网架制作安装合同
合同编号：
发包方（甲方）：陕西建工集团设备安装工程有限公司*******项目部
承包方（乙方）： 山东高工建设有限公司************************
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1、 工程名称： 。
2、 网架工程边长： 米；网架结构建筑面积： 平方米。
第二条 工程承包范围
一、承包范围：网架构件的材料、加工制作、安装，钢构件刷中灰防腐漆两道、中灰面漆一道。
第三条 工程造价与支付
一、合同价款：金额（大写）： 壹拾叁万元 元 ， ￥： 130000 元。
2、 工程款支付：
1、 合同生效后二日内，发包方支付合同总价的 60 %的备料款，计人民币 78000 元。
2、 网架材料进场后二日内，发包方支付合同总价的 25%的进度款，计人民币 32000 元。
3、 网架工程完工并验收合格后七日内，发包方支付工程总造价的 10 %的进度款，计人民币 13500 万元。
4、保修金为合同总价的 5 %，保修期限为 一 年。保修期满后15天内一次性支付。
第四条 工程结算
一、本合同追加合同价款约定：
1、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行；
2、合同报价单中无相同单价的，按甲方确认的追加价款执行。
3、合同报价单中无相同单价，甲方又不确认追加价款的，按国家现行费用定额和计价方法执行。
二、本工程结算方式按下列第 1 项执行。
1、本合同价款为固定价，甲乙双方执行合同包干价款，不另行结算。
2、按双方约定的工程单价乘竣工后的实际工程量+工程签证进行结算。
3、按双方约定的合同总价+工程签证进行结算。
三、发包方不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包方可停止施工，待发包方支付后恢复施工，停工期间损失由发包方承担，工期顺延。因不按合同付款导致合同终止的，由发包方承担违约责任。
四、承包方应于工程竣工验收合格后或视为合格后14日内向发包方提交工程结算
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
及结算资料。发包方自收到承包方的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见，期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。如工程造价为固定合同价款，则无需发包方确认。
五、追加工程款、费用、赔款，如已经发包方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确认的，由发包方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认。
六、发包方与承包方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定。
七、其他事项：
1、按国家税务总局《国税发（2002）117号文》规定，本合同特明确：工程造价中20 %为建筑业劳务价款（安装费），计 万元。
2、本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的定作，涉及该部份的款项的税金由承包方在其住所地纳税，并由承包方按定作合同的规定开具相关货物销售增值税发票。
3、本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，由承包方在安装工程所在地（或承包方住所地）缴纳营业税，并开具相应建筑业发票。
第五条 工地代表、项目经理、监理
一、发包方工地代表
1、发包方派驻施工现场的代表称为工程师。工程师为发包方履行本合同的代表人。
2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及
会议纪要
会议纪要模板下载会议纪要模板 下载会议纪要范文及格式免费下载会议纪要模板 免费下载会议纪要 模板下载
等，一经工程师签字即对双方具有法律约束力。
4、发包方派驻工地的工程师为 2 名。姓名为：穆冠华、石广平 。
二、承包方项目经理
1、承包方派驻工地现埸的代表称为项目经理。其权力限于现埸安装施工的指挥和协调，无缔约权。
2、承包方派驻工地的项目经理姓名为： 彭伯远、孙启淦 。
三、工程监理
1、本合同有 淄川般龙建设项目管理 监理公司进行监理。监理公司委派 于水清 为现埸监理工程师。
2、监理工程师的职权与发包方委派的工程师相同，除非发包方有特别限制，但应书面通知承包方。
第六条 施工准备
一、承包方的施工准备工作
1、合同签订、
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
图纸经会审确定后，承包方即应组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。
2、编制施工组织设计文件和施工
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
；制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进埸计划。
二、发包方的施工准备工作：
1、接通施工现埸施工用水源及照明和动力电源，包括水表、电表、配电箱配置，以能满足用水用电的需要；施工埸地平整压实，可承载吊装作业和堆放钢构件；拆除现埸和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。以上工作概括为“三通一平”，发包方保证符合进埸施工的条件，并承担前述工作的费用，其中水电费由承包方负责。
2、协助承包方办理建筑企业异地许可证等证件。
3、发包方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向承包方发出进埸施工的书面通知。
第七条 工程期限及顺延
一、工期组成及实际起止时间按以下计算：
1、制作及施工准备期为 10 天，从发包方支付定金至承包方构件制作已具备发运安装条件，向发包方发出进埸安装通知日止。
2、施工工期为 20 天，从承包方接到发包方书面进埸施工通知、对埋件复测合格交接后的第 2 日起至工程完工，发包方接到承包方竣工验收报告日止。
二、工期顺延：施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：
1、进埸后，发现工地现埸不具备进埸施工条件、工期顺延至具备进埸施工条件时。
2、发包方提出设计变更，导致工程量增加或已完工程返工或已制作构件重新制作，工期相应顺延；
3、一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计
5、未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时；
8、合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
第八条 材料、设备供应
一、本工程材料采购和设备供应按以下办法执行：
乙方负责材料采购
。
二、材料检测检验，费用由甲方承担
第九条 安全施工
一、承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。
二、发包方应对其派驻在施工埸地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因发包方原因导致的安全事故，由发包方承担责任及发生的费用。
三、承包方在进埸施工前应组织全体施工人员进行安全
培训
焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载
，未经教育培训不得上岗作业。
四、发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包方应按有关规定立即报告有关部门并通知工程师。同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。
第十条 工程质量
1、承包方必须严格按施工图设计和说明文件以及国家有关钢结构、网架的规范、规程的具体要求进行施工。
2、承包方在施工中应自觉接受发包方工程师及监理的质量监督，随时接受工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
3、自工程竣工验收合格日起，承包方对工程承担保修责任。
第十一条 工程验收
一、网架埋件由发包方验收合格后，在承包方进埸施工前交由承包方复验。
二、发包方负责预埋钢 ，承包方负责钢板的材料、制作、焊接等，并保证焊接质量。
三、最终验收：网架工程完工后，发包方应自收到承包方提交的验收竣工资料之日起 7 日内组织验收。验收结果分别按以下处理：
1、验收合格的，发包方、承包方签字确认。实际竣工日期为承包方向发包方提交竣工验收报告日。
2、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完毕并经发包方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。
3、验收不符合合同要求的，由发包方、承包方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。承包方在修改期限完成修改后通知发包方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间应计入承包方的施工时间。
4、发包方在收到承包方的竣工验收报告或再次验收报告后 14 日内不组织验收或组织验收后 7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，发包方应按合同约定支付工程尾款。
四、工程未经竣工验收或验收不合格的，发包方不得使用。如果使用则视为工程合格，有关质量等问题由发包方承担责任。
第十二条 奖励和违约责任
一、奖励
1、工程经验收获 奖时，发包方一次性奖励承包方 万元。
2、工程提前完工，每提前一天发包方奖励承包方 元。
二、承包方的违约责任
1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。
2、因承包方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的，其工期逾期的违约责任为每天按工程总造价的 0.2‰ 计算赔偿发包方的损失；但赔偿额不超过合同总价的2%。发包人对工期逾期的索赔应在工程竣工后30日内提出。
三、发包人的违约责任
1、未按合同约定支付工程款，按 2% 支付违约金，工期顺延。造成承包方停工、窝工的，赔偿损失。工程中途停建、缓建或由于发包人要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。
2、工程验收合格后，发包方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的 20% 偿付违约金。
第十三条 其他约定
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下第 2 种方式解决：
1、提交 淄博市 仲裁委员会仲裁；
2、依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 附 则
一、本合同一式 四 份，双方代表在合同上签字并盖单位公章（或合同章）后生效。合同文本发包方执二 份，承包方执二 份。
二、本合同附件共 份，发包方和承包方在上盖章后生效。
三、在合同履行中经双方协商一致可订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。
四、本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。
发包方（全称）
（盖章）
法定代表人（签章）
委托代理人（签章）
单位地址：
开户银行：
帐 号：
电 话：
传 真：
签订日期： 年 月 日
承包方（全称）
（盖章）
法定代表人（签章）
委托代理人（签章）
单位地址：
开户银行：
帐 号：
电 话：
传 真：
签订日期： 年 月 日
PAGE
1
浙公网安备 33021202002483