下载

1下载券

加入VIP
  • 专属下载券
  • 上传内容扩展
  • 资料优先审核
  • 免费资料无限下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 投标文件

投标文件.doc

投标文件

MS~黑羽-雷斧
2012-05-31 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《投标文件doc》,可适用于经济金融领域

(项目名称)标段施工招标投标文件投标人:(盖单位章)年月日投标文件格式说明:()《标准施工招标文件》第五章工程量清单之工程量清单表、计日工表、暂估价表、投标报价汇总表、工程量清单单价分析表的内容供招标人编制招标文件时参考。()“(盖单位章)”的下划线上填写单位全称(法定名称)在单位全称上加盖单位章单位全称应与单位章一致。“盖章”参见“第二章投标人须知前附表”之“签字、盖章要求”。()投标人参加投标可以由法定代表人亲自进行也可由其授权的委托代理人进行。法定代表人亲自参加投标而不委托代理人投标的应按“二、法定代表人身份证明”的格式和要求由投标人单位出具证明投标人在编制投标文件时应删除投标文件格式“法定代表人或其委托代理人(签字)”中的“或其委托代理人”由法定代表人签字。委托代理人投标的应按“二、授权委托书”的格式和要求由法定代表人签署授权委托书并附有关证明投标人在编制投标文件时应删除投标文件格式“法定代表人或其委托代理人(签字)”中的“法定代表人或其”由委托代理人签字。(项目名称)标段施工招标投标文件投标人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日目录一、投标函及投标函附录…………………………………………………………………………………二、法定代表人身份证明……………………………………………………………………………………三、授权委托书………………………………………………………………………………………………四、投标保证金………………………………………………………………………………………………五、已标价工程量清单………………………………………………………………………………………六、项目管理机构……………………………………………………………………………………………七、拟分包项目情况表………………………………………………………………………………………八、资格审查资料……………………………………………………………………………………………一、投标函及投标函附录(一)投标函(招标人名称):.我方已仔细研究了(项目名称)标段施工招标文件的全部内容愿意以人民币(大写)元(¥)的投标总报价工期日历天按合同约定实施和完成承包工程修补工程中的任何缺陷工程质量达到。.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。.随同本投标函提交投标保证金一份金额为人民币(大写)元(¥)。.如我方中标:()我方承诺在收到中标通知书后在中标通知书规定的期限内与你方按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。()随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。()我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。()我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。.我方在此声明所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确且不存在第二章“投标人须知”第项规定的任何一种情形。.(其他补充说明)。投标人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:网址:电话:传真:邮政编码:年月日(三)投标函附录序号条款名称约定内容备注项目经理姓名:工期天数:日历天工程质量标准合格是否接受招标文件中的合同条款是二、法定代表人身份证明说明:法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。投标人名称:单位性质:地址:成立时间:年月日经营期限:姓名:职务:联系电话:(固定电话)(移动电话)系(投标人名称)的法定代表人。特此证明。附:法定代表人身份证复印件投标人:(盖单位章)年月日三、授权委托书说明:法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人现委托(或委托本单位人员)(姓名)为我方代理人。代理人根据授权以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜(向有关行政监督部门投诉另行授权)其法律后果由我方承担。委托期限:。代理人无转委托权。附:()法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件()委托代理人身份证复印件()委托代理人身份证复印件、养老保险复印件投标人:(盖单位章)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)联系电话:(固定电话)(移动电话)年月日四、投标保证金收据(复印件)及基本账户承诺函(一)投标保证金收据复印件(二)基本账户承诺函本投标人自愿参加(项目名称)标段施工的投标并按招标文件要求交纳投标保证金。本投标人承诺所交纳投标保证金是从本公司基本账户以转账方式交纳的若有虚假由此引起的一切责任均由我公司承担。投标人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日五、已标价工程量清单六、项目管理机构(一)项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险(二)主要人员简历表“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师证复印件管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书等证明资料复印件技术负责人应附职称证复印件其他主要人员应附职称证或执业证或上岗证书复印件。姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话七、拟分包项目情况表分包人名称地址法定代表人电话营业执照号码资质等级拟分包的工程项目主要内容预计造价(万元)已经做过的类似工程八、资格审查资料(一)投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数:企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注(二)近年财务状况表()投标人基本账户开户银行情况开户银行名称:地址:电话:联系人及职务:传真:电传:()近年每年的资产负债情况财务状况(单位)年度年年年、总资产、流动资产、总负债、流动负债、税前利润、税后利润、资产负债率注:财务状况应附投标人近三年()经过审计的财务报告复印件应包括三表(资产负债表、利润表和现金流量表)。(三)近年完成的类似项目情况表说明:()投标人应提供近年(一般限定在年以内)已完成的类似项目情况。()类似项目是依法必须招标的项目应同时附中标通知书复印件和合同协议书复印件非依法必须招标的项目可只附合同协议书复印件。项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注(四)正在施工的和新承接的项目情况表说明:其中依法必须招标的项目应同时附中标通知书复印件和合同协议书复印件非依法必须招标的项目可只附合同协议书复印件。项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注(五)近三年发生的诉讼及仲裁情况说明:()诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。()诉讼包括民事诉讼和行政诉讼仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构由仲裁机构以第三者的身份进行裁决。()如近三年没有发生的诉讼及仲裁情况投标人在编制投标文件时删除表格另声明:“经本投标人认真核查本投标人近三年没有发生的诉讼及仲裁情况如不实构成虚假自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”序号案由双方当事人名称处理结果或进展情况……注:()“案由”是事情的原由、名称、由来当事人争议法律关系的类别或诉讼仲裁情况的内容提要。如“工程款结算纠纷”。()“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告(申请人)、被告(被申请人)或第三人的单位名称。()诉讼、仲裁已有处理结果的应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件还没有处理结果应说明进展情况如某某人民法院于某年某月某日已经受理。(六)近三年在招投标和合同履行过程中被处理处罚情况说明:()被处理处罚是指行政监督部门依职权对投标人已经作出的处理(通报)、处罚。()被处理处罚的应附行政监督部门处理处罚文书复印件。()如近三年没有发生在招投标和合同履行过程中被处理处罚情况投标人在编制投标文件时删除表格另声明:“经本投标人认真核查本投标人近三年没有发生在招投标和合同履行过程中被处理处罚情况如不实构成虚假自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”序号案由处理处罚机关、文号处理处罚情况……(七)近三年向招投标行政监督部门提起的投诉情况说明:()按照《招标投标法》的规定投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。按照有关规定任何单位和个人都可对包括招投标在内的违法违规问题反映情况有关部门依职权进行查处。本项情况调查表只针对投标人和其他利害关系人依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局令年第号)提起的投诉。()如近三年没有发生投标人向招投标行政监督部门投诉投标人在编制投标文件时删除表格另声明:“经本投标人认真核查本投标人近三年在招投标活动中没有发生过向招投标行政监督部门投诉的情况如不实构成虚假自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”序号投诉事由受理机关处理结果或进展情况……注:投诉已有处理结果的应附投诉处理结果的文书复印件还没有处理结果应说明进展情况如某某机关于某年某月某日已经受理。

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

评分:

/21

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利