公章，并由法定代表人或法定代表人授权委托人签字或盖章) (1)投标承诺书(盖单位公章;法定代表人或法定代表人授权委托人签字或盖章)(格式见附 8 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 件一); (2)投标单位资格证明文件(复印件)，包括企业营业执照、资质证书、安全生产许可证，长沙县外施工企业还须附县建设局备案表及近三年内(2007年9月-2010年8月)完成过的壹个以上(含壹个)类似工程(单项合同工程造价200万元以上的公园类的市政项目)的竣工验收证明资料复印件和合同复印件(竣工验收证明资料和合同必须是为相匹配的同一项目，且在递交投标文件时同时递交原件进行审核，否则评标委员会不予审查确认)。 (3)法定代表人身份证明书(正本原件)(投标单位盖公章)(格式见附件三); (4)法定代表人授权委托书(商务文件正本为原件，商务文件副本为复印件;如果是投标单位法定代表人签署投标文件，则投标文件中不需要法定代表人签署授权委托书); 5)标价的工程量清单书(按招标人提供的工程量清单中的承诺合同单价和承诺合同总价作( 为投标报价)，工程量清单(不包括工程量清单封面及编制说明)必须逐页加盖投标人单位公章，并逐页由投标人法定代表人(或法定代表人签署授权委托人)签字(或盖章); (6)项目管理班子配备情况表;建造师、技术负责人简历表;项目管理部配备情况辅助说明资料;建造师注册证书(复印件)、建造师B类安全生产考核合格证(复印件);技术负责人职称证书(复印件);安全员C证(复印件);施工员、质检员、安全员、材料员、预算员相应的上岗证书(复印件)。 注:长沙县外施工企业参与本项目投标的投标建造师及专职安全员必须经长沙县建设局进行备案登记，附证明材料在投标文件中。 (7)拟投入本工程的施工机械设备表。 15、投标内容填写说明 投标文件应按招标文件中提供的格式填写、统一规范，不得自行增减内容。 16、工程投标报价 16.1本工程计价办法采用工程量清单计价，具体详见《湖南省建设工程计价办法》及有关工程消耗量标准的通知(湘建价[2009]406号文件)。 16.2投标人应在投标书中承诺以招标人提供的工程量清单中的承诺合同单价和合同总价作为投标价，投标价格包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 16.3长沙县投资评审中心提供的工程量清单(不包括工程量清单封面及编制说明)必须逐页加盖投标人单位公章，并逐页由投标人法定代表人(或法定代表人授权委托人)签字(或盖章)，否则，其投标报价无效，投标文件按废标处理。 16.4所有投标报价中的单价和总价均为人民币表示。 16.5招标人不接受有任何选择性的报价，投标文件中只允许有一个投标报价，应按招标人提供 9 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 的工程量清单承诺合同单价和承诺合同总价报价，若投标人在投标报价时修改了招标人提供的工程量清单数量、工程内容及子目单价、合价，则按废标处理。 17、投标工期及质量 17.1 工期:60天(日历天) 17.2 工程质量要求:达到国家质量验收标准合格工程。 18、投标保证金和(预交)施工履约保证金 18.1 投标人应提供人民币贰万元整的投标保证金并同时预交人民币贰拾万元整的施工履约保证金至长沙县招标采购中心指定银行帐户 单位名称:长沙县招标采购中心 开户银行:长沙县农村信用合作联社营业部 银行帐号:12 注:投标保证金和(预交)施工履约保证金只能由投标人本单位帐户直接转汇至长沙县招标采购中心指定帐户，并在银行进帐单的“款项来源”栏内注明项目名称(长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段)投标保证金和(预交)施工履约保证金，不能以现金缴款的方式缴入或其它单位(或个人)帐户转汇入。如以现金缴款的方式缴入或其它单位(或个人)帐户转汇入，招标人不承认该投标人的投标保证金和(预交)施工履约保证金已递交，其投标文件将被拒收。 18.2请各投标人注意银行转帐的时间差及时交纳好投标保证金和(预交)履约保证金。投标人在递交投标文件时应出示本项目投标保证金和(预交)施工履约保证金(转帐)银行受理回单，与长沙县招标采购中心的银行收帐通知核对，投标人未能按时(2010年10月26日上午9:30 前(北京时间))出示本项目投标保证金和(预交)施工履约保证金(转帐)银行受理回单，或者长沙县招标采购中心在2010年10月26日上午9:30前(北京时间)未收到其足额投标保证金和(预交)施工履约保证金者，招标人将视为该投标人未按时交纳本项目投标保证金和(预交)施工履约保证金，拒收其投标文件。 18.3未在投标文件递交截止时间前提交足额投标保证金和本项目预交施工履约保证金的投标人，将被招标人视为不响应投标而予以拒绝。 18.4 投标人未中标或者在投标截止时间前放弃投标的，其投标保证金和预交的施工履约保证金在本项目法定中标公示期(10天)满后5日内退还(不计利息)，退还投标保证金和预交的施工履约保证金一律采用转帐方式汇至投标人帐户;投标人已中标的，投标保证金于签订合同之日起十日内退还，同样采用转帐方式汇至中标人帐户，预交的施工履约保证金即转为施工履约保证金，由长沙县招标采购中心转汇至招标人帐户;投标人开标后撤出投标或者中标后拒绝签订合同的，所交投标保证金不予退还。招标人拒绝签订合同的，应当向中标人双倍返还投标保证金。 10 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 19、投标文件的有效期 19.1 自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。 19.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。按本须知第19条规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收投标保证金。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。 20、投标文件(商务标)的签署及规定 20.1 组成投标文件的各项资料(按本须知第14条中所规定)均应遵守本条。 20.2 投标书一式4份。其中正本1份，副本3份，否则按废标处理。如果正本与副本不符，以正本为准。 20.3投标书的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可复印。 20.4 投标文件不能用拉杆夹装订或打孔夹等进行装订，必须进行胶装，否则将按不合格投标文件处理。 20.5投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标文件同一签署人在修改错漏处签字(或盖章)或加盖单位公章，否则作废标处理。 20.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 D 投标文件的递交 21、投标文件的密封及标记 21.1投标人应将投标文件一正三副密封包装，未密封的投标文件将不予签收。 投标文件封皮上写明招标项目名称、招标编号、投标人名称，并注明“开标时启封”字样，封口处应盖有投标人单位公章和法定代表人或授权委托人的签字(或盖章)。 21.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。 21.3如果一个投标人提交两套以上(含两套)投标文件，且投标文件的密封袋上均盖有投标人单位公章的，招标方将拒收该投标人所有的投标文件。 22、投标截止时间 22.1 投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点; 22.2招标方将凭足额的投标保证金和足额的本项目(预交)施工履约保证金(转帐)银行受理回单及招标文件制作成本费收据收受投标文件，未能在投标截止时间前提供的投标人的投标文件，招标人拒绝接受; 11 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 22.3 招标方推迟投标截止时间时，应以书面(或传真)的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标方和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。 22.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方将拒绝接收(视同废标)。 23、投标文件的修改和撤回 23.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前，招标方可以予以接受，但不退还投标文件。 23.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”等字样。 23.3 撤回投标应以书面(或传真)的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以书面通知送达招标方为准。 23.4 开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。 E 开标和评标 24、开标 24.1 招标单位将于前附表第10条规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标单位应派本单位法定代表人或法定代表人授权委托代理人(该授权委托代理人必须是投标建造师)签名报到，以证明其出席开标会议。 24.2 投标证照 24.2.1本次项目招标采用资格后审，参加开标会议的投标单位应带齐:1)企业营业执照副本原件、2)企业资质等级证书副本原件、3)安全生产许可证副本原件、4)法定代表人身份证原件(限法定代表人参加开标会议)或法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人身份证原件(限授权代理人参加开标会议，该代理人必须是该项目委派的并经长沙县招标采购中心及招标人审查确认的建造师)、5)参与投标的建造师注册证书原件及其B类安全生产考核合格证原件、6)县外施工企业还须提供外来企业备案登记表原件和近三年内(2007年9月-2010年8月)完成过的壹个以上(含壹个)类似工程(单项合同工程造价200万元以上的公园类的市政项目)的施工合同原件及相应竣工验收证明资料原件(竣工验收证明资料和合同必须是为相匹配的同一项目)。如果证照因年检、年审等原因，不能带至开标现场者，应在开标时间前出示县级及以上建管部门或年检、年审等办理部门的正式证明(原件)，正式证明必须有出示证明单位的公章。 24.2.2以上证件必须在2010年10月26日上午9:30(北京时间)前交齐，以上证件缺少,个(或,个以上)或经查验1个(或1个以上)无效，评标委员会有权以资质证件不齐无法核验为由，鉴定该投标单位为不合格投标人。 注:法定代表人或其授权委托人(即投标的建造师)所带身份证，必须为第二代有效身份 12 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 证原件，不能用第一代身份证和其他证件代替，否则视为不响应招标文件相关要求，评定为不合格投标人。 24.3开标会议在县纪委及县招标采购中心监督下,由招标方组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金和(预交)施工履约保证金，文件签署是否正确，以及是否缺项漏项。 24.4投标单位法定代表人或委托代理人(即建造师)均未参加开标会议的视为自动弃权。 24.5 招标单位当众宣布核查结果,并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、工期、质量以及招标单位认为适当的其它内容。 25、评标 25.1 评标内容的保密 25.1.1 公开开标后，直到宣布确定中标单位前，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标单位和评标无关的其它人泄露。 25.1.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较过程中投标单位对招标单位和评标委员会评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。 25.2 投标文件的澄清 为了有助于投标文件的审查、评价和比较, 评标委员会可以个别地要求投标单位澄清其投标文件，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。 25.3 投标文件的符合性审查 25.3.1 在详细评标之前,评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。 25.3.2 就本条款而言，实质上响应招标文件要求的投标文件,应该与招标文件的所有规定、要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准产生实质性影响，或者对合同中招标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制:而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应招标文件要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。 25.3.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求,招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 25.4 评标办法 25.4.1 评标原则 评标工作应坚持公平、公正、科学、择优的原则。 25.4.2 评标办法 本项目评标办法采用投标须知前表第11项规定的评标办法评定，评标是评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较，推荐中标人的活动。 13 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 评标分两阶段进行，即: 第一阶段:投标文件符合性审查 评标委员会对各投标人的投标文件进行资格性和符合性审查，确定不合格投标人和确定进入 公开随机抽签的投标人的名单。 有下述情况之一的，评标委员会认定其为不合格的投标人，不能进入下一轮抽签定标阶段: (1) 投标文件载明的投标范围不同于招标文件规定的招标范围的; (2) 投标文件载明的投标质量等级低于招标文件规定的; (3) 投标文件载明的投标工期超过招标文件规定的; (4) 投标文件对合同中招标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制的; (5) 投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的或无效的; (6) 投标文件未采用胶装装订的; (7) 投标文件未按第14.2条规定编制的，或者编制的内容有缺项漏项的; (8) 投标文件封面未加盖单位公章的;或投标文件封面未由法定代表人(或法定代表人授权 委托人)签字(或盖章)的; (9) 投标文件附有招标人不能接受的条件的; (10) 投标书中实质内容部分字迹辩认不清，或者有涂改而又未按20.5条执行的; (11)其它未能实质响应招标文件的条件和要求的; (12)投标人资格条件不符合招标文件规定的，或投标人不能提供24.2.1条所列资料证明其法 定资格及投标资格的; (13)未按照招标文件规定递交足额投标保证金和足额(预交)履约保证金的; (14)法定代表人参加开标会议未带个人身份证原件，或授权委托人(即建造师)参加开标会 议未带法定代表人授权委托书原件以及授权委托人个人身份证原件的; (15)法定代表人或其授权委托人(即投标的建造师)所带身份证不是第二代有效身份证原件 的; (16)法定代表人或建造师未按时参加开标会议的; (17)投标书中出现两个以上(包括两个)不同的投标总报价而又不能通过澄清的; (18)投标承诺书(格式见附件一)未按招标文件要求加盖单位公章的，或法定代表人(或法 定代表人授权委托人)未签字(或盖章)的，或实质上不响应招标文件要求的; (19)投标文件中的法定代表人身份证明书未加盖投标人单位公章的; (20)法定代表人授权委托书(格式见附件四)未按招标文件要求加盖单位公章的，或法定代 表人未签字(或盖章)的，或授权委托代理人本人未签字的;(如果是投标单位法定代 表人签署投标文件，则在投标文件中不需要法定代表人签署授权委托书); (21)工程量清单(不包括工程量清单封面及编制说明)有一页(或一页以上)未加盖投标单 位公章的，或一页(或一页以上)未经投标单位法定代表人(或法定代表人签署授权委 托人)签字(或盖章)的; 14 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 (22)参与投标的投标人属于长沙县建设局按《关于实行建筑市场准入和清出制度的通知》中 有关清出制度规定的; (23)带至开标现场的建造师证书中的人员不是经过招标人考察确认的; (24)参与投标的建造师不是经过招标人考察确认的; (25)投标人拟投入的项目管理班子人员配备情况不满足本次招标要求的; (26)投标人拟投入本项目施工机械设备配备情况不满足本次招标要求的。 (27)县外企业建造师和专职安全员是未经建设行政主管部门备案登记的。 (28)工程量清单与招标人提供的合同价工程量清单在工程内容，工程数量、合同单价、合同合价上有不一致的。 通过符合性审查的投标人将进入下一轮的抽签定标阶段。 第二阶段:抽签定标(即抽签确定中标人) 本项目采用摇号机确定中标人，定标分二轮进行,第一轮:通过摇号确定投标人所对应的号码，第二轮:由业主代表摇号确定中标人。 通过摇号机抽取的号码必须由投标单位的法定代表人(或其授权委托代理人)签字进行确认。 如通过资格性审查和符合性审查的投标单位法定代表人或授权委托人(即建造师)未准时 出席抽签会议，则视为自动弃权。 F 授予合同 26、中标通知 26.1在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面确认。中标单位应在中标公示期满后及时到长沙县招标采购中心办理有关手续。 26.2 当中标方按第27条规定与招标人签订中标施工合同后，招标方将向其它投标人发出落标通知。招标方对落标的投标人不作落标原因的解释。 26.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。 27、签订合同 27.1 中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签定中标施工合同，否则按开标后撤回投标处理。合同金额等于中标价格。设计变更签证须经招标人、县财政投资评审中心、监理单位及设计单位四方签字后方有效。 27.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为合同组成部分。 27.3 中标人在与招标人签订中标施工合同时，中标人必须按招标人的要求提供履约担保金。 28、履约保证金 28.1 中标人在收到中标通知书后三天内，由长沙县招标采购中心转汇至招标人处的(预交)履约保证金将转为施工履约保证金(即人民币贰拾万元整)，中标人应到招标人处办理相关手续。履约保证金返还:在工程全部竣工验收合格、民工工资按时足额支付后全额返还(无利息)。 28.2 中标人在收到中标通知书后十天内应与招标人签定施工合同。 15 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 28.3 如果中标人不能按招标人规定的时间签定合同，则招标人有充分的理由取消其中标并没收其投标保证金。 29、付款方式 本工程不支付预付款，工程竣工验收合格后付至合同总价款的70%;工程竣工经财政结算评审且一年维护期满移交验收后付至工程总结算款的90%;余款在工程经审计结束后付清，工程款支付期间不计任何利息。 16 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 第三章 合同条款 A 施工合同 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 书(格式) 发包人(全称):长沙县星城建设投资有限公司 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称:长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 工程地点:长沙县星沙镇 工程内容:本次招标项目为长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段;总造价约为200万元。分一个标段施工(详见施工图纸和合同价工程量清单包括的范围，以建设单位提供的工程量清单为准)。 资金来源: 财政拨款，已落实 二、承包范围 承包范围:本次项目长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段;总造价约为200万元。(详见施工图纸和合同价工程量清单包括的范围，以建设单位提供的工程量清单为准)。 三、合同工期 开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 合同工期总日历天数 天。 四、质量标准 工程质量标准:合格。 五、合同价款 金额(大写): (小写),: 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括:(按解释合同文件的优先顺序) 1、合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附表 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 17 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、标价的工程量清单 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责 任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点: 本合同双方约定 签字盖章 后生效。 十一、合同份数 本合同一式捌份。 发包人:(公章) 承包人:(公章) 住 所: 住 所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开 户银 行: 开 户 银行: 帐 号: 帐 号: 邮 政编 码: 邮 政 编 码: B 施工合同条款(格式) 一、合同依据 第1条 适用法律、标准及规范 1.1 适用法律法规:国家有关法律、法规和湖南省有关法规、规章及规范性文件均对本合同 具有约束力。 1.2 适用标准、规范名称:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T212—2003)、《城 市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211—2003)、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T213— 2003)。 18 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 1.3 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。 第2条 图纸 2.1 发包人提供图纸日期及套数: 年 月 日提供图纸 套 2.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让和借阅给第三人 二、双方的权利义务 第3条 监理 3.1 监理单位名称: 3.2 监理工程师 3.2.1 姓名: 3.2.2 职权: 协助发包人进行工程质量、进度、投资控制、督促承发包加强现场管理和安全管理。 3.2.3 除经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。 第4条 财政代表(县财政投资评审中心派驻的跟踪评审员) 4.1 姓名: 4.2 职权:对工程投资(造价)进行控制把关。 第5条 双方代表 5.1 发包人代表 5.1.1姓名: 5.1.2职权: 代表发包人对工程质量、投资、进度、安全及文明施工进行监控和管理。 5.2 承包人代表 5.2.1 承包人代表为其投标文件中填报的建造师。 5.2.2 建造师姓名: 证书编号: 5.2.3 建造师职权:代表承包人负责组织工程施工、负责处理工程施工中的各项事务，对工程质量、工期和安全文明施工负总责。 5.3 发包人代表、财政代表发生变更时，应由其单位提前3天书面通知其它各方。 监理工程师要求变更时，应由监理单位提交书面报告，经项目指挥部书面批示同意，并提前3天书面通知财政、发包人代表和承包人代表(建造师)。 建造师原则上不得更换。因特殊原因确需更换时，应提前书面报告发包人，并经发包人书面批 19 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 示同意后，才能更换，并应提前3天书面通知财政代表、发包人代表和监理工程师。 第6条 发包人工作 6.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用: (1)组织图纸会审和设计交底的时间: (2)施工用水、用电接点位置交验时间: (3)弃土场、借土场及小区内运土路径交验时间: (4)水准点和坐标控制点交验时间: (5)工程地质和地下管网线路资料的提供时间: 第7条 承包人工作 7.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作: (1)应提供计划、报表的名称及完成时间: (2)负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作，费用由承包人承担。 (3) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，费用由承包人承担。 (4) 保障施工场地和土方运输所使用小区内道路及小区外市政道路的清洁，符合政府有关部门和发包人对环境卫生管理的有关规定。 三、施工组织设计和工期 第8条 合同工期 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数 日 第9条 进度计划 9.1承包人提供施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和进度计划的时间: 年 月 日 9.2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间: 年 月 日，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。 9.3 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。 第10条 延期开工 因发包人原因造成延期开工的，工期顺延;承包人不能按时开工的，应提前书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未提前发出延期通知的，工期不顺延。 20 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 第11条 暂停施工 因发包人原因停工的，工期顺延;因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。 第12条 工期延误 12.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。 (1) 发包人未能按双方约定日期提供图纸及开工条件; (2) 发包人未能按约定日期支付工程进度款，使施工不能正常进行; (3) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行; (4) 因重大设计变更影响工期; (5) 非承包人原因连续停水、停电五天以上等造成停工; (6) 不可抗力及自然灾害; (7) 发包人同意工期相应顺延的其它情况; 12.2 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。 四、质量与检验 第13条 工程质量 13.1工程质量标准:合格。合格标准及规范的依据为:《城市园林绿化工程施工及验收DB11/T212-2003》、《城市园林绿化用植物材料木本苗DB11/211-2003》、《城市园林绿化养护管理标准DB11/213-2003》。 13.2 双方对工程质量有争议时，由双方认可的工程质量检测和鉴定机构进行鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。 第14条 隐蔽工程的中间验收 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，可视为发包人已经批准，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。 五、安全施工 第15条 安全施工 21 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 15.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。 15.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。 第16条 事故处理 16.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。 16.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。 六、合同价款与支付 第17条 合同价款 17.1 承包人的中标总价为本合同段的合同价款。 17.2 本合同为单价合同，投标文件中的工程数量为发包人招标时提供的数量，结算工程数量以实际发生并经监理工程师、发包人代表和财政代表签字认定数量为准。但各单项子目的单价为固定单价，该单价不因人工、材料(含苗木)、机械的市场价格涨跌而调整。 17.3 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 第18条 合同价款的调整 18.1 允许调整合同价款的情况及相应调整方式: 18.1.1单项子目的实际工程数量与招标文件工程量清单中的工程数量不一致时，以该单项子目的实际工程数量为准，调整该单项子目的合价。 18.1.2经发包人和设计方书面同意，调整苗木品种时，以发包人代表、财政代表共同核实的变动后的苗木的预算价，合同价按长县政发,2007,107号文和长标函,2008,03号文进行优惠。 18.1.3招工程结算时，挖运建筑垃圾、挖运黄膏泥土和外借绿化种植土等子目的数量和结算单价按下述规则确定: (1)土方(建筑垃圾)数量以发包人代表、承包人代表、监理工程师和财政代表现场测量签证结果为准。 (2)土方(建筑垃圾)运距依据取土区重心点、弃土区重心点及经发包人代表同意的运输路径，由发包人代表、承包人代表、监理工程师和财政代表现场测量(打表)签证确定。 22 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 18.1.4出现其它设计变更和其它工程变更(含增补)时，依据招标合同价编制办法，合同价按长县政发,2007,107号文或长标函,2008,03号文进行优惠。 第19条 工程款支付 本工程不支付预付款，工程竣工验收合格后付至合同总价款的70%;工程竣工经财政结算评审且一年维护期满移交验收后付至工程总结算款的90%;余款在工程经审计结束后付清，工程款支付期间不计任何利息。 七、材料(含苗木)设备采购 第2,条 甲乙双方共同采购材料(含苗木)设备 2,.1工程量清单附表所列的材料均由乙方采购，肥料由甲方代购。 2,.2甲乙双方采购的主要材料(苗木)，必须邀请业主现场代表、监理工程师及财政代表参加。 第2,条 承包方采购材料(含苗木)设备 2,.1 除工程量清单附表所列以外的材料(含苗木)和设备，由承包人采购。 2,.2苗木采购应向发包人代表和监理工程师出具产品产地证明。 2,.3承包方采购的苗木规格必须符合设计文件中规定的规格要求(包括胸径、冠幅、土球大小、是否为假植移植等)，否则发包人代表和监理工程师有权拒绝，由承包人及时清运出施工现场，由此造成的损失由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。 2,.4由承包人采购的装饰材料和设备，当发包人有要求时，承包人须事前向发包人报送样品、材质合格证明及有关技术资料，经发包人和监理方共同认可并封存样品后，方可采购。否则发包人代表和监理工程师均有权拒绝使用，由此引起的费用由承包人承担，工期不予顺延。 2,.5按有关规定必须事前进行试验检测的材料，承包人必须按要求送检，并请发包人代表见证，试验检测合格后方可投入使用。 八、工程变更 第2,条 设计变更 2,.1 施工中发包人对原设计变更，应提请设计单位发出书面设计变更文件。 2,.2如果承包人对原设计提出变更要求，应经发包人、监理方同意，并经设计方发出书面设计变更文件后方可实施。 2,.3当单项设计变更或累计设计变更致使工程造价增加过大时，应按长沙县人民政府的有关规定，由项目指挥部提请县施工现场监管小组进行会审，会审同意后方可实施。 第2,条 其它变更 23 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 施工中如发生除设计变更以外的其它变更时，采用书面形式双方加以确定，由此引起工程造价增加过大时，应按长沙县人民政府的有关规定，由项目指挥部提请施工现场监管小组进行会审，会审同意后方可实施。 九、竣工验收与结算 第2,条 竣工验收 2,.1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后15日内组织设计方、监理方、县施工现场监管小组、财政代表、质监部门、园林部门等一同对工程进行验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后3日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 2,.2对苗木验收的特殊约定: 24.2.1当苗木不符合设计规定的规格(或密度)时，承包人应按下款规定向发包人支付违约金，违约金在工程结算款中扣除。 24.2.2乔木类胸径小于下限(最小)值，每小1cm扣除合同单价的20%;胸径小于下限(最小)值，每小2cm扣除合同单价的40%。木本植物类每平米株数少于设计规定数(或下限)，扣除3元,?。竹类每丛少于设计规定的最少株数，每少1株扣除3元,丛。草本植物类每平方米株数少于设计规定值(或下限)，每少1株扣除3元,?。 2,.3 竣工日期为本工程竣工验收通过(合格)的日期。 2,.4 因特殊原因，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，并明确双方责任。 2,.5 工程通过竣工验收(合格)后，承包人应在3日内将工程交付给发包人。 第2,条 竣工结算 2,.1 双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。 2,.2 承包人在竣工验收通过(合格)之日起15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。 2,.3 发包人自签收结算报告和结算资料之日起30日内提请县财政投资评审中心对结算进行审核。 2,., 该工程结算如被县审计局列入抽审项目名单，发包人须按规定将经县财政投资评审中心审核的结算报送县审计局进行审计，经审计的结果为本工程的最终结算价。 十、质量保修 24 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 第2,条 质量保修(绿化维护)期限: 质量保修和绿化维护期限为1年，自竣工验收通过(合格)之日起计算。 第2,条 质量保修(绿化维护)范围和内容: 本合同承包范围内的所有由承包人施工的项目均由承包人负责质量保修和绿化维护。 第2,条 质量保修(绿化维护)责任 2,.1 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。 2,.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。 2,.3 绿化种植工程在绿化维护期内应达到2级养护标准。 2,.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。 第,,条 保修(维护)费用 ,,.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 ,,.2 双方约定绿化苗木养护期间水、电费用由发包人承担。 十一、违约与争议 第3,条 违约责任 3,.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。 3,.2 因承包人原因延期竣工的，应向发包人支付违约金。按每天1000元计算，但最高不超过合同价款的2%。 3,.3因承包人原因致使工程达不到质量要求的，由承包人无偿承担修复责任，直至工程达到约定的质量标准，并承担由此造成的发包人的经济损失。 3,.4发包人不按时支付工程款的，由发包人向承包人按商业银行(同期)一年期贷款利率支付利息。 第3,条 争议解决方式 本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。 十二、其他 第3,条 不可抗力 3,.1双方关于不可抗力范围的约定: ?地震，?10级以上大风，?战争，?暴乱。 3,.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担: (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担; 25 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 (2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用; (3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担; (4)停工期间，承包人应发包人代表要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担; (5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担; (6)延误的工期相应顺延。 3,.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 第3,条 施工履约担保 3,.1 承包人已在投标前向发包人缴纳了贰拾万元人民币的预交施工履约保证金，自本合同生效之日起，自动转为正式的施工履约保证金。 3,.2 如承包人无违约行为，施工履约保证金在工程竣工验收通过(合格)之日起15天内一次性退还(不计利息)。 第3,条 合同解除 3,.1 双方协商一致，可以解除合同。 3,.2 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过30日，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。 3,.3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。 3,.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同: (1)因不可抗力致使合同无法履行; (2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。 3,.5 合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 3,.6 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 第3,条 交叉(交接)施工 属于本合同区域范围内但不属于本合同承包内容的其它工程，由发包人发包给另外的队伍(下 26 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 称第三人)施工时，发包人应当组织承包人和上述第三人进行协商沟通，并合理安排交叉作业，明确彼此交付验收办法。承包人应积极配合，并不得向上述第三人收取任何管理费用。 第3,条 已完工程保护 承包人在施工时不得破坏已由他人铺设的水、电、电讯、天然气、有线电视等管线，不得损坏建(构)筑物和路沿石等。否则由承包人按发包人代表要求及时予以修复，并承担修复费用和由此造成的发包人的损失。承包人拒绝修复时，由发包人另请队伍修复，修复费用和由此造成的发包人的损失，由承包人承担，在工程结算款中扣除。 27 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 第四章 投标文件的组成(格式) 附件一 投标承诺书 附件二 投标单位资格证明文件(复印件) 附件三 法定代表人身份证明书(原件) 附件四 法定代表人授权委托书(商务标正本为原件，副本为复印件;如果是投标单位法定代表人签署投标文件，则投标文件中不需要法定代表人签署授权委托书) 附件五 工程量清单书(工程量清单报价表) 附件六 项目管理班子配备情况表;建造师、技术负责人简历表;项目管理部配备情况辅助说明资料;建造师注册证书(复印件)、建造师B类安全生产考核合格证(复印件);技术负责人职称证书(复印件);安全员C证(复印件);施工员、质检员、安全员、材料员、预算员相应的上岗证书(复印件)。 附件七 拟投入本工程的施工机械设备表 注:?投标文件封面须加盖单位公章，并由法定代表人或法定代表人授权委托人签字或盖章 ?县外建造师和专职安全员需经建设行政主管部门备案登记。 28 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 附件一 投标承诺书(格式) 致长沙县星城建设投资有限公司: 根据已收到的长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段的招标文件，遵照国家有关规定，我方经考察现场和研究上述工程招标文件的投标人须知、合同条款、技术规范、施工图纸和其它有关文件后，我方愿以所填报的工程量清单合同单价和合同总价作为投标价，即二标段以人民币(大写) 元(, 元)的总价格，按上述合同条款、技术规范、施工图纸的要求承包此工程的施工、安装、直到竣工验收和保修维护。 1、一旦我方中标，我方保证工程在60天(日历天)内竣工。 合格 标准 2、如果我方中标，我方将保证工程质量标准达到 3、如果我方中标，我方对工程的保修作如下承诺:质量保修和绿化维护期限为1年 4、我方投标建造师 同志已经你方审查认可，一旦我方中标，我方承诺派该同志作为该工程建造师，全权代表我公司组织该项目的施工。我方在此承诺，如未经你方同意私自变更建造师，或名义上该同志为建造师而实际上的建造师另有其人，我单位自动放弃两年长沙县城范围内依法应招标工程的投标资格，同时你单位有权终止本项目的施工合同。 5、为表诚意，我方已按照招标文件要求向你方预交了贰拾万元人民币的施工履约保证金，一旦中标，同意自动转为我方的施工履约担保。 6、一旦我方中标，我方承诺按时足额支付民工工资。如未按时足额支付民工工资，自愿接受有关部门依法依规所作出的处罚。 7、根据投标人须知的条款，我方所提供的全部投标文件签字代表宣布同意如下: (1)我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 (2)我方己详细审查全部招标文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。 (3)投标自开标日起有效期为60个日历天。 (4)如果在开标规定时间和日期后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被招标方没收。 29 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 (5)我方同意按照招标方要求提供与其投标有关的一切资料或文件。 (6)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄: 地址: 邮编: 电话: 传真: 投标人名称: (公章) 法定代表人(或法定代表人签署授权委托人): (签字或盖章) 30 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 附件二 投标单位资格证明文件(复印件) 包括企业营业执照、资质证书、安全生产许可证。长沙县外施工企业还须附县建设局案表及近三年内(2007年9月-2010年8月)完成过的壹个以上(含壹个)类似工程(单项合同工程造价200万元以上的公园类的市政项目)的竣工验收证明资料复印件和合同复印件(竣工验收证明资料和合同必须是为相匹配的同一项目，且在递交投标文件时同时递交原件进行审核，否则评标委员会不予审查确认)。 31 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 附件三 法定代表人身份证明书(格式) 单位名称: 地 址: 姓名: 性别: 年龄: 职务: 系 的法定代表人。 特此证明。 投标人:(单位盖章) 日 期: 年 月 日 32 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 附件四 法定代表人授权委托书(格式) 本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托 (投标人名称)的 (姓名)为我公司签署本工程投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代表人全权代表我所签署的本工程投标文件的内容。 代理人无权转让委托权。特此委托。 代理人: (签字) 性别: 年龄: 单 位: 部门: 职务: 投标人:(单位盖章) 法定代表人:(签字或盖章) 日期: 年 月 日 注:如果是投标单位法定代表人签署投标文件，则投标文件中不需要法定代表人签署授权委托书。 33 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 附件五 工程量清单书 (工程量清单报价表) 工程量清单书详见由长沙县财政投资评审中心提供的工程量清单 注:1、请各投标人认真核对本项目工程量清单，如对工程量清单有疑问，请及时将信息反馈到招标人或招标方处。如果投标人未认真核对工程量清单而造成不良后果，招标人和招标方不承担责任。 2、《工程量清单》(不包括工程量清单封面及编制说明)须由单位盖公章，法定代表人或授权人委托代理人签字(或盖章)。 34 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 附件六 项目经理、技术负责人简历表(格式) 姓 名 性 别 年 龄 职 务 职 称 学 历 从事项目经理 参加工作时间 (技术负责人)年限 建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工程日期 工程质量 注:1、建造师注册资格证和B类安全生产考核合格证(复印件) 2、技术负责人职称证书(复印件) 35 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 项目管理机构配备情况辅助说明资料 (工程项目名称) 工程 注:1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以 及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人 自行设计。 2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本投标文件一起装订)。 3、安全员C证复印件，五大员(施工员、质检员、安全员、材料员、预算员) 的上岗证书复印件。 36 湖南智埔工程咨询有限公司 长沙县星沙生态公园二期建设工程二标段 招标文件 附件七 拟投入本工程的施工机械设备表 序号 机械设备名称 型号、产地 数量 备注 37 湖南智埔工程咨询有限公司