下载
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 钢结构设计承包合同08-06

钢结构设计承包合同08-06.doc

钢结构设计承包合同08-06

害怕夜的黑_
2017-09-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《钢结构设计承包合同08-06doc》,可适用于职业岗位领域

钢结构设计承包合同合同编号:发包方:承包方:工程名称:签订时间:签订地点:钢结构施工承包合同发包方:承包方:根据《华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称:二、工程地点:三、承包范围和内容:钢结构的设计和施工二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作和安装工程以及防腐、防火的处理。四、工程造价:五、付款方式:、合同签订工程开工前天甲方支付工程款总价的即人民币、工程进度到工程总量的经甲方确定支付工程总价的即人民币、工程验收(不含出回风口制安)合格日内甲方支付工程款总价的即人民币、出风口制安验收后甲方支付工程款总价的即人民币、保修期满经甲方确认支付保修款人民币。六、建筑面积:平方米第二条施工准备一、发包方、在开工前(合同签订后天内)接通水源、电源为承包方提供具备施工条件的施工场地。、协助承包方办理所需有关证件相关费用按规定各自交纳。、指派现场施工代表负责处理施工现场的事务如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收办理中间工程交工签证手续解决现场的技术问题等。、按合同规定及时付款。二、承包方、负责办理应由承包办理的各项手续。、按照《钢结构设计规范》(GB)的要求完成本工程的钢结构施工图纸设计:、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》(GB)及《钢结构工程施工质量验收规范》(GB)、《建筑钢结构焊接技术规程》(GJGB)等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工按期保质保量完成承包范围内的全部工程。、编制施工组织设计并送交发包人批准、检查做好各项施工准备工作并严格按审批的施工组织设计施工。、施工过程中如发现设计有误应迅速通知发包人处理承包人无权擅自变更设计。、工程竣工后向发包人提供三套竣工资料(包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料)。、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗焊工必须具有上岗证(合格证)等。第三条工程期限一、本工程自年月日开工到年月日止共天(日历天)。二、如遇下列情况经发包方现场代表签证后工期相应顺延:、发包方未在合同约定开工日期之前提供具备施工条件(通水、通电)的施工场地影响进场施工、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度、发包方提出重大设计变更致使设计方案改变而影响进度、在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上(每次连续小时以上)影响正常施工、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条安全施工、应按有关规定严格安全防护和防火措施并承担由于管理不善造成的人员及财产损失非乙方责任造成的损失由相应责任人承担。、发生伤亡事故应在第一时间报有关部门及通知甲方并按政府有关部门的要求处理方应提供抢救抢险的必要条件协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。、按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏在动力设备、高压线略、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时应与甲方协商安全防护措施经甲方同意后实施防护费用由甲方承担。、在未腾空和继续使用的建筑物内施工的应制定专用安全和防火措施以确保建筑物内财产和人身安全以上措施应报甲方同意并由甲方承担相应费用。、必须为本工程和参与本工程施工作业的人员上保险在本工程施工过程中出的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承担。、安排专业施工安全管理人员对本工程进行施工安全管理。、已竣工工程在未正式交付甲方之前应负责工程成品保护工作。、负责施工场地的清洁符合环境卫生管理的有关规定。第五条工程质量一、本工程质量达到以下标准、规范的要求:、《建设工程施工质量验收统一标准》(GB)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB)、《钢结构设计规范》(GB)、《建筑钢结构焊接技术规程》(GJGB):、国家、山东相关法律法规、规范、标准达合格等级二、承包方必须严格执照施工图纸、说明文件和国家、山东颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:、由承包方提供的主要原材料、设备、结构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证或进行检验合格后方可用于工程、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后方可进行下一道工序、承包方应按质量验评标准对工程进行分部、分项的质量进行评定并及时将工程质量评定结果送发包方工程结构完工时应会同发包方、监理进行结构中间验收、工程竣工后承包方按规定对工程实行保修保修时间自通过竣工验收之日算起(一年)、承包方供应的材料必须附有产品合格证才能用于工程发包方认为承包人提供的材料需要复验的应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程其复验费用由发包方承担不符合质量要求的应按有关规定处理其复验费用由承包方承担。第六条工程价款的支付与结算一、本工程的合同总价为元整其中包含本工程的保险费和施工人员的保险费。二、本合同签订后个工作日内发包方支付合同总价的预付款计人民币元整。三、如发包方拖欠工程进度款或尾款应向承包方支付拖欠金额日万分之的违约金。四、如因发包方拖欠工程款而影响工程进度造成承包方的停、窝工损失的应由发包方承担。五、承包方在工程竣工验收合格后天内将竣工资料、竣工图纸、结算文件送交发包方审核发包方在审核完成个工作日内向承包方支付工程尾款。第七条施工与设计变更一、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方承包方须及时以书面形式通知发包方由发包方确定修改意见或变更设计文件承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责并调整合同造价。二、施工中如发现设计有错误的地方承包方应立即停止施工并及时通知发包方由发包方确定修改意见或变更设计文件承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由承包方负责不调整合同造价。第八条违约责任承包方的责任:一、工程质量不符合合同规定的负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的偿付逾期违约金。二、如发包方拖欠工程进度款或尾款应向承包方支付拖欠金额日万分的违约金。三、工程不能它合同规定的工期交付给发包方使用每延误一日向发包方支付元的违约金。发包方的责任:一、未能按照合的规定履行自己应负的责任除竣工日期得以顺延处还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程未经验收发包方提前使用或擅自动用由此而发生的质量或其他问题由发包方承但责任。三、承包方验收申请书送达日后不进行验收的则视为验收合格。第九条纠纷解决办法任何一方违反合同规定双方协商不成按以下第()项方式解决:一、向经济合同仲裁机关申请仲裁二、向人民法院起诉十、附则一、本合同正本一式两份甲乙双方各执一份:副本通工具份甲方份乙方份。正副本具有相同法律效力。二、本合同自双方代表签字加盖双方公章或合同专用章即生效工程竣工验收符合要求结清工程款后终止。三、本合同签订后承、发包双方如需提出修改时经双方协商一致后可以签订补充协议作为本合同的补充合同。包人:(公章)承包人:(公章)发住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:开户银行:开户银行:合同附件:、标准、规范及有关技术文件:、施工图纸、材料明细表:、工程量清单、工程报价单或预算书、施工组织设计、施工进度计划、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/8

钢结构设计承包合同08-06

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利