技术保密
协议
离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
法》及有关法律法规之规定~鉴于甲方承接乙方XXXXX建设工程项目施工~并获得乙方支付的工程款~就甲方在该项目工程施工过程中~以及工程完工以后~保守乙方技术秘密的有关事项~本着平等协商、守法诚信的原则~订立下列条款~以期共同遵守:
一、保密内容和范围
1.本协议提及的技术秘密~包括但不限于:技术
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
、工程设计、电路设计、工艺
流程
快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计
、技术指标、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、操作手册、技术文档、设备数据、相关的函电~等等。
2.工程施工期间~甲方基于承建的乙方工程项目所做出的技术革新及开发成果。
二、保密要求
1.甲方应妥善保管乙方提供的本协议规定保密内容及范围内的技术秘密。非经乙方书面同意~不得以任何形式复制于任何介质~也不得向第三人披露。
2.甲方基于承建的乙方工程项目所做出的技术革新及开发成果~其使用权归乙方共有,甲方享有使用权~但非经乙方书面同意~甲方不得有偿或无偿转让。
3.工程验收之日起~甲方应在5个工作日内~将乙方提供的技术方案、工程设计、电路设计、工艺流程、技术指标、图纸等技术资料~以
及施工期间形成的文件、记录或材料~完整交还乙方指定人员。
4.非经乙方书面同意~甲方不得以任何形式展示、披露承建的乙方工程项目信息。
5.甲方不得直接或间接劝诱或帮助第三人获取、使用本协议规定保密内容和范围的技术秘密~不得劝诱或帮助乙方把握技术秘密的员工离开乙方。
6.甲方遵守乙方为保护知识产权而制订的
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
、规章及保密措施。在发现任何人有侵犯乙方技术秘密时~有义务向乙方总经理通报。
三、协议期限
自双方签订工程施工合同之日起~至工程验收之日起5年内。
四、保密费数额及支付
乙方在向甲方支付的工程款中~视为已包含保密费~根据工程施工合同规定条款一并支付。
五、违约责任
甲方无论故意或过失~违反本协议之规定~导致本协议规定范围内之技术秘密泄露~甲方应赔偿乙方人民币20万元,贰拾万元,整~并同时赔偿因甲方的泄密行为导致的乙方的直接经济损失。
六、免除责任
乙方同意本协议不适用于下列情形:本协议规定之技术秘密已成为公开资料。
七、争议处理
由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议~如双方无法协商解决~应提交烟台市仲裁委员会~并按照其当时有效的仲裁规则和仲裁程序进行最终裁决。
上述仲裁裁决为终局裁决~对双方均有约束力。
除仲裁裁决另有裁定外~仲裁费用应由败诉方承担。
八、说明
1.除非本协议的任何意思表示或保证具有欺诈性~本协议业已包含了双方对协议事项的全部理解~它可取代此前的所有相关意思表示、书面材料、谈判或谅解。
2.未经另一方书面同意~任何一方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权利或义务。
3.未经双方协商一致~本协议不得以任何其他理由而更改。
4.乙方在协议有效期内没有行使本协议规定的权利~不能解释为已经放弃了该权利。
5.未尽事宜由双方另行具文~与本协议具有同等效力。
九、附则
1.本协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效。
2.本协议一式两份协议~双方各执一份。
3.本协议为双方签订循环水养殖车间建设工程项目合同的附件。
甲方,盖章,: 乙方,盖章,: 法定代表人,签字,:_________ 法定代表人,签字,_________ 地址: 地址: _________年____月____日 _________年____月____日