市桥街关边路(大北路至颐养院)人行道改造工程

市桥街关边路(大北路至颐养院)人行道改造工程 市桥街关边路,大北路至颐养院,人行道 改造工程 招 标 单 位:广州市番禺区市政园林管理局 招标代理机构:广州市番禺城工建设监理有限公司 日 期:二??九年六月十六日 目 录 目 录-----------------------------------------------------------------------------1 第一章 投标须知----------------------------------------------------------------2 一、投标须知前附表--------------------------------------------------------------2 二、投标须知-----------------------------------------------------------------------6 (一)总则--------------------------------------------------------------------------6 (二)招标流程说明--------------------------------------------------------------7(三)废标条款……………………………………………………………………….13 (四)资格审查文件制作--------------------------------------------------------14 (五)投标文件的组成-----------------------------------------------------------16 第二章 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 条款-------------------------------------------------------------26 工程质量保修书------------------------------------------------------38 第三章 技术条件(工程建设 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 )--------------------------------------57 第四章 图纸及勘察资料-----------------------------------------------------59 招标图纸目录 (图纸另册)----------------------------------------------------59 - 1 - 第一章 投标须知 一、投标须知前附表 项目 内容 说明与要求 招标人(即发包人):广州市番禺区市政园林管理局 招标代理:广州市番禺城工建设监理有限公司 1 定义 设计单位:广州市番禺市桥建筑设计院有限公司 监理单位: 2 工程名称 市桥街关边路(大北路至颐养院)人行道改造工程 3 建设地点 市桥街关边路(大北路至颐养院) 按招标单位提供的设计图纸，将原人行道砼铺装铲除,重新铺 装预制人行及盲人道砖,并设置无障碍标志,人行道上的各种检查4 建设规模 井及电缆沟均升高并更换新的井环、新建树池、雨水管及雨水口 等设计图纸所包含的所有内容。 5 承包方式 按招标文件、图纸总价大包干 工程质量要求符合《 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 质量验收规范》合格标准。 6 质量标准 按招标单位提供的设计图纸，将原人行道砼铺装铲除,重新铺装预 制人行及盲人道砖,并设置无障碍标志,人行道上的各种检查井及7 招标范围 电缆沟均升高并更换新的井环、新建树池、雨水管及雨水口等设 计图纸所包含的所有内容。 8 工期要求 计划开工日期: 2009 年7月17日，施工总期: 60 日历天。 9 资金来源 财政拨款 报价以及单价 10 和总价计算方本工程采取定额计价办法 式 - 2 - 项目 内容 说明与要求 网上报名时间:2009年 6 月 18 日0:00时至2009 年 6 月 22 日16:00时; 报名及缴纳报名费用方式: 1、投标人按照本招标公告附件《番禺区试点项目的外网投标报名指引》和《外网报名费收取模块用户手册》在广州建设工程交易 投标报名及报中心网站(www.gzzb.gd.cn)会员区用自己的用户名、密码登录，11 并完成网上投标报名及网上缴费。投标人完成网上报名后，需分名费用 别打印网上投标报名回执和投标报名网上缴费回执。(若因网络原因不能完成网上缴纳报名费，投标人可在投标登记时在广州建设工程交易中心番禺交易部现场缴交) 2、投标人持网上投标报名回执和投标报名网上缴费回执在投标登记时到广州建设工程交易中心番禺交易部领取报名费发票。 由投标人自行在广州建设工程交易中心网站或广州市番禺区建设12 领取图纸 局网站下载。 时间:自2009年 6 月 19 日起具备现场踏勘条件; 方式:招标人不集中组织，由投标人自行踏勘; 13 现场踏勘 现场详细地点:市桥街关边路(大北路至颐养院) 说明:为方便投标人自行踏勘，招标人将从2009年 6 月 18 日起在现场设置详细说明及标识，请投标人踏勘时留意。 收集疑问时间:2009年 6 月 22 日至2009年 6 月 25 日17:00时截止; 反映问题方式:网上无记名方式提交; 反映问题途径:在广州建设工程交易中心网站该项目专区凭密码进入并提交发布相关问题，进入专区的路径为:进入广州建设交易中心网站后，点击网页下方的“招标答疑”专区进入，再点击“切换至投标人”，通过项目编号或名称找到所需的项目，在2009 14 投标答疑 年 6 月 22 日至2009年 6 月 25 日17:00时的答疑时间内，点击“投标人问题列表” ，输入密码(密码为:34603186 ，请投标人注意保密)进入到提问区域，并可以查看所有的问题以及无记名或匿名提出自己的问题。若已经超过答疑时间，则只可以 浏览答疑纪要。 招标答疑和有关补充通知将通过广州建设工程交易中心网站上发布，请投标人密切留意。 本工程投标设置最高报价值为人民币68.65万元。其中安全防护、投标最高报价15 文明施工措施费为人民币9748.50元。 值 本工程投标最高报价值的70%为人民币48.06万元。 - 3 - 项目 内容 说明与要求 投标人应向广州建设工程交易中心帐户以现金支票、银行汇票等 有效方式提交 伍 万元的投标保证金。广州建设工程交易中心银 行帐号:44001583404059900006。开户行:建行天润路分理处。16 投标保证金 已缴纳年度投标保证金的投标人可凭年度投标保证金缴费证明卡 参与本招标项目的投标。(详见投标须知第(二)部分第4项 “投 标保证金”内容) 资格审查文件一份(中标通知书发出后，中标单位应另行提交一份资格审查文17 份数 件副本给招标单位)。 18 投标文件份数 一份正本,二份副本。 19 投标有效期 投标有效期为60个日历天(从投标文件提交截止之日算起)。 地点:广州建设工程交易中心番禺交易部(广州市番禺区市桥镇白 沙路101号) 时间:2009年7月7日14:00时开始接受投标登记14:30时截止。 投标登记要求:参加投标单位的法定代表人或法定代表人授权委托 人应按招标文件指定的上述时间和地点到达番禺交易部缴交资格投标登记地审查文件和投标文件，领取登记号码，并按登记号码顺序缴交招点、递交资格审标文件费 200 元、图纸制作费 300 元和投标保证金后，履行投20 查文件、投标文标登记。履行投标登记时，应出示按要求填写盖章的《广州建设件及截止时间 工程投标报名申请表》(需加盖单位公章)、《投标申请人资格自审 表》、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(限非法定代表 人参加时提供)、被委托人身份证、网上投标报名回执、缴交投标 报名费凭证或回执、缴交招标文件(图纸)制作费收据、缴交投 标保证金凭证等资料原件以供核验。 开标时间、地开标时间:2009年 7 月 7 日14:30时; 21 点 地点:广州建设工程交易中心番禺交易部。 22 评标办法 平均值评标法，不要求编制技术标。 本招标项目评标委员会由招标人依法组建，评标委员会由3人组23 评标委员会 成，在番禺区建筑学会随机抽取产生。 - 4 - 项目 内容 说明与要求 中标通知书发放后 5 个工作日内, 中标人须向招标人提交履约 保证金，履约保证金为中标价的 5 %，以现金或转帐方式提交。 若在中标通知书发放后 5 个工作日内，中标人未提交履约保证金24 履约担保 且未征得招标人同意延期缴交的，招标人有权取消其中标资格并 没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。 25 中标通知书 必须由项目负责人按招标人通知的时间和地点亲自领取。 - 5 - 二、投标须知 (一)总则 1、定义 1.1本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义: (1)“招标人”(即发包人)、“项目建设管理单位”(或称“项目代建单位”)、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。 (2)“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。 (3)“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。 (4)“招标文件”指由招标代理发出的本文件(包括全部章节、附件)及澄清补充文件。 (5)“投标文件”指投标人根据本招标文件向招标人或招标代理人提交的全部文件。 (6)“书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。 2、招标说明 2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过招标方式选定承包人。 2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。 2.3设计说明: 2.4工程施工特点: 3、资金来源 3.1本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项。 4、重要提示 4.1本招标项目欢迎所有符合招标公告所列投标人条件的单位参加投标。但如经对照不能全部符合投标人条件的，敬请切勿通过弄虚作假等方式强行报名参投，否则不但会造成投标费用等经济上的不必要损失以及导致项目负责人被锁定，而且存在投标保证金被没收和被行政管理部门处罚的极大风险。 4(2投标人应认真阅读招标人发出的招标公告和招标文件的全部内容，并严格按规范要求开展投标活动。投标人一旦提交投标文件，从法律上即视为对招标文件等招标人在招标过程中发出的全部文件所列条款、要约的认可。 - 6 - (二)招标流程说明 1.投标报名 1.1 投标申请人应在规定时间内按照招标人发出的招标公告附件《番禺区试点项目的外网投标报名指引》和《外网报名费收取模块用户手册》(也可通过广州建设工程交易中心网站“服务指南”专区进行下载)，通过广州建设工程交易中心网站进行投标报名和网上缴纳报名费，并分别打印网上投标报名回执和投标报名网上缴费回执。网上投标报名回执和网上缴纳投标报名费回执为投标人进行投标报名及缴费的凭证，投标人应妥善保管并在递交投标文件时核验。 1.2 若因网络原因无法完成网上缴纳投标报名费，投标人可在履行投标登记递交投标文件时缴交。 1.3 投标人报名时一旦点击确认项目负责人并完成报名，即导致该项目负责人被锁定。若投标人中途放弃投标或未中标，该项目负责人也须待该项目招标工作完成后方能解锁。因保密原因，投标人不得在报名后因中途放弃投标或其他理由而要求招标人或有关部门对其项目负责人进行解锁。招标人不承担投标人因此而造成的任何损失。 2、踏勘现场 2.1 投标人应按本投标须知前附表第13项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在投标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。 2.2 为方便投标人自行踏勘，招标人已在现场设置详细标记及说明，请投标人在自行组织对工程现场及其周围环境进行踏勘时详细阅读。 2.3投标人根据招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，招标人现有的能被投标人利用的资料自行踏勘，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 2.4投标人可为踏勘目的自行进入招标人的项目现场，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 3、招标答疑 3.1投标人若对招标文件(包括招标图纸)中有疑问，在广州建设工程交易中心网站该项目专区凭密码进入并提交发布相关问题，进入专区的路径为:进入广州建设交易中心网站后，点击网页下方的“招标答疑”专区进入，再点击“切换至投标人”，通过项目编号或名称找到所需的项目，在2009年6月22日至2009年6月25日17:00时的答疑时间内，点击“投标人问题列表” ，输入密码(密码为:34603186，请投标人注意保密)进入到提问区域，并可以查看所有的问题以及无记名或匿名提出自己的问题。若已经超过答疑时间，则只可以浏览答疑纪要。 - 7 - 3.2招标答疑纪要将在广州建设工程交易中心网站“招标答疑专区”该项目专区集中发布。答疑纪要将作为招标文件的一部分，视为签订合同和工程结算的依据。 3.3 若招标答疑纪要与招标文件有矛盾，以发布的答疑纪要为准。 3.4招标文件(和图纸)的澄清与修改 3.4(1招标文件(和图纸)发出后,在提交投标文件截止时间5日前，招标人可对招标文件(和图纸)进行必要的澄清或修改。 3.4(2招标文件(和图纸)的修改和有关补充通知在广州建设工程交易中心网站专区上发布，招标文件(和图纸)的修改补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 3.4.3 招标文件(和图纸)的澄清、修改、补充等内容均以广州建设工程交易中心网站专区上发布形式明确的内容为准。当招标文件(和图纸)的澄清、修改、补充等在同一内容的表述有 时，以最后发布的文件为准，投标人自行留意招标人(招标代理)发布的招标文件澄清、矛盾 修改或补充内容。 3.4.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件(和图纸)的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在广州建设工程交易中心网站专区上将招标文件(和图纸)的修改、补充通知中予以明确。若专区上没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。 3.4.5本招标项目的招标文件(包括答疑纪要、招标图纸、补充通知)在招标过程中仅通过广州建设工程交易中心网站以电子文件方式发布，不提供纸质文件。确定中标人后，招标人将把经盖章的纸质文件发至中标人。 4、投标保证金 4.1投标人应在开标前履行投标登记时(或投标登记前)向广州建设工程交易中心帐户以银行转帐、现金支票、银行汇票、年度投标保证金等有效方式(不得采用现金方式)提交投标保证金。投标保证金票据的付款单位应与投标人名称一致，如不一致的广州建设工程交易中心将不出具收讫证明，请投标人特别留意。投标人不得在开标日前直接实名到广州建设工程交易中心现场缴交或确认。 广州建设工程交易中心番禺交易部地点:广州市番禺区市桥镇白沙路101号。 开户名:广州建设工程交易中心;银行帐号:44001583404059900006;开户行:建行天润路分理处。 - 8 - 4.2以银行转账、现金支票、银行汇票等有效方式缴交投标保证金的，在履行投标登记时提交相关单据交广州建设工程交易中心番禺交易部确认后，由广州建设工程交易中心番禺交易部开具投标保证金收讫证明;以年度投标保证金形式缴交投标保证金的，在投标登记时持年度保证金缴费证明卡由广州建设工程交易中心番禺交易部现场验证确认。以年度投标保证金形式缴交投标保证金的金额低于本项目所要求投标保证金金额的，则以年度投标保证金的金额为准，无需补充差额。 4.3未中标人，于发出中标通知书10个工作日后，方可退还投标保证金。退还办法:退保人直接前往广州建设工程交易中心(广州市天河区天润路333号)办理退还投标保证金手续。 4.4中标人的投标保证金，在签署合同并按要求提供了履约保证金，招标人确认到帐后才能办理退保手续，中标人的退保办法在与建设单位签定合同后与未中标人的退保办法相同。 4.5如有下列情况之一的，投标保证金将不予退回: 4.5.1中标人未按要求提交履约保证金; 4.5.2中标人拒绝与招标人签订合同或放弃中标的; 4.5.3投标人存在与《投标申请人资格自审表》承诺事项不符情形的; 4.5.4投标人在本项目投标过程中有违法违规行为的。 5.投标登记 5(1 参加投标单位的法定代表人或法定代表人授权委托人应在截止时间2009年7月7日14:30时前必须到达番禺交易部缴交资格审查文件和投标文件，领取登记号码，并按登记号码顺序缴交招标文件费 200 元、图纸制作费 300 元和投标保证金 伍 万元后，履行投标登记。履行投标登记时，应出示按要求填写盖章的《广州建设工程投标报名申请表》(需加盖单位公章)、《投标申请人资格自审表》、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(限非法定代表人参加时提供)、被委托人身份证(限非法定代表人参加时提供)、网上投标报名回执、缴交投标报名费凭证或回执、缴交招标文件(图纸)制作费收据、缴交投标保证金凭证等资料原件以供核验。 5(2《投标申请人资格自审表》是投标申请人根据招标设置的资格审查条件自行进行的资格审查;《资格自审表》内容经核实有虚假情况的，投标保证金将不予退还，并报行政管理部门予以严肃处理。 5.3递交投标文件截止时间前，投标人可以撤回、补充或更换资审文件、投标文件及投标登记资料。递交投标文件截止时间后，投标人不得撤回、补充或更换资审文件、投标文件及投标登记资料。 6、开标程序 6(1投标登记截止时间后，招标人(或招标代理)查验投标人是否在广州市建委备案、项 - 9 - 目负责人是否与报名时一致、是否以注册建造师或建造师临时执业证书人员或小型项目负责人网上报名。 6.2开标时，招标人将依法对履行完投标登记手续且符合上述第6.1点要求的投标人当众开标。开标时仅对投标文件中投标报价等情况进行开标，不对报价予以排序。 6.3招标人或招标代理人宣读:a、投标人名称;b、投标文件密封情况;c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。 6.4招标人或招标代理人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字确认。 6.5投标人《建设工程投标书》中“投标总价”的“大写”和“小写”栏中数字不一致的，以“投标总价”大写为准。 7、评标程序 7.1评标委员会的组成:投标文件的评审由评标委员会负责，该评标委员在番禺区建筑学会专家库中随机抽取，该评标委员会由 3 人组成。 7.2评标前，首先摇珠确定该工程计算评标参考价的下浮点数χ:由招标人代表在广州建设工程交易中心的见证和招标管理部门的监督下，从0-5个号码球中，通过随机方式摇出三个号码球(摇出后放入继续参与摇珠)，取三个号码球的平均数作为下浮百分点数X(计算时保留两位小数点，末位按四舍五入原则计取，例如0.00%)。(详见附表七“评标参考价的下浮点数确定程序” )，有关人员对评标参考价的下浮点数进行签字确认。 7.3确定评标参考值:招标人(或招标代理)对参加开标所有投标人不高于投标最高报价值，不低于投标最高报价值的70%投标报价的投标人，按以下规则确定投标报价平均值:投标人在5-10人的，去掉1个最高值和1个最低值后进行平均;在11-30人的，去掉2个最高值和2个最低值后进行平均;在31-50人的，去掉5个最高值和5个最低值后进行平均;在51-100人的，去掉10个最高值和10个最低值后进行平均;在100人以上的，去掉20个最高值和20个最低值后进行平均，得出的投标报价平均值乘以(100%-下浮点数x,)后得出评标参考值。将参加开标不超过最高报价值的所有投标人提出的投标报价对比评标参考值计算出相应的偏离值(即投标报价减去评标参考值的绝对值)。按照偏离值从低到高的顺序进行排序(投标人出现偏离值相同情况的，报价低的投标人排名在前;若出现报价相同的情况的，采取摇珠方式随机确定排名次序)，选取前6名投标人的资格审查文件和投标文件送专家评审。 7.4投标报价平均值、评标参考值、偏离值均精确到“分”。若投标报价平均值、评标参考值、偏离值出现“分”以下小数的，按四舍五入方式计算。 7.5评审对象和内容 7.5.1招标人只对不高于投标最高报价值的投标报价进行评审和排序。投标报价高于投标 - 10 - 最高报价值的投标文件将不参与评标和排序。 7.5.2按照偏离值从低到高的排序，确定前6名投标人由评标委员会专家进行资格审查文件的符合性审查和投标文件的有效性审查。当前6名投标单位满足资格审查合格条件的投标人不足5名，或投标文件经评审合格的投标人不足3名时，将视情况将投标报价排名在第7-15名的投标文件和资格审查文件依次送交评标委员会进行评审。评标委员会将在通过资格审查和投标文件评审的投标人中，按原投标报价与评标参考值偏离值从低到高的顺序，依次推荐前三名投标人为第一至第三中标侯选人。 7.6资格审查文件的符合性审查 7.6.1资格审查文件中全部符合本章附件2《资格审查文件审查表》中情形的，结论均为通过。否则就为不通过，经评审委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。资审结束后，由评标委员会编制《资审报告》。 7.6.2资格审查不通过的投标文件不参加评标，但并不影响其他投标人原投标报价的排名次序。 7.7投标文件的有效性审查 7.7.1对通过资格审查的投标人进行投标文件有效性审查，投标文件中全部符合本章附件3《投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。 7.7.2投标人的无效标书并不影响其他投标人原投标报价排名次序。 7.8推荐中标候选人 7.8.1评标委员会在资格审查和投标文件符合性审查后，确定中标候选人前，应对投标报价排序进行复核。如发现原排序有计算错误，应予以更正，并按更正结果重新评审。 7.8.2评标委员会对投标报价排序复核后，在通过资格审查以及投标文件有效性审查的投标人中，按照投标报价排序，依次推荐前3名为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。 7.8.3当满足资格审查合格的投标人不足5名或投标文件全部经评标委员会评审合格的投标人不足3名的，将宣布本次招标失败。招标人将认真分析招标失败的原因，并调整招标 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，报有关部门审批后，重新组织招标。 7.9开标及评标纪律 7.9.1开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。 7.9.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。 - 11 - 7.10补充条款 7.10.1评标工作结束后，如发现参与本次投标的个别投标人有违法违规或其它不良行为，只要中标候选人无过错，中标结果不予更改。 7.10.2中标公示后，若第一中标候选人主动放弃，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因违法违规被取消中标候选人资格的，由第二中标候选人递补。第二中标候选人出现上述情况的，由第三中标候选人递补。出现上述情况时，中标价根据“就低不就高”的原则确定，即递补中标候选人投标报价低于第一中标候选人报价的，递补中标候选人的投标报价即为中标价;递补中标候选人投标报价高于第一中标候选人报价的，则中标价按第一中标候选人的投标报价执行。若出现递补中标候选人报价高于第一中标候选人报价情形的，在核发中标通知书前，递补中标候选人应出具修改投标报价确认书。不同意修改投标报价的，视为自动放弃中标资格。 7.11工程量清单及增减工程核算 7.11.1对于施工中招标文件及图纸之外的增减工程，按照本招标文件后附《合同条款》中有关规定执行。《合同条款》中未明确规定的， 按照政府发布的各种材料及人工价格核算后下浮 10 %计算。 8、投标费用 8.1不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。 8.2 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 8.3投标申请人无记名缴纳招标文件及图纸制作费:共计 500 元。其中招标文件制作费:200元人民币;图纸制作费: 300 元人民币，上述费用不予退还。 8.4中标人应根据政府有关规定，向广州建设工程交易中心交纳交易服务费，交易服务费的金额为中标总金额的0.9?。 9、其他说明 9(1投标人对资格审查结果或中标结果有异议的，可以在投诉有效期实名向招标管理机构投诉或申诉。对于超出投诉有效期投诉、无记名投诉或与本次投标无利害关系人的投诉，招标管理部门将依法不予受理。 9.2经审查，中标候选人全部被取消候选人资格的，本次招标失败。 9.3经审查，投标人有提供虚假投标资料、弄虚作假行为或围标串标行为的，将取消其投标资格，同时予以报招标管理部门严肃处理。 - 12 - (三)废标条款 1.投标登记 1(1如有下列情况之一的，招标人将拒绝接受其投标登记: 1.1.1 未履行网上投标报名手续，或逾期到达指定投标登记地点，或未按要求履行投标登记、递交资格审查文件和投标文件的; 1.1.2不能提交相关证明、证件等资料原件或未按要求缴纳投标保证金、招标文件及图纸制作费的; 1.1.3投标人法定代表签名或盖章的授权委托证明书上被委托人为两个或两个以上的; 1.1.4投标文件、资格审查文件未按招标文件要求密封或未在密封处盖章的; 1.1.5《投标申请人资格自审表》中，投标人自审不合格的; 1.1.6不是以投标企业名义缴纳投标保证金，或未能按时足额提交投标保证金。 2、开标程序 2.1投标人企业未在广州市建委备案(以广州市建设委员会网站“广州市建筑行业企业及机构资质备案数据”内容为准)、或项目负责人与投标报名时不一致、或项目负责人不是以建造师或小型项目负责人身份网上报名的，将不得参加开标。若开标过程中评标前发现上述问题的，该投标人的投标文件将不进入评标程序。 3、资格审查文件的符合性审查 3.1投标人资格审查文件应当符合以下要求: ?资格审查文件的封面及骑缝加盖投标人的法定公章; ?投标申请公函按要求盖章，所署日期为在公告后开标前，且须向本工程招标人提出参加本工程投标的申请; ?投标申请人资格自审表应自审全部条件符合招标要求，并加盖投标单位公章; ?法定代表人证明书原件和法定代表人授权书原件中法定代表人应与投标人营业执照相符，并加盖公司公章。另外，法定代表人授权书应有法定代表人签名或盖章，参加投标登记人员应是法定代表人或被授权人; ?企业营业执照(正本或副本)及年检页(空白页也须提供)复印件应显示企业在存续期内，并具有独立法人资格; ?企业资质证书在有效期内并且符合招标公告企业资质等级及专业要求; ?建筑企业安全生产许可证证书依照有关规定在有效期内; ?拟委派项目负责人应符合本工程招标公告专业及资格等方面要求，且持有有效的安全培训考核合格证(B类); - 13 - ?具有经投标人盖章确认的“投标人承诺书”，且承诺对象为招标人; ?不同投标人的法定代表人或被授权委托人不是同一个人的。 3.2资格审查文件符合上述要求的，结论均为通过。否则就为不通过。评标委员会不得以不符合上述条件之外的任何理由排斥投标人的资格审查文件。 4、投标文件的有效性审查 4.1投标人的《投标文件》应当符合以下要求: ?投标文件的封面及骑缝加盖投标人的法定公章; ?建设工程投标书按要求盖章，致招标人栏目填写正确，并按招标文件要求填写投标总价、安全防护文明施工措施费、工期、工程质量标准(合格); ?法定代表人证明书原件和法定代表人授权书原件中法定代表人应与投标人营业执照相符，并加盖公司公章。另外，法定代表人授权书应有法定代表人签名或盖章，参加投标登记人员应是法定代表人或被授权人; ?技术承诺函须按照招标文件要求提供并加盖法定公章; ?项目机构管理人员一览表应加盖法定公章，并按招标公告、招标文件要求配备; ?承诺书按照招标文件要求提供并加盖法定公章; ?投标文件之间不存在异常雷同现象(由不同单位独立编制投标文件时不可能存在的相同)。 4.2投标文件符合上述情形的，为有效标书，否则为无效标书。无效标书经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。评标委员会不得以不符合上述条件之外的任何理由排斥投标人的投标文件。 (四)资格审查文件制作 1、资格审查文件的语言及度量衡单位 1.1 资格审查文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。 1.2 除工程规范另有规定外，资格审查文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。 2、资格审查文件主要包括下列内容: 2.1封面(标明工程名称、投标人、投标人联系电话); 2.2投标申请人资格审查文件一览表(按附表一格式填写); 2.3投标申请人资格自审表(按附表二格式填写，一份附在资格审查文件内，一份在投标登记时单独递交) 2.4投标申请公函(按附表三格式填写); - 14 - 2.5企业法定代表人证明书(按附表四格式填写); 2.6报名代表人的法人授权委托证明书(按附表五格式填写); 2.7企业营业执照(正本或副本)及年检页(年审页空白也要提供)的复印件; 2.8企业资质证书(正本或副本)复印件; 2.9建筑施工企业安全生产许可证复印件; 2.10拟委派相关专业项目负责人的建造师注册证书复印件或建造师临时执业证书复印件或小型项目的项目经理资质证书复印件或项目经理培训合格证书复印件及本企业聘书复印件及项目负责人的相关专业证明复印件; 2.11项目负责人持有有效的安全培训考核合格证(B类)复印件; 2.12没有违反本项目招标公告第九.6、7、8、9、10点要求的承诺书(按附表六格式填写); 注:资格审查文件须按上述要求提供，资格审查文件每页必须盖投标人公章,并加盖骑缝章, 资格审查文件中要求签署的文件必须按要求签署,否则资格审查文件无效。 3、资格审查文件的份数和签署 3.1资格审查文件要求提交份数为一份。 3.2资格审查文件封面必须加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，资格审查文件每页必须加盖投标人公章, 并加盖骑缝章;由委托代理人签字或盖章的资格审查文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。如资格审查文件有修改，修改处应加盖单位公章。 3.3资格审查文件应当按照《资格审查文件一览表》的排列顺序，依次装订成册。其规格为:统一A4印刷本，纸质封面，封面标明工程名称、投标人、投标人联系电话,使用书式装订。 4、资格审查文件格式 4(1 投标人提交的资格审查文件应当使用招标文件所提供的资格审查文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。 5、资格审查文件的递交 5.1投标人应在履行投标登记的同时递交资格审查文件。投标登记结束后，投标人不能对资审文件作出任何修正或补充。 6、资审文件的包封、密封和标记 6.1资审文件的包封要求;投标人应按以下规定包封资审文件: 6.1.1资审文件正本一份，装袋密封为一包; 6.2资审文件的密封要求:投标人应确保资审文件密闭封装、并加盖骑缝公章: 6.3资审文件的标记要求:包上应具有以下标记(中括号中内容已在本投标须知前附表中列明，由投标人自行填入): 6.3.1 招标人的名称; 6.3.2 投标人的名称及联系电话 - 15 - 6.3.3 “[工程名称]项目资审文件”字样; 6.3.4 投标登记时，如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标人予以拒绝，并退还给投标人。 (五)投标文件组成 正式投标人应在充分理解全部招标文件、答疑纪要、资料、施工图纸及现场条件的基础上编写投标文件，并对招标文件中提出的要求和条件做出实质性的响应，若正式投标人编制的投标文件在实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝，视作无效。招标人不对正式投标人错误理解招标文件内容承担责任。 1、投标文件的语言及度量衡单位 1.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。 1.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。 2、投标文件的组成(不要求编制技术标书) 2.1投标文件只包含经济标投标文件。 2.2投标文件主要包括下列内容: 2.2.1目录; 2.2.2建设工程投标书(按附表八格式填写); 2.2.3法定代表人证明书(按附表四格式填写)、法定代表人签署的本投标文件授权委托证明书(按附表五格式填写); 2.2.4技术承诺函(按附表九格式填写); 2.2.5按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》(按附表十格式填写); 2.2.6项目机构管理人员一览表(按附表十一格式填写); 2.2.7承诺书(按附表十二格式填写); 2.2.8封面具编制人和审核人签名及盖单位公章的工程预算书; 2.2.9电子文件，包括用Microsoft Excel软件或广州市建设工程交易中心提供的投标书制作软件制作的报价书，用Microsoft Word 软件或广州市建设工程交易中心提供的投标书制作软件制作的投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处 - 16 - 理。其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准(电子文件光盘要求一套)。 3、投标文件格式 3.1 投标文件包括投标文件的组成中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。 4、投标报价及造价承包和变更结算方式 详见合同条款 5、投标货币 5.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。 6、投标文件的份数和签署 6.1 投标人应按投标须知前附表第18项规定的份数提交投标文件。 6.2 投标文件的正本需打印，副本需打印或复印，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 6.3 各册独立装订的投标书封面必须加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。 6.4投标文件正本须按招标文件规定提供原件或复印件，投标文件正本每页必须盖投标人公章, 并加盖骑缝章;副本可为原件或正本的复印件, 若投标文件副本为正本(已逐页加章)的复印件，可在封面以及骑缝加盖投标单位公章，内页无须逐页加盖公章。如投标文件有修改，修改处应加盖单位公章。投标文件中要求签署的文件必须按要求签署。 6.5投标文件的规格:统一A4印刷本，纸质封面，封面标明工程名称、投标人、投标人联系电话，右上角标明正本(或副本),使用书式装订。 6.6投标人投标递交印刷的投标文件时，同时递交内容与投标人打印产生的纸质投标文件一致的电子文件光盘一套。 7、投标文件的包封、密封和标记 7.1投标文件的包封要求;投标人应按以下规定包封投标文件: - 17 - 7.1.1经济标投标文件正本(1本)、经济标投标文件副本(2本)、经济标电子文件光盘(先独自封好)一起装袋密封为一包; 7.2投标文件的密封要求:投标人应确保投标文件密闭封装、并加盖骑缝公章: 7.3投标文件的标记要求:包上应具有以下标记(中括号中内容已在本投标须知前附表中列明，由投标人自行填入): 7.3.1 招标人的名称; 7.3.2 投标人的名称及联系电话 7.3.3 “[工程名称]项目投标文件”字样; 7.3.4 开标时，如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标人予以拒绝，并退还给投标人。 8、中标通知书的发放 8.1定标后，招标人将就规定的内容在广州建设工程交易中心公示三天。 8.2中标通知书由招标人颁发，并经广州建设工程交易中心确认。 8.3中标人必须由项目负责人携带相关证件按招标人通知的时间和地点亲自领取。 8.4中标人的项目负责人不领取《中标通知书》的，视为自动放弃中标。招标人将上报招标管理机构依法严肃处理，同时追究其违约责任。 9、合同协议书的签订 9.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 7 日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定合同和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 9.2 中标人如不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还。中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。 9.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拨付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。 10、履约担保 10.1中标通知书发放后 5 个工作日内, 中标人须向招标人提交履约保证金，履约保证金为中标价的5%，以现金或转帐方式提交。若在中标通知书发放后 5 个工作日内招标人未能取得中标人提交履约保证金，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，由第二中标人替 - 18 - 补。 10.2中标人须于中标通知书发出之日起七日内完成签订施工合同的工作，并将中标人已签妥的施工合同及相关协议文件提交招标人。若不提交，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，由第二中标人替补。 10.3如果中标人不遵守以上规定，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金。 11、预付款银行保函 本工程不设立预付款银行保函。 12、合同生效 12.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。 13、腐败与敲诈行为 13.1在招标和合同实施期间，招标人要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。 13.2对本条款的规定，特定义如下词汇: 1)、“腐败行为”是指在招标采购或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为; 2)、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为;也包括投标人之间串通(在提交投标书之前或之后)，人为地使招标过程失去竞争性，从而使招标人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。 3)、如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。 - 19 - 附件1 投标人答疑专区使用指南 1. 点击中心首页右上方:招标答疑，进入招标答疑专区 2. 进入答疑专区后，业主或代理，点击左边“招标方登录区”，输入其在中心外网3. 登陆会员区的用户名和密码，进入到招标人服务区。 (丢失用户名、密 码的可以联系IC卡窗口办理)。 4. 在招标人服务区内可以选择“配置招标答疑”、查看投标人问题答题以及填写答题纪要。 首先:选择“配置招标答疑”对答疑时间及访问密码做设置。 进入到自己所代 理的所有项目的列表后，通过项目编号或名称找到要答疑的项目，点击配置进入到设置页面，在弹出的页面 制定浏览密码，投标限价以及答疑时间。(修改配置方法同上)。 同样，在点击了“投标人问题列表”和“填写答题纪要”后，可以通过查找对应的项目来分别查看投标人所 提的问题并针对问题形成答题纪要的文档。 - 20 - 4、对于投标人或其他人员，从首页进入答疑区后，点击“切换至投标人”可以在线提问，浏览答题纪要。 进入“在线提问”，会显示目前所有的项目。通过编号或名称找到所要答疑的项目，当当前时间仍处于业主设置的答疑时间内，点击“投标人问题列表”，输入从业主或代理那里取得的密码，进入到提问区域，可以查看所有的问题以及提出自己的问题。若已经查过答疑时间，则只可以浏览答疑纪要。 浏览答疑纪要。在任何时间，只要进入该区域就可以根据项目查询到某个项目截止到当前时间，由业主或代理发布的答疑纪要文件。 - 21 - 资格审查文件审查表 附件2: 投标人名称 序号 „„ 评审内容 资格审查文件的封面及骑缝加盖投标人的法定公章; 1 投标申请公函按要求盖章，所署日期为在公告后开标前，且须向本工 2 程招标人提出参加本工程投标的申请; 投标申请人资格自审表应自审全部条件符合招标要求，并加盖投标单 3 位公章; 法定代表人证明书原件和法定代表人授权书原件中法定代表人应与投 4 标人营业执照相符，并加盖公司公章;法定代表人授权书应有法定代 表人签名或盖章，参加投标登记人员应是法定代表人或被授权人; 企业营业执照(正本或副本)及年检页(空白页也须提供)复印件应显5 示企业在存续期内，并具有独立法人资格; 企业资质证书在有效期内并且符合招标公告企业资质等级及专业要6 求; 建筑企业安全生产许可证证书依照有关规定在有效期内; 7 拟委派项目负责人应符合本工程招标公告专业及资格等方面要求，且 8 持有有效的安全培训考核合格证(B类); 9 具有经投标人盖章确认的“投标人承诺书”，且承诺对象为招标人; 不同投标人的法定代表人或被授权委托人不是同一个人的; 10 结论 资格审查文件是否通过 注:1、审查项为“通过”的打“?”，审查项为“不通过”的打“×” 2、凡全部符合以上情形的，结论均为通过，凡出现一种与以上情形不符的,结论为不通过。 3、如本表中某种情形的评审意见不一致的，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。 评标委员会成员签字: - 22 - 投标文件有效性审查表 附件3: 投标人名称 序号 „„ 评审内容 1 投标文件的封面及骑缝加盖投标人的法定公章; 建设工程投标书按要求盖章，致招标人栏目填写正确，并按招标文 2 件要求填写投标总价、安全防护文明施工措施费、工期、工程质量 标准(合格); 法定代表人证明书原件和法定代表人授权书原件中法定代表人应与 投标人营业执照相符，并加盖公司公章。另外，法定代表人授权书3 应有法定代表人签名或盖章，参加投标登记人员应是法定代表人或 被授权人; 4 技术承诺函须按照招标文件要求提供并加盖法定公章; 项目机构管理人员一览表应加盖法定公章，并按招标公告、招标文5 件要求配备; 6 承诺书按照招标文件要求提供并加盖法定公章; 投标文件之间不存在异常雷同现象(由不同单位独立编制投标文件7 时不可能存在的相同)。 结论 投标文件是否为通过 注:1、审查项为“通过”的打“?”，审查项为“不通过”的打“×”; 2、凡全部符合以上情形的，结论均为通过，凡出现一种与以上情形不符的,结论为不通过。 3、如本表中某种情形的评审意见不一致的，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。 评标委员会成员签字: - 23 - 附件4 投标文件开标情况一览表 工程名称: 开标时间:2009年 月 日 质量要求: 工期要求: 日历天 投标最高报价值: 投标最高报价值的70,: 投标人名称 „„ 记录内容 “投标文件” 密封性和包装完整性 法定代表人证明书和授权委托书是 否有提供 投标总价 (万元) 总工期 (日历天) 建设工 质量 程投标 标准 书 报名时 项目 负责人 投标时 建设工程投标书是否按要求进行盖 章 投标人委托人确认 招标人: 招标代理人: 见证人: 日 期: 2009年 月 日 - 24 - 附件5 定标计算表 工程名称: 建设单位: 招标代理机构: 开标时间:2009年 月 日 工程质量要求: 工期要求: 日历天 投标最高报价值: 投标最高报价值70%: 序评标参考值 排 投标单位 报价 平均价 偏离值 号 平均价×(1-X%) 序 经计算，推荐 公司为第一中标候选人， 公司为第二中标候选人, 公司为第三中标候选人。 评标委员会成员签字确认: 年 月 日 - 25 - 第二章 合同条款 第一部分 协议书 发包人(全称): 广州市番禺区市政园林管理局 承包人(全称): (中标人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、 遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况: 工程名称:市桥街关边路(大北路至颐养院)人行道改造工程 工程地点:市桥街关边路 工程内容: (招标文件的招标内容) 工程立项批准文号: 资金来源: 财政拨款 二、工程承包范围 承包范围:按照招标人提供的招标文件、招标答疑文件、施工图纸范围内的各项工程的施 工。 三、合同工期 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数 60 天。 四、质量标准 工程质量标准: 本工程所有项目均应按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达 到合格等级。 五、合同价款 金额(大写): (中标价) (人民币) ,: (中标价) 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 - 26 - 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行的施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点: 本合同双方约定: 双方盖章及双方法定代表人或授权委托人签章 后生效。 发包人: (公章) 承包人: (公章) 住 所: 住 所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 邮政编码: 邮政编码: - 27 - 第二部分 通用条款 (略) 第三部分 专用条款 使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同(示范文 本)》(建建【1999】313号) 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序按以下顺序执行: (1)施工合同协议书; (2)中标通知书; (3)投标书及其附件; (4)施工合同专用条款; (5)施工合同通用条款; (6)标准、规范及有关技术文件; (7)图纸; (8)工程量清单; (9)工程报价或预算书。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《广东 省建设工程质量管理条例》、广州市、番禺区现行建设管理规定及其它法规、法律。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称:现行国家标准、建筑规范 发包人提供标准、规范的时间: / 国内没有相应标准、规范时的约定:行业标准 - 28 - 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:2009年 月 日，图纸 套。 发包人对图纸的保密要求:承包人应履行保密义务，按通用条款4.2条执行 使用国外图纸的要求及费用承担: / 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名: 职务: 总监理工程师 发包人委托的职权:按本合同通用条款第5、6条执行及发包人与监理公司签订的监理合 同执行 需要取得发包人批准才能行使的职权:按发包人与监理公司签定的监理合同 5.3发包人派驻的工程师 姓名: 职务:发包人现场代表 职权:代表发包人行使发包人的权利和义务，但不履盖监理工程师的职权 5.6不实行监理的，工程师的职权: / 7、项目负责人 姓名: 职权:代表承包人全权处理工程一切事务 8、发包人工作 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: ?施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前三天 ?将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:发包人提供水、 电接驳点。 ?施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前三天 ?工程地质和地下管线资料的提供时间: / ?由发包人办理的施工所需证件、地件的名称和完成时间: / ?水准点与座标控制点交验要求:开工前三天 ?图纸会审和设计交底时间:开工前三天 ?协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木 的保护工作:除文物保护外，其他的费用已包含在合同价内。 ?双方约定发包人应做的其他工作: / - 29 - 8.2发包人委托承包人办理的工作: / 9、承包人工作 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作: ?需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: / ?应提供计划、报表的名称及完成时间:每十五日提供一次完成工作量报表及余下工程施工进度计划报表各一份 ?承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: ?向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: / ?需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:按合同通用条款9.1(5)款 ?已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人须负全责保护所有成品，直至工程移交为止，其费用已包括在合同价款内。 ?施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:因施工过程造成的破坏，由承包人负责其翻修费用及赔偿责任。 ?施工场地清洁卫生的要求:按文明施工管理有关规定执行。 ?双方约定承包人应做的其他工作:定位点保护、资料交接、技术交底。 三、施工组织设计和工期 10、进度计划 10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:定标后三天。 工程师确认的时间:发包人收到承包人提供的施工方案三天内。 10.2群体工程中有关进度计划的要求:按双方确认的施工方案执行。 13、工期延误 13.1双方约定工期顺延的其他情况:因图纸修改和增加工程而向甲方申请同意;发包方的变更通知及不可抗力因素。 四、质量与验收 17、隐蔽工程和中间验收 17.1双方约定中间验收部位:属隐蔽工程的由双方验收签证。 19、工程试车 19.5试车费用的承担: / - 30 - 五、安全施工 20、安全施工与检查 按《通用条款》增加以下内容: 20.1承包人按规定健全现场安全生产、保卫措施，采取严格的安全防护措施，做到文明、安全施工，承担由于措施不力造成的事故、责任和所发生的费用;在工程进行期间，因承包人责任造成与本工程有关或本工程引致的人身意外伤亡、财产损失、破坏或罚款，由承包人承担全部的经济和法律责任。 21、安全防护 按《通用条款》增加以下内容: 21.1、所有安全防护措施的费用已包括在合同价款内。 22、事故处理 按《通用条款》增加以下内容: 22.1、因承包人责任过失造成的一般工程质量事故或质量问题，由承包人负责赔偿。 六、合同价款与支付 23、合同价款与支付 23.2合同价款及调整 本合同价款采用 ? 方式确定。 ?采用大包干合同，价款中包括的风险范围:除非合同中另有规定，报价汇总中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程文件绘述的本工程时需要克服困难的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。 ?在施工过程中因中标单位原因对周围环境造成破坏、对第三者造成的伤害而引起的赔偿或为减少环境破坏而增加的措施费、与地方有关单位的工程配合(管理费)。 风险费用的计算方法: / 风险范围以外合同价款调整方法: / ?采用可调价格合同，合同价款调整方法: / ?采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定: / 23.3双方约定合同款的其他调整因素: / 24、工程预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:/; - 31 - 扣回工程款的时间、比例: / 25、工程量确认 25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:/ 26、工程款(进度款)支付 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 1、签订施工合同并且进场施工后10天支内付合同价款的10%; 2、工程完成50%后的10天内支付至合同价款的30%; 3、工程竣工验收合格并结算及审计通过后，付至结算价的95%; 4、余额待保修期(一年)满且完成全部的保修项目的14天内，由甲方一次性无息付清; 5、履约保证金，于竣工验收达标后14天内无息退还。 6、因中标单位的责任，造成工程逾期竣工，从逾期的第一天起，每天按工程总造价的千 分之二向建设单位偿付违约金; 7、设计变更、增减工程应予该工程完成当月办理签证，过期不予承认。工程完工后工程 量按实际发生计算。 8、延期处罚:本招标工程竣工验收后，必须无条件在当天内清场，若每延迟一天，扣减 贰仟元/天。 七、材料设备供应 27、发包人供应的材料设备 27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下: ?材料设备单价与一览表不符: / ?材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: / ?承包人可代为调剂串换的材料: / ?到货地点与一览表不符: / ?供应数量与一览表不符: / ?到货时间与一览表不符: / 27.6发包人供应材料设备的结算方法:按发包人提供材料设备的有关结算文件执行 28、承包人采购材料设备 28.1承包人采购材料设备的约定:工程的材料、成品、半成品原则上由承包人按设计要求 的规格、型号选购及国家相关标准自行采购。必须先送样板经发包人和监理单位认可 后方能组织供应，否则发包人有权拒绝该工程验收。 28.2施工期间材料人工及价差不予调整。 - 32 - 八、工程变更 工程变更，确定变更价款将按下述规定执行: 招标文件和合同文件所包含的合同工程承包范围以外的增加工程的签证，应在增加工程发生起的七天内交发包人、监理人确认，过期不再补签证;工程项目实施期间所增加的工程量和项目，必须经监理单位和发包人现场管理人员确认后，按照发包人的有关 关管理程序，形成设计变更并由发包人加盖用于施工用章确认后，方能成为增加工程量和新增项目的结算依据。按以下办法确定价格: 套取以下定额，计算后总价下浮10,以确定合同价款的增减: 1、本工程的取费标准及定额单价组成按穗建筑(2006)199号文件中广州地区市政工程定额计价程序表、《广东省市政工程计价办法(2006年)》、《广东省市政工程综合定额(2006年)》及人工及机械台班价差、。执行，利润按27.5,计取、预算包干费按1.5%考虑。投标人可根据企业的实力和工程的实际情况在规定费率范围内浮动，但不允许超出上限值。 2、本工程主要材料按广州地区《建设工程材料指导价格》(2009年第一季度)执行。 九、竣工验收与结算 32、竣工验收 32.1承包提供竣工图的约定:竣工验收日前五天，承包人向发包人提供竣工图四套、竣工验收报告四份、竣工图电子文件光盘两套。 32.6中间交工工程的范围和竣工时间:另行约定 十、违约、索赔和争议 35、违约 35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:不按时支付工程款，每逾期一天，按所拖欠数额的千分之二向承包方支付违约金。 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:按合同通用条款26.4款执行。 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:按合同通用条款33.3款执行。 双方约定的发包人其他违约责任:/ 35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下: - 33 - 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任: 从逾期的第 一 天起，每天按工程总造价的千分之二向建设单位偿付违约金 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:认定质量为不合格的，施工单位必须无偿进行返工、加固或补强至合格，再扣减合同总价的3%作为违约金。各分部分项工程验收不合格无偿返工至合格，并罚其相应工程款的3%作为违约金。按建设部有关规定追究责任。 双方约定的承包人其他违约责任: / 37、争议 37.1双方约定，本合同在履行过程中发生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的按 下列方式(一)解决: (一)提交 广州 仲裁委员会仲裁会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 十一、其他 38、工程分包 38.1本工程分包人同意承包人分包的工程: / 分包施工单位为: / 39、不可抗力 39.1双方关于不可抗力的约定:按合同通用条款执行 40、保险 40.6本工程双方约定投保内容如下: ?发包人投保内容: / 发包人委托承包人办理保险事项: / ?承包人投保内容:施工人员人身保险，第三者责任保险，工程意外保险 41、担保 41.3本工程双方约定担保事项如下: ?承包人向承包人提供履约担保，担保方式为: / 担保合同作为本合同附件。 ?承包人向发包人提供履约担保，担保方式为: / 担保合同作为本合同附件。 ?双方约定的其他担保事项: / 46、合同份数 46.1双方约定合同副本份数:共6份，双方正本各1份，副本各2份。 - 34 - 47、补充条款: 47.1因承包人原因造成工期延误时，发包人将有权单方中止合同，并由承包人承担违约责任及由此而造成的一切经济责任。 47.2承包人应根据现场实际情况和地质勘测资料考虑切实可靠的施工方案及费用，发包人一旦接受承包人的方案，发包人不再补偿因施工方案的改变引起的任何费用; 47.3施工期间承包人需保持场地环境整洁，施工及生活垃圾必须即时进行清理。 47.4招标文件和合同以外的增加工程签证，应在增加工程发生七天内交发包人、监理人确认，过期将不再补签证。 47.5本工程使用的工程材料，须有建材质检部门的产品合格证、生产许可证及出厂合格证的优等品。 47.6本工程使用的钢筋、水泥等其它重点工程材料，订货前，承包人应提供生 产厂家的合格证书及试验报告，主要装饰材料须提供样板并经建设及监理单位确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，建设单位有权拒用，并由中标单位承担损失。 47.7 未尽事宜，按招标文件及招标答疑会议纪要、招标文件附件等有关规定。 - 35 - 施工合同附件1: 承包人承揽工程项目一览表 单位建筑 设备工程 建设跨度 开工竣工工程面积 结构 层数 安装造价 规模 (米) 工期 日期 名称 (?) 内容 (元) - 36 - 施工合同附件2: 发包人供应材料设备一览表 材料 规格质量供应送达序号 设备单位 数量 单价 备注 型号 等级 时间 地点 品种 - 37 - 施工合同附件3: 工程质量保修书 发包人(全称):广州市番禺区市政园林管理局 承包人(全称): 为保证市桥街关边路(大北路至颐养院)人行道改造工程在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)和《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号)等有关规定，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照双方约定承担工程质量保修责任。 一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围包括施工图纸所包含的内容，以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定为:承包人负责保修市桥街关边路(大北路至颐养院)人行道改造工程施工图纸包含的由承包人承包施工的全部工程内容。 二、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工之日算起，分单项竣工验收的工程，按分项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下: (一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限; (二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年; (三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期; (四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年; (五)绿化工程保修期为一年; (六)其他项目的保修期限约定:保修期为一年。 三、质量保修责任 1.工程在保修期限内出现质量缺陷，发包人应当向施工单位发出保修通知，属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。 2.发生紧急抢修事故(如涉及结构安全的质量缺陷、上下水道或管线漏水、暖气漏水漏气、燃气漏气等严重影响使用功能的紧急抢修)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。 - 38 - 3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 4.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 5.保修完成后，由发包人组织验收。 6.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 四、质量保修金的支付 本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价的5%。 本工程双方约定发包人向承包人支付工程质量保修金金额为人民币 元(大写: 元整)。质量保修金利率为 零 。 五、质量保修金的返还 自竣工验收合格之日起满一年且承包人完成全部保修项目后一个月内，发包人向承包人无息返还质量保修金，发包人按照约定从质量保修金内扣除的保修费用不予返还。 质量保修金返还后承包人须按照约定继续承担工程质量保修责任。 六、其他 双方约定的其他事项: 无约定。 本工程质量保修书由施工合同发包人和承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发 包 人(公章): 承 包 人(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 200 年 月 日 200 年 月 日 - 39 - 施工合同附件4: 财政投资评审结算送审资料列表 建设单位(盖章): 送件时间: 年 月 日 送审资料 份(张)数 备注 1、工程预算评审报告 2、招标文件 3、投标文件、中标通知书 4、施工合同 5、图纸会审记录 6、工程开工报告 7、竣工验收报告 8、竣工图 9、设计变更 10、现场签证 11、经批准的施工组织设计 12、隐蔽工程验收记录 13、工程结算书(含结算汇总表) 14、工程量计算书(含钢筋抽料表) 15、材料设备单价呈批审核单 16、其他与结算有关的资料 注:此表一式两份与委托书一并送财政局 送件人: 收件人: - 40 - 工程结算送审资料要求: 1、工程预算评审报告:经财政委托的评审机构出具的报告; 2、招标文件:含招标书、设计图纸(须经招标代理人和建设单位签章确认的招标时发出的设计施工图)、合同条款、工程要求的技术规范、投标须知、招标答疑会议纪要、工程量清单、工程预算等文件及附件，并整理成册; 3、投标文件、中标通知书:含技术标、经济标、投标承诺等文件及招标中心签发的中标通知书; 4、施工合同:含建设单位与施工单位的工程承发包合同、经建设单位确认的施工单位与第三方签订的分包合同、合同附件等。 5、图纸会审记录:按图纸会审的时间先后顺序整理成册，会审记录须有参加会审单位人员签字; 6、工程开工报告:按现行规定要求办理开工手续，提交的开工报告书具有相关部门和单位的签章; 7、竣工验收报告:按现行规定要求办理竣工验收手续，提交的竣工报告书具有相关部门和单位的签章，并加注明确意见。 8、竣工图:提交规范整理的竣工图纸，并有建设单位、施工单位、监理单位签章及项目负责人、项目总监签字。 9、设计变更:按时间先后顺序和专业整理成册，有设计人员签名及设计单位签章，并有建设单位认可和监理单位确认的签章。 10、现场签证:按时间先后顺序整理成册，统一编号，应有工程数量、计算过程、施工简图，并有监理单位、建设单位相关人员签字和单位签章，重大项目现场签证，须有设计单位认可签章; 11、经批准的施工组织设计:经监理单位同意的施工组织设计方案; 12、隐蔽工程验收记录:提供有效及签章完善的隐蔽工程验收记录; 13、工程结算书(含结算汇总表):由具有编制资质的单位按施工合同规定编制工程结算书，同时把合同金额和增加工程部分填列结算汇总表，以上均应有建设单位、施工单位及编制单位签章确认，并附拷贝盘。 14、工程量计算书(含钢筋抽料表):应有工程量汇总表和详细工程量计算式组成，并附拷贝盘; 15、材料设备单价呈批审核单:应含主要材料设备名称、规格、型号、生产厂家、单价、发票购买合同等有效凭证。应有建设单位、监理单位、施工单位相关人员签字及单位签章认可。 16、其他与结算有关的资料:凡上述未提及到的，在结算评审中尚需提供的其他资料。 - 41 - 施工合同附件5: 工程施工廉政协议 发包人: 广州市番禺区市政园林管理局(以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 项目名称(标段): 市桥街关边路(大北路至颐养院)人行道改造工程 为从源头上加强管理、堵塞褥洞、预防腐败，依法组织实施好市属重点工程建设，确保财政资金的安全，保证工程建设廉洁、高效、优质，根据中央、省、市关于党风廉政建设约有关规定，甲、乙双方特订立如下协议: 第一条 甲、乙双方的义务: 1、严格遵守国家有关法律法规、广州市建设市场的有关规定以及甲方关于工程建设管理的各项规定; 2、严格执行双方签订的工程建设合同文件，自觉按合同办事; 3、双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度; 4、健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为; 5、发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有及时向对方上级机关或主管部门报告、申诉、建议处理的权利。 第二条 甲方必须遵守的规定: 1、不准索要或接受乙方的宴请、礼品、礼金、购物券、有价证券、各种回扣，以及高消费娱乐活动; 2、不准向乙方报销通讯费、房租费、差旅费、餐费、娱乐费、风景名胜游览费、个人学习费、技术服务咨询费等由甲方或个人支付的费用; 3、不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境旅游提供方便; 4、不准让自己的配偶、子女、亲属介入乙方承担工程的施工或分包工程; 5、不准利用职务之便向乙方推销与工程有关的建筑材料、设备等或利用工程变更等环节为乙方谋取非法利益; 6、不准利用职务之便在工程款项的申报、支付程序上故意刁难乙方，为己谋取私利。 第三条 乙方必须遵守的规定: 1、不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、有价证券、贵重物品; 2、不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用; 3、不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动; 4、不得为甲方单位或个人购置通讯工具、办公用品等; 5、不得与监理、设计单位相互串通，违反办事规程，损害甲方利益; 6、不得以各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员，或串通设计、监理等单位利用工程变更等环节谋取非法利益。 第四条 违约责任: l、甲方工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或 - 42 - 组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任; 2、乙方工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿;情节严重的，甲方通报给市建设行政主管部门，建议给予相应的处罚;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 第五条 本协议由甲乙双方负责执行，接受社会以及双方上级纪检监察机关的监督。 第六条 本协议有效期为签署之日起至该工程项目竣工，经审计机关审计结束，结算完毕止。 第七条 本协议一式八份，甲方执六份，乙方执二份。 发包人: 承包人: (盖章) (盖章) 项目负责人: 项目负责人: 法定代表人: 法定代表人: 地址: 地址: 电话: 电话: 年 月 日 年 月 日 - 43 - 附表一: 资格审查文件一览表 工程名称: 报名提交资料要序号 项目 内页码 备注 求 1 投标申请人资格审查文件一览表 原件 2 投标申请人资格自审表 原件 3 投标申请公函 原件 4 企业法定代表人证明书 原件 5 报名代表人的法定代表人授权委托书 原件 企业营业执照(正本或副本)及年检页(年审页空白也应提 6 复印件 交复印件)的复印件 7 企业资质证书(正本或副本)复印件 复印件 8 建筑施工企业安全生产许可证复印件 复印件 项目负责人的建造师注册证书复印件或建造师临时执业证 复印件或小型项目的项目经理资质证书复印件或项目经理 9 复印件 培训合格证复印件及本企业聘书及项目负责人的相关专业 证明复印件 项目负责人持有有效的安全培训考核合格证 (B类)复印 10 复印件 件 没有违反本项目招标公告第九.6、7、8、9、10、点要求的 11 原件 承诺书 注:本表附于报名资料内首页，作为报名资料目录。 - 44 - 附表二 投标申请人资格自审表 投标人(盖章): 工程名称: 是否具有资提供的复印件是序号 项目 自审情况 料原件 否与原件一致 是否具有网上投标报名回执和投标报名网上缴费回是? 否? 1 是? 否? 执或凭证。 2 是否具有有效的企业营业执照。 是? 否? 是? 否? 是? 否? 3 是否具有符合工程需要的企业资质证书。 是? 否? 是? 否? 是? 否? 4 是否持有有效的安全生产许可证。 是? 否? 是? 否? 是? 否? 5 是否按要求提交了法定代表人证明书。 是? 否? 是? 否? 投标登记时是否已携带法定代表人或被委托人6 是? 否? 是? 否? 是? 否? 身份证原件。 7 是否按要求提交了法定代表人授权委托书。 是? 否? 是? 否? 8 是否已在广州市建设委员会办妥企业备案手续。 是? 否? 网上核查，无需提供资料 拟委派的项目负责人是否符合本工程招标公告9 是? 否? 是? 否? 是? 否? 要求。 10 是否按要求提交投标保证金。 是? 否? 是? 否? 本公司查阅并理解本工程有关资格审查的相关要求，并对照要求认真进行了自我审查。本公司保证符合招标公告资格要求，并郑重承诺上述资格自审表内容全部属实，如有虚假或隐瞒，本公司愿自动放弃投标保证金，并接受行政管理部门的相关处罚。 投标单位法定公章 年 月 日 备注:1.请投标人认真阅读并对照本工程招标公告和招标文件要求的资格条件，如实填写上表，并在相应“是”或“否”后的“?”栏目内划上“?”。 2.本表一式二份，经投标单位盖章确认后，一份附在资格审查文件中，另一份在投标单位履行投标登记时提交。 - 45 - 附表三: 投标申请公函 致: 按照本工程招标公告的要求～我们递交有关资料文件～以便贵单位审查我们参加 工程的投标资格。 此申请是 ,单位名称,以 ,人名,为全权代表身份递交的。 我们保证所有提交的资料是真实可靠的～并为提交的资料负有相应的法律责任。 我们理解招标人有权拒绝任何申请～而无需由招标人承担任何责任。 申请人名称:(申请企业盖章) 申请人法定代表人:(签字或盖章) 申请日期 :2009年 月 日 - 46 - 附表四: 法定代表人,负责人,证明书 同志,身份证号: ,现任我单位 职务～为法定代表人,负责人,。 特此证明。 单位: ,盖章, 年 月 日 说明:1、法定代表人,负责人,以企业法人营业执照上登记的内容为准。 2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效。 - 47 - 附表五: 法人授权委托证明书 兹授权 同志,身份证号: ,～为我方委托代理人～其权限是:代表本企业参加 工程投标有关活动并全权处理有关事项。本公司对于其在该工程投标过程中所实施的行为均予以认可。 有效期限:2009年 月 日至2009年 月 日 授权单位: ,盖章, 法定代表人: ,签字或盖章, 签发日期: 年 月 日 说明:1、委托书内容要填写清楚～涂改无效。 2、授权委托证明书被委托人多于一人的将视作无效。 3、复印件盖上企业法人公章,其它代用章均不予认可,。 - 48 - 附表六: 没有违反本项目招标公告第九.6、7、8、9、10点 要求的承诺书 致 : 1、我单位没有处于被责令停业的状态, 2、我单位没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内, 3、我单位没有处于财产被接管、冻结、破产的状态, 4、我单位及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、招标文件编写、监理工作, 5、我单位与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系, 我单位递交的资格审查文件资料是实事求是、真实准确～没有存在虚假材料～一经发现或被投诉～经确认证实后～招标人有权取消我单位投标资格。 投标人,公章,: 2009年 月 日 - 49 - 附表七: 评标参考价的下浮点数确定程序 ?评标参考价的下浮点数在广州建设工程交易中心番禺交易部现场随机抽取，随机抽取的时间为评标前; ?在广州建设工程交易中心番禺交易部见证人及各正式投标人的见证下，招标人将分别代表0,5点数的对应0,5号球放入摇珠器中; ?由招标人代表在广州建设工程交易中心的见证和招标管理部门的监督下，从0-5个号码球中，通过随机方式摇出三个号码球(摇出后放入继续参与摇珠)，取三个号码球的平均数作为下浮百分点数X(计算时保留两位小数点，末位按四舍五入原则计取，例如0.00%); ?见证人、招标人、招标代理人、投标人代表对评标参考价的下浮点数进行书面确认。 评标参考价的下浮点数确认表 工程名称: 招标人: 招标代理人: 抽取时间: 抽取球号与百分比对应表 球号 0 1 2 3 4 5 百分比 0% 1% 2% 3% 4% 5% 抽取球号 序号 球号 百分比 备注 1 2 3 评标参考价的下浮点 计算时保留两位小数点，末位按四舍五入原则 数χ 计取，例如0.00% 投标人代表签字: 见证人: 招标人: 招标代理人: 日 期:2009年 月 日 - 50 - 附表八: 建设工程投标书 致 : 经考察现场和认真研究该工程招标文件、施工图纸和其他相关文件后，我单位愿按本表中所填写的投标金额、工期和质量目标或根据招标文件的约定所修正、核实并确定的另一金额、工期和质量目标承包本工程施工任务。 在投标有效期内，我单位所编制的投标文件始终对我单位具有约束力，我单位随时接受中标。 除非另外达成协议并生效，我单位递交的投标文件和贵单位的招标文件、其他相关文件以及中标通知书将构成约束我们双方行为的合同之一。 我单位保证将严格按照招投标法管理的有关规定及招标文件的约定开展投标活动。如有违反，我单位愿意接受建设行政主管部门的行政处罚，并承担相应法律责任。 附表 工程名称: 大写: 元 投标总价 小写: 元 其中安全防护、文明施工措大写: 元 施费 小写: 元 工 期 日历天 工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工程质量标准 项目负责人 姓名: 级别: 技术职称: 投标人(盖公章): 2009年 月 日 - 51 - 附表九: 技术承诺函 致 : 非常荣幸参加贵方实施的 的施工投标活动，若我单位有幸中标，将承诺在施工技术、安全防护、文明施工、文明施工方面做到如下几点: 1、严格按招标文件、合同约定、国家有关施工、验收规范要求及该工程招标文件第三章“技术条件(工程建设标准)”要求及我单位编制的经监理单位、发包人及有关部门审批的施工组织设计方案进行施工，保证按质、按量、按时完成施工任务。 2、保证按我单位拟派的项目负责人到位。 3、保证按工程需要投入相应的施工机械设备。 4、严格按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及相关的安全防护、文明施工、文明施工法律法规、规章制度及该工程招标文件第三章“技术条件(工程建设标准)”进行安全文明施工。 投标人(盖公章): 2009年 月 日 - 52 - 附表十: 参与编制经济标投标文件人员名单 姓名 职务 所承担工作 注:参与编制标书所有人员名单应包括如编制投标文件、编制预算书、负责清样校对、负责打印及复印等所 有人员在内的人员名单。 - 53 - 一: 附表十 项目机构管理人员一览表 配备最低人 职务 姓名 身份证号 职称 职称证号或上岗证号 数的要求 - 54 - 附表十二: 承诺书 致 : 若我方成为“ 项目名称 ”的中标单位，我方郑重承诺，将切实完成以下工作: 1、中标公示完后两个工作日内缴交交易场地费。 2、收到中标通知书后两个工作日内提交按照招投标文件、答疑纪要及有关补充说明、通知拟写的合同稿及其电子文件给招标人。若不在限定时间内提交合同稿及其电子文件给招标人，可视为我方放弃本次中标资格，招标人可另择中标单位。 3、收到招标人已审定的合同正式稿后三个工作日内签订合同并送给招标人，若不在限定时间内提交我方已签订的合同给招标人，可视为我方放弃本次中标资格，招标人可另择中标单位。 4、招标人通知领取已签订的合同文件后两个工作日内领取合同文件。 5、合同签订负责人保持电话联系畅通。 投标单位(盖公章): 法定代表人(签字或盖章): 被委托人(签名或盖章): 合同签订负责人(签名或盖章): 合同签订负责人联系电话: 年 月 日 - 55 - 附表十三: 广州建设工程投标报名申请表 年 月 日 投标工程名称 项目编号 (招标办项目编号) 投标人名称 被授权人 联系电话 (企业IC卡编号) 项目负责人 项目负责人资质证号 (经理/总监/其他) 保证书 我公司保证该项目由本单位承包，不接受他人挂靠，不转包，不非法分包。如有违犯，责任自负。 投标人盖章 法定代表人签章 招标人意见 交易中心收费 广州建设工程交易中心 - 56 - 第三章 技术条件(工程建设标准) 施工组织设计方案(概要) 第一节 编制要求 一、编制依据 1、本工程招标文件的有关要求。 2、国家、广东省、广州市、番禺区有关施工验收规范、质量标准和操作规程等要求。 3、施工图纸及有关资料。 二、具体要求 1、“重合同，守信誉”。按本工程规定的总工期，编制出完善的施工进度控制计划，在投标 承诺了工期内完成工程任务。 2、发挥技术优势，优化管理水平。安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参加本项 目施工，采用先进的技术设备，优化施工管理，充分发挥施工单位在管理和技术方面的优势。 第二节 施工要求 一、施工机构及现场管理要求 为把好工程质量、安全、进度关，确保工程质量等级达到合格，要求委派一名项目负责人， 一名技术负责人，对工程的质量、安全、进度和成本，实行高效益、有计划的组织、协调和管 理。建立健全的施工组织管理机构。 二、施工要求 本工程施工要点如下: 1、采用先进的施工技术; 2、投入现代化的施工机械设备; 3、合理的施工方案和先进的施工组织。 4、施工过程要求 A、严格按照国家、省市、地方施工规范要求进行施工。 B、运输:采用人工运输。 C、根据工程进度计划，编制材料订购、质量 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 、配方测试，确保材料质量和供应的计划。 三、项目施工目标 - 57 - 1、质量目标。确保工程质量一次验收合格。 2、安全目标。杜绝重大安全事故的发生，控制工伤、轻伤事故在千分之一内。 3、工期目标。本工程工期目标为 60 日历天。 第三节 主要施工方案与施工方法的要求 一、结构施工要求 1、工程施工要求 各分项工程在施工前，均应编制相应的施工技术措施，内容包括施工准备、操作工艺、质量标准、成品保护等。 2、所有施工项目均应按照国家、省市、地方有关法律法规及规范要求制定施工技术方案后方可施工。 第四节 主要技术组织要求 一、工程施工中，要严格执行有关技术操作的各项规程，要注意落实下列各点中的技术措施。实行目标管理，明确总目标为合格。 (1) 成立以总工程师为首的全面质量和管理小组。 (2) 明确并认真落实技术岗位责任制和技术交底制度。 (3) 落实图纸会审、定位放线、预检复核、材质验收、成品保护等有关规定。 (4) 制定自检，互检(交接检)末检制度。 (5) 对工程实行质量预控，施工程序及工艺标准施工。 (6) 特殊工种必须持证上岗。 注 : 除应执行本施工组织设计方案(概要)外,应参照国家等现行有关规定及工程建设标准作进一步完善。 - 58 - 第四章 图纸及勘察资料 招标图纸目录(图纸另册) - 59 -