首页 1上诉书

1上诉书

举报
开通vip

1上诉书1上诉书 上诉书 上诉书 一、审定原告的企业是否经过年检,如没有年检合格,则合同无效。审定原告方是否有道路建设资质和建筑资质,如无资质,则根本无权取得企业资质取费。 二(关于司法鉴定意见书的几个问题: 1(司法鉴定意见书第2页第三条鉴定依据第4项竣工图纸根本不存在,不知道法院提供的什么图纸。 2(司法鉴定意见书第2页第三条鉴定依据第6项明确指出:“原告方提供的修整路面工程量清单”。 原告方单方面提供的工程量清单,法院依据什么理由采用。并且据此进行判决。被告方不予认可。 3(司法鉴定意见书第2页第四条鉴...

1上诉书
1上诉书 上诉书 上诉书 一、审定原告的企业是否经过年检,如没有年检合格,则 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 无效。审定原告方是否有道路建设资质和建筑资质,如无资质,则根本无权取得企业资质取费。 二(关于司法鉴定 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 书的几个问题: 1(司法鉴定意见书第2页第三条鉴定依据第4项竣工图纸根本不存在,不知道法院提供的什么图纸。 2(司法鉴定意见书第2页第三条鉴定依据第6项明确指出:“原告方提供的修整路面工程量清单”。 原告方单方面提供的工程量清单,法院依据什么理由采用。并且据此进行判决。被告方不予认可。 3(司法鉴定意见书第2页第四条鉴定意见明确指出:“针对原告方提出的基础开挖争议,中卫市中级人民法院进行了补出委托,要求对塔基基坑按图纸设计的独立柱基础开挖和塔基基坑大开挖两种情况作出造价鉴定,采用那种情况下的结果最终由法院判定。” 合同明确 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 “按图纸设计工程量计算”。法院为什么提出补充委托,要求补充基坑大开挖造价鉴定。并且依据此进行判决。所做判决明显与合同不符。 法院在补充委托中已经认定图纸设计为独立柱基础开挖(小开挖),合同签订的是按照图纸计算工程量。法院却抛弃合同,按照大开挖进行判决,明显违反?合同法?。 三(关于判决书的几点问题: 1(违约责任 2012年1月12日,原告方工人因为原告方挪用被告方提供的劳务费,被告方提供的八十多万元劳务费被原告方指定的实际施工人达德胜(合同签订人)挪用不发工资,罢工到建设方中广核中宁项目部围堵,被告会同原告指定人张红兵与2012年12月15日,对农民工工资进行核实,由原告方提供资金24万元,双方共同进行了农民工工资发放。(有农民工工资发放 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 为证)。此后,原告完全停工。要求法院传唤建设方中广核及当事农民工到庭质证。 工资发放之后,被告多次催促原告继续施工,原告以没有工人为理由,推辞不干。并且扣押被告部分施工材料(地脚螺栓、基础钢筋等)不予返还,致使被 第 1 页 共 10 页 上诉书 告无法继续施工。 2013年3月5日。被告方花费51000元,从原告方赎回被扣押的施工材料。(达德胜赎回材料收据)。2013年5月4日,被告重新安排马洪宝施工队进行施工。期间达德胜带领张红兵及社会闲散人员阻挡工地施工,打伤被告方项目部人员金玉贵等人,此事被告方通知法院薛鹏飞法官,法院没有予以阻止。 以上证据明确证明,是原告方拒不施工。法院判决颠倒黑白,反而说被告通知原告停工。请中卫市中院提供被告方通知原告停工的相关证据。 2(开挖及回填 ?合同规定,按照图纸进行工程量计算,图纸规定小开挖模式,法院给鉴定机构的委托书有明确说明,被告给原告的技术交底也明确说明(见技术交底记录)。但法院无视合同约定,强行进行大开挖委托与判定。 ?合同约定的开挖与回填价格,原告对73#到93#并没有进行回填,(见中宁公证书),(此公证书提供给法院,法院拒绝接收)。被告对此提出费用扣款说明,法院为什么不对此进行判定,并且在判决书中对此事实规避。用意何在。 ?按照双方合同约定的地质名词: 砂石:挖掘机直接可以挖取 土 岩石:挖掘机不能挖取,用破碎锤或爆破 合同明确约定,“挖掘机直接可以挖取的,按图纸开挖及回填每立方米20元;挖掘机不能挖取,用破碎锤或爆破的坚硬岩石,按图纸开挖及回填每立方米95元”。原告施工部分,全部采用挖掘机直接挖取。爆破需要公安部门在场见证及相关手续,请法院和原告提供相关证据材料。被告也没有向原告提交用破碎锤施工的施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ,也没有向法院提供用破碎锤施工的相关证据。应认定为用挖掘机直接挖取。按照每立方米20元计算 ?93#-126#,原告明显回填不符合施工要求(110-500kV架空线路施工及验收规范)。被告整理需要花费费用,法院对此问题进行了规避。请进行补充审理。 ?73#-92#段,原告只进行了开挖施工,被告回填需要花费费用,法院对此问题进行了规避。请进行补充审理。 3.关于证据: ?原告 第 2 页 共 10 页 上诉书 原告没有提供任何直接的书证。 原告方合同签订人,工程实际实施人,工程款收款人为达德胜。居然判决达德胜没有关联性,对证据不予认可。 原告方证人张红兵,系原告方聘请的厂长,施工代工队长(委托书和工资证明)。所做证言居然被法院采信。 徐明仓不是关系厉害人,并且是原告请来出庭作证的。证言按图纸设计施工(见判决书),法院对证言予以认可,应该予以认可。对于徐明仓的证言,明显是有利于原告的,法庭予以认可,不利于原告的,法庭不予认可。 ?被告 关于2013年5月4日前的工程现状公证书,法院居然不予接纳。 几分证据材料,法院全部以各种理由不予认可。 提供新的证据?2012年10月5日安全技术交底记录表?,明确规定按照图纸施工。 ?要求对修路工程量进行第三方鉴定。 ?要求法院明确判决,图纸设计究竟是小开挖还是大开挖,不要规避。 4.关于修路: 修路不是工程的一部分,不是本合同规定的内容。报告方没有委托原告修路。并且所修便道大部分都是废道,与工程无关,要求法院界定如下: ?修路是否属于本合同内容,是否属于本合同诉讼范围。 ?所修道路哪部分是工程施工必须的。 ?判定与工程有关的道路是否由被告负责费用。 ?对工程施工必须的修路工程量进行第三方鉴定。 ?按照国家相关法律规定,原告没有道路施工资质,并且没有提供年检证明,只能以劳务费形式收取直接费用,法院判决的修路费是按照三级资质取费的,根本缺乏依据,根本无视国家法律法规,明显属于违法判决。 5.冬季施工: 合同约定2012年11月30日完工,原告施工能力不足,造成冬季还没有完工。所造成的费用增加是原告造成的,应当由原告负责。并且,合同约定的是综合单价,综合单价已包含为完成此项工程所需要的所有要素。所以,不能判决由 第 3 页 共 10 页 上诉书 被告增加冬季施工费。 按照国家相关法律规定,原告没有建筑施工资质,并且没有提供年检证明,只能以劳务费形式收取费用,法院判决的冬季施工费是按照三级资质取费的,根本缺乏依据,根本无视国家法律法规,明显属于违法判决。 6.关于螺栓: 预埋螺栓属于合同综合单价内,根本不能另外计费。 按照国家相关法律规定,原告没有建筑施工资质,并且没有提供年检证明,只能以劳务费形式收取直接费用,法院判决的螺栓费是按照三级资质取费的,根本缺乏依据,根本无视国家法律法规,明显属于违法判决。 7.关于质量鉴定的补充: ??2012年10月5日安全技术交底记录表?,明确规定按照图纸及技术要求施工。技术要求规定,岩石回填必须将岩石粉碎,混合三分之一的黄土回填(110-500kV架空线路施工及验收规范)。原告方直接将大块的岩石填入,造成严重后果,要求对此回填委托质检部门进行质量鉴定。并判决原告按照施工规范进行返工。 原告浇筑的混凝土,未按照冬季施工规范进行操作,未提供试块等相关试? 验报告,要求提供试块等相关试验报告并委托质检部门进行回弹试验,对混凝土的质量是否合格进行鉴定。 ?最高人民法院?关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释?第十三条规定:承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。被告方要求原告方提供施工合格证明并请求法院对原告施工的基础浇筑和回填部分是否合格进行司法鉴定。 8.关于税费: 按照国家相关法律规定,原告没有建筑施工资质,并且没有提供年检证明,只能以劳务费形式收取费用,所以双方合同约定由原告提供工资表,由被告扣除相关税费,现法院判决由原告提供完税证明,明显置合同与不顾,明显属于违法判决。 第 4 页 共 10 页 上诉书 9.关于其它开挖 10.关于竣工验收 (110-500kV架空线路施工及验收规范)及合同6.5;6.6;6.7都明确了原、被告的交接验收方法,原告于2013年1月15日闹事停工后,对工程弃之不顾,没有提供任何工程资料及移交手续,司法解释的发包人擅自使用与实际不符,现工程只是由被告方继续施工,并没有经过验收使用,电力工程的使用是指带点运行。所以不应视为嘎达公司已完工工程符合质量要求。 四、合同7.1明确约定,本工程工程款在完工后按设计图纸工程量结算为准。法院判决完全不依照合同约定的设计图纸工程量计算,强烈要求按照合同执行,不能抛弃法律进行判决。 五、追加宁夏华恒信为第二被告 ?原告中卫市嘎达云洲矿业有限公司系没有道路施工资质,没有建筑施工资质,宁夏华恒信工程造价咨询有限公司无视以上事实,在司法鉴定中为原告套用资质取费,违法司法鉴定,应承担被告的损失。 ?合同明确约定,“挖掘机直接可以挖取的,按图纸开挖及回填每立方米20元;挖掘机不能挖取,用破碎锤或爆破的坚硬岩石,按图纸开挖及回填每立方米95元”。原告施工部分,全部采用挖掘机直接挖取。原告用挖掘机直接挖取,应按照每立方米20元计算,宁夏华恒信工程造价咨询有限公司无视以上合同约定,直接以95元计价,违法司法鉴定,应承担被告的损失。 ?宁夏华恒信工程造价咨询有限公司无视司法鉴定公正公平的原则,合同约定按照图纸计算工程量,但宁夏华恒信工程造价咨询有限公司应法院要求,进行所谓的大开挖计价,违法司法鉴定,应承担被告的损失。 ?宁夏华恒信工程造价咨询有限公司无视司法鉴定公正公平的原则,故意忽略73#-92#只开挖未回填的事实,未对回填作出扣款司法鉴定,违法司法鉴定,应承担被告的损失。 ? 第 5 页 共 10 页 上诉书 六、其它请求: 为了体现法院的阳光执法,请求法院同意被告方将此案件及相关证据公布给新闻媒体和各网络、论坛。 下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下,不需要的朋友可以下载后编辑删除~~谢谢~~ 出路出路,走出去才有路 第 6 页 共 10 页 上诉书 “出路出路,走出去才有路。”这是我妈常说的一句话,每当我面临困难及有畏难情绪的时候,我妈就用这句话来鼓励我。 很多人有一样的困惑和吐槽,比如在自己的小家乡多么压抑,感觉自己的一生不甘心这样度过,自己的工作多么不满意,不知道该离开还是拔地而起去反击。你问我,我也不知道你应该怎么选择,人生都是自己的,谁也无法代替你做怎样的选择。 有一个和我熟识的快递员,我之前与他合作了三年。最开始合作的时候,他负责收件和送件,我搬家的时候,他帮我安排过两次公司的面包车,有时候他送件会顺路把我塞在他的三蹦子里当货物送回我家。他时常跟我提起在老家农村种地的生活,以及进城之前父母的担忧及村里人为他描绘的可怕的城里人的世界。那时候的他,工资不高、工作辛苦、老婆怀孕、孩子马上就要出生了,住在北京很郊区的地方。 一定有很多人想说:“这还在北京混个什么劲儿啊~”但他每天都乐呵呵的,就算把快递送错了也乐呵呵的。某天,他突然递给我一堆其他公司的快递单跟我说:“我开了家快递公司,你看得上我就用我家的吧。”我有点惊愕,有一种“哎呦喂,张老板好,今天还能三蹦子顺我吗”的感慨。之后我却很少见他来,我以为是他孩子出生了休假去了。再然后,我就只能见到单子见不到他了。 某天,我问起他们公司的快递员,小伙子说老板去上海了,在上海开了家新公司。我很杞人忧天地问他:“那上海的市场不激烈吗,新快递怎么驻足啊~”小伙子嘿嘿一笑说:“我们老板肯定有办法呗~他都过去好几个月了,据说干得很不错呢~”“那老婆孩子呢,孩子不是刚生还很小吗,”“过去了,一起去上海了~” 那个瞬间,我回头看了一眼办公室里坐着的各种愁眉苦脸的同事,并且举起手机黑屏幕照了一下我自己的脸,一股“人生已经如此的艰难,有些事情就不要拆穿”的气息冉冉升起。并不是说都跳槽出去开公司才厉害,在公司瞪着眼睛看屏幕就是没发展,我是想说,只有勇气才能让自己作出改变。 我们每个人都觉得自己越活越内向,越来越自闭,越长大越孤单,以至于滋生了“换个新环境,我这种性格估计也不会跟其他人相处融洽,所以还是待着忍忍凑合过算了”的思想感情。与其说自己自闭,其实就是懒,不想突破自己好不容易建立起来的安全区域。于是大家都活在了对别人的羡慕嫉妒恨与吐槽抱怨生活不得志中,搞得刚毕业的学生都活得跟30岁一样。 《拒绝平庸》里有一句话:很多时候我们为什么嫉妒别人的成功,正是因为知道做成一件事不容易又不愿意去做,然后又对自己的懒惰和无能产生愤怒,只能靠嫉妒和诋毁来平衡。 其实走出去不一定非要走到什么地方去,而是更强调改变自己不满意的现状。有人问我那你常说要坚持,天天跑出去怎么坚持,其实要坚持的是一种信仰,而不是一个地方,如果你觉得一个地方让你活得特别难受,工作得特别憋屈,除了吐槽和压抑没别的想法,那就要 第 7 页 共 10 页 上诉书 考虑走出去。就像歌词里说的:“梦想失败了,那就换一个梦想。”不能说外面都是大好前程,但肯定你会认识新的人,有新的机会,甚至改头换面重新做人。 很多人觉得在一个公司做不下去了,需要思考下是不是自己能力有问题。职场上的合适不合适,有很多可能性和干扰因素,不仅仅是能力的事,谁说他在这里干不好,去别的地方也不行呢,想想,真的是这样,职场上总能见到在一个地方呆不下去而在另一个地方就如鱼得水的人。有时候走出去不仅仅是找到新机会,更重要的是找到合适自己的位置,树立起人生新的自信与欢乐。 别在同一个地方折磨自己太久,别跟自己长时间过不去。出路出路,走出去了都是路。 说给昨天的今天的明天的我们自己 如果有来生,要做一棵树,站成永恒,没有悲欢的姿势。一半在尘土里安详,一半的风力飞扬,一半洒落阴凉,一半沐浴阳光。如果有来生,要做一只飞鸟,飞越永恒,没有迷途的苦恼。东方有火红的希望,南方有温暖的巢床,向西逐退残阳,向北唤醒芬芳。 __三毛?《说给自己听》 我们都已走过了昨天。如果,我们都希望有这样一个如果,能够让一切重新来过,回到最初,抛弃悲伤,丢掉包袱,去完成在心中蕴藏已久的梦想,带上年少时不羁的血性,独自一人乘坐火车去遥远陌生的地方遇见另一个自己。如果还有如果,一切是否还会走到现在的地步,37度的体温,身上的每一个的疤痕都是昨天的一个的一个故事。看着电影、电视或小说里某些情节和片段,我也幻想着抛弃现在的工作,义无返顾的背起行囊去远方。昨天,我真的这样想过,直到现在,这样的幻想不止一次的出现在脑海里,可是最终还是只在心中去了远方。 谁年轻的时候没有迷茫过,最终我们也没有缺胳膊少腿,就算带来了满身的伤痕,那又能怎样,就算是无理取闹,也要跟自己说句你是对的。这就是我们大致相似却又不相同的昨天。昨天,那场没有看完的电影,没有听完的歌曲,没有写完的日志,没有来一场说走就走的旅行…这些,都已风尘仆仆的定格在了我们的昨天。今天,还在依旧鲜活的闪亮登场。人 第 8 页 共 10 页 上诉书 生没有如果,也无法重来,人生就是每天都在上映着没有彩排的现场直播。努力投入到今天的角色中,全情搏一个无悔的我们的明天。哪怕明天,我知道会有悲伤,我也要积极面对。有时候坚强,是我们根本别无选择的选择。 明天,明天近在咫尺,也远在天涯。因为人生充满了变数,所以,于世人而言,明天永远是谜,是未知。时光从来都不会为任何人停留,不管今天你是春风得意,还是怀才不遇;不管今天你是一帆风顺,还是举步维艰;不管今天你是逍遥自在,还是身受束缚;不关今天你是富甲一方,还是一无所有,明天,已在路上,正向我们走来。 颓废者,会让幸福悄然远走;堕落者,会让美好戛然止步。成败不过一步之遥,同样的际遇,不一样的面对和处置,最后会有不一样的明天和结局。千里之行始于足下,明天是平淡还是出彩,是成功还是失败,都取决于你今天的选择和行动。你若盛开,清风自来。你若付出,必有收获。生活茶,品过才知甘苦;人生路,走过才知深浅,明天的一切都有待于我们的铺陈。毋庸置疑,唯有今天的耕耘才能换来明天的馈赠。 亲爱的朋友们,今天幸福不代表明天美好,今天失意不代表明天失败,人一定要经得起生活的考验,努力做事,从容做人,宠辱不惊。“海纳百川,有容乃大,壁立千仞,无欲则刚”。面对生活,不言弃,走过今天的崎岖,也许就能迎来明天的顺利;走过今天的风雨,也许就能迎来明天的晴朗;走过今天的挫败,也许就能迎来明天的辉煌。 人生里喜忧参半,生命中得失并存。纵然风沙肆虐,白杨依然选择挺立;纵然瞬间一现,昙花依然选择绽放。“虚心竹有低头叶,傲骨梅无仰面花”,为了明天,别在享福中丢了追求,别在落难时丢了自尊,别在迷茫中丢了自信。 明天是一片待垦的荒原,努力者会让它生机勃勃、美丽如画。明天,是没有尽头的时间隧道,若要明天会更好,今天的我们就必须全力以赴。哪怕自己只是尘埃里的一朵小花,也请选择做最美的绽放。不管身在何处,我们,都要把最美的诗篇写在今天留在明天,把潇洒的身影印在世界拉长在地平线。 这就是我想说给昨天的、今天的和明天的我自己的话,而且我也希望我的朋友们可以和我一起分享。然后我们一起卯足了劲儿,珍藏昨天、珍惜今天、珍重明天~我们风雨兼程、我们寒暑无休,我们且行且坚定且努力且珍惜~ 冰心在她的散文中说过“今生如果美好,我又何求来世,今生若不美好,我又何求来生。” 童年的我老是被重男轻女的爸爸严厉的指责和打骂,连住在我家的邻居看到我被打骂都看不下去,还有,就是我爸爸宠着我的弟弟,很冷淡的对待我。 到了成年了,父母下岗了,父亲没有工作,母亲偷渡到法国,给在法国的中国家庭当保姆,本来是条件好了点,不幸又降临到我身上。我因为恋爱原因,我竟然疯了。送到了精神病医院住了1个半月的院。 面对人生我绝望了,不知道未来的路如何行走,看着路人的嫌 第 9 页 共 10 页 上诉书 弃眼光,和无意中说的“神经病”三个字,我死的心都有了。天天在家吃了睡,睡了吃。有天我一个亲戚叫我去外地打工,我父亲叫我去了,结果,我又出了问题了。我神经病发作,从摩托车上摔下来,又送到医院去,住了半个月的院,又从外地拖回了家中。第二次病发了,我又在神经病院住了1个半月的医院。 出院后,我就在想自己人生的路应该怎么走了, 我依然参加了成人高考,考取了英文系,读了2年的英文,过了四,六级。母亲给的钱,自己读的书。那年我毕业才24岁,有了大专文凭了,自己找了份工作。有工作了谈恋爱应该可以吧。于是,我每谈恋爱都告诉他我有病的事,不是吓的手机关机,就是吓的人失踪,没人踪影。偶尔,有个对你的好的吧,自己又看不上。 一下都30了,工作换了N个,男朋友也谈了N个,有次在保险公司上班,碰到个单身的客户,和他在一起后,怀孕结婚了,本以为挺幸福的。谁知,天有不测风云,我结婚当天发疯了,在婚宴上,他脸面丢尽了,把小孩打掉了,和我离婚。于是,我又送进了神经病医院。 出院后,我任然是积极向上的,找了份工作,准备读法律课程。谁知,书读多了我又送到神经病医院去了,总共在医院住了4次院。 我任然没有向老天低头,在我一个亲戚的公司当文案。我原本没机会的,听说是她们可怜我,照顾我,我才进来的。没想到是叫我写写微信,写写公司的会议稿件。这么一写,他们都说我很有才情,就这样留在了公司。 是呀,每个人的人生都是一个故事,每一个人的故事都是独一无二的,我老是记得一句话,上帝给自己关了扇门,总会留扇开着的窗户。每当自己痛苦的时候就告诉自己,忍受住苍天的考验,发疯的时候告诉自己,我是在充电休息,工作压力逼的自己要辞职的时候,告诉自己下份工作会做的更好。每当自己被人家谩骂的时候,笑着告诉自己,有什么关系,有病我一样坚强。 能支撑我走到现在,没有走上绝路的,出了自己的自强自立。还有就是社会上的关爱。 在医院的时候,医生和护士的细心照顾,让我的病情好转的很快,她们说我病是病了,但是,人还是很清醒的,可以和他们正常沟通。在工作的时候,老板和同事都对我很关照,前辈的教导和老板的叮咛,每天都不绝于耳。在感情上,有很多男士主动追求,目前,就有一位对我很好。 我还年轻,没什么人生感悟,只是写出自己的经历,勉励自己,以后再有困难,再发病送医院,我也不害怕。未来的路还长着呢,我将继续坚强,用毅力战胜病魔,用笑容面对人生的不如意,用乐观的态度接受命运的挑战,用真心真意来对待爱自己的人。 第 10 页 共 10 页
本文档为【1上诉书】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_531654
暂无简介~
格式:doc
大小:29KB
软件:Word
页数:0
分类:企业经营
上传时间:2018-10-27
浏览量:9