下载

1下载券

加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 工程合同管理办法

工程合同管理办法.doc

工程合同管理办法

最好的我还在等待
2017-10-13 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《工程合同管理办法doc》,可适用于综合领域

工程合同管理办法第一条为适应建立社会主义市场经济体制需要加强建筑市场管理确保市场秩序正常保护建设工程施工合同当事人的合法权益根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑市场管理规定》制订本办法。第二条本办法适用于土木工程设备安装管道线路敷设装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同(以下简称施工合同)。第三条施工合同的签订应当遵守国家的法律、法规和国家计划遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定经双方协商签定合同如下:承办人员签订合同应取得法定代表人的授权委托书。施工合同一经依法订立即具有法律效力当事人的合法权益受到法律保护任何一方不得擅自转让、变更。承发包双方之外的任何单位和个人不得非法干预施工合同的签订和履行。第四条承发包双方签订施工合同必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。对合同范围内的工程实施建设时发包方必须具备组织协调能力承包方必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。第五条凡进行工程建设承发包双方必须在中标后的规定时限内或开工前依法签订书面施工合同并全面履行。第六条任何单位和个人不得利用合同进行违法活动不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建筑市场秩序。第七条签订施工合同必须具备以下条件:初步设计已经批准工程项目已经列入年度建设计划有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实招投标工程中标通知书已经下达。第八条签订施工合同必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”明确约定合同条款。对可能发生的问题要约定解决办法和处理原则。合同应具备以下主要内容:工程名称、地点、范围、内容工程价款及开竣工日期双方的权利义务和一般责任施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法工程质量要求、检验与验收办法合同价款调整与支付款方式材料、设备的供应方式与质量标准设计变更竣工条件与结算方式违约责任及处置办法争议解决方式安全生产防护措施。第九条发包方可以将组织、管理和协调工程建设的权力及职责委托给具备相应资质的监理单位承担。在签订监理委托合同时应明确监理单位的权限和责任并写进施工合同。施工合同赋予监理单位的权限和责任应与监理委托合同中明确的权限、责任一致。第十条承发包双方应参照国务院有关部门或省、自治区、直辖市颁发的工期定额确定相庆的施工工期以确保工程质量。没有工期定额的工程由双方协商确定合同工期。第十一条工程质量的标准和要求必须符合国家、行业或地方有关规定。对材料、设备、施工工艺和工程质量的检查与验收要求发包方应在合同中约定承包方应严格按施工合同和标准规范要求组织施工。第十二条工程价款应以定额和相应取费标准作为指导价格通过招标投标和双方协商合理确定合同价款并按合同约定对价款进行适时的调整。第十三条发包方应交全部工程发包给一个施工企业总承包签订总包合同但大型或专业复杂的工程也可分别发包给几个施工承包。承包方经征得发包方同意或在施工合同中另有约定才准将部分工程分包签订分包合同。对此承包方需在分包现场派出具有相应资质的常驻人员管理、监督分包方履行合同。对分包工程的质量、工期和分包方行为造成违反总包合同的由承包方承担责任。分包合同与总包合同发生抵触时以总包合同为准。第十四条各级政府建设行政主管部门要按照转换政府职能的要求对施工合同进行以下管理:宣传贯彻国家有关经济合同方面的法律、法规和方针政策贯彻国家制订的旗事同示范文本并组织推行和指导使用组织培训合员管理人员指导合同管理工作总结交流工作经验对施工合同签订进行审查监督检查合同履行依法处理存在的问题查处违法的行为制订签订和发行合同的考核指标并组织考核表彰先进的合同管理单位确定损失赔偿范围调解施工合同纠纷。第十五条发包方应加强施工合同的内部管理:建立管理制度向工地派驻具备相应资质的代表或聘请监理单位及具备相应资质的人员负责监控承包方履行合同。第十六条承包方应自觉把合同管理作为转换企业经营机制的工作内容加强内部管理:制订管理办法建立严格制度有专门人员负责管理向工地派驻具备相应资质、熟悉合同的管理人员。第十七条发包方须在施工合同正工签订之前将双方协商一致的合同草案送建设行政主管部门或其授权机构审查。审查的主要内容:是否有违反法律法规和违反合同签订原则的条款双方是否具备相应资质和履行合同的能力有无损害国家、社会和第三者利益的条款是否具备签订合同的必要条件合同条款是否完备、内容是否详尽准确双方驻工地代表是否具备规定的资质条件工期、质量和合同价款等条款是否符合本办法第下、第十一和第十二条的规定。第十八条建设行政主管部门或其授权机构在收到保现草案之日起日内予以审查提出意见。承发包双方应按审查意见进行修改重新报送待合同符合要求后正式签订施工合同。主管部门日内不作答复可视为该合同已符合要求双方可正式签订施工合同。合同签订之日起日内将合同文本报建设行政主管部门或其授权机构和开户银行备案。第十九条凡不签订书面合同、或不按规定输报送早查、备案手续不按建设行政主管部门或其授权机构审查意见修改文本的建设行政主管部门应责令补办有关手续或采取其他有关措施处置。第二十条在履行合同中有违反法律、法规和扰乱建筑市场秩序行为的建设行政主管部门应提出警告或依法令其停止施工或中止合同履行。发生后两种情况时当事人双方应保护好已完工程按责任各自承担保护费用。第二十一条合同签订后一方拒绝履行合同应承担违约责任。因一方违约使合同不能履行经另一方提出要求后建设行政主管部门或其授权机构可依法采取措施保证合同履行。第二十二条变更或解除合同应签订书面协议。解除合同的应在签订协议之日起日内将协议报送原备案机关。()地下室土建工程完工并报财政厅批准后甲方即支付乙方项目管理费进度款计,(人民币万元整)。对于全科合格证申请人取得全科合格证后要求变更姓名或身份证件号的考虑到数据库的一致性与安全性不予变更。全科合格证申请人可以在申请加入中国注册会计师协会或注册成为中国注册会计师时办理相关事宜。第二十三条当施工合同在履行中发生争议、纠纷双方应在努力保持施工连续、不龠工程质量受到损害的情况下按合同约定的解决方法和程序进行调解、申请仲裁或向法院起诉。第二十四条对假冒其它组织或他人名议签订施工合同或将合同用于违法活动的视情节轻重处以元以下罚款构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。第二十五条对违反第十三条规定将工程转包的或有其他扰乱建筑市场行为的处有元以下罚款。第二十六条凡违反本办法有关规定的建设行政主管部门根据情节轻得还可给予当事人以必要的警告、停业整顿、降低资质等级、收回资格证书或其他行政处分。毕业生离校后各学院应及时与招生就业处进行档案交接并履行交接手续。毕业生档案由招生就业处依据就业情况通过特快专递(或机要件)、派人送达等方式转递。第二十七条当事人对处罚决定不服的可在收到处罚通知书之日起日内向作出处罚决定的上一级机关申请复议。对复议决定不服的可在收到复议决定之日起日内向人民法院起诉。也可以直接向法院起诉。逾期不申请复议或者不向法院起诉又不服从处罚决定的由作出处分机关申请法院强制执行。第二十八条本办法由建设部解释。第二十九条各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可根据本办法制定实施办法或细则。理由:根据《企业所得税法》居民企业在中国境内设立不具有法人资格的营业机构的应当汇总(合并)计算并缴纳企业所得税。子公司作为独立法人应各自计算缴纳企业所得税。因此设立分公司可以帮助总分公司的盈亏相抵。降低应纳税所得额减少应缴企业所得税额。第三十条本办法自发布之日起施行。

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/6

工程合同管理办法

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利