劳务分包合同

建设工程施工劳务分包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 工程承包人(甲方):陕西煤炭建设公司第一矿建工程处 劳务分包人(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于工程总承包人中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司已经建设单 位肃北龙德矿业开发有限责任公司同意将红山铁矿深部开拓工程I、II标段承包给甲方。与工程总承包人的《工程建设施工合同》(下称总包合同)已经签订,现在双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:红山铁矿深部开拓工程I、II标段 工程地点:甘肃省肃北县马鬃山镇营毛沱村 分包范围:I、II标段主副井回风井等掘进和支护 提供分包劳务内容:人工费、辅助材料费 等 3、分包工作期限 开始工作日期:I标段2008年10月 10日。II标段2008年5月 05日。 4、质量标准 工程质量:按施工合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优良等级。 5、总包合同 5.1 工程承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 5.2 劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 6、图纸 工程承包人应在劳务分包工作开工五天前,向劳务分包人提供图纸2套,以及与本合同工作有关的标准图 1套。 7、项目经理 7.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为董江平,职务:项目经理。 7.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为陈积双,职务:经理。 8、工程承包人义务 8.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 8.2、除非本合同另有约定,劳务分包人完成施工前期的工作并承担相应费用,开工前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求,同时劳务分包人完成生产、生活临时设施; 8.3、负责编制施工组织 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收; 8.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收; 8.5、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要; 8.6、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬; 8.7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 9、劳务分包人义务 9.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 9.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底20日提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 9.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 9.4、自觉接受工程承包人及建设单位的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 9.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 9.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 9.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款; 9.8劳务分包人须服从工程承包人转发的建设单位指令。 10、安全施工与检查 10.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。 10.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。 11、安全防护 11.1实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施。 11.2、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人负责供应。 12、事故处理 12.1、发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 12.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。 13、保险 13.1劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员办理保险费用。 13.2、保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。 14、材料、设备供应 劳务分包人应在签订合同后 10 天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件采购计划;经确认后,劳务分包人应在开工前全部运至工程地点,周转材料在进场后根据图纸采购。 15、劳务报酬 15.1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算: (1)固定劳务报酬(含管理费); 15.2 本工程的劳务报酬,除本合同15.6规定的情况外,均为一次包死,不再调整。 15.3 采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计 15000元/米。 15.4 在下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整: (1)以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超 过 20%,按变化前后价格的差额予以调整; (2)后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整; (3)双方约定的其他情形:出水量超过5m3/h,单价另算。 16、工时及工程量的确认 16.1 采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时。 16.2 采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人 未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。 17、劳务报酬的中间支付 17.1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付: (1)开工前不支付任何费用; (2)中间支付:每月25日报完成的工程量,下月十日前按照工程量支付85%的工程款; 17.2 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与最终结算时调整支付。 18、施工机具、周转材料供应 劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,应及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后投入使用。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证施工需要。 19、施工变更 19.1 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。 19.2 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。 19.3 因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。 20、施工验收 20.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后 7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。 20.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。 21、劳务报酬最终支付 21.1 全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。 21.2 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。 21.3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。 22、违约责任 22.1 当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任: (1)工程承包人违反本合同的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬; (2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。 22.2 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日 3 ‰的违约金。 22.3 工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金 50000 元。 22.4当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任: (1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付 100000元的违约金; (2)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金 100000元,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。 22.5 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 23、争议 23.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第 2 种方式解决争议: (1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁; (2)向有管辖权的人民法院起诉。 23.2 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果: (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; (2)调解要求停止合同工作,且为双方接受; (3)仲裁机构要求停止合同工作; (4)法院要求停止合同工作。 24、禁止转包或再分包 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。 25、不可抗力 25.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。 25.2 不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。 25.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方协商处理; 26、合同解除 26.1如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。 26.2合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。 27、合同终止 双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。 本合同两份,由工程承包人和劳务分包人各执一份,具有同等效力。 工程承包人:(公章)劳务分包人:(公章) 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 合同订立时间:年月日