下载

1下载券

加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201).doc

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

廖才
2018-09-09 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)doc》,可适用于经济金融领域

(GF)建设工程施工合同(示范文本)制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说 明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为维护合同当事人的合法权益依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF)进行了修订制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计条主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定就工程建设的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计条具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时应注意以下事项:、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改满足具体建设工程的特殊要求避免直接修改通用合同条款、在专用合同条款中有横道线的地方合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定如无细化、完善、补充、修改或另行约定则填写“无”或划“”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工行为并致使合同目的不能实现的发包人有权解除合同。合同解除后因继续完成工程的需要发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。因承包人违约解除合同后的处理因承包人原因导致合同解除的则合同当事人应在合同解除后天内完成估价、付款和清算并按以下约定执行:()合同解除后按第款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值()合同解除后承包人应支付的违约金()合同解除后因解除合同给发包人造成的损失()合同解除后承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离()发包人和承包人应在合同解除后进行清算出具最终结清付款证书结清全部款项。因承包人违约解除合同的发包人有权暂停对承包人的付款查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的按照第条〔争议解决〕的约定处理。采购合同权益转让因承包人违约解除合同的发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人承包人应在收到解除合同通知后天内协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。第三人造成的违约在履行合同过程中一方当事人因第三人的原因造成违约的应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷依照法律规定或者按照约定解决。不可抗力不可抗力的确认不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。不可抗力发生后发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的由监理人按第款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时按第条〔争议解决〕的约定处理。不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件使其履行合同义务受到阻碍时应立即通知合同另一方当事人和监理人书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况并提供必要的证明。不可抗力持续发生的合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告说明不可抗力和履行合同受阻的情况并于不可抗力事件结束后天内提交最终报告及有关资料。不可抗力后果的承担不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果由合同当事人按以下原则承担:()永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担()承包人施工设备的损坏由承包人承担()发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失()因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务已经引起或将引起工期延误的应当顺延工期由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担停工期间必须支付的工人工资由发包人承担()因不可抗力引起或将引起工期延误发包人要求赶工的由此增加的赶工费用由发包人承担()承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。不可抗力发生后合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务在迟延履行期间遭遇不可抗力的不免除其违约责任。因不可抗力解除合同因不可抗力导致合同无法履行连续超过天或累计超过天的发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后由双方当事人按照第款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项该款项包括:()合同解除前承包人已完成工作的价款()承包人为工程订购的并已交付给承包人或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款()发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用或因不能退货或解除合同而产生的损失()承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用()按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项()扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项()双方商定或确定的其他款项。除专用合同条款另有约定外合同解除后发包人应在商定或确定上述款项后天内完成上述款项的支付。保险工程保险除专用合同条款另有约定外发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险发包人委托承包人投保的因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。工伤保险发包人应依照法律规定参加工伤保险并为在施工现场的全部员工办理工伤保险缴纳工伤保险费并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。承包人应依照法律规定参加工伤保险并为其履行合同的全部员工办理工伤保险缴纳工伤保险费并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。其他保险发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。除专用合同条款另有约定外承包人应为其施工设备等办理财产保险。持续保险合同当事人应与保险人保持联系使保险人能够随时了解工程实施中的变动并确保按保险合同条款要求持续保险。保险凭证合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。未按约定投保的补救发包人未按合同约定办理保险或未能使保险持续有效的则承包人可代为办理所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险导致未能得到足额赔偿的由发包人负责补足。承包人未按合同约定办理保险或未能使保险持续有效的则发包人可代为办理所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险导致未能得到足额赔偿的由承包人负责补足。通知义务除专用合同条款另有约定外发包人变更除工伤保险之外的保险合同时应事先征得承包人同意并通知监理人承包人变更除工伤保险之外的保险合同时应事先征得发包人同意并通知监理人。保险事故发生时投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。索赔承包人的索赔根据合同约定承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的应按以下程序向发包人提出索赔:()承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内向监理人递交索赔意向通知书并说明发生索赔事件的事由承包人未在前述天内发出索赔意向通知书的丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利()承包人应在发出索赔意向通知书后天内向监理人正式递交索赔报告索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期并附必要的记录和证明材料()索赔事件具有持续影响的承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知说明持续影响的实际情况和记录列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数()在索赔事件影响结束后天内承包人应向监理人递交最终索赔报告说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期并附必要的记录和证明材料。对承包人索赔的处理对承包人索赔的处理如下:()监理人应在收到索赔报告后天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的有权要求承包人提交全部原始记录副本()发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的天内由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的则视为认可承包人的索赔要求()承包人接受索赔处理结果的索赔款项在当期进度款中进行支付承包人不接受索赔处理结果的按照第条〔争议解决〕约定处理。发包人的索赔根据合同约定发包人认为有权得到赔付金额和(或)延长缺陷责任期的监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书发包人未在前述天内发出索赔意向通知书的丧失要求赔付金额和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后天内通过监理人向承包人正式递交索赔报告。对发包人索赔的处理对发包人索赔的处理如下:()承包人收到发包人提交的索赔报告后应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料()承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后天内将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的则视为对发包人索赔要求的认可()承包人接受索赔处理结果的发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期发包人不接受索赔处理结果的按第条〔争议解决〕约定处理。提出索赔的期限()承包人按第款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。()承包人按第款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。争议解决和解合同当事人可以就争议自行和解自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件双方均应遵照执行。调解合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解调解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件双方均应遵照执行。争议评审合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则并按下列约定执行:争议评审小组的确定合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外合同当事人应当自合同签订后天内或者争议发生后天内选定争议评审员。选择一名争议评审员的由合同当事人共同确定选择三名争议评审员的各自选定一名第三名成员为首席争议评审员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。除专用合同条款另有约定外评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。争议评审小组的决定合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则充分听取合同当事人的意见依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等自收到争议评审申请报告后天内作出书面决定并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。争议评审小组决定的效力争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后对双方具有约束力双方应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的双方可选择采用其他争议解决方式。仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议:()向约定的仲裁委员会申请仲裁()向有管辖权的人民法院起诉。争议解决条款效力合同有关争议解决的条款独立存在合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。第三部分专用合同条款一般约定词语定义合同其他合同文件包括:招标文件、投标文件、招投标过程中澄清答疑、合同附件、双方签署的补充协议等   。合同当事人及其他相关方监理人:名  称:               资质类别和等级:             联系电话:               电子信箱:               通信地址:               。设计人:名  称:               资质类别和等级:             联系电话:               电子信箱:                通信地址:               。工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括:     。永久占地包括:              。临时占地包括:              。法律适用于合同的其他规范性文件:       。标准和规范适用于工程的标准规范包括:        。发包人提供国外标准、规范的名称:        发包人提供国外标准、规范的份数:           发包人提供国外标准、规范的名称:           。发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:。合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:                                               。图纸和承包人文件  图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限: 开工日内  发包人向承包人提供图纸的数量:  套    发包人向承包人提供图纸的内容:厂区平面布置图施工图总说明锅炉运转层及以上平面布置图汽机运转层平面布置图锅炉烟风系统流程图主蒸汽再热蒸汽及旁路系统流程图给水系统流程图除灰渣设施总平面布置图凝结水精处理系统图电气主接线图KV配电装置GIS平面布置图全厂集中控制室平面布置图全厂生产自动化系统及其计算机网络配置图为满足编制投标文件所需要的其他图纸。重大设备尺寸及重量 。承包人文件需要由承包人提供的文件包括:        承包人提供的文件的期限为:         承包人提供的文件的数量为:         承包人提供的文件的形式为:         发包人审批承包人文件的期限:        。现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:          。联络发包人和承包人应当在  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。发包人接收文件的地点:        发包人指定的接收人为:           。承包人接收文件的地点:           承包人指定的接收人为:           。监理人接收文件的地点:          监理人指定的接收人为:          。交通运输出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:       。场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:                                 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:                                   。 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 发包人承担。知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:             。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:      。关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:  。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:    。承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:                。工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时是否调整合同价格:      。允许调整合同价格的工程量偏差范围:         。发包人发包人代表发包人代表:姓  名:         身份证号:         职  务:         联系电话:         电子信箱:         通信地址:         。发包人对发包人代表的授权范围如下:      。施工现场、施工条件和基础资料的提供提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:                                  。提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括:                               。资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:        。发包人是否提供支付担保:            。发包人提供支付担保的形式:            。承包人承包人的一般义务()承包人提交的竣工资料的内容:          。承包人需要提交的竣工资料套数:           。承包人提交的竣工资料的费用承担:          。承包人提交的竣工资料移交时间:           。承包人提交的竣工资料形式要求:           。()承包人应履行的其他义务:                                               。项目经理项目经理:姓  名:           身份证号:           建造师执业资格等级:       建造师注册证书号:       建造师执业印章号:       安全生产考核合格证书号:      联系电话:           电子信箱:           通信地址:           承包人对项目经理的授权范围如下:                                  。关于项目经理每月在施工现场的时间要求:                                  。承包人未提交劳动合同以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:                                               。项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任:                               。承包人擅自更换项目经理的违约责任:       。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:                               。承包人人员承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:                       。承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:                         。承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:                             。承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:                               。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:                              。分包分包的一般约定禁止分包的工程包括:              。主体结构、关键性工作的范围:            。分包的确定允许分包的专业工程包括:             。其他关于分包的约定:                 。分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:            。工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:                          。履约担保承包人是否提供履约担保:       是     。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的: 履约保函合同总价的期限至本合同工程竣工验收或移交生产后第日 。监理人监理人的一般规定关于监理人的监理内容:               。关于监理人的监理权限:               。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:                        。监理人员总监理工程师:姓  名:        职  务:        监理工程师执业资格证书号:    联系电话:        电子信箱:        通信地址:        关于监理人的其他约定:     。商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时发包人授权监理人对以下事项进行确定:()                 ()                 ()                 。工程质量质量要求特殊质量标准和要求:              。关于工程奖项的约定:                 。隐蔽工程检查承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:  。监理人不能按时进行检查时应提前   小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:    小时。安全文明施工与环境保护安全文明施工项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:    。关于治安保卫的特别约定:            。关于编制施工场地治安管理计划的约定:         。文明施工合同当事人对文明施工的要求:             。关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:  。工期和进度施工组织设计合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 。施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:       。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:                      。施工进度计划施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:                      。开工开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:        。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:      。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:      。开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  天内发出开工通知的承包人有权提出价格调整要求或者解除合同。测量放线发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:                 。工期延误因发包人原因导致工期延误()因发包人原因导致工期延误的其他情形:       。因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的计算方法为:。因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的上限:   。不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:          。异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:()                     ()                     ()                     。提前竣工的奖励提前竣工的奖励:                。材料与设备材料与工程设备的保管与使用发包人供应的材料设备的保管费用的承担:      。样品  样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备样品的种类、名称、规格、数量要求:                     。施工设备和临时设施承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:          。试验与检验试验设备与试验人员试验设备施工现场需要配置的试验场所:             。施工现场需要配备的试验设备:             。施工现场需要具备的其他试验条件:           。现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:               。变更变更的范围关于变更的范围的约定:                。变更估价变更估价原则关于变更估价的约定:                 。承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:          。发包人审批承包人合理化建议的期限:          。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:                。暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件:《暂估价一览表》。依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  种方式确定。不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。第种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:          。暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:          。价格调整市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:        。因市场价格波动调整合同价格采用以下第  种方式对合同价格进行调整:第种方式:采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重以及基本价格指数及其来源的约定:                         第种方式:采用造价信息进行价格调整。()关于基准价格的约定:            。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 时或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 时其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 时材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 时其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 时其超过部分据实调整。第种方式:其他价格调整方式:            。合同价格、计量与支付合同价格形式、单价合同。综合单价包含的风险范围:               。风险费用的计算方法:                 。风险范围以外合同价格的调整方法:              。、总价合同。总价包含的风险范围:                 。风险费用的计算方法:                 。风险范围以外合同价格的调整方法:               。、其他价格方式:                  。预付款预付款的支付预付款支付比例或金额:                。预付款支付期限:                   。预付款扣回的方式:                  。预付款担保承包人提交预付款担保的期限:             。预付款担保的形式为:                 。计量计量原则工程量计算规则:                   。计量周期关于计量周期的约定:                 。单价合同的计量关于单价合同计量的约定:               。总价合同的计量关于总价合同计量的约定:               。总价合同采用支付分解表计量支付的是否适用第项〔总价合同的计量〕约定进行计量:          。其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:            。工程进度款支付付款周期关于付款周期的约定:                 。进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:           。进度付款申请单的提交()单价合同进度付款申请单提交的约定:       。()总价合同进度付款申请单提交的约定:       。()其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:   。进度款审核和支付()监理人审查并报送发包人的期限:         。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:     。()发包人支付进度款的期限:            。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:      。支付分解表的编制、总价合同支付分解表的编制与审批:         。、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:     。验收和工程试车分部分项工程验收监理人不能按时进行验收时应提前   小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:    小时。竣工验收竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:               。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:                    。移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:            。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的违约金的计算方法为:                         。承包人未按时移交工程的违约金的计算方法为:     。工程试车试车程序工程试车内容:                    。()单机无负荷试车费用由          承担()无负荷联动试车费用由          承担。投料试车关于投料试车相关事项的约定:             。竣工退场竣工退场承包人完成竣工退场的期限:              。竣工结算竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:          。竣工付款申请单应包括的内容:            。竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:           。发包人完成竣工付款的期限:              。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:     。最终结清最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:          。承包人提交最终结算申请单的期限:          。最终结清证书和支付()发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:                         。()发包人完成支付的期限:            。缺陷责任期与保修缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:                。质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:           。承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第  种方式:()质量保证金保函保证金额为:         ()   的工程款()其他方式:                   。质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第  种方式:()在支付工程进度款时逐次扣留在此情形下质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额()工程竣工结算时一次性扣留质量保证金()其他扣留方式:                  。关于质量保证金的补充约定:              。保修保修责任工程保修期为:                    。修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:     。违约发包人违约发包人违约的情形发包人违约的其他情形:                。发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:()因发包人原因未能在计划开工日期前天内下达开工通知的违约责任:                      。()因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:                           。()发包人违反第款〔变更的范围〕第()项约定自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:       。()发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:                     。()因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:  。()发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示导致承包人无法复工的违约责任:               。()其他:                     。因发包人违约解除合同承包人按项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的承包人有权解除合同。承包人违约承包人违约的情形承包人违约的其他情形:                。承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:         。  因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:          。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:                          。不可抗力不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外视为不可抗力的其他情形:                        。因不可抗力解除合同合同解除后发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  天内完成款项的支付。保险工程保险关于工程保险的特别约定:               。其他保险关于其他保险的约定:                 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:       。通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:         。争议解决争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:  。 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:              。选定争议评审员的期限:               。争议评审小组成员的报酬承担方式:          。其他事项的约定:                  。争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:             。仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议按下列第  种方式解决:()向          仲裁委员会申请仲裁()向          人民法院起诉。附件协议书附件:附件:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件:附件:发包人供应材料设备一览表附件:工程质量保修书附件:主要建设工程文件目录附件:承包人用于本工程施工的机械设备表附件:承包人主要施工管理人员表附件:分包人主要施工管理人员表附件:履约担保格式附件:预付款担保格式附件:支付担保格式附件:暂估价一览表附件:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期                                                                                                                        附件:发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注                                                                                                                                                                                              附件:  工程质量保修书发包人(全称):                承包人(全称):                发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》经协商一致就        (工程全称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内按照有关法律规定和合同约定承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏供热与供冷系统电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程以及双方约定的其他项目。具体保修的内容双方约定如下:。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定工程的质量保修期如下:.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗  为    年.装修工程为    年.电气管线、给排水管道、设备安装工程为    年.供热与供冷系统为    个采暖期、供冷期.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    年.其他项目保修期限约定如下:。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为    个月缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任.属于保修范围、内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的发包人可以委托他人修理。.发生紧急事故需抢修的承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修。.对于涉及结构安全的质量问题应当按照《建设工程质量管理条例》的规定立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告采取安全防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案承包人实施保修。.质量保修完成后由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项:         。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署作为施工合同附件其有效期限至保修期满。发包人(公章):     承包人(公章):      地 址:      地 址:       法定代表人(签字):    法定代表人(签字):    委托代理人(签字):    委托代理人(签字):    电 话:     电 话:      传 真:     传 真:      开户银行:     开户银行:     账 号:       账 号:      邮政编码:     邮政编码:     附件:主要建设工程文件目录文件名称套数费用(元)质量移交时间责任人                                                                                                                        附件:承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注                                                                                                                                                                                    附件:承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管         其他人员         二、现场人员项目经理    项目副经理    技术负责人    造价管理    质量管理    材料管理    计划管理    安全管理    其他人员                             附件:分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管         其他人员         二、现场人员项目经理    项目副经理    技术负责人    造价管理    质量管理    材料管理    计划管理    安全管理    其他人员                             附件:履约担保(发包人名称):鉴于        (发包人名称以下简称“发包人”)与(承包人名称)(以下称“承包人”)于  年 月 日就            (工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同向你方提供连带责任担保。担保金额人民币(大写)        元(¥      )。担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。在本担保有效期内因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后在天内无条件支付。你方和承包人按合同约定变更合同时我方承担本担保规定的义务不变。因本保函发生的纠纷可由双方协商解决协商不成的任何一方均可提请    仲裁委员会仲裁。本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人:             (盖单位章)法定代表人或其委托代理人:       (签字)地  址:                   邮政编码:                   电  话:                   传  真:                   年    月    日附件:预付款担保(发包人名称):根据        (承包人名称)(以下称“承包人”)与(发包人名称)(以下简称“发包人”)于  年  月  日签订的         (工程名称)《建设工程施工合同》承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。担保金额人民币(大写)        元(¥      )。担保有效期自预付款支付给承包人起生效至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。在本保函有效期内因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时我方在收到你方的书面通知后在7天内无条件支付。但本保函的担保金额在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。你方和承包人按合同约定变更合同时我方承担本保函规定的义务不变。因本保函发生的纠纷可由双方协商解决协商不成的任何一方均可提请    仲裁委员会仲裁。本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人:             (盖单位章)法定代表人或其委托代理人:      (签字)地  址:                        邮政编码:                        电  话:                        传  真:                        年   月   日附件:支付担保(承包人):鉴于你方作为承包人已经与      (发包人名称)(以下称“发包人”)于 年 月  日签订了      (工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”)应发包人的申请我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的   数额最高不超过人民币元(大写:    )。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后  日内。你方与发包人协议变更工程款支付日期的经我方书面同意后保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排你方要求我方承担保证责任的应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额支付款项应到达的账号。在出现你方与发包人因工程质量发生争议发包人拒绝向你方支付工程款的情形时你方要求我方履行保证责任代为支付的需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除在本保函承诺的保证期间内你方未书面向我方主张保证责任的自保证期间届满次日起我方保证责任解除。发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的自本保函承诺的保证期间届满次日起我方保证责任解除。我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起保证责任即解除。按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内将本保函原件返还我方。六、免责条款因你方违约致使发包人不能履行义务的我方不承担保证责任。依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定免除发包人部分或全部义务的我方亦免除其相应的保证责任。你方与发包人协议变更主合同的如加重发包人责任致使我方保证责任加重的需征得我方书面同意否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任但主合同第条〔变更〕约定的变更不受本款限制。因不可抗力造成发包人不能履行义务的我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷可由双方协商解决协商不成的按下列第  种方式解决:()向          仲裁委员会申请仲裁()向          人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人:                 (盖章)法定代表人或委托代理人:         (签字)地  址:                    邮政编码:                    传  真:                    年   月   日附件::材料暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注                                                                                                                                                                                      :工程设备暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注                                                                                                                                                                                      :专业工程暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注                                                                                                                                                                                     

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/152

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利