加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 2008清单计价规范

2008清单计价规范.pdf

2008清单计价规范

多幅缩短
2012-03-02 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《2008清单计价规范pdf》,可适用于经济金融领域

中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范CodeofvaluationwithbillquantityofconstructionworksGB主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:年月日中国计划出版社北京中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范GB☆中华人民共和国住房和城乡建设部主编中国计划出版社出版(地址:北京市西城区木樨地北里甲号国宏大厦C座层)(邮政编码:电话:)新华书店北京发行所发行三河富华印刷包装有限公司印刷×毫米l/印张千字年月第l版年月第l次印刷印数l册☆统一书号:·定价:元中华人民共和国住房和城乡建设部公告第号关于发布国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的公告现批准《建设工程工程量清单计价规范》为国家标准编号为GB自年月日起实施。其中第l、、、、、、、、、、、、、、条为强制性条文必须严格执行。原《建设工程工程量清单计价规范》GB同时废止。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国住房和城乡建设部二八年七月九日前言本规范是根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》等法律以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释号)按照我国工程造价管理改革的总体目标本着国家宏观调控、市场竞争形成价格的原则制定的。本规范总结了《建设工程工程量清单计价规范》GB实施以来的经验针对执行中存在的问题特别是清理拖欠工程款工作中普遍反映的在工程实施阶段中有关工程价款调整、支付、结算等方面缺乏依据的问题主要修订了原规范正文中不尽合理、可操作性不强的条款及表格格式特别增加了采用工程量清单计价如何编制工程量清单和招标控制价、投标报价、合同价款约定以及工程计量与价款支付、工程价款调整、索赔、竣工结算、工程计价争议处理等内容并增加了条文说明。原规范的附录A~E除个别调整外基本没有修改。原由局部修订增加的附录F此次修订一并纳入规范中。本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和强制性条文的解释。部标准定额研究所负责具体技术内容的解释。为了提高规范质量请各单位在执行中注意积累资料总结经验如发现需要修改和补充之处请将意见和有关资料寄住房和城乡建设部标准定额司(北京三里河路九号邮政编码)供以后修订时参考。修订本规范的主编单位、参编单位和编制组成员:主编单位:住房和城乡建设部标准定额研究所四川省建设工程造价管理总站参编单位:广东省建设工程造价管理总站河北省建设工程造价管理总站编制组成员:王海宏谢洪学吴松胡晓丽吴佐民文代安赖铭华金春平周明科李艳海住房和城乡建设部标准定额司二八年七月目录总则…………………………………………………………………………………………()术语…………………………………………………………………………………………()工程量清单编制……………………………………………………………………………()一般规定……………………………………………………………………………()分部分项工程量清单………………………………………………………………()措施项目清单………………………………………………………………………()其他项目清单………………………………………………………………………()规费项目清单………………………………………………………………………()税金项目清单………………………………………………………………………()工程量清单计价……………………………………………………………………………()一般规定……………………………………………………………………………()招标控制价…………………………………………………………………………()投标价………………………………………………………………………………()工程合同价款的约定………………………………………………………………()工程计量与价款支付…………………………………………………………………()索赔与现场签证……………………………………………………………………()工程价款调整………………………………………………………………………()竣工结算……………………………………………………………………………()工程计价争议处理…………………………………………………………………()工程量清单计价表格………………………………………………………………………()计价表格组成………………………………………………………………………()计价表格使用规定…………………………………………………………………()附录A建筑工程工程量清单项目及计算规则……………………………………………()一、实体项目………………………………………………………………………………()A土(石)方工程………………………………………………………………………()A桩与地基基础工程…………………………………………………………………()A砌筑工程……………………………………………………………………………()A混凝土及钢筋混凝土工程…………………………………………………………()A厂库房大门、特种门、木结构工程…………………………………………………()A金属结构工程………………………………………………………………………()A屋面及防水工程……………………………………………………………………()A防腐、隔热、保温工程……………………………………………………………()二、措施项目…………………………………………………………………………………()附录B装饰装修工程工程量清单项目及计算规则………………………………………()一、实体项目………………………………………………………………………………()B楼地面工程…………………………………………………………………………()B墙、柱面工程………………………………………………………………………()B天棚工程……………………………………………………………………………()B门窗工程……………………………………………………………………………()B油漆、涂料、裱糊工程……………………………………………………………()B其他工程……………………………………………………………………………()二、措施项目………………………………………………………………………………()附录C安装工程工程量清单项目及计算规则……………………………………………()一、实体项目………………………………………………………………………………()C机械设备安装工程………………………………………………………………()C电气设备安装工程………………………………………………………………(l)C热力设备安装工程………………………………………………………………()C炉窑砌筑工程……………………………………………………………………(l)C静置设备与工艺金属结构制作安装工程………………………………………()C工业管道工程……………………………………………………………………(l)C消防工程…………………………………………………………………………(l)C给排水、采暖、燃气工程…………………………………………………………(l)C通风空调工程……………………………………………………………………(l)C自动化控制仪表安装工程………………………………………………………()C通信设备及线路工程……………………………………………………………()c建筑智能化系统设备安装工程…………………………………………………()C长距离输送管道工程……………………………………………………………()二、措施项目………………………………………………………………………………()附录D市政工程工程量清单项目及计算规则……………………………………………()一、实体项目………………………………………………………………………………()D土石方工程………………………………………………………………………()D道路工程…………………………………………………………………………()D桥涵护岸工程……………………………………………………………………()D隧道工程…………………………………………………………………………()D市政管网工程……………………………………………………………………()D地铁工程…………………………………………………………………………()D钢筋工程…………………………………………………………………………()D拆除工程…………………………………………………………………………()二、措施项目………………………………………………………………………………()附录E园林绿化工程工程量清单项目及计算规则………………………………………()E绿化工程…………………………………………………………………………()E园路、园桥、假山工程……………………………………………………………()E园林景观工程……………………………………………………………………()附录F矿山工程工程量清单项目及计算规则……………………………………………()一、实体项目………………………………………………………………………………()F露天工程…………………………………………………………………………()F井巷工程…………………………………………………………………………()二、措施项目………………………………………………………………………………()本规范用词说明………………………………………………………………………………()附:条文说明…………………………………………………………………………………()总则为规范工程造价计价行为统一建设工程工程量清单的编制和计价方法根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规制定本规范。本规范适用于建设工程工程量清单计价活动。全部使用国有资金投资或国有资金投资为主(以下二者简称“国有资金投资”)的工程建设项目必须采用工程量清单计价。非国有资金投资的工程建设项目可采用工程量清单计价。工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由具有资格的工程造价专业人员承担。建设工程工程量清单计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。本规范附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F应作为编制工程量清单的依据。附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则适用于工业与民用建筑物和构筑物工程。附录B为装饰装修工程工程量清单项目及计算规则适用于工业与民用建筑物和构筑物的装饰装修工程。附录C为安装工程工程量清单项目及计算规则适用于工业与民用安装工程。附录D为市政工程工程量清单项目及计算规则适用于城市市政建设工程。附录E为园林绿化工程工程量清单项目及计算规则适用于园林绿化工程。附录F为矿山工程工程量清单项目及计算规则适用于矿山工程。建设工程工程量清单计价活动除应遵守本规范外尚应符合国家现行有关标准的规定。术语工程量清单建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。项目编码分部分项工程量清单项目名称的数字标识。项目特征构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。综合单价完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润以及一定范围内的风险费用。措施项目(措施项目为非实体工程项目)为完成工程项目施工发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。暂列金额招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂估价招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。计日工在施工过程中完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作按合同中约定的综合单价计价。总承包服务费总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。索赔在合同履行过程中对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失向对方提出补偿的要求。现场签证发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。企业定额施工企业根据本企业的施工技术和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。规费根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的应计入建筑安装工程造价的费用。税金国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。发包人具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。造价工程师取得《造价工程师注册证书》在一个单位注册从事建设工程造价活动的专业人员。造价员取得《全国建设工程造价员资格证书》在一个单位注册从事建设工程造价活动的专业人员。工程造价咨询人取得工程造价咨询资质等级证书接受委托从事建设工程造价咨询活动的企业。招标控制价招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法按设计施工图纸计算的对招标工程限定的最高工程造价。投标价投标人投标时报出的工程造价。合同价发、承包双方在施工合同中约定的工程造价。竣工结算价发、承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定按照合同约定确定的最终工程造价。工程量清单编制一般规定工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。采用工程量清单方式招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分其准确性和完整性由招标人负责。工程量清单是工程量清单计价的基础应作为编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据之一。工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。编制工程量清单应依据:本规范国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法建设工程设计文件与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料招标文件及其补充通知、答疑纪要施工现场情况、工程特点及常规施工方案其他相关资料。分部分项工程量清单分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。分部分项工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。分部分项工程量清单的项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示。一至九位应按附录的规定设置十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置。同一招标工程的项目编码不得有重码。分部分项工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。分部分项工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。分部分项工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。分部分项工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征结合拟建工程项目的实际予以描述。编制工程量清单出现附录中未包括的项目编制人应作补充并报省级或行业工程造价管理机构备案省级或行业工程造价管理机构应汇总报住房和城乡建设部标准定额研究所。补充项目的编码由附录的顺序码与B和三位阿拉伯数字组成并应从×B起顺序编制同一招标工程的项目不得重码。工程量清单中需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容。措施项目清单措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。通用措施项目可按表选择列项专业工程的措施项目可按附录中规定的项目选择列项。若出现本规范未列的项目可根据工程实际情况补充。通用措施项目一览表措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则不能计算工程量的项目清单以“项”为计量单位。其他项目清单其他项目清单宜按照下列内容列项:暂列金额暂估价:包括材料暂估单价、专业工程暂估价计日工总承包服务费。出现本规范第条未列的项目可根据工程实际情况补充。规费项目清单规费项目清单应按照下列内容列项:工程排污费工程定额测定费社会保障费:包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费住房公积金危险作业意外伤害保险。出现本规范第条未列的项目应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。税金项目清单税金项目清单应包括下列内容:序号项目名称安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)夜间施工二次搬运冬雨季施工大型机械设备进出场及安拆施工排水施工降水地上、地下设施建筑物的临时保护设施已完工程及设备保护营业税城市维护建设税教育费附加。出现本规范第条未列的项目应根据税务部门的规定列项。工程量清单计价一般规定采用工程量清单计价建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。分部分项工程量清单应采用综合单价计价。招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。措施项目清单计价应根据拟建工程的施工组织设计可以计算工程量的措施项目应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价应包括除规费、税金外的全部费用。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价不得作为竞争性费用。其他项目清单应根据工程特点和本规范第、、条的规定计价。招标人在工程量清单中提供了暂估价的材料和专业工程属于依法必须招标的由承包人和招标人共同通过招标确定材料单价与专业工程分包价。若材料不属于依法必须招标的经发、承包双方协商确认单价后计价。若专业工程不属于依法必须招标的由发包人、总承包人与分包人按有关计价依据进计价。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算不得作为竞争性费用。采用工程量清单计价的工程应在招标文件或合同中明确风险内容及其范围(幅度)不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险内容及其范围(幅度)。招标控制价国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时招标人应将其报原概算审批部门审核。投标人的投标报价高于招标控制价的其投标应予以拒绝。招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。招标控制价应根据下列依据编制:本规范国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法建设工程设计文件及相关资料招标文件中的工程量清单及有关要求与建设项目相关的标准、规范、技术资料工程造价管理机构发布的工程造价信息工程造价信息没有发布的参照市场价其他的相关资料。分部分项工程费应根据招标文件中的分部分项工程量清单项目的特征描述及有关要求按本规范第条的规定确定综合单价计算。综合单价中应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用。招标文件提供了暂估单价的材料按暂估的单价计入综合单价。措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单按本规范第、和条的规定计价。其他项目费应按下列规定计价:暂列金额应根据工程特点按有关计价规定估算暂估价中的材料单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算暂估价中的专业工程金额应分不同专业按有关计价规定估算计日工应根据工程特点和有关计价依据计算总承包服务费应根据招标文件列出的内容和要求估算。规费和税金应按本规范第条的规定计算。招标控制价应在招标时公布不应上调或下浮招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照本规范的规定进行编制的应在开标前天向招投标监督机构或(和)工程造价管理机构投诉。招投标监督机构应会同工程造价管理机构对投诉进行处理发现确有错误的应责成招标人修改。投标价除本规范强制性规定外投标价由投标人自主确定但不得低于成本。投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。投标报价应根据下列依据编制:本规范国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法企业定额国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要建设工程设计文件及相关资料施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案与建设项目相关的标准、规范等技术资料市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息其他的相关资料。分部分项工程费应依据本规范第条综合单价的组成内容按招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定综合单价计算。综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用。招标文件中提供了暂估单价的材料按暂估的单价计入综合单价。投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计对招标人所列的措施项目进行增补。措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案按本规范第条的规定自主确定。其中安全文明施工费应按照本规范第条的规定确定。其他项目费应按下列规定报价:暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量自主确定综合单价并计算计日工费用总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定。规费和税金应按本规范第条的规定确定。投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。工程合同价款的约定实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起天内由发、承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。不实行招标的工程合同价款在发、承包双方认可的工程价款基础上由发、承包双方在合同中约定。实行招标的工程合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方以投标文件为准。实行工程量清单计价的工程宜采用单价合同。发、承包双方应在合同条款中对下列事项进行约定合同中没有约定或约定不明的由双方协商确定协商不能达成一致的按本规范执行。预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间发生工程价款争议的解决方法及时间承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时间与履行合同、支付价款有关的其他事项等。工程计量与价款支付发包人应按照合同约定支付工程预付款。支付的工程预付款按照合同约定在工程进度款中抵扣。发包人支付工程进度款应按照合同约定计量和支付支付周期同计量周期。工程计量时若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差以及工程变更引起工程量的增减应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。承包人应按照合同约定向发包人递交已完工程量报告。发包人应在接到报告后按合同约定进行核对。承包人应在每个付款周期末向发包人递交进度款支付申请并附相应的证明文件。除合同另有约定外进度款支付申请应包括下列内容:本周期已完成工程的价款累计已完成的工程价款累计已支付的工程价款本周期已完成计日工金额应增加和扣减的变更金额应增加和扣减的索赔金额应抵扣的工程预付款应扣减的质量保证金根据合同应增加和扣减的其他金额本付款周期实际应支付的工程价款。发包人在收到承包人递交的工程进度款支付申请及相应的证明文件后发包人应在合同约定时间内核对和支付工程进度款。发包人应扣回的工程预付款与工程进度款同期结算抵扣。发包人未在合同约定时间内支付工程进度款承包人应及时向发包人发出要求付款的通知发包人收到承包人通知后仍不按要求付款可与承包人协商签订延期付款协议经承包人同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。发包人不按合同约定支付工程进度款双方又未达成延期付款协议导致施工无法进行时承包人可停止施工由发包人承担违约责任。索赔与现场签证合同一方向另一方提出索赔时应有正当的索赔理由和有效证据并应符合合同的相关约定。若承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的经济损失承包人应在确认该事件发生后按合同约定向发包人发出索赔通知。发包人在收到最终索赔报告后并在合同约定时间内未向承包人作出答复视为该项索赔已经认可。承包人索赔按下列程序处理:承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔意向通知书发包人指定专人收集与索赔有关的资料承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔申请表发包人指定的专人初步审查费用索赔申请表符合本规范第条规定的条件时予以受理发包人指定的专人进行费用索赔核对经造价工程师复核索赔金额后与承包人协商确定并由发包人批准发包人指定的专人应在合同约定的时间内签署费用索赔审批表或发出要求承包人提交有关索赔的进一步详细资料的通知待收到承包人提交的详细资料后按本条第、款的程序进行。若承包人的费用索赔与工程延期索赔要求相关联时发包人在作出费用索赔的批准决定时应结合工程延期的批准综合作出费用索赔和工程延期的决定。若发包人认为由于承包人的原因造成额外损失发包人应在确认引起索赔的事件后按合同约定向承包人发出索赔通知。承包人在收到发包人索赔通知后并在合同约定时间内未向发包人作出答复视为该项索赔已经认可。承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责任事件发生时承包人应按合同约定及时向发包人提出现场签证。发、承包双方确认的索赔与现场签证费用与工程进度款同期支付。工程价款调整招标工程以投标截止日前天非招标工程以合同签订前天为基准日其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。若施工中出现施工图纸(含设计变更)与工程量清单项目特征描述不符的发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更造成增加新的工程量清单项目其对应的综合单价按下列方法确定:合同中已有适用的综合单价按合同中已有的综合单价确定合同中有类似的综合单价参照类似的综合单价确定合同中没有适用或类似的综合单价由承包人提出综合单价经发包人确认后执行。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更引起措施项目发生变化造成施工组织设计或施工方案变更原措施费中已有的措施项目按原措施费的组价方法调整原措施费中没有的措施项目由承包人根据措施项目变更情况提出适当的措施费变更经发包人确认后调整。因非承包人原因引起的工程量增减该项工程量变化在合同约定幅度以内的应执行原有的综合单价该项工程量变化在合同约定幅度以外的其综合单价及措施项目费应予以调整。若施工期内市场价格波动超出一定幅度时应按合同约定调整工程价款合同没有约定或约定不明确的应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。因不可抗力事件导致的费用发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害由发包人承担发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责并承担相应费用承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担停工期间承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担工程所需清理、修复费用由发包人承担。工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出经对方确认后调整合同价款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的视为不涉及合同价款的调整。收到工程价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见否则视为工程价款调整报告已经确认。经发、承包双方确定调整的工程价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。竣工结算工程完工后发、承包双方应在合同约定时间内办理工程竣工结算。工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。工程竣工结算应依据:本规范施工合同工程竣工图纸及资料双方确认的工程量双方确认追加(减)的工程价款双方确认的索赔、现场签证事项及价款投标文件招标文件其他依据。分部分项工程费应依据双方确认的工程量、合同约定的综合单价计算如发生调整的以发、承包双方确认调整的综合单价计算。措施项目费应依据合同约定的项目和金额计算如发生调整的以发、承包双方确认调整的金额计算其中安全文明施工费应按本规范第条的规定计算。其他项目费用应按下列规定计算:计日工应按发包人实际签证确认的事项计算暂估价中的材料单价应按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整专业工程暂估价应按中标价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算总承包服务费应依据合同约定金额计算如发生调整的以发、承包双方确认调整的金额计算索赔费用应依据发、承包双方确认的索赔事项和金额计算现场签证费用应依据发、承包双方签证资料确认的金额计算暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算如有余额归发包人。规费和税金应按本规范第条的规定计算。承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书并在提交竣工验收报告的同时递交给发包人。承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书经发包人催促后仍未提供或没有明确答复的发包人可以根据已有资料办理结算。发包人在收到承包人递交的竣工结算书后应按合同约定时间核对。同一工程竣工结算核对完成发、承包双方签字确认后禁止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。发包人或受其委托的工程造价咨询人收到承包人递交的竣工结算书后在合同约定时间内不核对竣工结算或未提出核对意见的视为承包人递交的竣工结算书已经认可发包人应向承包人支付工程结算价款。承包人在接到发包人提出的核对意见后在合同约定时间内不确认也未提出异议的视为发包人提出的核对意见已经认可竣工结算办理完毕。发包人应对承包人递交的竣工结算书签收拒不签收的承包人可以不交付竣工工程。承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书的发包人要求交付竣工工程承包人应当交付。竣工结算办理完毕发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。竣工结算办理完毕发包人应根据确认的竣工结算书在合同约定时间内向承包人支付工程竣工结算价款。发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的承包人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议承包人可以与发包人协商将该工程折价或申请人民法院将该工程依法拍卖承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。工程计价争议处理在工程计价中对工程造价计价依据、办法以及相关政策规定发生争议事项的由工程造价管理机构负责解释。发包人以对工程质量有异议拒绝办理工程竣工结算的已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程其质量争议按该工程保修合同执行竣工结算按合同约定办理已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测根据检测结果确定解决方案或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算无争议部分的竣工结算按合同约定办理。发、承包双方发生工程造价合同纠纷时应通过下列办法解决:双方协商提请调解工程造价管理机构负责调解工程造价问题按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。在合同纠纷案件处理中需作工程造价鉴定的应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行。工程量清单计价表格计价表格组成封面:工程量清单:封l招标控制价:封投标总价:封竣工结算总价:封总说明:表汇总表:工程项目招标控制价/投标报价汇总表:表单项工程招标控制价/投标报价汇总表:表单位工程招标控制价/投标报价汇总表:表工程项目竣工结算汇总表:表单项工程竣工结算汇总表:表单位工程竣工结算汇总表:表分部分项工程量清单表:分部分项工程量清单与计价表:表工程量清单综合单价分析表:表措施项目清单表:措施项目清单与计价表(一):表措施项目清单与计价表(二):表其他项目清单表:其他项目清单与计价汇总表:表暂列金额明细表:表l材料暂估单价表:表l专业工程暂估价表:表计日工表:表总承包服务费计价表:表l索赔与现场签证计价汇总表:表费用索赔申请(核准)表:表l现场签证表:表l规费、税金项目清单与计价表:表l工程款支付申请(核准)表:表l工程工程工程工程工程量清单工程造价招标人:咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:年月日复核时间:年月日封一工程工程工程工程招标控制价招标控制价(小写):(大写):工程造价招标人:咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:年月日复核时间:年月日封一投标总价招标人:工程名称:投标总价(小写):(大写):投标人:(单位盖章)法定代表人或其授权人:(签字或盖章)编制人:(造价人员签字盖专用章)编制时间:年月日封-工程工程工程工程竣工结算总价中标价(小写):(大写):结算价(小写):(大写):工程造价发包人:承包人:咨询人:(单位盖章)(单位盖章)(单位资质专用章)选定代表人法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:核对人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:年月日核对时间:年月日封-总说明工程名称:第页共页表一工程项目招标控制价/投标报价汇总表工程名称:第页共页注:本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。表一序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)合计单项工程招标控制价/投标报价汇总表工程名称:第页共页注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表一序号单位工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)合计单位工程招标控制价/投标报价汇总表工程名称:标段:第页共页注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总如无单位工程划分单项工程也使用本表汇总。表序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)分部分项工程措施项目安全文明施工费其他项目暂列金额专业工程暂估价计日工总承包服务费规费税金招标控制价合计=工程项目竣工结算汇总表工程名称:第页共页表序号单项工程名称金额(元)其中安全文明施工费(元)规费(元)合计单项工程竣工结算汇总表工程名称:第页共页表一序号单位工程名称金额(元)其中安全文明施工费(元)规费(元)合计单位工程竣工结算汇总表工程名称:标段:第页共页注:如无单位工程划分单项工程也使用本表汇总。表一序号汇总内容金额(元)分部分项工程措施项目安全文明施工费其他项目专业工程结算价计日工总承包服务费索赔与现场签证规费税金竣工结算总价合计=分部分项工程量清单与计价表工程名称:标段:第页共页注:根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标号)的规定为计取规费等的使用可在表中增设其中:“直接费”、“人工费”或“人工费机械费”。表一序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中:暂估价本页小计合计工程量清单综合

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/49

2008清单计价规范

仅供在线阅读

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利