班组内部合作协议
总领班:
班组:
经总领班与班组双方友好协商,总领班将承包的贵州海鑫房地产开发有限公司签订龙里水桥养生度假中心土石平场工程给平场班组施工,协商如下:
一、工程概况:
1、工程名称:龙里县水桥养生度假中心
2、工程地点:龙里县三林路龙里养生度假中心
3、施工方式:包干约定价平场及工程资料、进度、预结算整理报送。
4、施工内容:土石爆破、开挖、装车、运输等工程。
5、计算方式:按实际发生工程量计算。
二、施工计价
1、土石综合单价(爆破部分)70元/立方米(税后价)。含运距14公里(每超出一公里增加运输费用2元,倒土费用总领班承担)。
2、土石综合单价(机械凿部分)90元/立方米(税后价)。含运距14公里(运输每超出一公里增加运输费用2元,倒土费用总领班承担)。
3、以上单价含人工费、材料费、机械费、运输费、设备进出场费、搭建临时设施费、水电费、现场安全设施费,管理费等。
4、弃土场由甲方指定并负责费用。
三、工期要求
班组必须按业主方下达的施工竣工节点日期保质保量完成任务。如班组不能按期完成工作计划,一切损失及业主处罚由班组承担。如不可抗拒因素影响工期必须班组向总领班提出
书
关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf
面情况说明工期顺延。
四、质量要求
班组必须按照业主单位及监理单位要求严格控制施工质量、安全,确保工程合格。如班组造成工程不合格返工处理及业主单位的罚款、赔偿等由班组自行承担。
五、工程价款结算与拨付方式
1、经双方协商一致,工程款支付按月进度80%滚动支付,乙方每月25日报进度给甲方,甲方收到书面进度后7个工作日支付进度款项,尾款工程结束验收后30日内支付完毕。
2、若甲方不能按时支付工程款,甲方按银行同期贷款最高利率的4倍支付乙方资金占用费,时间按产值月报时间。由于甲方资金未按时付款造成民工停工闹事,由甲方解决。
六、拖延工期
总领班安排工程量,班组到期不能完工,总领班发出书面通知。如班组不及时整改,追赶工期,总领班有权安排其施工班组进行抢工。所产生费用由班组承担,给总领班带来不良影响及经济损失由班组自行承担(不可抗拒原因除外)。
七、其它要求
1、施工过程中,总领班、班组双方应积极配合确保工程顺利完工,协商好本工程所有签证资料及结算资料。
2、班组必须服从总领班的管理、调动,否则造成的一切损失由班组自行负责。
3、班组进场施工后,除注释炸材费增长百分之十以内,不得以任何理由向总领班提出加价。如超出百分之十以外,双方合理协商价格,如因班组原因造成停工,总领班有权安排其他班组进场施工,之前班组已完成的部分工程量按80%结算,付款时间仍按之前方式支付。
4、因总领班原因造成停工,三天以上(含三天),造成机械停滞,挖机
每台每天1500元计算,民工按每人每天200元计算并工期相应顺延。如需停工甲方提前一天通知。(因遇到不可抗力行为停工除外)。
5、爆破手续办理产生的费用,开挖的方量10万方以上班组自行承担,反之总领班承担。
6、施工期间运输涉及城管、路政、交警由班组自己协调。如有炮损问题,业主方有义务配合班组合理协调解决。
7、班组进场7天承诺借款10万元给总领班作为工程质保金,平场工程一半后无息全额归还。
九、安全要求
1、班组必须严格按业主方、监理单位要求进行施工。参与施工的人员购买工伤保险方可入场施工。
2、班组施工期间造成的一切安全责任,由班组自行承担。
3、爆破产生的飞沙走石、振动造成的赔偿由班组自行承担。
十、本协议未尽事宜,经总领班与班组进行协议签订补充之日起生效。总领班、班组应共同遵守。本协议产生争议时双方协商解决,协商不妥时可向项目所在地法院提起诉讼。本协议一式两份,双方各执一份为据。
总领班:班组:
代表(签章)代表(签章)
年月日年月日
浙公网安备 33021202002483