碧桂园水管安装合同[2]
五华碧桂园临时施工用水自来水
管道安装
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
施工合同
合同编号:
发包方(甲方): 五华县碧桂园房地产开发有限公司 承包方(乙方): 五华县自来水总公司
1
五华碧桂园临时施工用水自来水
管道安装工程施工合同
发包方(甲方):五华县碧桂园房地产开发有限公司
承包方(乙方):五华县自来水总公司
甲方在县城老水安路原建材厂用地兴建五华碧桂园,为解决该小区一期工程
,甲方向乙方申请用水报装,为明确该工程项目及双方
职责
岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx
,保目前的施工用水
障发包人、承包人双方的利益,保证工程顺利进行,经发包人、承包人双方友好协商,在发包人、承包人双方自愿以及完全清楚、理解本合同的基础上,按照《中国人民共和国合同法》及其它法律、法规的规定,双方就本建设工程施工项协商一致,签订本合同。
一、工程项目:五华碧桂园老水安路临时施工用水安装工程。该工程项目是位于县城老水安路,需在老水安路边入建材小学路口DN100主管上开口,安装一条DN100自来水管道(镀锌钢管)至原建材厂门楼门口,长约154米,并安装DN100计费水表一套。工程包括自来水管开口连接、管沟开挖及回填、沙井砌筑。
二、工程造价: 合同暂定总价为:,32194.73元,人民币大写:叁万贰仟壹佰玖拾肆元柒角叁分(含税)。由乙方负责包工包料进行总承包,按国家规定办理的手续,以及应缴纳的法定费用、税项已包含在总价内,由乙方支付。
三、工期
3.1 本工程的工作暂定由2013年4月3日至2013年4月22日,共20天,由发包方发出进场指令开始计算。如由于乙方原因导致工期延误或不能按时完成
竣工验收
工程竣工验收人防工程竣工验收要求住宅小区规划竣工验收工程竣工验收会议议程工程竣工验收及移交
,每逾期一天由承包方付给发包方RMB?2000元罚金。
3.2 有效期限以甲方下达的开工
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包方原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
四、付款方式:工程经竣工验收合格后,乙方向甲方提交施工记录及实际工程量计算书,经甲方审核并确定结算总价后,七天内甲方一次性付工程款人民币叁万贰仟壹佰玖拾肆元柒角叁分(,32194.73元)给乙方。乙方应提供有效等
2
额工程发票请款,否则甲方有权拒付。逾期不付款乙方有权终止甲方用水。
五、本供水设施是临时供水系统,仅供甲方临时基建用水的需要。如出现水压、水量不足或消防紧急情况,乙方不负水压、水量不足的责任。如因拆迁、填土等原因造成爆管的维修费用或因市政建设需要取消、改造给水管等造成的后果,均由甲方负责。基建竣工结束后,甲方应及时向乙方申请拆除该DN100的临时基建水表。
六:未尽事宜
本合同未尽事宜,经发包方与承包方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
七:其它约定事项
承包方承包的任务不得分包给第三者。
八:合同争议
本合同发生争议,发包方、承包方应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包方、承包方同意向人民法院起拆。
九、本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字加盖公章后即生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
3